土方施工合同

土石方工程合同甲方：_____工程有限公司乙方：按照《合同法》结合中工程具体情况经甲乙双方协商达成以下协议：一、工程名称：土方工程二、工程内容：____小区三、工程地点：_____四、工程量、单价及承包形式：工程量以施工图基坑面积和瑞贝卡房地产开发公司方共同签认开挖深度进行计量决算，基底20cm作为主体施工单位清土工程量，不计入本次机械挖运工程量，本次挖运土方单价一次包死，土方挖掘、外运单价元/M3,本工程单价为综合价，含各种可预见、不可预见的因素。

五、工程基槽验收完成，由_____公司监理、甲方等相关人员共同确认的工程量支付。

六、工期：该工程工期暂定为日历天，开工时间____年____月____日，竣工时间____年____月____日，挖土开工时间如有变动按甲方另行通知为准，不扣除节假日、雨雪天，该土方挖运工期每超过1天甲方罚乙方人民币壹万元整。

乙方每运挖总工程量的1/3时，工期最长不得超过1天。

如当期总工程量的1/3运挖量超过1天，在下期总工程量1/3的运挖工期仍未将工期赶齐的，甲方有权单方解除合同，并追偿乙方因逾期施工给甲方造成的一切损失。

七、现场管理及质量要求：1、乙方应绝对服从甲方项目部、监理单位和主体施工单位的指令，做到施工后的场地干净、平整等，为后续施工提供较好的环境。

乙方应无条件配合总承包单位施工，不得以任何理由推诿、拒绝。

在土方挖掘、运输过程中发现一次不服从管理或推诿、拒绝、扯皮现象，乙方除必须无条件服从外，甲方另处乙方20____罚款。

乙方严重不服从甲方管理的，甲方有权单方面解除合同，同时乙方承担因此给甲方造成的损失，且不再支付所完工费用。

乙方汽车出土路线根据甲方需走小区南门，汽车出土不能走庐山路小区出口。

2、乙方在挖掘过程中绝对保证按图示标准、标高开挖，决不允许超挖、少挖。

如出现超图示基底标高下挖，乙方应无条件按补救措施施工到设计基底标高，并承担所有费用。

3、乙方运土车出入小区必须用水冲洗车轮，保持小区出入口内外干干净净，符合市政要求并承担由此产生的一切费用。

土方回填施工合同(范本)5篇篇1甲方（发包方）：XXXXXX公司乙方（承包方）：XXXXXX公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方承包甲方土方回填施工工程（以下简称“本工程”）的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：XXXXXX土方回填施工工程2. 工程地点：XXXXXX3. 承包范围：本工程位于XXXXXX，具体范围详见附件一。

4. 合同工期：本合同工期为XX天，自乙方进场之日起计算。

二、双方权利义务1. 甲方权利义务（1）甲方应向乙方提供施工图纸及相关技术资料，确保乙方充分了解工程需求和设计意图。

（2）甲方应负责协调现场施工过程中的相关事宜，确保施工顺利进行。

（3）甲方应按照合同约定及时支付乙方工程款。

2. 乙方权利义务（1）乙方应严格按照施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量符合甲方要求。

（2）乙方应合理安排施工进度，确保按时完成本工程。

（3）乙方应加强现场管理，确保施工安全。

（4）乙方应积极配合甲方协调现场施工过程中的相关事宜，共同维护施工秩序。

三、合同价款及支付方式1. 合同价款：本合同总价为人民币XXXXXX元（大写：XXXXXX），具体单价及工程量详见附件二。

2. 支付方式：甲方应按照以下节点向乙方支付工程款：（1）乙方进场后XX天内，甲方支付合同总价的XX%；（2）乙方完成合同约定工程量后XX天内，甲方支付合同总价的XX%；（3）乙方完成本工程并通过甲方验收后XX天内，甲方支付合同总价的XX%。

3. 乙方应在每次收款前向甲方提供等额合法有效的增值税专用发票。

四、违约责任1. 甲方违约责任（1）甲方未能按照合同约定支付乙方工程款，每逾期一天，应向乙方支付合同总价XX‰的违约金。

（2）甲方未能按照合同约定提供施工图纸和技术资料，导致乙方无法正常施工的，应承担相应的赔偿责任。

2. 乙方违约责任（1）乙方未能按照施工图纸和技术要求进行施工，导致工程质量不符合甲方要求的，应承担相应的赔偿责任。

土方工程合同范本6篇(工程土方合同书)下面是我收集的土方工程合同范本6篇(工程土方合同书)，以供参考。

土方工程合同范本1甲方：_______________________乙方：_______________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，结合本工程具体情况，经双方协商、达成如下协议。

