2017年分布式光伏发电系统项目EPC总承包合同模板(word版本)

企业分布式光伏电站项目开发合同（2017）合同编号：BGXNY2017分布式光伏电站项目开发合同书（2017版）甲方（业主方）：乙方（开发方）：醴陵比高新能源有限公司签署日期：年月日分布式光伏电站项目开发合同甲方：法定代表人：住所：乙方：法定代表人：住所：甲方拟投资建设建筑物屋顶分布式光伏电站（下称项目），乙方具备分布式光伏发电设备组件制造、安装、调试、运行维护的资质和能力。

现甲乙双方就合作实施项目开发建设相关事宜，经充分协商一致，达成本合同以下条款，以资共同信守。

第一条开发标的1、项目所依附建筑物座落于如皋市，建筑物产权所有人为，建筑物结构为彩钢瓦屋面，建筑物用途为厂房，项目使用建筑物屋顶面积为。

建筑物所依附土地用地性质为工业，土地使用权人为，土地使用权取得方式为，使用权期限至年。

2、项目设计装机容量为KW。

所发电力消纳方式为：□自发自用，余电上网。

第二条项目备案申报乙方负责预先审核甲方的所有资料（包括贷款，并网，与供电部门签订协议等等）是否满足此项目的需要，以及负责代甲方申报备案全部工作，甲方给予必要的配合、协助。

第三条项目建设（一）项目设计乙方负责制订项目设计方案、设备选型方案，经甲方确认后根据方案进行设备采购，实施设备安装、系统调试，配合甲方组织系统验收、项目并网等工作。

乙方制订项目设计方案时，甲方应根据乙方要求提供相应的资料和数据，并保证资料和数据的准确、真实、完整。

（二）设备选型1、乙方根据项目设计方案确定本项目设备选型，详见本合同附件。

2、项目建设过程中因双方不可预见因素导致设备选型方案进行调整的，经双方协商一致，乙方可以调整部分设备选型。

（三）施工安排1、甲方同意，项目设备安装工程由乙方自行完成或乙方选任具有资质的施工单位实施，甲方不与干预。

乙方应做好设备安装管理工作，负责施工质量和施工进度，对施工过程中的安全作业承担责任。

2、甲方为项目施工提供一切便利条件，包括但不限于提供必要的施工场地和施工通道，提供施工过程中的用水用电，负责施工期间的现场安保等辅助事项。

合同编号:XXXX分布式光伏发电系统项目EPC总承包合同发包人：承包人：合同签订地：年月日第一部分：合同协议书）与（以下简称“承包人”）于年月日商定并签署。

鉴于发包人拟建设位于kW光伏发电系统工程。

发包人接受承包人以人民币圆整(￥元 )承担本工程勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程质量保修期限的服务，经发包人和承包人充分协商一致，特签订本合同，以便双方遵照执行。

1、合同工程总承包范围包括本项目的全部勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证和工程质量保修期限的服务过程，承包人协助发包人申请电力接入和相关验收工作，电力接入费用和验收费用由承包人承担。

承包人不承担项目监理费用和项目本身的财产等保险类费用。

2、合同由下列文件构成(1) 合同协议书；(2) 合同条款及合同附件；(3) 其他有关文件。

3、总承包合同总价合同固定总价为人民币圆整(￥元 )。

4、安全目标杜绝人身死亡事故；杜绝重大机械设备事故；杜绝重大火灾事故；杜绝主要设备的损坏事故；杜绝负主要责任的重大交通事故；杜绝重大环境污染事故；杜绝重大垮（坍）塌事故；避免和严格控制一般安全事故。

5、质量目标本工程质量标准达到行业合格标准。

6、工期目标承包人收到发包人的预付款后，30个工作日内完成本项目施工安装调试工作。

发包人(盖章): 承包人(盖章):发包人法定代表人（或代理人）承包人法定代表人（或代理人）签字: 签字:地址: 地址:开户银行: 开户银行:帐号: 帐号:联系人：联系人：电话: 电话:传真: 传真:日期：年月日日期：年月日第二部分合同条款按照《中华人民共和国合同法》和《建筑法》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

