配电房电缆沟施工工程合同

电缆沟工程施工合同甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲、乙双方本着相互信任、互利共赢的原则，就电缆沟工程的施工等相关事宜，经协商一致签订如下合同：一、工程概况1. 工程名称：电缆沟工程。

2. 工程地点：（具体地址）。

3. 工程范围：本工程包括电缆沟的挖掘、敷设电缆、回填等全部施工工作。

二、工程进度及时间安排1. 工期：工程总工期为（具体天数）自合同生效之日起，双方在签订合同时已经确认。

2. 工程进度安排：甲、乙双方应共同制定工程进度计划，并互相配合完成各工程进度节点。

3. 工期延误责任：如因不可抗力或非乙方原因，导致工程进度延误，甲方可根据实际情况，要求乙方延长工期或进行相应补救措施。

三、合同价款及支付方式1. 合同总价款：本合同总价款为人民币（具体金额）。

2. 价款支付方式：甲方承诺按工程进度支付价款，具体支付比例及时间节点如下：a) 工程开工前：甲方支付价款的10%作为预付款。

b) 工程完成20%进度：甲方支付价款的30%。

c) 工程完成50%进度：甲方支付价款的30%。

d) 工程完工前7天内：甲方支付价款的20%。

e) 工程验收合格后：甲方支付价款的10%。

3. 价款支付延迟：若甲方未按时支付价款，乙方有权暂停工程施工，直到甲方支付尚欠费用并按约定支付相应违约金。

四、技术要求及质量保证1. 乙方承诺按照合同规定的技术要求进行施工，保证工程质量符合相关标准及规范。

2. 工程验收：工程完成后，乙方应按照双方约定的验收标准进行验收。

如发现质量问题，乙方需承担重新修补或整改的责任，直至合格为止。

五、合同变更及解除1. 合同变更：若因工程实施过程中发生合理的工程变更情况，需变更合同条款的，双方应及时协商并书面签订变更协议。

2. 合同解除：双方一致认为需要解除合同的，应在书面协商的基础上，签署解除合同协议。

六、责任与违约1. 甲方责任：甲方应提供工程所需的必要资料及配合乙方顺利进行施工，并按时完成合同约定的支付。

电缆沟施工合同范本
甲方：（施工方）__________________________________
乙方：（甲方）__________________________________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经双方友好协商，就甲方对乙方进行电缆沟施工达成如下合同：
一、施工范围：
1.乙方委托甲方进行电缆沟的施工工作
2.施工范围包括：根据乙方提供的设计图纸，在规定地点挖掘沟渠，安装电缆，并进行相关的接线工作
二、施工期限：
1. 甲方承诺在合同签订后X天内完成本次施工
2.如因不可抗力等原因导致施工延期，双方将重新协商确定新的施工期限
三、施工价格：
1. 乙方应按照甲方提供的报价单支付施工款项
2. 施工款项将在施工完成后X天内结清
四、质量保证：
1. 甲方承诺施工过程中严格遵守相关规定，确保施工质量
2. 如施工过程中出现质量问题，甲方将承担责任并进行修复
五、其他条款：
1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方盖章之日起生效
2. 本合同如有争议，双方将友好协商解决，协商不成，提交有关部门处理
甲方（盖章）：___________ 乙方（盖章）：___________
签订日期：____年____月____日。

配电室施工合同协议书甲方（业主）：___________乙方（承包方）：___________鉴于甲乙双方就________项目（以下简称“项目”）的配电室施工事宜达成一致，特订立本合同，以资信守。

一、工程概况1. 工程名称：___________2. 工程地点：___________3. 工程内容：包括但不限于配电室内的电缆铺设、开关设备安装、继电保护调试等相关工作。

4. 工程质量要求：按照国家相关标准和规范执行，确保配电室施工安全、可靠、高效。

二、合同金额本工程合同总金额为人民币______元（大写：________________元整），包括所有材料费、人工费、机械使用费及其他相关费用。

三、工期要求1. 开工日期：自____年____月____日起2. 竣工日期：至____年____月____日止3. 如遇不可抗力因素影响工期，双方应协商确定延期事宜。