一、工程概况1、工程名称：宝鸡项目2、工程地点：宝鸡市3、工程质量标准：按甲方施工方案、指令及施工图纸施工，达到合格。

二、工程承包范围龙居1区1#、2#、4#室外土方回填(含土源采购、挖、装、运输到场内指定地点，进行分层压实)三、承包方式包工、包料、包机具、包运输车辆、包洗车、保洁、包安全、自带机械、不得转包等。

四、合同价款1、合同总价按照实际用量进行结算。

固定综合单价：23元/立方(含一切包干费用，不另计取任何费用)2、合同中未标出的工程细目，已包含在合同单价中。

乙方必须按甲方的指令完成未标出的工程细目，但不能得到工程结算和支付。

五、付款方式所有土方完成经甲方验收合格后，15天内付清全部工程款。

每支付一笔工程款时乙方必须提供甲方所属地地税正式的建安税务发票。

否则，甲方不予付款。

六、合同工期施工有效工期分两个施工段流水施工，每一施工段施工有效工期分为5天(遇暴雨天与政府禁运日等不可抗力因素工期顺延)。

七、工程质量及验收标准要求所有的部位必须合格。

严格按照甲方安排及图纸、国家现行的有关规范要求组织施工，乙方必须无条件接受甲方的质量检查和管理，共同把好质量关。

建立健全质量保证体系，以保证工程质量达到合格标准。

隐蔽工程必须经甲方验收合格后方可进行下一道工序施工。

验收不合格，乙方必须予以返工直至验收合格，损失由乙方承担。

八、双方有关义务及违约责任1、甲方负责向乙方提供施工用电、水。

2、甲方在施工中负责排水。

3、甲方按照合同约定及时足额付款。

4、乙方在施工期间必须遵守甲方的统一管理、规范施工，如有违反，甲方有权终止合同，所产生的一切损失由乙方承担。

第1篇甲方（以下简称“发包方”）：乙方（以下简称“承包方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方在XX项目（以下简称“本项目”）中的土方开挖工程，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：XX项目土方开挖工程1.2 工程地点：XX市XX区XX街道XX号1.3 工程内容：本工程主要包括土方开挖、运输、平整及弃土处理等。

二、工程承包范围及工期2.1 承包范围：本工程包括但不限于以下内容：（1）按照设计图纸要求，对指定区域进行土方开挖；（2）将开挖的土方进行运输、平整；（3）对弃土进行妥善处理。

2.2 工期：自合同签订之日起，工期为XX天。

三、工程价款及结算方式3.1 工程价款：本工程总价为人民币XX万元整（大写：XX万元整）。

3.2 结算方式：（1）承包方在工程开工前，向发包方支付合同总价XX%的预付款；（2）工程完工后，发包方组织验收，验收合格后，承包方在收到发包方签发的验收合格证明后XX个工作日内，向发包方提交结算报告，发包方在收到结算报告后XX个工作日内进行审核，审核合格后支付合同总价XX%的工程款；（3）工程保修期满后，承包方提交保修金退还申请，发包方在收到申请后XX个工作日内退还保修金。

四、质量标准及验收4.1 质量标准：本工程必须按照设计图纸及国家相关施工质量标准进行施工，确保工程质量达到合格标准。

4.2 验收：工程完工后，发包方组织验收，验收合格后，承包方按照约定进行结算。

五、违约责任5.1 甲方违约责任：（1）未按时支付工程款的，应向承包方支付逾期付款违约金，违约金按每日千分之五计算；（2）未按时提供施工场地、施工图纸等资料的，应承担由此造成的工期延误及经济损失。

5.2 乙方违约责任：（1）未按时完成工程的，应向发包方支付工期延误违约金，违约金按每日千分之五计算；（2）工程质量不合格的，应承担修复费用及由此造成的经济损失。

关于土方工程施工合同8篇土方工程施工合同(篇1)甲方：(发包方)乙方：(承包方)根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。

第一条工程概况(一) 工程名称：(二) 工程地点：(三) 工程范围：本合同土方工程量约为立方米。

(四) 工程总造价：经双方确定本合同综合单价为，全部工程造价为人民币万元，大写。

第二条工程期限根据双方协商工程期限自年月日起至年月日止，若发生了不可预见或不可抗力时，工期顺延。

第三条工程质量乙方根据甲方提供的图纸、资料、相应要求进行施工，确保工程质量，工程验收时，应按图纸和验收标准执行。

第四条工程价款结算(一) 本合同全部工程造价的结算按下列方式办理：本合同的工程量是暂定数量，待甲乙双方共同界定后作为最终结算的依据。

如甲方提供的图纸和说明书与实际不符，按实际签证结算。

(二) 工程价款结算与拨付办法：第五条双方责任(一) 甲方责任1、甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施要与实际相符，不给乙方造成的误工或停工的实际损失。