第一条词语定义下列词语除双方另有约定外，应具有本条所赋予的定义：1.1合同：编号为总承包工程合同，包括合同协议书、合同条款及附件、双方同意的技术资料、图纸、变更、补充协议、会议纪要等文件及可能明确列入协议书中的此类进一步的补充文件。

分布式光伏发电项目EPC总包合同模板
一、编号
（二）乙方同意的合同编号：
二、合同标的
本合同的标的是乙方提供分布式光伏发电项目EPC总包服务。

三、标的项目简介
乙方愿意按照合同约定，为甲方提供分布式光伏发电项目EPC总包服务，主要包括:
1、工程设计：因地制宜施工及设计，根据甲方提供的项目及建设地形概况，提供分布式光伏发电项目项目方案，给予甲方建议，并根据最后的项目进度安排
2、施工：乙方必须承担分布式光伏发电项目EPC总包服务，包括施工组织结构设计，施工的组织协调，管理及安全施工等；
3、设备采购：乙方负责根据项目要求，采购发电设备及其它必须的设备，把采购成本纳入到本项目投资中，必须按照合同的要求，认真执行合同约定的采购质量技术标准；
4、安装调试：乙方必须按照《施工图纸》执行项目安装，并负责安装前的检查，负责安装调试，负责制定安装调试计划，保证设备安装调试顺利，保证安装、调试、运行和试运转符合项目规格要求；
5、技术管理：乙方需负责整个项目的技术管理工作，包括对整个项目的技术参数进行监管。

编号：_____________分布式光伏发电项目EPC总包合同甲方：___________________________乙方：___________________________签订日期：_______年______月______日发包方：（以下简称甲方）总承包方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、政策，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就公司 MW屋顶分布式光伏发电项目工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、设备监造、并网调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程和设备质量保证期限的服务过程的总承包，经发包人和总承包人充分协商一致，以综合单价￥元/Wp，总价￥总价￥元(人民币大写:壹仟玖佰贰拾万元整)的价格达成以下合同条款（合同总价以双方确认的实际施工的装机容量为准，总价=装机容量×综合单价）。

一、工程概况1.1.工程名称：1.2.工程地点：1.3.工程内容：本项目的乙方是由负责在厂房屋顶上安装分布式光伏系统，包含项目备案、电力批复、工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、设备监造、并网调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程和设备质量保证期限的服务过程等有关事项。

1.4.光伏电站装机面积：公司厂屋顶总面积约为㎡，实际使用面积根据光伏装机容量确定。

1.5.光伏电站总装机容量： MWp（具体装机容量以系统设计施工图容量为准）1.6.乙方承包范围：1.6.1.根据发包方提供的相关手续、资料及相应参数，对分布式光伏并网发电工程深化设计；1.6.2 乙方负责根据甲方提供的资料完成该项目的申报备案、并网接入等必要项目手续。

1.6.3.提供本工程建设所需全部设备和材料的采购、安装、改造等工程建设，包含多晶硅太阳电池组件的采购及安装、多晶硅太阳电池组件及支架（含基础）的安装、光伏逆变器的采购及安装、汇流箱(根据系统设计确定)、配电箱（柜）的改造、采购并安装、电缆安装、各小区块内的避雷、接地等；1.6.4乙方须负责保证本项目中厂房荷载符合铺设光伏组件的承重要求；负责停车场棚和发电设施的整体施工，并对此承担质量保证责任。

光伏发电epc合同示范文本甲方（发包方）：名称：[甲方公司名称]法定代表人：[姓名]地址：[公司地址]联系方式：[电话/邮箱]乙方（承包方）：名称：[乙方公司名称]法定代表人：[姓名]地址：[公司地址]联系方式：[电话/邮箱]鉴于甲方希望在[项目地点]建设光伏发电项目，乙方具备光伏发电项目的设计、采购、施工（EPC）总承包能力，双方经友好协商，就光伏发电项目EPC总承包事宜达成如下协议：一、项目概况。

