光伏电站EPC总承包合同(修订)
- 格式:doc
- 大小:235.50 KB
- 文档页数:50
专业合同封面COUNTRACT COVER20XXP ERSONAL甲方:XXX乙方:XXX2024年更新:光伏发电项目EPC合同本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 合同主体1.2 合同定义2. 项目范围与内容2.1 项目范围2.2 项目内容3. 合同价格与支付3.1 合同价格3.2 支付方式3.3 支付时间表4. 项目进度与交付4.1 项目进度4.2 交付要求4.3 延期交付5. 质量保证与标准5.1 质量保证5.2 质量标准6. 技术与支持6.1 技术支持6.2 技术培训7. 保险7.1 保险责任7.2 保险费用8. 违约责任8.1 违约行为8.2 违约责任9. 争议解决9.1 争议解决方式9.2 争议解决地点10. 合同的生效、变更与终止10.1 合同生效10.2 合同变更10.3 合同终止11. 保密条款11.1 保密信息11.2 保密义务12. 法律适用与争议解决12.1 法律适用12.2 争议解决13. 其他条款13.1 不可抗力13.2 合同的转让13.3 通知与联系14. 附件14.1 项目详细说明14.2 技术参数表14.3 付款凭证14.4 其他相关文件第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1 合同主体1.2 合同定义1.2.1 EPC:指工程设计(Engineering)、采购(Procurement)和建设(Construction)的总称。
第二条项目范围与内容2.1 项目范围2.1.1 乙方负责完成项目的可行性研究、工程设计、设备采购、施工、安装、调试、验收、培训及售后服务等全部工作。
2.1.2 乙方应按照本合同约定的质量标准和技术要求完成项目。
2.2 项目内容2.2.1 乙方应提供光伏发电项目的完整设计方案,包括但不限于:__、__、__等。
2.2.2 乙方应按照设计方案采购所需的设备材料,并保证设备材料的质量。
2.2.3 乙方负责项目的施工,包括土建、安装、调试等工作。
专业合同封面COUNTRACT COVER20XXP ERSONAL甲方:XXX乙方:XXX2024年度光伏发电项目EPC总承包合同本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 合同主体1.2 定义2. 项目概述2.1 项目名称2.2 项目地点2.3 项目规模2.4 项目预算3. EPC总承包范围3.1 设计范围3.2 采购范围3.3 施工范围3.4 验收范围4. 合同价格及支付方式4.1 合同价格4.2 支付方式4.3 价款调整5. 合同履行期限5.1 设计期限5.2 采购期限5.3 施工期限5.4 验收期限6. 质量标准及要求6.1 设计质量6.2 采购质量6.3 施工质量6.4 验收质量7. 违约责任7.1 承包商违约7.2 发包人违约8. 争议解决8.1 协商解决8.2 调解解决8.3 仲裁解决8.4 法律途径9. 合同的变更和解除9.1 变更条件9.2 解除条件10. 合同的终止10.1 终止条件10.2 终止后的处理11. 保密条款11.1 保密内容11.2 保密期限11.3 违约责任12. 合同的转让12.1 转让条件12.2 转让程序13. 不可抗力13.1 不可抗力的定义13.2 不可抗力的后果14. 其他条款14.1 适用法律14.2 合同效力14.3 合同附件第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1 合同主体1.2 定义1.2.1 EPC:指工程设计、设备采购、施工安装一体化服务。
1.2.2 项目交付:指项目全部工程的设计、采购、施工、验收等工作完毕,并满足合同约定的质量、性能、安全等要求。
第二条项目概述2.1 项目名称:2024年度光伏发电项目。
2.2 项目地点:位于X地区。
2.3 项目规模:X兆瓦。