2、甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等。

3、工程竣工后，甲方应组织专门人员在日内进行验收。

(二) 乙方责任1、乙方根据甲方提供的施工图纸和地质勘查资料编制施工方案，并经甲方同意后施工。

2、乙方应按照编制的施工方案严格组织施工。

3、乙方应制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，如发生事故应由责任方负担。

4、乙方应合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。

5、乙方应服从甲方工地代表的统一指挥。

第六条合同纠纷因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，从以下两种方式种选择其中一种(在所选项下打√，如选择仲裁方式，请注明具体仲裁委员会)。

1、提交仲裁委员会( )2、依法向当地人民法院起诉( )第七条附则(一) 本合同自双方盖章签字后生效，合同履行完毕后自行无效。

土方工程承包施工合同（汇总10篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!土方工程承包施工合同（汇总10篇）土方工程承包施工合同第1篇发包方：(简称甲方)______________承包方：(简称乙方)______________依据《中华人·民共·和国经济合同法》和工程所在地有关政策、法规，结合本工程实际情况，签约各方都本着公平、公正、诚实信用的合作宗旨，经过友好协商，达成如下承包施工条款，以资共同信守。

土方工程施工合同(15篇)土方工程施工合同1甲方：乙方：甲方委托乙方负责浙江正泰汽车零部件有限公司丁山垦区D24-3地块土方回填工程相关事项，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定,经甲乙双方协商一致，签订本合同第一条工程概况工程名称：浙江正泰汽车零部件有限公司新建厂房矿渣回填工程工程地点：温州经济技术开发区丁山垦区D24-3工程范围及规模：DS-D24-3规划用地红线图内全部范围现有场地平均标高：-1.275m(以甲乙双方共同设定的±0.000点标高为基准测绘值)工程完成面标高：-0.475m，即乙方填筑高度为80cm。

另根据建筑总平图，厂区两处入口处局部填筑高度需达到120cm，以利后期桩基施工。

3矿渣回填工程量：23333x0.80x1.2+30x12x1.2x1.2=22918.08m(沉降量为填筑厚度的20%)。

承包方式本工程采用固定总价合同，乙方一次性包干，包含矿渣采购、运输、平整及压实。

第二条合同工期工期：20xx年7月3日--20xx年7月18日,完成并通过甲方验收交付，遇到特殊天气，由甲乙双方商议顺延。

第三条合同价款及付款方法1、工程综合单价：48元/m(包括所有一切费用及税金)2、合同价款：工程总价为(含税):1100067.8元，大写：壹佰壹拾万零陆拾柒圆捌角。

3、付款方法：一、合同签订后七个工作日内甲方预付工程款总价的30%;二、现场工程量完成50%后，经甲方验收确认合格后支付工程款总价的30%：三、工程完成并通过甲方验收合格后十个工作日内再付40%。

第四条施工要求及验收方法施工要求：1、开工前，乙方应做好工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底。

2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。

否则出现安全事故，概由乙方负责。

3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。

4、需安排专职人员对作业路径(市政道路)进行及时清理，保证市政道路干净整洁。

土方工程合同土方工程承包标准的合同范本。

发包人（以下简称甲方）承包人（以下简称乙方），经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。

一、承包项目：本工程地块土方的开挖、运弃、平整。

二、承包方式：包挖、包运、平整，不得转包。

三、承包价格：开挖、运输土方元/m3（石砂）。

四、工期要求：按图纸要求尺寸进行开挖，自月日开始施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。

五、质量与施工要求：1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。

2、做好水沟和排水设施。

达到位置、尺寸和标高符合设计要求。

3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。

4、土方挖完后须经设计、建设（监理）、公司、质监站检查符合要求后，方为合格；否则承担整修、返工费用。

六、安全要求：1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。

2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。

否则出现安全事故，概由乙负责。

3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关关部门的监督管理。

4、开挖的土方应按指定的地点堆放。

保证施工道路畅通。

5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。

6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。

七、结算方式：采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款。

八、仲裁与调解：如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得反悔。

本协议书一式两份，甲、乙双方各执1份。

经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。

单位工程负责人（甲方）：承包班组长（乙方）：联系电话：_____ 联系电话：_____ ____年____月____日 ____年____月____日土方工程合同（二）合同编号：水标合同字[_____]第____号项目名称：甲方：乙方：签订地点：签订日期：____年____月____日有效期限：____年____月____日至____年____月____日依据《中华人民共和国标准化法》和《中华人民共和国民法典》等有关法律法规，以及水利部水利标准化工作有关管理规定，合同各方就以下内容经协商一致，订立本合同。

