建设工程设备采购合同模板
- 格式:doc
- 大小:37.50 KB
- 文档页数:7
建筑工程机器购销合同书甲方(购买方):_____________乙方(销售方):_____________鉴于甲方需采购建筑工程机器设备,乙方愿意提供相应的机器设备,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下购销合同:一、产品名称及规格型号1. 机器设备名称:_____________2. 规格型号:_____________3. 生产厂家:_____________4. 数量:_____________5. 单价:_____________6. 总价:_____________二、质量要求1. 乙方保证所提供机器设备为全新合格产品,符合国家相关质量标准。
2. 机器设备应具备完整的生产许可证、产品质量合格证及相关检验报告。
3. 机器设备应符合合同约定的技术性能和参数要求。
三、交货时间与地点1. 交货时间:自合同签订之日起____天内。
2. 交货地点:_____________3. 运输方式及费用承担:由乙方负责运输至甲方指定地点,并承担相应费用。
四、验收方式1. 甲方应在收到机器设备后____天内完成验收。
2. 验收标准:按照国家相关标准及合同约定的质量要求进行验收。
3. 如发现机器设备存在质量问题,甲方应及时通知乙方,乙方应在接到通知后____天内予以处理。
五、付款方式1. 定金支付:甲方应在合同签订后____天内支付定金,金额为总价的____%。
2. 尾款支付:余款在机器设备验收合格后____天内一次性付清。
六、违约责任1. 如乙方未按约定时间交付机器设备,应按未交货物总价的____%向甲方支付违约金。
2. 如甲方未按约定时间支付货款,应按未付款项的____%向乙方支付违约金。
七、争议解决合同执行过程中如发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
工程采购合同的定义我们来明确什么是工程采购合同。
简而言之,工程采购合同是指建设单位(甲方)与供应商(乙方)之间,就工程项目中所需材料、设备等的采购事宜所签订的法律文书。
该合同涉及的内容通常包括物资的种类、规格、数量、价格条款、交货时间、质量要求、验收标准、支付方式、违约责任等关键条款。
让我们通过一个范本来具体理解工程采购合同的构成。
【工程采购合同范本】甲方(建设单位):________乙方(供应商):________鉴于甲乙双方就________工程项目(以下简称“项目”)的材料/设备采购达成一致,特订立本合同,以资遵守。
一、产品信息1. 材料/设备名称:________2. 规格型号:________3. 数量:________4. 单价:________5. 总价:________二、交货1. 交货时间:________2. 交货地点:________3. 运输方式及费用承担:________三、质量要求所提供的材料/设备必须满足以下标准:1. 国家及行业标准:________2. 特殊质量要求:________四、验收1. 验收程序:材料/设备到达后,甲方应在________工作日内完成验收。
2. 验收标准:依据第三条规定的质量要求进行。
五、支付方式1. 预付款:甲方须在合同签订后________工作日内支付总价款的________%作为预付款。
2. 尾款支付:材料/设备验收合格后,甲方须在________工作日内支付余款。
六、违约责任1. 若乙方延迟交货,应按每日未交货物总价款的________%向甲方支付违约金。
2. 若甲方延迟支付款项,应按每日未付款金额的________%向乙方支付违约金。
七、争议解决因执行本合同所发生的一切争议,双方应友好协商解决;协商不成时,提交________仲裁委员会仲裁。
八、其他1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
工程采购合同合同范本甲方(买方):地址:联系电话:法定代表人:乙方(卖方):地址:联系电话:法定代表人:鉴于甲方因工程建设需要,拟向乙方采购相关工程材料及设备,双方本着平等互利的原则,经协商一致,特订立本合同,以资共同遵守。
第一条合同标的1.1 甲方采购的工程材料及设备详见附件一《工程采购清单》。
1.2 乙方应保证所提供的材料及设备符合国家及行业相关质量标准。
第二条合同价格2.1 本合同总价为人民币(大写):[金额]元整(¥[金额])。