2.4 项目预算:人民币X万元。
第三条 EPC总承包范围3.1 设计范围:包括项目的初步设计、施工图设计、详尽施工图设计、设备材料采购清单编制等。
3.2 采购范围:包括项目所需的所有设备、材料、构件的采购、运输、保险、卸货、储存、保管等。
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方:XXX乙方:XXX2024版光伏发电项目EPC合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 合同双方1.2 光伏发电项目1.3 EPC合同第二条合同范围及内容2.1 工程设计2.2 设备采购2.3 施工安装2.4 调试及验收第三条合同价格及支付方式3.1 合同总价3.2 支付条款3.3 价格调整第四条合同履行期限4.1 工程设计期4.2 设备采购期4.3 施工安装期4.4 调试及验收期第五条质量标准及要求5.1 工程质量5.2 设备质量5.3 施工质量第六条违约责任6.1 合同一方违约6.2 合同双方违约第七条争议解决7.1 协商解决7.2 调解解决7.3 仲裁解决7.4 法律途径第八条合同的生效、变更与终止8.1 合同生效条件8.2 合同变更8.3 合同终止第九条保密条款9.1 保密内容9.2 保密期限9.3 违约责任第十条合同的转让10.1 合同转让条件10.2 转让程序第十一条不可抗力11.1 不可抗力事件11.2 不可抗力后果11.3 不可抗力通知第十二条税款及费用12.1 税费承担12.2 其它费用第十三条维护及保养13.1 维护保养责任13.2 维护保养期限13.3 维护保养费用第十四条附则14.1 合同附件14.2 合同修改14.3 合同解除14.4 法律适用14.5 争议解决方式14.6 合同的语言版本第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1 合同双方1.1.2 双方代表在本合同上签字后,本合同即刻生效。
1.2 光伏发电项目1.2.1 项目概述:光伏发电项目位于地区,占地面积平方米,项目容量为千瓦。
1.2.2 项目内容:包括光伏组件安装、光伏支架安装、电缆铺设、并网接入等。
1.3 EPC合同1.3.1 EPC合同定义:EPC合同是指乙方按照甲方的要求,承担工程设计、设备采购、施工安装、调试及验收等工作的合同。
1.3.2 EPC合同范围:乙方负责完成本合同约定的光伏发电项目的全部工作,并保证项目顺利通过验收。
专业合同封面COUNTRACT COVER20XXP ERSONAL甲方:XXX乙方:XXX2024年版太阳能光伏发电项目EPC总承包合同本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 合同主体1.2 定义2. 项目范围及内容2.1 项目范围2.2 项目内容3. 合同价格及支付方式3.1 合同价格3.2 支付方式4. 项目进度及验收4.1 项目进度4.2 验收标准及程序5. 技术要求及质量保证5.1 技术要求5.2 质量保证6. 保修及售后服务6.1 保修期限6.2 售后服务7. 合同的履行及变更7.1 合同履行7.2 合同变更8. 违约责任及赔偿8.1 违约责任8.2 赔偿金额9. 争议解决及法律适用9.1 争议解决方式9.2 法律适用10. 合同的生效、终止及解除10.1 合同生效10.2 合同终止10.3 合同解除11. 其他条款11.1 保密条款11.2 知识产权保护11.3 不可抗力12. 附件12.1 项目设计文件12.2 设备清单12.3 技术规格书13. 合同签署13.1 签署日期13.2 签署地点14. 合同正本及副本14.1 合同正本14.2 合同副本第一部分:合同如下:1. 合同主体及定义1.1 合同主体1.2 定义本项目:指甲方委托乙方实施的太阳能光伏发电项目。
EPC总承包:指乙方承担本项目的设计、采购、施工、调试及验收等全部工作,并承担相应的责任。
2. 项目范围及内容2.1 项目范围乙方负责完成本项目的设计、采购、施工、调试及验收等工作。