土石方工程施工合同模板一6篇篇1土石方工程施工合同委托人：（甲方）承包人：（乙方）鉴于甲方拟委托乙方进行土石方工程施工，并达成一致意见，特制定本合同如下：第一条项目名称及位置甲方委托乙方进行的土石方工程项目为：（工程名称），施工地点位于（地点），包括土石方开挖、填方、边坡处理等。

第二条项目工作内容及要求1. 乙方应按照甲方提供的工程设计图纸和技术要求，合理组织施工，保证施工过程安全、高效、质量可控。

2. 乙方须保证施工过程中无违反国家相关法律法规的行为，严格遵守相关安全操作规程，确保工程施工安全。

3. 乙方应按照约定的工期完成工程，如需延期需提前向甲方提交书面申请并取得甲方同意。

4. 乙方应配备符合要求的专业技术人员和施工人员，保证施工过程中的技术质量。

第三条工程质量标准1. 乙方应按照国家相关规定和工程设计要求，保证施工质量符合国家相关标准。

2. 甲方有权对乙方进行质量检查，如发现质量问题，乙方应立即整改到位，并对整改结果负责。

3. 施工过程中如发生质量事故，乙方应立即通知甲方，并承担相应的赔偿责任。

第四条工程进度和款项支付1. 本工程的工期为（工期），乙方应按照约定的工期履行合同。

2. 乙方应根据工程进度，按照约定的支付比例及时向甲方申请款项支付。

甲方在验收合格后按时支付工程款项。

3. 如乙方延期完成工程，甲方有权要求乙方按照约定的违约金支付额外费用。

第五条合同变更和解除1. 合同生效后，除非经双方协商一致，否则不得擅自变更合同内容。

2. 如因不可抗力等原因导致工程无法继续施工，双方可协商解除合同，解除合同后应按照已完成工程的部分支付款项。

第六条违约责任1. 若一方违反合同规定，损害对方利益，需承担相应的违约责任。

2. 乙方在施工中如发生质量事故，拖延工期等问题，需承担相应的赔偿责任。

第七条争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；如协商不成，可向所在地人民法院提起诉讼。

第八条其他约定1. 本合同一式两份，双方各执一份，合同生效后即具有法律效力。

土石方工程施工合同范本（15篇）土石方工程施工合同范本（精选15篇）土石方工程施工合同范本篇1甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律规定，结合本工程的具体情况，为明确双方责任，确保工程施工质量，经甲乙双方友好协商，就土石方工程承包一事，达成以下协议:一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：二、工程承包范围甲方提供施工现场，乙方负责土石方清表、开挖、装车、运输、平整、弃置等，涉及车辆在道路上行驶掉泥清扫及清洗，由乙方自行解决。

三、甲方的责任1、合同执行期间，甲方本着合作的态度，积极配合乙方执行合同约定的内容；2、甲方进行线形放线、高程测量及现场指导；3、对障碍物如管道、通信、电缆等由甲方负责协调搬迁，以保证乙方顺利施工。

四、乙方的责任1、合同执行期间，乙方本着合作的态度，积极配合甲方执行合同约定内容；2、乙方应严格遵守安全生产、文明施工规范，承担施工过程中的所有责任，严格执行政府有关部门的政策及法规；3、乙方应负责施工时的人身安全责任及民事责任；4、乙方须加强现场质量、安全管理，确保施工现场安全，机械设备进出场，应事先与甲方项目负责人联系；5、乙方应在现场设立安全警示标志牌、安全防护标志，防止场外人员进入施工现场，严防施工现场不安全隐患；6、乙方应做好施工现场及周边卫生的清洗工作，保证施工场地清洁五、工程量计算工程量以双方现场实测标高按实结算。

六、工程单价1、水田淤泥部分：包括清表、开挖、运输、弃置，综合单价元/m，淤泥开挖深度原则上不超过50cm2、土、石方部分：包括清表、开挖、运输，综合单价元/m；3、填方平整：综合单价元/m，每层平整厚度不超过30cm；4、石方部分：如遇挖掘机开挖不动，另补充协议。

以上价款为含普通税价款。

七、工程支付所承包工程完工后支付工程款的30%，原则上中间可支取油费，剩余70%的工程款在年底付清。

八、工期暂定日期为至，如遇特殊情况（设计变更、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停﹑窝工等）时，工期经甲方确认后顺延。