四、付款方式1. 预付款：甲方需在合同签订后____天内支付合同总额的____%作为预付款。

2. 进度款：根据实际完成的工程量按比例支付。

3. 结算款：工程全部完成后，经双方验收合格，甲方应在规定时间内支付剩余款项。

五、质量保证乙方应保证所提供的施工服务符合国家标准及行业规范，并对所施工的配电室承担相应的质量保修责任。

六、违约责任如一方违反合同约定，应向守约方支付违约金，并赔偿由此造成的损失。

七、争议解决因履行本合同所产生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。

八、其他事项双方可根据工程实际情况，另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

九、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

十、附则本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_________________ 乙方（盖章）：_________________授权代表签字：_________________ 授权代表签字：_________________签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日。

电缆沟施工合同范本第一篇范文：合同编号：__________一、合同主体二、合同背景三、合同第一条工程概况1.1 工程名称：____电缆沟施工项目1.2 工程地点：____1.3 工程内容：包括但不限于电缆沟的开挖、铺设、回填、验收等。

第二条工程期限2.1 工程开工日期：____2.2 工程竣工日期：____2.3 乙方应严格按照甲方要求完成工程，并确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。

第三条工程费用3.1 工程费用总额：人民币（大写）：____元整（小写）：____元。

3.2 乙方应按照甲方提供的工程量清单进行施工，工程费用支付方式及进度如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的10%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；（3）工程进度达到80%时，甲方支付乙方合同总价款的40%；（4）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的20%。

第四条质量标准4.1 乙方应确保施工质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》等国家及行业标准。

4.2 乙方应按照甲方要求提供相关质量检测报告、验收报告等资料。

第五条工程变更5.1 如甲方提出工程变更，双方应协商一致，并签订书面变更协议。

5.2 工程变更导致费用调整的，双方应按照实际情况合理确定费用。

第六条违约责任6.1 乙方未按照约定完成工程或工程质量不符合标准的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的5%。

6.2 甲方未按照约定支付工程款的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额的日千分之一。

第七条争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

7.2 如协商无果，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第八条其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

四、附件1. 电缆沟施工图纸2. 工程量清单3. 相关法律法规及行业标准甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________甲方代表（签字）：__________ 乙方代表（签字）：__________签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日。

电缆沟工程施工合同6篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实信用的原则基础上，就甲方电缆沟工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：电缆沟工程。

2. 工程地点：_____________。

3. 工程内容：包括电缆沟的挖掘、砌筑、盖板安装等。

二、合同工期1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。

2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。

如遇不可抗力的因素，经甲方同意，乙方可顺延工期。

三、工程造价及付款方式1. 工程总造价：人民币__________元（大写：__________元整）。

此造价为包工包料造价，包含材料费、人工费及其他相关费用。

2. 付款方式：合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的XX%作为预付款；工程竣工并经甲方验收合格后，支付剩余款项。

四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照相关行业标准及规范进行施工，确保工程质量。

2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。

甲方应在接到通知后的七日内组织验收。

验收合格后，双方签署验收合格证书。

3. 如工程存在质量问题，乙方应负责无偿修复。

五、工程安全1. 乙方应严格遵守施工现场的安全生产规定，采取必要的安全防护措施，确保施工过程中的安全。

2. 乙方在施工过程中造成的人身伤亡、财产损失等事故，由乙方承担全部责任。

六、工程保修1. 工程保修期为一年。

保修期内，如因乙方施工质量问题导致的工程损坏，乙方应负责无偿修复。

2. 保修期内，如因甲方使用不当或其他非乙方原因导致的工程损坏，乙方可有偿修复。

具体费用由双方协商确定。

七、违约责任1. 若因乙方原因造成工程延期，乙方应支付甲方违约金，每日违约金为工程总造价的XX%。

2. 若甲方未按合同约定支付工程款，甲方应支付乙方滞纳金，每日滞纳金为未付款项的XX%。

3. 若因一方违约导致合同无法继续履行，守约方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。

电缆工程合同模板甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）鉴于甲方需要进行电缆工程施工，乙方具有相关施工资质和经验，经双方友好协商，就电缆工程的施工事宜达成以下协议：第一条工程内容和范围1. 甲方委托乙方进行电缆工程的施工，具体包括但不限于电缆敷设、接线、接头处理等工作。