2.2 项目内容1) 设计:按照甲方要求完成本项目的设计工作,包括初步设计、施工图设计等。
2) 采购:负责本项目所需设备的采购工作,并保证设备的质量、性能及交货时间。
3) 施工:按照设计文件和施工规范完成本项目的施工工作。
4) 调试:完成本项目设备的安装、调试及验收工作。
5) 验收:按照相关法规和标准,协助甲方完成本项目的验收工作。
3. 合同价格及支付方式3.1 合同价格本合同总价款为万元(大写:人民币万元整),详细金额见附件。
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方:XXX乙方:XXX2024年光伏发电站EPC合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 合同双方1.2 定义与解释第二条项目范围与内容2.1 项目范围2.2 项目内容第三条合同价格与支付3.1 合同价格3.2 支付方式与时间第四条项目进度与交付4.1 项目进度计划4.2 交付要求与标准第五条质量与检验5.1 质量标准5.2 检验程序与方法第六条技术与技术支持6.1 技术要求6.2 技术支持与服务第七条保修与维护7.1 保修期限7.2 保修范围与条件7.3 维护与修复第八条合同的变更与终止8.1 变更条件8.2 终止条件8.3 变更与终止的程序第九条违约责任与赔偿9.1 违约行为9.2 违约责任9.3 赔偿标准与计算第十条争议解决10.1 争议解决方式10.2 仲裁地点与机构10.3 仲裁结果的执行第十一条合同的生效、修改与解除11.1 合同生效条件11.2 合同修改程序11.3 合同解除条件与程序第十二条保密条款12.1 保密信息12.2 保密义务与期限12.3 泄密责任第十三条法律适用与争议解决13.1 法律适用13.2 争议解决第十四条其他条款14.1 不可抗力14.2 合同的转让14.3 附件说明第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1 合同双方甲方:光伏发电站项目投资方乙方:光伏发电站EPC承包商1.2 定义与解释(1)EPC:即工程设计、采购和建设施工一体化服务。
(2)项目:指甲方委托乙方建设的光伏发电站项目。
(3)项目地点:指本项目所位于的具体地理位置。
(4)交工日期:指本项目按照合同约定完成建设,并通过验收的日期。
(5)保修期:指自项目交工日期起算,按照本合同约定的保修期限。
第二条项目范围与内容2.1 项目范围乙方应按照本合同约定,完成项目的工程设计、采购、施工、验收、培训和保修等工作。
2.2 项目内容(1)工程设计:乙方根据甲方要求,完成光伏发电站项目的工程设计,包括初步设计、施工图设计等。
地面光伏电站EPC工程总承包合同合同编号:工程名称:签订日期:签订地点:第一部分协议书发包人:承包人:担保人:根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关的法律、行政法规的规定,发包人与承包人就光伏电站工程EPC总承包事宜,在平等自愿、协商一致的基础上达成以下协议,以资共同遵守。
第一条工程概况1.工程名称:2.项目规模(设计容量):3.工程地点:4.建设场地简述:5.工期:年月日开工,年月日通过工程试运和移交生产验收并签发《工程试运和移交生产验收鉴定书》,自签发《工程试运和移交生产验收鉴定书》之日起6个月内完成工程竣工验收并签发《工程竣工验收鉴定书》。
7.开工条件:7.1项目已经按有关规定得到核准或备案;7.2项目所需的安全手续已经相关主管部门批准;7.3项目的初步设计和概算审查工作,按有关规定取得批复;7.4施工组织设计大纲已经有权机关审查通过。
7.5其他条件7.6上述条件需要承包人办理的,如暂时不具备,经发包人同意后,可以提前开工,但是承包人必须在开工之日起7日内办理完毕。