1. 项目名称：[具体项目名称]2. 项目地点：[详细地址]3. 项目规模：本项目预计装机容量为[X]兆瓦（MW），最终以实际建成的装机容量为准。

4. 项目内容：包括但不限于光伏发电系统的设计、光伏组件及相关设备的采购、运输、安装、调试、并网接入、试运行以及为完成本项目所需的土建工程（如支架基础、配电室等）等全部工作内容。

二、合同价格与付款方式。

1. 合同总价。

本项目EPC总承包合同总价为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。

此价格为固定总价，包含乙方完成本项目所需的全部费用，除因甲方提出的设计变更或不可抗力因素外，不因任何其他因素调整。

2. 付款方式。

（1）预付款。

合同签订后[X]个工作日内，甲方支付合同总价的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。

乙方在收到预付款后开始项目的设计、采购等前期工作。

（2）进度款。

在光伏组件及主要设备全部运抵项目现场并经甲方验收合格后的[X]个工作日内，甲方支付合同总价的[X]%作为进度款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。

（3）验收款。

项目完成并网发电且通过相关部门验收合格后的[X]个工作日内，甲方支付合同总价的[X]%作为验收款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。

（4）质保金。

合同总价的[X]%作为质保金，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。

质保期届满且无质量问题后的[X]个工作日内，甲方一次性无息支付给乙方。

三、项目工期。

1. 总工期。

光伏 epc 合同范本光伏EPC合同范本合同编号：_______甲方（业主）：_______乙方（EPC承包商）：_______鉴于甲方愿意建设光伏发电项目，并委托乙方作为EPC（设计、采购、施工）总承包商承担该项目的实施，甲乙双方经友好协商，特订立本合同，共同遵照执行：第一条项目概述1.1 项目名称：_______1.2 项目地点：_______1.3 项目规模：_______1.4 项目类型：_______第二条合同范围2.1 设计：乙方负责本项目的设计工作，包括但不限于工程设计、施工图设计、设备选型等。

2.2 采购：乙方负责本项目所需设备、材料的采购工作，包括但不限于设备、材料的采购、运输、验收等。

2.3 施工：乙方负责本项目的施工工作，包括但不限于土建、安装、调试、验收等。

第三条合同价格3.1 本合同总价为人民币（大写）：_______（小写）：_______元。

3.2 乙方在合同履行过程中发生的任何额外费用，未经甲方书面同意，甲方不予承担。

第四条付款方式4.1 甲方在本合同签订后5个工作日内，向乙方支付合同总价款的10%作为预付款。

4.2 乙方完成设计工作后，甲方在验收合格后5个工作日内，向乙方支付合同总价款的30%。

4.3 乙方完成设备采购并验收合格后，甲方在验收合格后5个工作日内，向乙方支付合同总价款的30%。

4.4 乙方完成施工并验收合格后，甲方在验收合格后5个工作日内，向乙方支付合同总价款的30%。

第五条工期5.1 本项目工期为_______个月，自本合同签订之日起计算。

5.2 乙方应按照甲方要求，制定详细的施工进度计划，并按计划完成各项工作。

第六条质量要求6.1 乙方应确保本项目的设计、采购、施工符合国家相关法律法规、行业标准和规范要求。

6.2 乙方应确保本项目所使用的设备、材料质量合格，符合国家相关标准。

第七条违约责任7.1 乙方未能按照合同约定完成设计、采购、施工等工作的，应承担违约责任，向甲方支付合同总价款10%的违约金。

光伏发电epc合同示范文本一、合同双方。

甲方（业主方）：名称：[甲方公司名称]法定代表人：[姓名]地址：[详细地址]联系电话：[电话号码]乙方（EPC承包方）：名称：[乙方公司名称]法定代表人：[姓名]地址：[详细地址]联系电话：[电话号码]二、前言。