2. 工程位于（工程具体位置），工程范围详细描述见工程图纸。

第二条工程工期1. 本合同的工程工期为（工程工期），自合同生效之日起计算。

2. 如果因不可抗力等原因导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并在延期后尽快恢复施工。

第三条施工价格和支付方式1. 本工程的总价为（总价），乙方应按照工程进度进行分期结算，具体分期结算比例为：第一笔款项（比例）、第二笔款项（比例）、第三笔款项（比例）、第四笔款项（比例）。

2. 甲方应在每次分期结算完成后的（结算期限）内支付乙方相应款项。

第四条施工质量1. 乙方应按照国家相关标准和规定进行施工，保证工程质量符合相关要求。

2. 工程竣工后，乙方应提供工程质量保证书，并对施工质量承担相应的责任。

第五条材料采购和使用1. 乙方应严格按照工程要求采购和使用符合标准的材料，不得使用劣质材料。

2. 如果乙方在材料采购和使用方面存在问题，应由乙方承担相应的责任并进行整改。

第六条安全保障1. 乙方应按照相关安全规定和标准进行施工，保障施工过程中的人员和设备安全。

2. 如发生施工安全事故，乙方应及时通知甲方，并配合相关部门进行处理。

第七条违约责任1. 若因乙方原因导致无法按时完成工程，乙方应承担相应的违约责任，并在甲方要求下按照工程实际进度支付违约金。

2. 若因甲方原因导致工程无法顺利进行，甲方应承担相应的违约责任，并在乙方要求下支付相应的赔偿金。

第八条争议解决1. 双方在履行本合同过程中如发生争议，应友好协商解决；如协商不成，应提交仲裁机构进行仲裁。

2. 仲裁结果对双方均具有法律约束力。

第九条合同变更1. 如本合同需修改或补充，双方应经过书面协商一致，对合同进行修改或补充。

电缆沟工程施工合同书甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行电缆沟工程施工事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：__________电缆沟工程1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：包括但不限于电缆沟的开挖、铺设、回填、电缆架设、电缆连接、电缆沟盖板安装等工程。

1.4 工程规模：电缆沟总长度约为____米，沟宽约为____米，沟深约为____米。

1.5 工程质量标准：符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。

二、合同价格2.1 本工程合同总价为人民币____元（大写：____________________元整），以下简称“总价”。

2.2 甲方支付乙方工程款项的方式为：合同签订后____日内支付总价____%，工程验收合格后支付总价____%，质保期结束后支付总价____%。

2.3 乙方应按照合同约定的时间节点向甲方提供工程进度报告，并根据甲方的要求办理进度款申请。

三、施工期限3.1 本工程计划开工日期为____年__月__日，计划竣工日期为____年__月__日。

3.2 乙方应按照约定的工期完成工程施工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担由此产生的一切责任。

3.3 甲方应按照约定的时间节点提供施工场地、施工条件、施工材料等，如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担由此产生的一切责任。

四、工程质量及验收4.1 乙方应按照设计文件和施工规范进行施工，保证工程质量。

4.2 工程验收分为中间验收和竣工验收，中间验收由甲方、乙方共同进行，竣工验收由甲方组织。

4.3 工程验收合格后，甲方应按照约定支付工程款。

如验收不合格，乙方应在甲方指定期限内整改完毕，并重新进行验收。

五、乙方义务5.1 乙方应按照合同约定完成工程施工，保证工程质量、安全、进度。

配电房电缆沟施工工程合同甲方：乙方：签署日期：2013年1月10日甲方：乙方：在平等合理的基础上，经友好协商，公司委托方宏来承担配电房电缆管沟工程，就有关事宜，达成以下意见：一、基本原则（一）如乙方非因其自身的过错而不能提供或者不能完全提供工程施工时，应及时书面通知甲方，并应尽最大努力协助甲方从其他渠道获得相同或者类似的服务。