第二条工程总承包范围1.EPC工程总承包的范围,包括但不限于:光伏发电工程范围内的设计、物资供应、建筑工程、安装工程、安全防范工程、消防工程、环境保护工程、水土保持工程、站内外调试、启动试验、移交生产、竣工验收、光伏电站工程合规性工作(核准、土地、接入、报建、质监、并网许可、各专项验收、竣工验收等手续办理)和质保服务等为满足光伏电站合法运营的一切手续办理及工程施工。
2. 鉴于总承包人是业内有丰富经验的承包商,对光伏电站的工程范围有充分的了解,熟知工程施工中的风险和规避措施,为发包人建设和交付符合国家设计标准及规范,满足安全、环保及经济运行要求的光伏电站的所有施工及手续均包含在报价中,满足上述标准及要求的光伏电站的工程范围如有漏项由承包人自行承担,且对合同总价不做调整。
第三条工程设计标准符合国家最新颁布的光伏电站设计标准及规范,满足环保、安全及经济运营的要求。
光伏电站EPC总承包合同(最新修订)8篇篇1最新修订日期:2024年5月1日一、合同概述本合同是关于光伏电站EPC(Engineering,Procurement,Construction)总承包的协议。
合同双方为甲方(建设单位)和乙方(承包单位)。
本合同旨在明确双方在光伏电站建设过程中的权利、义务和责任,确保光伏电站能够按照合同约定的要求和质量标准顺利完成建设。
二、合同范围1. 工程范围:本合同涉及的光伏电站建设包括但不限于以下内容:光伏板安装、逆变器安装、电缆铺设、变压器安装等。
具体工程范围应根据合同附件中的技术规格和工程量清单确定。
2. 技术规格:乙方需按照甲方提供的技术规格进行设计和建设,确保光伏电站的技术参数符合甲方要求。
技术规格包括但不限于光伏板的型号、数量、排列方式,逆变器的品牌、功率等。
3. 工程量清单:双方应根据实际工程情况和设计要求,共同确定工程量清单,并作为本合同的重要组成部分。
三、合同价格与支付方式1. 合同价格:本合同的总价格为人民币(大写)________元整(¥________元)。
该价格包括设计、材料采购、施工及保修等费用。
具体价格应根据合同附件中的工程量清单和技术规格确定。
2. 支付方式:甲方应按照以下方式向乙方支付款项:(1)合同签订后,甲方应支付乙方合同总价的______%作为预付款;(2)光伏电站建设完成后,甲方应支付乙方合同总价的______%;(3)余款______%作为质保金,在光伏电站运行一年后无质量问题时支付。
四、工期与进度1. 工期:乙方应在合同签订后______天内完成光伏电站的建设工作。
如遇不可抗力因素导致工期延误,乙方应及时向甲方说明情况,并尽快恢复施工。
2. 进度计划:乙方应制定详细的施工进度计划,并报甲方审批。
施工进度计划应包括各阶段的施工内容、时间安排和人员配备等。
甲方有权对施工进度计划进行调整。
五、设计与技术资料1. 乙方应根据甲方提供的技术规格和工程量清单,负责光伏电站的设计工作。
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方:XXX乙方:XXX2024年度江苏光伏发电项目EPC总承包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 EPC总承包合同第二条项目范围与内容2.1 项目范围2.2 项目内容第三条合同价格与支付3.1 合同价格3.2 支付方式3.3 支付条件第四条合同工期4.1 工程开工日期4.2 工程竣工日期4.3 工期延误第五条质量标准与要求5.1 质量标准5.2 质量要求第六条承包方的义务与责任6.1 工程设计6.2 设备采购6.3 施工安装6.4 工程验收第七条发包方的义务与责任7.1 提供施工场地7.2 办理相关手续7.3 支付合同价款第八条违约责任8.1 承包方违约8.2 发包方违约第九条争议解决9.1 争议解决方式9.2 仲裁或诉讼第十条合同的生效、变更与解除10.1 合同生效条件10.2 合同变更10.3 合同解除第十一条合同的转让11.1 合同转让条件11.2 转让程序第十二条保密条款12.1 保密内容12.2 保密期限第十三条不可抗力13.1 不可抗力事件13.2 不可抗力后果第十四条其他条款14.1 法律适用14.2 合同效力14.3 附件说明第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1 发包方甲方可单独或共同委托乙方可代表其行使本合同项下的全部权利和义务。