甲方想要在[项目地点]建一个光伏发电项目，就像给大地铺上一层闪闪发光的能源毯子。

乙方呢，是这方面的行家，啥设计、采购、施工一手包办的那种。

所以呢，双方就开开心心地达成了这个EPC合同，准备一起把这个光伏发电项目搞得棒棒的。

三、工程概况。

1. 项目名称。

就叫[光伏发电项目具体名称]，这名字就像这个项目的小标签，以后大家一提到这个名字，就知道是咱们这个闪闪发光的发电站。

2. 项目地点。

在[具体地理位置]，这个地方可是经过精心挑选的，阳光充足得就像老天爷特别偏爱这里一样，是光伏发电的风水宝地。

3. 项目规模。

这个电站总的装机容量是[X]兆瓦，这可不得了，一旦建成，那产生的电量足够给好多好多家庭和企业供电，就像一个小太阳在那里不停地发电。

四、工作范围和内容。

1. 乙方的工作范围。

设计工作。

乙方得像一个超级设计师一样，根据项目地点的地形地貌、阳光照射情况还有甲方的各种需求，设计出一套完美的光伏发电系统。

这个设计要包括电站的布局，就像搭积木一样，每个组件放在哪里最合适；还有电气系统怎么连接，要保证电能够顺利地跑来跑去；以及监控系统怎么设置，这样甲方就能随时知道电站的运行情况，就像给电站装了个智能小管家。

设备采购。

乙方要出去买买买啦。

要买那些质量超级好的光伏组件，就像挑选最结实、最能吸收阳光的小太阳板；逆变器也不能马虎，这可是把直流电变成交流电的关键家伙，就像一个神奇的电力魔法师；还有支架、电缆等各种配件，一个都不能少，就像组建一个超级战队，每个队员都有自己的重要任务。

施工工作。

首先是场地平整，把地弄得平平整整的，就像给电站建一个舒服的小床。

然后安装光伏支架，这支架得稳稳当当的，就像大树的树干一样，支撑着那些光伏组件。

光伏发电项目EPC总承包合同范本第一章总则第一条合同主体1.1 本合同由以下双方签订：甲方：（全称）乙方：（全称）第二条项目概述1.2 项目名称：光伏发电项目1.3 项目地点：（详细地址）1.4 项目规模：（发电容量）第二章合同内容第三条合同范围2.1 乙方作为 EPC 总承包商，负责本项目的设计、采购、施工、调试、验收等工作。

2.2 乙方应按照本合同约定的技术规格、质量标准、进度要求等完成项目。

第四条合同价格4.1 合同总金额：（大写金额）4.2 支付方式：（详细支付条款）第三章项目实施与验收第五条项目实施计划5.1 乙方应按照本合同约定的时间节点完成项目各阶段工作。

5.2 乙方应提前向甲方提交项目进度报告。

第六条项目验收6.1 项目验收标准：（技术标准、质量要求等）6.2 验收程序：（验收流程、验收组组成等）6.3 验收合格标准：（具体指标）第四章合同的履行与保证第七条乙方义务7.1 按照约定完成项目设计、采购、施工等工作。

7.2 保证项目质量、安全、环保等符合相关法律法规要求。

7.3 负责项目验收、培训、移交等工作。

第八条甲方义务8.1 按照约定支付合同价款。

8.2 提供项目实施所需的场地、基础设施等。

8.3 协助乙方办理相关审批、验收手续。

第五章违约责任与争议解决第九条违约责任9.1 双方应严格按照本合同约定履行各自义务。

9.2 任何一方违反本合同，应承担违约责任，赔偿对方损失。

第十条争议解决10.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

10.2 若协商不成，任何一方均有权向项目所在地人民法院提起诉讼。

第六章合同的变更、解除与终止第十一条合同变更11.1 合同的变更应书面签订，并经双方确认。

第十二条合同解除12.1 在合同履行过程中，双方同意解除合同的，应书面签订解除协议。

12.2 解除协议应明确解除原因、解除时间、责任承担等事项。

第十三条合同终止13.1 本合同在合同约定的项目验收合格后自然终止。

光伏系统EPC总承包合同范本1. 引言本合同由光伏系统EPC总承包商（以下简称“承包商”）与光伏系统业主（以下简称“业主”）签订，旨在规定双方在光伏系统工程建设过程中的权利和义务。