2.2 价格包含材料费、运输费、税费等所有费用。
第三条支付方式3.1 甲方在合同签订后[支付比例]个工作日内支付合同总价的[支付比例]%作为预付款。
3.2 材料及设备交付并经验收合格后,甲方在[支付比例]个工作日内支付合同总价的[支付比例]%。
3.3 余款在工程竣工验收合格后[时间]个工作日内支付。
第四条交货期限4.1 乙方应在合同签订后[具体时间]内,将合同标的物送达甲方指定地点。
4.2 如遇不可抗力因素导致交货延期,乙方应及时通知甲方,并提供相应证明。
第五条质量保证5.1 乙方保证所提供的材料及设备为全新、未使用过的,并符合合同约定的质量标准。
5.2 乙方应对所供材料及设备提供至少[保证期限]年的质量保证。
第六条验收标准6.1 甲方应在材料及设备到货后[时间]日内进行验收。
6.2 如发现质量问题,甲方有权要求乙方在[时间]日内更换或修复。
第七条违约责任7.1 如乙方未能按时交货或质量不符合约定,应按合同总价的[比例]%向甲方支付违约金。
7.2 如甲方未能按时支付货款,应按未付款项的[比例]%向乙方支付违约金。
第八条不可抗力8.1 因不可抗力导致合同不能履行或部分不能履行,受影响一方应及时通知对方,并在合理期限内提供证明。
8.2 双方应根据不可抗力的影响程度协商解决合同履行问题。
第九条争议解决9.1 双方因履行本合同所发生的任何争议,应首先通过友好协商解决。
9.2 协商不成时,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
建设工程设备采购范本一、采购项目概述建设工程设备采购是指为了完成某项建筑工程项目,采购必要的设备、机械和工具等物资,以保障工程质量和进度的需要。
本文以某建筑工程项目的设备采购为例,介绍建设工程设备采购品目、采购要求以及合同条款等。
二、采购品目及技术要求1. 设备品目:a)起重设备:包括塔式起重机、移动起重机等。
b)混凝土搅拌设备:包括混凝土搅拌车、混凝土泵等。
c)施工机械:包括挖掘机、泥浆泵等。
d)检测设备:包括裂缝检测仪、测量仪器等。
e)其他:根据具体工程需要而确定。
2. 采购要求:a)设备应符合国家相关标准和规定,并具备相应的产品认证;b)设备供应商应具有相应的资质和经验,且能提供售后服务;c)设备的交付时间、数量和质量要求等均应明确;d)设备价格及支付方式应合理合法。
三、供应商选择与评估1. 供应商选择:a)采取公开招标的方式进行供应商选择,发布招标公告,并邀请符合条件的供应商进行投标;b)供应商应向采购单位提供企业资质、过往业绩、技术能力、售后服务等相关证明材料;c)采购单位根据评标标准对投标供应商进行评估,并选择具备合适信誉和能力的供应商。
2. 供应商评估标准:a)企业资质:包括工商营业执照、税务登记证明等;b)经验和业绩:供应商过往的类似项目经验和业绩;c)技术能力:供应商的生产设备、研发能力等;d)售后服务:供应商提供的产品保修期、维修服务等;e)价格及支付方式:供应商的报价和支付方式是否合理。
四、合同条款1. 合同签订:a)采购单位与供应商在双方达成采购意向后,签订正式的采购合同;b)合同应包括双方的基本信息、采购品目、数量、价格、交付时间、质量要求、支付方式等。
2. 合同履约:a)供应商应按照合同约定的时间和质量要求交付设备;b)采购单位应按合同约定的支付方式及时支付货款。
3. 违约责任:a)如供应商未按合同约定交付设备,应承担违约责任,并赔偿采购单位的损失;b)如采购单位未按合同约定支付货款,应承担违约责任,并赔偿供应商的损失。
工程设备采购合同范本8篇篇1甲方(采购方):____________________地址:_____________________________联系人:___________________________联系方式:_________________________乙方(供应商):____________________地址:_____________________________联系人:___________________________联系方式:_________________________鉴于甲方需要采购工程设备,乙方具备相关设备的供应能力,双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,达成如下工程设备采购合同:第一条合同标的1. 甲方同意向乙方采购以下工程设备:____________________(详见附件1)。