甲方应按照本合同约定向乙方支付合同价款,并负责办理与本项目相关的审批、核准或备案手续。
甲方应确保其提供的基础资料、设计文件和其他相关信息真实、准确、完整。
甲方应按照约定向乙方支付合同价款及其他费用。
甲方应履行合同约定的其他义务。
1.2 承包方乙方是具备从事本合同工程设计、设备采购、施工安装及工程验收等能力的法人或其他组织。
乙方应按照本合同约定完成工程设计、设备采购、施工安装和工程验收等工作,并承担相应的质量、安全、环保等责任。
1.3 EPC总承包合同本合同为EPC总承包合同,乙方按照甲方的要求,承担光伏发电项目的工程设计、设备采购、施工安装、调试及验收等全部工作,并承担相应的质量、安全、环保等责任。
专业合同封面COUNTRACT COVER20XXP ERSONAL甲方:XXX乙方:XXX2024年度光伏发电项目EPC总承包合同本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 合同双方1.2 定义与解释2. 项目概述2.1 项目名称2.2 项目地点2.3 项目规模2.4 项目时间表3. EPC总承包范围3.1 设计范围3.2 采购范围3.3 施工范围3.4 调试与验收范围4. 合同价格与支付4.1 合同总价4.2 支付条件与方式4.3 价格调整4.4 支付时间表5. 合同履行与保证5.1 承包商义务5.2 业主义务5.3 质量保证5.4 安全文明施工6. 项目验收与保修6.1 验收标准与程序6.2 验收时间6.3 保修期限与范围6.4 保修责任与处理7. 违约责任7.1 承包商违约7.2 业主违约7.3 违约赔偿8. 争议解决8.1 争议解决方式8.2 争议解决机构8.3 适用法律9. 合同的变更与解除9.1 合同变更条件9.2 合同解除条件9.3 变更与解除的程序10. 合同的终止与失效10.1 合同终止条件10.2 合同失效后果11. 保密条款11.1 保密信息11.2 保密义务11.3 保密期限12. 合同的转让12.1 合同转让条件12.2 转让程序12.3 转让后果13. 不可抗力13.1 不可抗力事件13.2 不可抗力后果13.3 不可抗力通知与证明14. 其他条款14.1 合同的效力14.2 合同的适用范围14.3 合同的语言与版本14.4 附件与附录第八条违约责任与赔偿8.1 违约责任8.1.1 发包人违约:如发包人未能按合同约定支付款项,或未能提供合同约定的施工场地等,发包人应承担违约责任,向承包人支付违约金。
8.1.2 承包人违约:如承包人未能按合同约定完成工程,或未能提供合同约定的技术支持等,承包人应承担违约责任,向发包人支付违约金。
8.2 赔偿方式8.2.1 违约金:违约方应向守约方支付合同总价一定比例的违约金,具体比例在合同中约定。
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方:XXX乙方:XXX(2024版)光伏发电项目EPC总承包合同本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 合同主体1.2 定义2. 合同范围及工程内容2.1 合同范围2.2 工程内容3. 合同价格及支付方式3.1 合同价格3.2 支付方式4. 工程进度及工期4.1 工程进度4.2 工期5. 质量标准及验收5.1 质量标准5.2 验收6. 技术支持及培训6.1 技术支持6.2 培训7. 合同的履行及保证7.1 合同的履行7.2 保证8. 违约责任及赔偿8.1 违约责任8.2 赔偿9. 争议解决及法律适用9.1 争议解决9.2 法律适用10. 合同的变更、解除和终止10.1 合同的变更10.2 合同的解除10.3 合同的终止11. 保密条款11.1 保密义务11.2 保密期限11.3 例外情况12. 