本合同遵循国家相关法律法规，遵循公平、公正、诚实信用的原则。

2. 定义- 光伏系统: 指包括太阳能光电池组件、支架、逆变器及相关组件等构成的整体系统。

光伏系统: 指包括太阳能光电池组件、支架、逆变器及相关组件等构成的整体系统。

- 工程: 指光伏系统的设计、采购、建设、调试、交付等全过程。

工程: 指光伏系统的设计、采购、建设、调试、交付等全过程。

- 工程图纸: 指由承包商提供的光伏系统工程设计图纸和施工图纸等。

工程图纸: 指由承包商提供的光伏系统工程设计图纸和施工图纸等。

- 竣工验收: 指工程完成并通过验收合格的承认。

竣工验收: 指工程完成并通过验收合格的承认。

- 投运: 指光伏系统完全满足设计要求，达到可稳定运行的状态。

投运: 指光伏系统完全满足设计要求，达到可稳定运行的状态。

3. 承包范围业主委托承包商进行光伏系统EPC总承包，具体承包范围包括但不限于：- 光伏系统的设计、采购、施工、安装、调试和运维。

- 所有必要的工程材料和设备的供应。

- 相关工程技术人员的配备。

4. 价格和支付方式4.1 业主同意按照合同约定的价格支付承包商。

合同价格包括光伏系统总造价和承包商的利润。

4.2 支付方式为分期付款，具体支付比例和时间参照合同附件中的约定。

5. 工期和竣工验收5.1 承包商应严格按照合同约定的工期完成工程建设，并保证工程的质量和性能满足国家相关标准。

5.2 工程竣工后，承包商应向业主提交竣工资料，并共同组织竣工验收。

验收合格后，业主应支付工程款项的尾款。

6. 违约责任6.1 若一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。

6.2 发生争议时，双方应首先通过友好协商解决。

协商不成的，可向有关仲裁机构提起仲裁。

分布式光伏发电系统项目EPC总承包合同模板【题记】
本合同双方为XXX公司（以下简称“乙方”）与XXX（以下简称“甲方”），为明确双方的权利义务，就以下项目的设计、施工、调试以及运行服务等事宜，经双方友好协商，达成协议如下：
一、项目概况
二、乙方责任
1、乙方负责设计、施工、调试以及运行服务等项目，并负责相应设备的采购、安装、调试以及维护保养等工作；
2、乙方须承担该项目的整体责任，组织实施项目的全部工作，并确保所提供设备和服务质量符合项目甲方之规定；
3、乙方应确保项目在规定时间内顺利完工，同时乙方承诺按照甲方规定的项目进度要求实施该项目；
4、乙方负责任何和项目有关的行政审批，并确保取得有效的许可，保障项目的顺利实施；
5、乙方需提供保证项目的设计、施工、调试以及运行服务的有效性和质量，负责项目的安全生产，确保项目的正常运行；。

光伏发电施工总承包合同模板第一部分合同协议书发包人（全称）：xxxxxxx承包人（全称）：xxxxxxx依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就_黑龙江绅港能源太阳能光电建筑示范项目EPC总承包项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况工程名称：xxxxxxxx示范项目EPC总承包工程地点：xxxxxx工程承包范围：xxxxxxxx1.5MWp太阳能光电建筑示范项目EPC总承包的设计（初步设计、施工图设计）、设备及材料采购、运输、施工、安装、调试、人员培训及技术服务。

其中：1、设计工作范围：包括光电转换元件与建筑结合设计、光伏系统电气配置设计和光伏系统安装结构设计。

设计工作范围不包括太阳能光伏发电系统并网接入设计（xxxx）。

2、施工工作范围：光伏系统所需的土建、支架、设备安装及调试、系统通信、电缆敷设及连接（含交流侧400V母线的接入安装）不包括xx电力公司设计的太阳能光伏发电系统并网接入部分。

