临时设施施工合同

工程临时设施分包合同甲方（业主）：________乙方（分包商）：________鉴于甲方为_______工程项目的业主，现需委托乙方提供临时设施建设服务，双方本着平等自愿、诚信互利的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在_______工程项目中关于临时设施建设的权利与义务，以确保工程的顺利实施和质量要求。

二、合同范围本合同包括但不限于以下临时设施的建设和管理：1. 施工现场围挡、安全标识及警示设施；2. 临时道路、桥梁及交通指示设施；3. 施工用电、水的供应设施；4. 临时办公、生活区的建设和管理；5. 其他双方约定的临时设施。

三、合同期限本合同自____年____月____日起至____年____月____日止。

四、质量标准乙方必须按照国家及行业相关标准和规范，以及甲方提供的技术要求，保证临时设施的质量满足工程需求。

五、费用支付1. 合同总价为人民币____元；2. 付款方式：____；3. 结算方式：____。

六、违约责任1. 如乙方未能按合同约定完成临时设施建设任务，应承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失；2. 如甲方未能按约定支付费用，应向乙方支付违约金。

七、争议解决因履行本合同所发生的一切争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可提交____仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。

八、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；2. 本合同未尽事宜，由双方协商补充；3. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方代表（签字）：________乙方代表（签字）：________签订日期：____年____月____日以上合同范本仅供参考，实际签订合同时应根据实际情况和项目需求进行调整。

在签订合同前，建议双方详细阅读合同条款，必要时可咨询法律专业人士，以确保合同的合法性和有效性。

在实际操作中，工程临时设施分包合同应当注意以下几点：合同的内容要全面，涵盖所有可能影响工程质量和进度的因素；合同的条款要明确，避免因含糊不清导致日后的纠纷；合同的执行要有监督，确保各项条款得到有效落实。

施工现场临时施工合同是指在建设施工现场，为完成部分或全部施工任务，施工方与施工场地提供方之间签订的、具有法律效力的、明确双方权利和义务的协议。

本文将为您详细介绍施工现场临时施工合同的主要内容，以供参考。

一、合同主体1. 施工方：指具有相应资质、承担施工现场临时施工任务的单位或个人。

2. 施工场地提供方：指提供施工现场给施工方进行临时施工的单位或个人。

二、合同标的1. 施工内容：具体包括施工方在施工现场所进行的临时施工任务，如搭建临时设施、铺设临时道路、提供临时用水用电等。

2. 施工场地：具体指明施工场地提供方提供的施工地点，包括地理位置、面积、出入口等。

三、合同期限1. 施工期限：明确施工方在施工现场进行临时施工的起止时间。

2. 合同续约：双方可约定在合同到期后，如施工方需继续进行临时施工，可按照本合同约定的条件进行续约。

四、合同价格1. 价格条款：明确施工方应按照合同约定的价格支付给施工场地提供方。

2. 价格调整：双方可约定在合同执行过程中，如遇市场价格波动较大，可按照约定的方法进行价格调整。

五、施工质量1. 施工标准：施工方应按照国家和地方的相关规定、标准进行施工，确保施工质量。

2. 质量验收：施工场地提供方有权对施工方的施工质量进行验收，如验收不合格，施工方应按照要求进行整改。

六、安全生产1. 安全生产责任：施工方应承担施工现场的安全生产责任，确保施工现场的安全。

2. 安全生产措施：施工方应制定并落实施工现场的安全生产措施，如施工现场的防火、防爆、防尘、防毒、防震等。

七、违约责任1. 施工方违约：如施工方未按照合同约定完成施工任务，应承担违约责任，向施工场地提供方支付违约金。

2. 施工场地提供方违约：如施工场地提供方未按照合同约定提供施工场地，应承担违约责任，向施工方支付违约金。

八、争议解决1. 双方在签订合同时，应明确约定争议解决的途径，如协商、调解、仲裁或诉讼等。

2. 双方应按照约定的事项和程序解决争议，如协商不成，可向约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