不可抗力12.1 不可抗力的定义12.2 不可抗力的后果13. 合同的生效、暂停和续签13.1 合同的生效13.2 合同的暂停13.3 合同的续签14. 其他条款14.1 信息披露14.2 通知14.3 完整协议14.4 适用法律14.5 争议解决14.6 附件本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 合同主体1.2 定义2. 合同范围及内容2.1 合同范围2.2 内容3. 合同价格及支付3.1 合同价格3.2 支付方式4. 合同履行及期限4.1 合同履行4.2 期限5. 质量保证及验收5.1 质量保证5.2 验收6. 技术支持和培训6.1 技术支持6.2 培训7. 合同的变更和解除7.1 变更7.2 解除8. 违约责任8.1 违约行为8.2 责任承担9. 争议解决9.1 争议方式9.2 解决途径10. 合同的生效、终止和解除10.1 生效条件10.2 终止条件10.3 解除条件11. 保密条款11.1 保密内容11.2 保密期限12. 法律适用和争议解决12.1 法律适用12.2 争议解决13. 其他条款13.1 不可抗力13.2 合同的转让13.3 附件14. 签署页14.1 甲方签署页14.2 乙方签署页第一部分:合同如下:1. 合同主体及定义1.1 合同主体1.2 定义本合同:指甲方委托乙方承担光伏发电项目EPC总承包的合同。
地面光伏电站EPC工程总承包合同合同编号:工程名称:签订日期:签订地点:第一部分协议书发包人:承包人:担保人:根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关的法律、行政法规的规定,发包人与承包人就光伏电站工程EPC总承包事宜,在平等自愿、协商一致的基础上达成以下协议,以资共同遵守。
第一条工程概况1.工程名称:2.项目规模(设计容量):3.工程地点:4.建设场地简述:5.工期:年月日开工,年月日通过工程试运和移交生产验收并签发《工程试运和移交生产验收鉴定书》,自签发《工程试运和移交生产验收鉴定书》之日起6个月内完成工程竣工验收并签发《工程竣工验收鉴定书》。
7.开工条件:7.1项目已经按有关规定得到核准或备案;7.2项目所需的安全手续已经相关主管部门批准;7.3项目的初步设计和概算审查工作,按有关规定取得批复;7.4施工组织设计大纲已经有权机关审查通过。
7.5其他条件7.6上述条件需要承包人办理的,如暂时不具备,经发包人同意后,可以提前开工,但是承包人必须在开工之日起7日内办理完毕。
第二条工程总承包范围1.EPC工程总承包的范围,包括但不限于:光伏发电工程范围内的设计、物资供应、建筑工程、安装工程、安全防范工程、消防工程、环境保护工程、水土保持工程、站内外调试、启动试验、移交生产、竣工验收、光伏电站工程合规性工作(核准、土地、接入、报建、质监、并网许可、各专项验收、竣工验收等手续办理)和质保服务等为满足光伏电站合法运营的一切手续办理及工程施工。
2. 鉴于总承包人是业内有丰富经验的承包商,对光伏电站的工程范围有充分的了解,熟知工程施工中的风险和规避措施,为发包人建设和交付符合国家设计标准及规范,满足安全、环保及经济运行要求的光伏电站的所有施工及手续均包含在报价中,满足上述标准及要求的光伏电站的工程范围如有漏项由承包人自行承担,且对合同总价不做调整。
第三条工程设计标准符合国家最新颁布的光伏电站设计标准及规范,满足环保、安全及经济运营的要求。
第四条工程建设标准符合国家及行业最新颁布《工程建设标准强制性条文》、《建设工程质量管理规范》、《电力施工规范》、《光伏发电站施工规范》、《光伏发电工程验收规范》及《技术协议》等规范要求。
以上标准若有不一致之处,以标准高者为准。
第五条工程验收的条件见最新《光伏发电工程验收规范》第六条合同总价1.本合同工程款为:(大写:)。
本合同计价方式为:固定总价,包括但不限于下述情况,本合同价格在合同有效期内是固定不变的,但发包人减少工程量(工程范围)相应减少合同价款。