二、主要技术来源承包人提供。

三、主要日期合同期限(绝对日期或相对日期)：合同生效之日起40个日历日。

设备全部进厂日期(绝对日期或相对日期)：暂定2016年5 月 5 日。

设备安装完工时间(绝对日期或相对日期)：暂定2016年 6 月 5日。

竣工试验完工时间(绝对日期或相对日期)：暂定2016年 6 月15日。

四、工程质量标准工程质量标准：合格五、工程建设规模、合同价格、付款货币工程建设规模1500kWp，合同价格为￥xx（大写：xx万元整）。

具体工程造价预算表详见附件1。

除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。

六、本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。

七、合同生效合同订立时间：2016 年 4 月 5 日合同订立地点： xxx本合同在成立条件：经合同双方盖章签字，且发包人向承包人支付预付款后生效。

分布式光伏发电项目EPC总包合同5篇篇1合同编号：XXXX-EPC-XXXX甲方（委托方）：XXXX有限公司乙方（承包方）：XXXX有限公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确双方在分布式光伏发电项目中的权利和义务，经友好协商，达成如下协议：一、项目概况项目名称：XXXX分布式光伏发电项目项目地点：XXXX项目内容：光伏发电系统的设计、采购、安装及调试二、合同双方的权利和义务（一）甲方权利和义务1. 提供项目所需的相关资料，包括但不限于场地租赁协议、电力接入协议等。

2. 协助乙方办理项目相关的审批手续。

3. 按照合同约定支付相关款项。

（二）乙方权利和义务1. 按照合同约定完成光伏发电系统的设计、采购、安装及调试工作。

2. 确保所供设备的质量可靠性，并提供相应的售后服务。

3. 协助甲方办理项目相关的验收手续。

三、合同价款及支付方式1. 合同总价款为人民币XXXX元（大写：XXXX元整）。

2. 甲方按照以下方式支付款项：- 合同签订后，支付合同总价款的XX%；- 设备到货并验收合格后，支付合同总价款的XX%；- 项目安装完成并经相关部门验收合格后，支付合同总价款的XX%。

3. 乙方需提供相应的发票。

四、违约责任1. 甲方未按合同约定支付款项的，每逾期一天，需支付合同总价款XX‰的违约金。

2. 乙方未按合同约定完成项目的，每逾期一天，需支付合同总价款XX‰的违约金。

3. 因一方违约给对方造成损失的，违约方需承担相应的赔偿责任。

五、争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3. 未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（签字/盖章）：XXXX有限公司日期：XXXX年XX月XX日乙方（签字/盖章）：XXXX有限公司日期：XXXX年XX月XX日篇2合同编号：XXXX-EP-XXXX甲方（业主）：XXXX公司地址：XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号法定代表人：XXXX联系方式：XXXX乙方（承包商）：XXXX光伏发电有限公司地址：XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号法定代表人：XXXX联系方式：XXXX鉴于甲方计划在其指定区域建设分布式光伏发电项目，乙方作为专业的光伏发电EPC总包单位，具备相应的资质和经验，愿意承接该项目的EPC总包工程。

光伏发电epc合同示范文本甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：______________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：______________鉴于甲方有意在[项目地点]建设光伏发电项目，乙方具备进行光伏发电项目工程总承包（EPC）的能力和经验，双方经友好协商，就甲方光伏发电项目的工程总承包事宜达成如下协议：一、工程概况。

