下载文档原格式
光伏发电epc合同示范文本合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[姓名]地址：[详细地址]联系方式：[联系电话/电子邮箱]乙方（承包方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[姓名]地址：[详细地址]联系方式：[联系电话/电子邮箱]鉴于甲方希望建设光伏发电项目，乙方具备光伏发电项目工程总承包（EPC）的能力和经验，双方经友好协商，就甲方的光伏发电项目EPC工程总承包事宜达成如下协议：一、工程概况。
1. 工程名称。
[详细的光伏发电项目名称，例如“[甲方公司名称]屋顶光伏发电项目”]2. 工程地点。
[项目的具体地理位置，精确到门牌号或者详细的区域位置]3. 工程规模。
本项目预计装机容量为[X]兆瓦（MW），采用[具体的光伏组件类型，如单晶硅/多晶硅]光伏组件，占地面积约为[X]平方米。
具体规模以实际设计为准，但乙方应确保满足甲方对发电量等方面的基本要求。
4. 工程内容。
乙方负责本光伏发电项目的工程设计（包括初步设计、施工图设计等所有设计工作）、设备和材料采购（包括但不限于光伏组件、逆变器、支架、电缆等一切与光伏发电系统相关的设备和材料）、工程施工（包括土建工程、安装工程、调试工程等所有施工内容）、并网接入（负责与当地电网公司协调沟通，确保项目顺利并网发电）以及项目的整体竣工验收，并在质保期内提供相关售后服务等EPC总承包工作。
二、合同工期。
1. 开工日期。
本项目计划于[具体日期]开工，但实际开工日期以甲方下达的开工通知为准，乙方应在收到开工通知后的[X]个工作日内组织人员和设备进场施工。
2. 竣工日期。
乙方应确保本项目在开工日期后的[X]个自然日/工作日（根据实际情况选择）内竣工并通过并网验收，实现全容量并网发电。
如果因为不可抗力或者甲方原因导致工期延误的，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明文件，经甲方书面确认后，工期可相应顺延；如果因为乙方自身原因导致工期延误的，每延误一天，乙方应按照合同总价的[X%]向甲方支付违约金。
专业合同封面COUNTRACT COVER20XXP ERSONAL甲方：XXX乙方：XXX2024年度光伏发电项目EPC总承包合同本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 合同主体1.2 定义2. 项目概述2.1 项目名称2.2 项目地点2.3 项目规模2.4 项目预算3. EPC总承包范围3.1 设计范围3.2 采购范围3.3 施工范围3.4 验收范围4. 合同价格及支付方式4.1 合同价格4.2 支付方式4.3 价款调整5. 合同履行期限5.1 设计期限5.2 采购期限5.3 施工期限5.4 验收期限6. 质量标准及要求6.1 设计质量6.2 采购质量6.3 施工质量6.4 验收质量7. 违约责任7.1 承包商违约7.2 发包人违约8. 争议解决8.1 协商解决8.2 调解解决8.3 仲裁解决8.4 法律途径9. 合同的变更和解除9.1 变更条件9.2 解除条件10. 合同的终止10.1 终止条件10.2 终止后的处理11. 保密条款11.1 保密内容11.2 保密期限11.3 违约责任12. 合同的转让12.1 转让条件12.2 转让程序13. 不可抗力13.1 不可抗力的定义13.2 不可抗力的后果14. 其他条款14.1 适用法律14.2 合同效力14.3 合同附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 合同主体1.2 定义1.2.1 EPC：指工程设计、设备采购、施工安装一体化服务。
1.2.2 项目交付：指项目全部工程的设计、采购、施工、验收等工作完毕，并满足合同约定的质量、性能、安全等要求。
第二条项目概述2.1 项目名称：2024年度光伏发电项目。
2.2 项目地点：位于X地区。
2.3 项目规模：X兆瓦。
2.4 项目预算：人民币X万元。
第三条 EPC总承包范围3.1 设计范围：包括项目的初步设计、施工图设计、详尽施工图设计、设备材料采购清单编制等。
3.2 采购范围：包括项目所需的所有设备、材料、构件的采购、运输、保险、卸货、储存、保管等。
光伏 epc 合同范本光伏 EPC 合同范本甲方（委托方）： _________乙方（承包方）： _________鉴于：1. 甲方是一家在光伏领域寻求发展的公司，有意建设和运营光伏发电系统。