2. 设备品牌、型号、规格、数量等应符合附件1的规定。
乙方应提供全新的、质量合格的设备。
第二条价格及支付方式1. 设备总价:人民币______元(大写:______元整)。
2. 支付方式:(1)合同签订后,甲方支付乙方总金额的______%作为预付款。
(2)设备交付并经验收合格后,甲方支付剩余款项。
3. 乙方在收到款项后,应提供合法的税务发票。
第三条交货与验收1. 交货时间:乙方应在合同生效后______日内将设备交付至甲方指定地点。
2. 交货地点:__________________________________________________。
3. 验收:甲方应在收到设备后______日内进行验收,并出具验收报告。
如设备符合合同规定,则双方签署验收合格证书;否则,甲方有权要求乙方进行更换或退货。
第四条质量保证及售后服务1. 乙方应保证所提供的设备质量符合合同规定,设备保修期为______年。
2. 在保修期内,如设备发生非人为损坏,乙方应负责免费维修或更换。
工程合同采购设备合同编号:__________甲方(采购方):__________乙方(供应方):__________鉴于甲乙双方就工程项目的设备采购达成一致,特订立本合同,以便共同遵守执行。
第一条设备信息与技术要求1.1 设备名称:__________1.2 型号规格:__________1.3 数量:__________1.4 单价:__________1.5 总价:__________1.6 生产厂家:__________1.7 主要技术参数及性能要求详见附件《技术规格书》。
第二条交货时间与地点2.1 交货时间:自合同签订之日起_____天内完成交付。
2.2 交货地点:__________2.3 运输方式及费用承担:由乙方负责,并确保设备安全无损运抵指定地点。
第三条验收标准与程序3.1 验收标准:设备必须符合《技术规格书》中的全部指标及性能要求。
3.2 验收程序:甲方应在收到设备后_____天内完成验收,如有问题应及时通知乙方进行整改或更换。
第四条付款方式与条件4.1 支付方式:银行转账或其他双方认可的方式。
4.2 支付条件:分阶段支付,具体如下:- 预付款:合同签订且付定金_______%后,乙方开始执行供货程序。
- 进度款:设备生产至一半时,甲方支付合同总额的_______%。
- 尾款:设备验收合格后,甲方于_______天内支付剩余款项。
第五条质量保证与售后服务5.1 保证期限:设备自验收合格之日起至少保修_______年。
5.2 服务承诺:在保修期内,因质量问题导致的设备故障,乙方应免费提供维修或更换服务。
第六条违约责任6.1 如乙方延迟交货,应按每日未交货物总价值的_______%支付违约金给甲方。
6.2 如甲方延迟付款,应按逾期金额每日的_______%支付滞纳金给乙方。
第七条争议解决方式若发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第八条其他事项8.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
工程采购合同甲方(需方):乙方(供方):甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,经双方自愿协商,签订本合同,双方共同遵守。
第一条采购设备或材料的名称、品种、规格、数量和质量1.名称、品种、规格、数量:(内容较多时作为合同附件)是否需要安装:否,安装要求:无2.质量,按下列国家标准执行:(1)按照国家标准标准执行(须注明按国家标准或部颁或企业具体标准,如标准代号、编号和标准名称等)。
(2)按样品,样品作为合同的附件;(3)按双方商定要求执行,具体为:(应具体约定产品质量要求)。
满足现行的国家强制性质量标准及规范要求乙方应保证设备或材料符合国家相关质量标准,是全新、未使用过的,并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求,乙方应保证所提供的设备或材料经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能,在设备或材料质量保证期之内,乙方应对由于设计、工艺和材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。
第二条包装方式和包装品的处理:乙方应负责设备或材料的包装并承担包装费用。