1.1经发包人同意承包人为实现整座电站的各项技术经济性能指标而对设计、设备、材料进行修改而增加费用的。
1.2合同有效期内材料、设备价格的变动。
1.3有关政策法规的调整。
2.在初步设计审定基础上,经发包人同意,优化方案节约的成本发包人得60%,承包人得40%分享。
3.本合同价款涵盖了总承包范围内的所有内容,还包括发包人供设备及材料的现场卸车、转运和保管、保险费(建筑工程一切险)等承包人为履行本合同发生的一切费用,业主建设管理费、监理费、生产准备费、系统效率检测费均包含合同总价中。
合同总价中需要以项目公司名义支付的费用,由项目公司支付后,从EPC合同总价中等额扣除。
3.1本合同价款包含但不限于:3.1.1合同设备价格为元,(大写:元)合同设备(含合同规定的各种材料、随机备品备件、专用工具等)价格包括与合同设备有关的承包方所应纳的税费以及合同设备到现场安装点的转运、装卸、保险费和设备包装费。
承包人需出具税率为17%的增值税专用发票。
3.1.2合同建筑工程费为元,(大写:)建筑价格包括整座电站内所有相关工程的建筑费用。
承包人需出具建筑安装业发票。
3.1.3合同安装工程费为元,(大写:)安装价格包括整座电站内所有相关工程的安装费用。
承包人需出具建筑安装业发票。
3.1.4设计咨询费用为元,(大写:)本工程的设计、服务,包括工程设计费(含设计联络会)、技术服务费、技术资料等费用。
承包人需出具现代服务业增值税专用发票。
3.1.5调试费为万元,(大写:),承包人需出具现代服务业增值税专用发票。
4.上述工程款中,除以上所含费用外,其中元为业主方项目部管理费、监理费、绩效考核费、生产准备费、效率检测费、项目前期和后期相关行政性费用等,不足的部分由承包人拨付,多余的部分退还承包人。
第七条担保担保人以其全部财产,对承包人在本合同项下的全部义务与责任,提供连带责任保证担保。
第八条合同生效的条件和时间除本合同另有规定外,本合同自双方签字和盖章之日起生效。
以下无正文。
发包人:承包人:法定代表人:法定代表人:签约代理人:签约代理人:联系电话:联系电话:住所:住所:开户银行:开户银行:账号:账户:担保人:法定代表人签约代理人:账户:住所:开户银行:联系电话:第二部分合同条款第一条:定义与解释1.1本合同和附件中所用下列名词的含义在此予以确定。
1.1.1“合同”指由第1.2条的各项文件所构成的整体。
1.1.2“EPC工程总承包合同”指承包人受发包人委托,按照约定对工程建设项目的设计、采购、施工等阶段实行全过程控制的交钥匙工程承包合同。
1.1.3“发包人”指,包括其法定继承人或受让人。
1.1.4“承包人”指,包括经发包人认可的合法继承人。
1.1.5“分包人”指按照合同约定,承包人将部分工程分包给具有与分包工程相应资质的法人。
1.1.6“联合体”指经发包人同意由两个或者两个以上法人组成的,作为工程承包人的临时机构,联合体各方向发包人承担连带责任。
联合体各方应指定其中一方作为牵头人。
1.1.7“监理人”指发包人委托具有相应资质等级的对本合同工程在建设实施阶段对承包人的建设行为实施监督和管理的监理单位。
1.1.8“发包人代表”指发包人指定的在授权范围内代表发包人履行合同的代表人。
1.1.9“监理工程师”指由监理人委派,在授权范围内履行监理合同的监理工程师。
1.1.10“项目经理”指承包人委派的,具备建造师资质,全权代表承包人履行EPC总承包合同的人。
1.1.11“合同总价”指本合同协议书第七条确定的合同总价。
1.1.12“生效日期”指本合同协议书中所规定的合同的生效日期。
1.1.13“技术资料”指与光伏发电工程的设计、设备的制造、安装施工试运行、性能试验和最终验收等相关的标准、方案、图纸、技术指导手册、安装使用说明、维修保养手册等文件以及本合同附件1技术资料内容和交付进度规定的用于正确运行和维护的文件。
1.1.14“物资”指承包人依据物资清单所要供应的设备、装置、材料、物品、专用工具、备品备件等所有物资。
1.1.15“现场”是指光伏发电工程工地,为承包人实施本项目工程和安装合同设备所在地。