（二）乙方向甲方提供工程施工服务，必须符合双方同意的用途以及国家规定的有关标准。

（三）对于双方任何一方因违反规定而给对方造成的损失，该方应向对方承担及时和全面的违约赔偿责任。

（四）在双方中任何一方履行其义务时，对方应提供合理的、必要的协助。

二、工程施工服务的基本内容工程名称：工程内容：配电房内电力盖板安装、设备基础砌筑、角钢安装及槽钢安装等。

开闭所内电力盖板安装、设备基础砌筑、角钢安装及槽钢安装等。

工程地点：三、项目工期：起止时间：年月日终止时间：年月日四、承包方式及合同金额1、承包方式：包工包料。

2、根据协商，本合同暂定价100000元整。

五、竣工结算方法工程结算方式：按浙江省2010年相应定额及取费程序，各项取费按取费定额A2-3单独构筑物及其他工程三类中值计取（计取如下：安全文明施工费、检验试验费、已完工程及设备保护费、企业管理费、规费、税金等）。

材料价格参照2012年5月份杭州造价信息主刊及2012年5月份浙江省造价信息主刊价格，人工费不做调整。

六、付款方式1、工程竣工验收合格结算后一次性支付全部工程款。

七、产品质量及安全1、乙方保证所供货物是全新的、未使用过的，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

2、安全A、乙方按有关规定采取严格的安全保护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故责任和因此发生的费用，非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担和有关费用支出。

若发生重大伤亡事故，乙方工地代表应及时上报有关部门并通知甲方工地代表，甲方要积极配合并为抢救提供必要的条件。

电缆工程施工合同协议书
一、协议概述
本合同旨在规范甲方（业主）与乙方（承包商）之间关于特定电缆工程项目的施工要求、权利义务、以及违约责任等条款。

通过明确双方的责任与权利，确保工程顺利进行。

二、工程概况
该部分详细描述项目名称、工程地点、工程规模、设计标准及施工周期等信息。

同时，应注明具体的工程起止日期，以及预期完成的阶段性目标。

三、质量要求
本合同强调工程质量必须符合国家及行业标准，乙方需保证施工质量满足甲方提出的技术要求，并接受甲方或第三方的质量检测。

四、工期安排
详细说明施工进度计划，包括各阶段工作的开始和完成时间。

对于可能影响工期的因素，如天气条件、物料供应等，应有相应的应对措施和调整机制。

五、价格条款
合同应列明工程的总价款、计价方式、支付流程及时间节点。

还需说明费用调整的条件和计算方法，保障双方经济利益。

六、安全生产
强调安全生产的重要性，规定乙方必须遵守相关安全法规，采取必要的安全防护措施，确保施工现场人员及设备的安全。

七、违约责任
一旦一方未能履行合同约定，应承担相应的违约责任。

具体包括违约金的计算方式、赔偿责任的范围及相关法律后果。

八、争议解决
对于合同执行过程中出现的争议，应首先通过协商解决。

协商不成时，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

九、其他事项
根据具体情况，可以补充其他需要约定的内容，如保密协议、知识产权归属、工程保修期限等。

十、生效与签署
本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

电缆工程劳务合同甲方（用工单位）：_________乙方（承包方）：_________鉴于甲方需进行电缆敷设及相关工程，乙方具有相应的技术力量和设备，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、工程内容1. 乙方应按照甲方提供的图纸和技术要求，负责电缆的敷设、连接、测试等相关工作。

2. 工程包括但不限于电缆沟的开挖、电缆的铺设、保护层的施工、电缆头的制作以及最终的测试工作。

二、工程质量1. 乙方必须保证工程质量符合国家及行业相关标准，确保电缆系统的安全稳定运行。

2. 工程完成后，应由甲方组织验收，如发现质量问题，乙方应在规定时间内无偿修复。

三、工期要求1. 乙方应于____年____月____日前完成所有工程内容。

2. 如遇不可抗力因素影响工期，乙方应及时通知甲方，双方协商解决。

四、费用支付1. 合同总价为人民币____元，包含所有材料费、人工费及机械使用费。

2. 甲方应于合同签订后支付____%的预付款，余款在工程验收合格后支付。

五、违约责任1. 如乙方未能按时完成工程或工程质量不符合要求，应承担违约责任。

2. 如甲方未按约定支付工程款项，应向乙方支付违约金。

六、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3. 合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

甲方代表（签字）：_________乙方代表（签字）：_________签订日期：____年____月____日。