乙方应采取足以保护设备或材料的包装方式,若由于乙方的包装问题,导致设备或材料受损,甲方有权拒绝接受设备或材料,乙方应对设备或材料的损坏承担责任。
如因前述的包装原因造成货损坏导致乙方逾期交货或导致甲方受到其它损失的,乙方应按本合同约定承担责任。
第三条交货方式:1.交货时间:________________________________________。
2.交货地点:甲方项目所在地:或甲方指定的地点:________。
3.运输及装卸:由乙方负责设备或材料的运输及装卸,并承担运输和装卸的费用,在运输及装卸过程中,造成设备或材料损坏的,由乙方承担责任。
如运输及装卸造成货损还导致乙方逾期交货或导致甲方受到其它损失的,乙方应承担相应违约责任及甲方全部损失的赔偿责任。
4.与甲方相关的单证的转移:乙方应在交付设备或材料时,向甲方交付设备或材料相关的单证,包括但不限于产品质量合格证、检验检测报告、使用说明书。
设备采购合同范本买方:_____(以下简称甲方)卖方:_____(以下简称乙方)经甲、乙双方充分友好协商,就购买_____项目特订立本合同,以便共同遵守。
一、设备的名称、规格型号、质量及数量二、合同价格设备总价为人民币(大写):_____总价中包括设备金额、包装、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费及培训所需费用及税金。
本合同总金额不得做任何变更与调整。
三、合同生效本合同经双方签字后生效。
四、付款方式货物验收合格,设备安装、调试运转正常,乙方为甲方培训结束、甲方无疑问后,甲方向乙方支付合同总价100%货款。
五、交货、包装与验收1.交货地点:按甲方指定的地点。
2.交货时间:合同生效后____日内。
3.乙方将货物一次运至交货地点。
并于到货前24小时将到货名称、型号、数量、外形尺寸、单重及注意事项等,以书面形式通知甲方。
4.设备包装应符合国家标准,以保证设备在运输过程中不受损伤,由于包装不当造成设备在运输过程中有任何损坏或丢失,由乙方负责。
5.设备由乙方负责送到施工现场,由乙方负责运输、卸车。
6.设备到达现场,甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后,由甲方验货。
乙方应按甲方安排的时间派人到现场,对货物进行清点验收,并签字确认。
若发现货物与装箱单不符,乙方负责补齐或收回。
如乙方不能按时到达,甲方有权开箱检验,并对缺件,损坏做出记录,乙方应认可并负责解决。
7.乙方负责设备安装及调试,直至设备正常运行。
最终验收在此之后进行。
如设备不能通过验收,乙方应退货,退还甲方所有金额。
8.乙方应自带用以安装、调试过程中所需的各种工具、仪器仪表及易损件。
六、产品质量保证与售后服务1.乙方应严格按照国家有关标准和规定进行制造和检验,材料及零部件均为全新未用过的,且符合本合同附件中规定。
以确保产品质量。
设备须经技术检验,符合国家相关标准才能出厂。
2.乙方负责免费为甲方培训操作及维修人员。
包括:基本原理,操作使用和维修保养。
建设工程设备采购合同范本合同编号:_________签订日期:____年__月__日甲方(采购方):_________乙方(供应方):_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方购买乙方设备事宜,达成如下协议:第一条设备名称、数量和质量1.1 设备名称:_________1.2 设备数量:_________1.3 设备质量标准:_________第二条设备价格及支付方式2.1 设备价格为人民币(大写):_________元整(小写):_________元。
2.2 甲方支付方式如下:(1)合同签订后__天内,甲方支付设备总价的__%;(2)设备交付后,甲方支付设备总价的__%;(3)剩余的__%作为质保金,在设备验收合格后__天内支付。
第三条设备交付及验收3.1 乙方应在合同约定的时间内将设备交付给甲方,并负责设备的安装、调试。
3.2 设备验收合格的标准为:_________3.3 设备验收不合格的,乙方应在__天内负责修复或更换,并承担由此产生的费用。
第四条质保期及售后服务4.1 设备的质保期为:_________年。
4.2 质保期内,乙方负责设备的维修、保养,并承担相应的费用。
4.3 质保期外,乙方提供有偿的维修、保养服务。
第五条违约责任5.1 乙方未按约定时间交付设备的,应按迟延交付部分设备价款的__%向甲方支付违约金。