2. 乙方是一家专业的光伏 EPC（工程、采购、建设）服务提供商，拥有丰富的光伏项目实施经验。
双方经友好协商，就甲方委托乙方进行光伏发电系统的 EPC 总承包事宜，达成如下协议：第一条项目概况1.1 项目名称：_________1.2 项目地点：_________1.3 项目规模：_________第二条 EPC 服务内容2.1 乙方负责项目的整体设计、设备采购、施工建设、调试及交付运行。
2.2 乙方应确保项目符合国家和地方的法律法规及行业标准。
第三条合同价格与支付3.1 合同总价为人民币 ______ 元（大写：_________________________元整）。
3.2 支付方式：预付款：合同签订后，甲方支付合同总价的 10% 作为预付款。
进度款：根据项目进度，甲方分期支付合同总价的 80%。
验收款：项目完工验收合格后，甲方支付合同总价的 10%。
第四条项目进度4.1 乙方应在合同签订后 _______ 天内完成项目设计。
4.2 乙方应在设计批准后 _______ 天内完成项目建设。
第五条质量保证5.1 乙方应保证项目质量符合合同要求及国家相关标准。
5.2 乙方应对项目提供 _______ 年的质保期。
第六条违约责任6.1 如乙方未能按合同约定完成项目，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：_________6.2 如甲方未能按合同约定支付款项，应向乙方支付滞纳金，滞纳金的计算方式为：_________第七条争议解决7.1 对于合同执行过程中的任何争议，双方应通过友好协商解决。
7.2 如协商不成，任何一方均有权将争议提交_________仲裁委员会进行仲裁。
第八条其他条款8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
光伏发电epc合同示范文本甲方（发包方）：名称：[甲方公司名称]法定代表人：[姓名]地址：[公司地址]联系方式：[电话/邮箱]乙方（承包方）：名称：[乙方公司名称]法定代表人：[姓名]地址：[公司地址]联系方式：[电话/邮箱]鉴于甲方希望在[项目地点]建设光伏发电项目，乙方具备光伏发电项目的设计、采购、施工（EPC）总承包能力，双方经友好协商，就光伏发电项目EPC总承包事宜达成如下协议：一、项目概况。
1. 项目名称：[具体项目名称]2. 项目地点：[详细地址]3. 项目规模：本项目预计装机容量为[X]兆瓦（MW），最终以实际建成的装机容量为准。
4. 项目内容：包括但不限于光伏发电系统的设计、光伏组件及相关设备的采购、运输、安装、调试、并网接入、试运行以及为完成本项目所需的土建工程（如支架基础、配电室等）等全部工作内容。
二、合同价格与付款方式。
1. 合同总价。
本项目EPC总承包合同总价为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。
此价格为固定总价，包含乙方完成本项目所需的全部费用，除因甲方提出的设计变更或不可抗力因素外，不因任何其他因素调整。
2. 付款方式。
（1）预付款。
合同签订后[X]个工作日内，甲方支付合同总价的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。
乙方在收到预付款后开始项目的设计、采购等前期工作。
（2）进度款。
在光伏组件及主要设备全部运抵项目现场并经甲方验收合格后的[X]个工作日内，甲方支付合同总价的[X]%作为进度款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。
（3）验收款。
项目完成并网发电且通过相关部门验收合格后的[X]个工作日内，甲方支付合同总价的[X]%作为验收款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。
（4）质保金。
合同总价的[X]%作为质保金，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。
质保期届满且无质量问题后的[X]个工作日内，甲方一次性无息支付给乙方。
三、项目工期。
1. 总工期。
光伏电站EPC总承包合同(最新修订)8篇篇1最新修订日期：2024年5月1日一、合同概述本合同是关于光伏电站EPC（Engineering，Procurement，Construction）总承包的协议。
合同双方为甲方（建设单位）和乙方（承包单位）。