1.1.16“开工日期”指合同条款第7.1条规定的开工日期或者承包人接到发包人发出的开工通知中指定的开工日期。
1.1.17“工期”年月日开工,年月日通过工程试运和移交生产验收并签发《工程试运和移交生产验收鉴定书》,自签发《工程试运和移交生产验收鉴定书》之日起6个月内完成工程竣工验收并签发《工程竣工验收鉴定书》。
1.1.18“启动前质检”是指承包人在整座电站工程安装全部完成,且分系统调试结束后电站具备并网条件前由当地电力建设工程质量监督部门组织的检验。
1.1.19“消缺”指光伏电站整体系统或者光伏电站的设备或者光伏电站的设计存在影响光伏电站正常运转的设计缺陷、质量问题,承包人在质保验收之前进行的整改。
1.1.20“工程试运和移交生产验收”是指工程启动验收完成后,按照《光伏发电工程验收规范》中的工程试运和移交生产条件,且工程主要缺陷已消除,遗留的问题已有明确的处理方案及限期完成时间,双方所办理的手续。
1.1.21“性能试验”指电站移交生产后,由发包人牵头组织在承包人配合下进行的包括合同目标考核验收在内的全部试验。
1.1.22“工程竣工验收”是指按照《光伏发电工程验收规范》中的竣工验收条件,完成合同范围内所有工作内容,并按合同约定提交竣工资料,完成竣工图、环保、消防、水土保持等专项验收并报政府总体验收合格(或报政府建设部门备案),双方所办理的手续。
1.1.23“工程竣工日期”是指光伏发电工程满足《光伏发电工程验收规范》规定的工程竣工验收条件,通过工程竣工验收,签发《工程竣工验收鉴定书》的日期。
1.1.24“质保期”是指承包人对光伏发电工程整体承担质量保证的期限。
光伏发电工程总体质保期为自签发《工程竣工验收鉴定书》之日起24个月,具体见附件《工程质量保修书》。
1.1.25“计价单位”本合同计价单位为:元,币种为:人民币。
1.1.26“日、月、年”是指公历的日、月、年;“天”是指24小时;“周”是指7天。
1.1.27“技术服务”是指由承包人提供的与本合同系统有关的工程设计、监造、检验、土建、安装、调试、验收、运行、检修时相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务(包括合同期满后承包方的质保服务)。
对有技术支持方的承包人还包括技术支持方所提供的相应的合同中所要求的服务。
1.1.28“备品备件”是指根据本工程合同约定及随设备提供的满足并网电站安装、调试、并网后运行的备用部件,具体见备品备件清单。
1.1.29“潜在缺陷或质量问题”指设计缺陷、设备性能或者工程质量隐患,在工程竣工交付之前已经存在但使用正常检验手段仍不能被发现,存在潜在缺陷的,不受质保期间的限制。
1.2合同文件:1.2.1合同文件的组成。
合同文件相互解释,互为说明。
除本合同另有规定外,组成本合同的文件及优先解释顺序如下:1.2.1.1本合同协议书1.2.1.2合同条款1.2.1.3合同附件1.2.1.4中标通知书1.2.1.5招标文件及其附件1.2.1.6投标文件及其附件(含分包商投标的技术资料)1.2.1.7与本项目有关的股权转让协议或者合作协议书1.2.1.8标准、规范及有关技术文件1.2.1.9设计文件、资料和图纸1.2.1.10双方约定构成合同组成部分的其他文件1.2.2双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。
1.2.3当合同文件的条款内容含糊不清或者不一致的,并且不能依据合同约定的解释顺序阐述清楚时,双方应友好协商解决;协商解决不成的,以有利于发包人的内容执行。
1.3规范和标准通第一部分协议书第三、四、五条。
1.4适用法律本合同遵循中华人民共和国法律,指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
1.5保密事项当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密,以及任何一方明确要求保密的其他信息,负有保密责任,未经同意,不得对外泄露或用于本合同以外的目的。