5.2 乙方交付的设备不符合合同约定的质量标准的,乙方应按不合格部分设备价款的__%向甲方支付违约金。
5.3 甲方未按约定时间支付设备价款的,应按迟延支付部分设备价款的__%向乙方支付违约金。
第六条争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第七条其他7.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为____年。
工程机合同范本工程项目的成功与否,往往取决于诸多因素的综合作用,其中工程机合同的规范性与完善性是不可或缺的一环。
一个合理、详细的合同能够为项目的顺利进行提供法律支持和保障。
以下是一份工程机合同范本,供参考之用。
【工程机合同范本】甲方(需方):__________有限公司乙方(供方):__________有限公司鉴于甲方有需要采购工程机械设备,乙方愿意提供相应的设备及服务,经双方协商一致,特订立本合同,以资共同遵守。
第一条设备名称与规格1.1 设备名称:_____________(型号/规格/品牌等)。
1.2 数量:共计________台(套)。
1.3 主要技术参数及性能要求:_____________。
第二条价格条款2.1 设备总价:人民币____________元整(¥_________)。
2.2 价格包含税费、运输至指定地点的费用以及安装调试费用。
第三条交付与验收3.1 交付时间:自合同签订之日起______个工作日内。
3.2 交付地点:甲方指定的_____________地址。
3.3 验收标准:按照国家相关标准及合同约定的技术参数进行验收。
第四条付款方式4.1 定金支付:甲方在合同签订后______个工作日内支付总价款的______%作为定金。
4.2 尾款支付:余款在设备交付并经验收合格后______个工作日内一次性付清。
第五条质量保证与售后服务5.1 乙方保证提供的设备全新、未使用,符合合同约定的质量、规格和性能要求。
5.2 设备保修期为______个月,自交付之日起计算。
5.3 在保修期内,如设备出现非人为操作不当导致的故障,乙方负责免费维修或更换。
第六条违约责任6.1 如乙方延迟交付设备,应按每日未交付设备总价值的______%支付违约金。
6.2 如甲方延迟支付款项,应按每日逾期金额的______%支付违约金。
第七条争议解决7.1 本合同在履行过程中,如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成时,可提交______仲裁委员会进行仲裁。
建设工程设备采购合同工程名称:工程地点:设备名称:订货方:供货方:签订日期:设备采购合同订货方(以下称甲方):法定代表人 / 职务:委托人 / 职务:营业执照注册号:开户银行/ :地址:邮编:传真::供货方(以下称乙方):法定代表人 / 职务:委托人 / 职务:营业执照注册号:开户银行/ :地址:邮编:传真::根据《中华人民国合同法》、《中华人民国招投标法》、《中华人民国质量管理法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保供货质量,经双方协商一致,签订本合同。
第一条:工程概况1.1工程名称:1.2工程建设地点:1.3工程建设规模:第二条:设备的名称、规格、质量标准2.1设备名称:2.2规格:2.3型号:2.4设备的包括围:2.5质量标准:各标准之间不一致时,按要求最高的标准执行;2.6数量:2.7产品包装要求:第三条:合同文件组成3.1合同协议书和合同条款;3.2中标通知书;3.3招标文件及其附件;3.4投标书、承诺书及其附件;3.5工程技术规(或技术要求)、标准和设计图纸;3.6产品说明书;双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
本合同所有附件为合同不可分割的部分,与合同正文具有同等法律效力。
第四条:合同价款支付及结算办法4.1订货设备的数量和单价合同总价暂定为人民币(大写:)本合同为以功能设备为计量单位的单价合同,详细组成见投标报价表(附件一),结算时将根据实际设备数量及单价调整。
4.2本合同单价包括但不限于以下各项容:A、设备供应价;B、运输费、设备配件在运输阶段的损耗费;C、保险费;D、工地卸车费;E、乙方的利润、风险、各种政策性上缴费用和税金;F、系统调试的配合费;G、现场技术服务人员工资、津贴、补助和差旅费等;H、设备调试费;4.3凡现场使用该设备所需零配件,无论是否在报价清单中有所注明,均视为已包含在乙方设备单价中,由乙方提供。