关于修建临时设施费用承担的约定摘要：一、临时设施费用承担的约定背景二、临时设施的定义和范围三、费用承担方和承担原则四、费用结算方式和时间五、合同双方的权益保障六、违约责任和争议解决正文：关于修建临时设施费用承担的约定随着城市建设的不断发展，临时设施的修建和使用越来越普遍。

为了明确各方的权利和义务，确保临时设施的顺利修建和使用，本文就关于修建临时设施费用承担的约定进行详细阐述。

一、临时设施费用承担的约定背景临时设施费用承担的约定是在建设项目过程中，为了解决临时设施修建和使用过程中产生的费用问题，明确各方的权利和义务，确保项目顺利进行而签订的合同。

二、临时设施的定义和范围临时设施是指在建设项目施工过程中，为满足施工需求而临时建设的设施，包括但不限于临时道路、临时桥梁、临时排水设施等。

三、费用承担方和承担原则根据我国相关法律法规规定，临时设施费用承担原则为“谁受益，谁承担”。

即在临时设施修建和使用过程中产生的费用，应由项目施工方承担。

同时，项目施工方有权向建设方追偿因建设方原因导致的临时设施费用增加部分。

四、费用结算方式和时间临时设施费用结算方式为一次性支付。

项目施工方应在临时设施修建完成并通过验收后，按照合同约定的金额和支付方式向建设方支付费用。

五、合同双方的权益保障在签订临时设施费用承担合同时，双方应充分了解和遵守我国相关法律法规，确保合同内容的合法性和有效性。

合同双方应严格履行合同约定的义务，保障双方的合法权益。

六、违约责任和争议解决若合同双方因临时设施费用承担问题发生纠纷，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

同时，违约方应按照合同约定承担相应的违约责任。

总之，关于修建临时设施费用承担的约定对于确保项目顺利进行和维护各方的合法权益具有重要意义。

临时设施施工合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行临时设施施工的相关事宜，达成如下协议：第一条项目概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：包括（但不限于）临时道路、围挡、临时水电安装、临时办公室及仓库搭建等。

第二条合同价款2.1 本合同采用固定总价方式，总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______。

2.2 除非发生本合同约定的变更事项，否则合同价款不再调整。

第三条支付方式3.1 合同签订后_______日内，甲方支付乙方合同总价款的_______%作为预付款。

3.2 工程完工并经甲方验收合格后_______日内，甲方支付乙方剩余的合同总价款。

第四条施工期限4.1 乙方应自合同签订之日起_______日内完成施工。

4.2 如因不可抗力等原因导致施工延期，乙方可提出书面延期申请，甲乙双方协商确定延期时间。

第五条质量标准5.1 乙方应按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量。

5.2 工程完工后，甲方有权要求乙方进行整改，直至达到合同约定的质量标准。

第六条变更与解除6.1 在施工过程中，如甲方提出变更要求，甲乙双方应签订书面变更协议，明确变更内容、价款及工期调整等事项。

6.2 在合同履行过程中，如发生不可抗力等原因导致合同无法继续履行，甲乙双方均有权解除合同。

第七条违约责任7.1 乙方未能按期完成工程，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款的_______%作为违约金。

7.2 甲方未能按期支付合同价款，每逾期一日，应向乙方支付应付未付款项的_______%作为违约金。

第八条争议解决8.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

水利水电工程施工合同技术条款临时设施1施工交通(1)承包人应按合同规定负责修建从指定的场外公共道路至施工区的施工干线公路以及至各施工点的全部临时道路、桥涵、交通隧道(包括施工支洞)和停车场，并在合同实施期间负责管理、维修和养护道路，以及为满足超大件和超重件运输而必须采取的临时加固和加扩措施。

(2)承包人修建道路应做好路基和路面的排水设施，进行洒水除尘，将施工作业产生的扬尘公害减少至最低程度。

(3)承包人修建道路不应危害邻近道路两侧的农田和民舍，维护好道路两侧的开挖和填筑边坡。

(4)本合同承包人负责修建的施工道路、桥涵、交通隧道(包括施工支洞)和停车场，应免费提供发包人和监理人使用，其他承包人需要使用时，应按本合同《通用合同条款》第5．12款的规定办理。