1. 工程名称：[光伏发电项目具体名称]2. 工程地点：[详细地址]3. 工程规模：本项目预计总装机容量为[X]兆瓦（MW），具体以实际安装容量为准。

二、工程承包范围及内容。

1. 乙方负责本光伏发电项目的工程设计（包括但不限于初步设计、施工图设计等），设计方案要符合国家和地方相关标准规范，同时要确保光伏发电系统的高效性和稳定性。

乙方就像一个超级设计师，要把这个光伏项目的蓝图描绘得完美无缺。

2. 设备采购及供应，这就好比是一场光伏设备的大采购。

乙方要负责采购所有项目所需的光伏组件、逆变器、支架、电缆等设备，而且这些设备得是质量过硬的，就像挑选士兵上战场一样，每个设备都得是精兵强将。

3. 工程施工，包括但不限于场地平整、基础施工、光伏组件安装、电气设备安装及调试、防雷接地系统安装等。

乙方要像一群勤劳的小蜜蜂一样，把这个项目的各个施工环节都做得妥妥当当。

4. 项目的整体调试和试运行，直到项目达到可正常运行的状态。

这就像是给一辆新车做最后的调试，确保它能在路上跑得又快又稳。

三、合同工期。

1. 本项目总工期为[X]天，自合同签订且乙方收到甲方预付款之日起计算。

这个工期就像是一场比赛的时间限制，乙方可得加油在规定时间内完成项目哦。

光伏epc 合同范本《光伏电站 EPC 总承包合同》甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方拟建设一座光伏电站，乙方具备光伏电站工程的设计、采购和施工能力，双方经友好协商，就甲方委托乙方承担光伏电站的 EPC 总承包事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________光伏电站项目2. 工程地点：____________________3. 工程规模：______MW 光伏电站二、工程范围及工作内容乙方负责光伏电站项目的工程设计、设备采购、施工安装、调试、试运行、验收及质保期内的服务等全过程的工作，具体包括但不限于：1. 工程设计光伏电站的整体方案设计，包括光伏方阵布置、电气系统设计、土建设计等。

编制施工图纸及相关技术文件。

2. 设备采购采购光伏组件、逆变器、变压器、电缆等主要设备及材料。

确保所采购设备及材料的质量符合国家及行业标准，并提供相应的质量证明文件。

3. 施工安装光伏电站的基础施工、支架安装、组件安装、电气设备安装等。

站内道路、围墙、给排水等附属设施的施工。

4. 调试与试运行对光伏电站进行系统调试，确保各项设备正常运行。

完成电站的试运行，并提交试运行报告。

5. 验收协助甲方组织相关部门进行工程验收，确保工程符合国家及行业验收标准。

6. 质保期服务质保期内，对工程出现的质量问题负责免费维修和更换。

三、合同工期1. 开工日期：______年______月______日2. 竣工日期：______年______月______日3. 总工期：______天四、合同价款及支付方式1. 合同总价：人民币______元（大写：____________________元整）2. 支付方式：预付款：合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的______%作为预付款。

光伏发电项目EPC总承包合同5篇篇1合同编号：XXXX-EPCC-XXXX甲方（发包方）：XXXX光伏发电有限公司地址：XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号法定代表人：XXXX 总经理乙方（承包方）：XXXX电力工程有限公司地址：XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号法定代表人：XXXX 董事长鉴于甲方拟建设的光伏发电项目需要EPC总承包服务，乙方具备相应的资质和能力，愿意提供EPC总承包服务，双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经协商一致，签订本合同。

一、项目概况项目名称：XXXX光伏发电项目项目地点：XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号项目规模：XXXX MWp二、合同范围本合同的范围包括但不限于以下内容：1. 光伏发电项目的工程设计；2. 光伏发电项目的设备采购与供应；3. 光伏发电项目的施工安装；4. 光伏发电项目的调试与试运行；5. 光伏发电项目的竣工验收及保修服务。

三、履约期限本合同的履约期限自合同签订之日起至项目竣工验收并保修期满之日止。

四、付款方式1. 本合同总金额为人民币XXXX元（大写：XXXX元整）；2. 甲方在合同签订后支付合同总金额的XX%作为预付款；3. 乙方按合同约定完成相应阶段的工作内容后，提交相应阶段的验收报告，甲方在验收合格后支付该阶段的剩余款项；4. 保修期满后，甲方支付合同总金额的XX%作为质量保证金。

五、违约责任1. 甲方未按照合同约定支付款项的，每逾期一日，需向乙方支付合同总金额XX%的违约金；2. 乙方未按照合同约定完成工作内容的，每逾期一日，需向甲方支付合同总金额XX%的违约金；3. 若一方违约给另一方造成损失的，违约方需赔偿守约方的全部损失。

六、争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可将争议提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。

七、其他约定1. 双方在履行本合同过程中，需严格保密对方的商业秘密及技术秘密；2. 双方在履行本合同过程中，需遵守中华人民共和国的法律、法规及行业规定；3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