4.4 乙方提供的设备应该是完整的、系统的,所需备件、部件、零件、工具都应该配备齐全,并与设备主机相匹配一致,此等费用均已包含在投标单价中。
4.5付款方式:4.5.1自本合同签订之日起日,甲方向乙方支付设备价值的 %的预付款;4.5.2乙方将设备运至甲方指定地点,经甲方、监理、总包方共同检验合格后,付给乙方进场设备价值的 %;4.5.3设备安装调试合格后,甲方向乙方支付实际安装设备价值的 % ;4.5.4按甲方要求提交结算资料并在办理完结算后,甲方向乙方支付结算价的 %;4.5.5扣除结算总价的 %作为设备质保金,甲方在设备保修期(年)满后按保修条款支付给乙方(无息);4.5.6在本合同下,除了最后的付款外,任何其他的付款都不应理解为是对乙方部分或全部履行合同的认可,任何付款都不应理解为对缺陷工作或不合格品的确认。
第五条:交货规定5.1交货方式:乙方送货到现场;5.2交货地点:;5.3交货日期:,以满足工程总包单位制订的总工期进度要求为准,具体日期由甲方或其授权人指令确定。
(附件二:供货进度表)第六条:安装规定6.1安装地点:;6.2安装工期:乙方自接到甲方安装通知指令后,日完成设备的安装、调试和验收工作,以满足工程总包单位制订的总工期进度要求为准,具体日期由甲方或其授权人指令确定。
(附件三:安装进度表)6.3乙方应遵守设备安装验收规标准,预先制定安装方案和计划,与甲方进行研究协调,做出统一具体安排。
6.4乙方要使用完整的、全新的、系统的安装材料和零部件,在设备安装过程中的成品保护和设备零部件的保护工作由乙方负责直至设备安装完成,验收合格交付甲方为止。
6.5乙方在安装过程中,要严格遵守国家和市有关安全规定,若发生人身或财产损失,概由乙方负责。
第七条:甲方权利和义务7.1向乙方下达设备的进场计划,并组织监理单位和施工单位对进场设备进行验收。
7.2甲方如中途变更设备品种、规格、质量或包装的要求,应提前通知乙方,乙方应满足甲方的要求。
7.3因乙方不能按合同履约而中途退货,甲方就同意接受并使用的设备向乙方支付价款,如果甲方要求全部退货,乙方应返还已付款。
第八条:乙方的权利和义务8.1向甲方提供符合合同规定、国家标准、设计图纸和规的设备。
8.2乙方向甲方提供的设备必须保证是拥有全部专利权和生产许可手续的合法产品,由于乙方侵占其他机构或个人的专利权所造成的一切后果由乙方承担。
8.3甲方出于对乙方专业技术知识、经验和实力的信任,向乙方进行订货,乙方应仔细研究甲方提供的设计图纸和工程规,乙方如发现设计或工程规不合理或不确切之处,应及时通知甲方和请甲方予以确认,乙方不会因上述问题停工、返工向甲方索要追加费用和工期,任何由于上述问题没有及时提出而造成的甲方工程费用和工期损失均由乙方承担。
8.4乙方自行采购设备加工中所需的原材料和零配件,如甲方有需要,乙方应提供材料、零配件的材质证明和合格证书。
8.5乙方主动核对土建、机电等各方专业图纸,确认现有预留预埋、层高、空间等是否能满足设备安装要求,如有不满足,应立刻通知甲方,乙方在合同签订后7天,向甲方提出关于设备安装所需环境的技术要求,如乙方没有提供,视为乙方无此类要求,由于乙方没有提出要求,造成设备不能被恰当、顺利安装所导致的损失由乙方承担。
8.6乙方承担甲方办理正式验收手续前设备的全部保险责任及风险。
8.7为保证乙方供应设备能在工地现场被正确地安装和使用,乙方应派技术人员在工地现场进行技术服务,进行技术交底,解答设备安装和使用单位的技术询问等工作。
8.8设备安装完毕后,现场具备调试条件时,接到甲方通知后48小时到现场免费进行调试。
8.9乙方免费提供设备的有关安装工艺、保养说明、操作说明和注意事项等资料负责培训甲方现场操作人员,由于乙方未提供上述资料或未培训造成甲方或甲方下属承包商施工错误所导致的经济损失以及最终客户使用不当造成的经济损失由乙方承担。
第九条:设备质量保证9.1乙方保证为本合同所提供的设备是优质的、全新的、未曾使用过的、全套齐全的、无损的、符合本合同的技术规格和质量的产品。
9.2乙方保证为本合同所提供的设备质量符合国家有关主管部门的行业标准。
9.3乙方在设备进场时同时提供有关的国家权威部门的检验报告、厂家的材质证明和设备的出厂合格证(一式份)。
9.4如果乙方运至甲方工地的设备有质量缺陷或不符合甲方进场计划的要求,甲方有权拒收并通知乙方立即运离施工工地,甲方亦有权要求乙方无条件修复缺陷或调换直至满足甲方要求。