2 施工供电(1)承包人应负责设计、施工、采购、安装、调试、管理和维修由发包人指定的主降压变电站输出端至所有施工区和生活区的输电线路、配电所及其全部配电装置和功率补偿装置。

(2)除合同另有规定外，承包人应按本合同《通用合同条款》第5．12款规定和监理人的指示，为进入现场的其他承包人提供用电方便。

(3)承包人按其自身需要，为本合同工程的施工和生活用电，配备一定容量的事故备用电源，除发包人指定的降压变电站发生的电网停电事故外，承包人应自行负责其电力设备或备用电源出现故障所引起的损失。

3施工供水(1)除合同另有规定外，承包人应负责提供本工程施工和生活用水，水质应符合《混凝土拌和用水标准》)JOJ63—89的规定，承包人应按合同规定负责设计、施工、采购、安装、管理和维修施工区和生活区的供水系统，包括修建为保证正常供水的引水、储水、水处理和抽排水设施等。

(2)除合同另有规定外，承包人应按本合同《通用合同条款》第5．12款的规定和监理人的指示，为进入现场的其他承包人提供施工和生活用水方便。

(3)承包人应向发包人和监理人提供现场办公和生活用水，包括引向办公地点和生活区的引水管路架设及其设备的提供、安装和维修等。

专业合同封面COUNTRACT COVER20XXP ERSONAL甲方：XXX乙方：XXX2024年临时设施板房施工合同本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 甲方名称及地址1.2 乙方名称及地址1.3 合同术语定义2. 工程内容与范围2.1 工程概述2.2 施工地点2.3 施工期限2.4 施工质量标准3. 合同价格与支付3.1 合同总价3.2 支付方式3.3 进度付款3.4 最终付款3.5 价格调整4. 施工要求与流程4.1 施工准备4.2 施工计划4.3 施工材料4.4 施工安全4.5 施工变更5. 乙方责任与义务5.1 施工质量5.2 施工进度5.3 施工安全5.4 材料供应5.5 配合甲方验收6. 甲方责任与义务6.1 施工场地准备6.2 施工条件保障6.3 付款及验收6.4 配合乙方施工6.5 法律合规7. 违约责任7.1 甲方违约7.2 乙方违约7.3 违约赔偿8. 争议解决8.1 协商解决8.2 调解解决8.3 仲裁解决8.4 法律途径9. 合同的生效、变更与终止9.1 合同生效条件9.2 合同变更9.3 合同终止9.4 合同解除10. 保密条款10.1 保密内容10.2 保密期限10.3 违约保密11. 合同的附件11.1 附件一：工程设计图纸11.2 附件二：施工方案11.3 附件三：材料规格及要求11.4 附件四：付款凭证11.5 附件五：验收标准12. 合同的签署与备案12.1 签署时间12.2 签署地点12.3 备案手续13. 其他约定13.1 双方的其他约定13.2 合同的补充协议14. 合同的争议解决法院14.1 争议解决法院14.2 法院管辖权第一部分：合同如下：1. 合同主体及定义1.1 甲方名称及地址甲方全称：（甲方全称），注册地址：（甲方注册地址）。

1.2 乙方名称及地址乙方全称：（乙方全称），注册地址：（乙方注册地址）。

1.3 合同术语定义（此处列出合同中使用的专业术语及其定义，确保双方对术语的理解一致。

施工临时设施清工合同甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国管理条》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行施工临时设施清工的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：施工临时设施清工工程1.2 工程地点：甲方指定的施工临时设施区域1.3 工程内容：乙方负责对甲方的施工临时设施进行清理、整理、拆除等工作，并将清理后的场地恢复至甲方满意的状态。

二、承建方式2.1 乙方采用包清工的方式承建本工程，即乙方负责完成本工程的所有工作，包括但不限于清理、整理、拆除等工作。

2.2 乙方应按照甲方的要求，按时完成工程的清理、整理、拆除等工作，并保证工程质量符合甲方的要求。

三、材料和设备3.1 乙方应自行负责所有施工所需的材料和设备的采购、租赁、运输、保管等工作，并承担相关费用。

3.2 乙方应保证所采购的材料和设备的质量符合甲方的要求，并承担因质量问题而产生的所有费用和责任。

四、工程进度和付款4.1 乙方应按照甲方的要求，按时完成本工程的清理、整理、拆除等工作。

4.2 甲方应按照乙方完成的工作量，按时支付相应的工程款项。

五、违约责任5.1 乙方未按照约定的时间完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：逾期天数×工程总价×1%。