光伏发电epc合同示范文本一、合同双方。

甲方（发包方）：名称：[甲方公司名称]法定代表人：[姓名]地址：[公司地址]联系方式：[联系电话/邮箱]乙方（承包方）：名称：[乙方公司名称]法定代表人：[姓名]地址：[公司地址]联系方式：[联系电话/邮箱]二、工程概况。

1. 工程名称：[光伏发电项目具体名称]2. 工程地点：[项目详细地址]3. 工程内容：乙方负责本光伏发电项目的设计（包括但不限于初步设计、施工图设计等）、采购（包括光伏组件、逆变器、支架等所有设备和材料的采购）、施工（包括场地平整、基础建设、设备安装、电气连接、调试等一切工程施工相关工作）、试运行直至竣工验收合格交付使用等全部工作内容，也就是咱们说的EPC总承包。

简单来说，这个光伏发电项目从规划蓝图到能正常发电，就都交给乙方这个全能选手啦。

三、工程期限。

1. 计划开工日期：[具体日期]2. 计划竣工日期：[具体日期]3. 总工期：[工期天数]天。

这里可不能像乌龟爬一样慢悠悠的哦，每一个工期节点都很重要，要是因为乙方的原因拖了后腿，那可就不好啦。

如果遇到不可抗力之类的特殊情况，就像老天爷突然发个脾气下暴雨、地震啥的，工期可以适当顺延，但乙方得及时通知甲方，说明情况，可不能悄悄蒙混过关。

四、合同价款与支付。

1. 本工程合同总价为：人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。

这个价格可是包含了乙方完成这个项目的所有费用，可别到时候突然冒出来个什么额外收费，那可就不地道了。

2. 付款方式：预付款：合同签订后[X]个工作日内，甲方支付合同总价的[X]%作为预付款，这就像是给乙方的启动资金，让乙方可以先去买买材料、召集人手啥的。

进度款：当工程完成到[具体工程进度节点1]时，乙方提交已完工程进度报告及相关证明文件给甲方审核，审核通过后[X]个工作日内，甲方支付合同总价的[X]%作为进度款。

这就像是给乙方在工程进行中的小奖励，鼓励乙方继续加油干。

公司MW屋顶分布式光伏发电项目设计、采购、施工合同合同编号：项目名称：项目地点：总发包方：总承包方：合同签署时间：年月日合同签署地点：公司MW屋顶分布式光伏发电项目发包方：（以下简称甲方）总承包方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、政策，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就公司MW 屋顶分布式光伏发电项目工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、设备监造、并网调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程和设备质量保证期限的服务过程的总承包，经发包人和总承包人充分协商一致，以综合单价￥元/Wp，总价￥总价￥元(人民币大写:壹仟玖佰贰拾万元整)的价格达成以下合同条款（合同总价以双方确认的实际施工的装机容量为准，总价=装机容量×综合单价）。

一、工程概况1.1.工程名称：1.2.工程地点：1.3.工程内容：本项目的乙方是由负责在厂房屋顶上安装分布式光伏系统，包含项目备案、电力批复、工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、设备监造、并网调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程和设备质量保证期限的服务过程等有关事项。

1.4.光伏电站装机面积：公司厂屋顶总面积约为㎡，实际使用面积根据光伏装机容量确定。

1.5.光伏电站总装机容量：MWp（具体装机容量以系统设计施工图容量为准）1.6.乙方承包范围：1.6.1.根据发包方提供的相关手续、资料及相应参数，对分布式光伏并网发电工程深化设计；1.6.2 乙方负责根据甲方提供的资料完成该项目的申报备案、并网接入等必要项目手续。

1.6.3.提供本工程建设所需全部设备和材料的采购、安装、改造等工程建设，包含多晶硅太阳电池组件的采购及安装、多晶硅太阳电池组件及支架（含基础）的安装、光伏逆变器的采购及安装、汇流箱(根据系统设计确定)、配电箱（柜）的改造、采购并安装、电缆安装、各小区块内的避雷、接地等；1.6.4乙方须负责保证本项目中厂房荷载符合铺设光伏组件的承重要求；负责停车场棚和发电设施的整体施工，并对此承担质量保证责任。