9.5甲方对设备的验收并不会解除乙方在合同上对质量的保证责任,如在设备开始正常运转前的任何时间及在工程竣工后个月发现设备的质量问题,乙方仍然要承担责任。
第十条:违约责任10.1由于一方过失造成合同不能履行时,由过失一方承担违约责任,如属双方过失,根据实际情况,由双方承担各自的违约责任,如属不可抗力因素,双方协商解决。
10.2设备品种、规格、质量、数量、交货时间和安装工期等其中任何一项不符合本合同规定时,甲方有权要求乙方退货或按合同规定重新供货。
由于上述原因致使交货时间延误,每逾期一日,乙方应按逾期交货部分设备款总值的 %向甲方偿付逾期交货的违约金。
该违约金可由甲方从给供货商的货款中扣除,由于乙方的违约给甲方造成的一切经济损失均由乙方承担;乙方交货期比进场计划逾期7天以上,甲方有权终止该合同,由乙方承担由此造成的一切费用及损失,同时乙方向甲方承担合同总价 %的违约金。
10.3如乙方未按合同约定将设备运至甲方指定地点,乙方需承担违约责任,如乙方由于自身条件所限,不能按甲方要求运送设备到工地指定地点,甲方可自行组织工地围的搬运,费用可从甲方给乙方的设备款项中扣除。
10.4乙方必须保证进场设备满足设计要求,如乙方违反此款规定,进场设备不符合合同约定或低于样品质量水平,甲方有权退货,甲方重新订货所增加的费用和经济损失由乙方承担,如因甲方使用时间的迫切,不能重新订货时,甲方有权在乙方单价上扣减 %,作为让步接收的价格。
10.5为规供货商行为,甲方一经发现乙方使用假冒伪劣设备或将订单外包生产,甲方有权立即停止结算一切费用,乙方应向甲方承担合同总价 %的违约金,乙方并应承担由此给甲方造成的一切费用及损失。
10.6如由于乙方产品质量问题造成承包商和最终客户向甲方进行索赔时,甲方有权停止向乙方支付任何款项,乙方必须赔偿承包商和最终客户的损失。
乙方不能积极主动解决质量问题并赔偿损失时,甲方可代为赔偿,但有权向乙方追索该笔赔偿金。
第十一条:保修期11.1本合同中所有设备、备件和配件的保修期为个月,保修期从设备开始运行之日起算。
11.2在保修期间,设备运行如发生问题,乙方须在接到甲方书面或通知后 24小时到达现场进行保修,甲方由此造成的全部损失由乙方承担。
如乙方未能及时到达现场或设备经过维修后仍无法达到使用要求,甲方有权指定第三方进行维修,所花费费用从乙方剩余保修款中扣除,如保修款不足以支付第三方维修费用,甲方有权要求乙方补齐不足部分。
11.3乙方在保修期应对产品本身的任何原因造成的缺陷免费进行修补或更换。
第十二条:不可抗力12.1不可抗力是指战争、严重火灾、水灾、台风,地震等人力不可抗拒的因素引起的延误和影响。
12.2当甲方或乙方因不可抗力的影响不能履行合同义务时,履行合同的时间将予以顺延,延长期与不可抗力影响期相同但合同价格不因此而改变。
12.3不可抗力发生后,受影响方应立即将不可抗力发生的情况通知另一方,并在不可抗力发生后14天出具事故发生地区的有关机构证明并取得对方认可。
上述情况发生后,双方应努力采取必要措施,密切配合减少不可抗力的影响。
不可抗力的影响消除后应立即通知另一方。
12.4甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。
在取得对方认可后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。
12.5本条款所定义的不可抗力是指不能预见,不能避免并不能克服的客观情况;对于市场环境变化、乙方经营状况严重恶化及生产安排不周等情形,无论严重程度如何,均不理解为不可抗力。
第十三条:特别条款13.1本合同一经签订,设备价格不再调整,无论原材料涨价、国家税费调整、运输费用变化等任何条件发生变化,乙方均不得以亏损为由,要求甲方提高价格。
13.2本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。
如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝生产或收货,并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
13.3甲乙双方的任何一方未经另一方同意,不得将与合同有关或执行合同有关的资料文件、往来信函及合同文本以任何形式传播给与执行合同无关的任何组织或个人。
第十四条:争议任何因履行合同或与之有关而引起的争议,应通过双方友好协商解决,如通过协商不能解决时,则提交合同履行地市丰台区人民法院解决。