5.2 乙方所提供的材料和设备不符合甲方要求，乙方应承担相应的赔偿责任。

六、争议解决本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他7.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格之日终止。

7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（发包方）：乙方（承包方）：签订日期：____年____月____日。

房地产土地开发临时设施建造合同5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方需要进行房地产土地开发，需搭建临时设施以完成前期工作，现甲方决定委托乙方进行搭建，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况2. 工程地点：具体地址根据甲方提供的位置确定。

3. 承包范围：包括临时设施的设计、材料采购、施工搭建、验收及后期维护等。

二、合同工期1. 乙方应在合同签订后XX日内完成临时设施的搭建工作。

2. 如因甲方原因导致工程延期，乙方有权提出相应补偿要求。

三、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币大写：______元整（小写：￥______元）。

该款项已包含设计费、材料费、施工费、维护费等所有费用。

2. 甲方在合同签订后XX日内支付工程总价款的XX%作为预付款。

3. 临时设施搭建完成并经甲方验收合格后，甲方支付剩余款项。

4. 乙方需提供正规发票，否则甲方有权拒绝支付款项。

四、技术标准与要求1. 临时设施应满足国家有关安全标准和规范的要求。

2. 乙方应按照甲方的设计要求进行搭建，确保设施的质量和安全。

3. 临时设施的搭建应考虑到环保、节能等方面的要求。

五、质量保证与维护1. 乙方应对其搭建的临时设施质量负责，保证使用期限不少于XX 个月。

2. 临时设施使用期间，乙方应负责维护，确保设施的正常使用。

3. 如发生质量问题，乙方应在接到通知后XX小时内响应并进行维修。

六、双方责任与义务1. 甲方应提供详细的工程要求和施工图纸，确保施工现场的通电、通水等基本条件。

2. 乙方应按时按质完成工程任务，确保临时设施的安全性和稳定性。

3. 甲方有权对乙方施工过程进行监督，确保工程质量。

4. 双方应共同遵守合同约定，确保合同的顺利履行。

七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付款项，乙方有权停止施工，并追究甲方违约责任。

2. 若乙方未按合同约定完成工程任务，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

工程临时设施合同甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________鉴于甲乙双方就__________工程项目的实施达成如下协议，特订立本合同：一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方关于__________工程项目临时设施的建设、使用、管理和维护的权利义务，以促进项目的顺利实施。

二、临时设施的范围与标准1. 临时设施包括但不限于临时办公室、员工宿舍、仓库、食堂、卫生设施、施工道路及其他为满足项目需求而建设的临时性建筑物和设施。

2. 所有临时设施应符合国家及地方相关安全规范，并满足环境保护要求，确保工作人员的安全与健康。

三、建设与交付1. 乙方负责根据甲方提供的技术资料和要求，完成临时设施的设计、建设及验收工作。

2. 临时设施的建设应在约定的时间内完成，并经甲方验收合格后交付使用。

四、费用与支付1. 临时设施的建设费用由乙方承担，具体费用根据实际建设情况另行结算。

2. 甲方应按合同约定向乙方支付相应的费用，支付方式和时间由双方协商确定。

五、使用与维护1. 临时设施的使用期限自交付之日起至项目竣工验收合格之日止。

在此期间，甲方享有使用权，乙方负责日常维护和管理。

2. 如因不可抗力导致临时设施损坏，乙方应及时修复，费用由甲方承担；非不可抗力因素导致的损坏，维修费用由责任方承担。

六、违约责任若一方违反本合同任何条款，应承担违约责任，赔偿对方因此受到的损失。

七、争议解决因履行本合同所产生的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至合同签订地的仲裁委员会进行仲裁。

八、其他1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方代表（签字）：_______ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_______ 日期：____年__月__日。