本合同旨在明确双方在光伏电站建设过程中的权利、义务和责任，确保光伏电站能够按照合同约定的要求和质量标准顺利完成建设。
二、合同范围1. 工程范围：本合同涉及的光伏电站建设包括但不限于以下内容：光伏板安装、逆变器安装、电缆铺设、变压器安装等。
具体工程范围应根据合同附件中的技术规格和工程量清单确定。
2. 技术规格：乙方需按照甲方提供的技术规格进行设计和建设，确保光伏电站的技术参数符合甲方要求。
技术规格包括但不限于光伏板的型号、数量、排列方式，逆变器的品牌、功率等。
3. 工程量清单：双方应根据实际工程情况和设计要求，共同确定工程量清单，并作为本合同的重要组成部分。
三、合同价格与支付方式1. 合同价格：本合同的总价格为人民币（大写）________元整（￥________元）。
该价格包括设计、材料采购、施工及保修等费用。
具体价格应根据合同附件中的工程量清单和技术规格确定。
2. 支付方式：甲方应按照以下方式向乙方支付款项：（1）合同签订后，甲方应支付乙方合同总价的______%作为预付款；（2）光伏电站建设完成后，甲方应支付乙方合同总价的______%；（3）余款______%作为质保金，在光伏电站运行一年后无质量问题时支付。
四、工期与进度1. 工期：乙方应在合同签订后______天内完成光伏电站的建设工作。
如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时向甲方说明情况，并尽快恢复施工。
2. 进度计划：乙方应制定详细的施工进度计划，并报甲方审批。
施工进度计划应包括各阶段的施工内容、时间安排和人员配备等。
甲方有权对施工进度计划进行调整。
五、设计与技术资料1. 乙方应根据甲方提供的技术规格和工程量清单，负责光伏电站的设计工作。
专业合同封面COUNTRACT COVER20XXP ERSONAL甲方：XXX乙方：XXX2024年度光伏发电项目EPC总承包合同本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 合同双方1.2 定义与解释2. 项目概述2.1 项目名称2.2 项目地点2.3 项目规模2.4 项目时间表3. EPC总承包范围3.1 设计范围3.2 采购范围3.3 施工范围3.4 调试与验收范围4. 合同价格与支付4.1 合同总价4.2 支付条件与方式4.3 价格调整4.4 支付时间表5. 合同履行与保证5.1 承包商义务5.2 业主义务5.3 质量保证5.4 安全文明施工6. 项目验收与保修6.1 验收标准与程序6.2 验收时间6.3 保修期限与范围6.4 保修责任与处理7. 违约责任7.1 承包商违约7.2 业主违约7.3 违约赔偿8. 争议解决8.1 争议解决方式8.2 争议解决机构8.3 适用法律9. 合同的变更与解除9.1 合同变更条件9.2 合同解除条件9.3 变更与解除的程序10. 合同的终止与失效10.1 合同终止条件10.2 合同失效后果11. 保密条款11.1 保密信息11.2 保密义务11.3 保密期限12. 合同的转让12.1 合同转让条件12.2 转让程序12.3 转让后果13. 不可抗力13.1 不可抗力事件13.2 不可抗力后果13.3 不可抗力通知与证明14. 其他条款14.1 合同的效力14.2 合同的适用范围14.3 合同的语言与版本14.4 附件与附录第八条违约责任与赔偿8.1 违约责任8.1.1 发包人违约：如发包人未能按合同约定支付款项，或未能提供合同约定的施工场地等，发包人应承担违约责任，向承包人支付违约金。
8.1.2 承包人违约：如承包人未能按合同约定完成工程，或未能提供合同约定的技术支持等，承包人应承担违约责任，向发包人支付违约金。
8.2 赔偿方式8.2.1 违约金：违约方应向守约方支付合同总价一定比例的违约金，具体比例在合同中约定。
光伏发电epc合同示范文本一、合同双方。
甲方（业主方）：名称：[甲方公司名称]法定代表人：[姓名]地址：[详细地址]联系电话：[电话号码]乙方（EPC承包方）：名称：[乙方公司名称]法定代表人：[姓名]地址：[详细地址]联系电话：[电话号码]二、前言。
甲方想要在[项目地点]建一个光伏发电项目，就像给大地铺上一层闪闪发光的能源毯子。
乙方呢，是这方面的行家，啥设计、采购、施工一手包办的那种。
所以呢，双方就开开心心地达成了这个EPC合同，准备一起把这个光伏发电项目搞得棒棒的。
三、工程概况。
1. 项目名称。
就叫[光伏发电项目具体名称]，这名字就像这个项目的小标签，以后大家一提到这个名字，就知道是咱们这个闪闪发光的发电站。
2. 项目地点。
在[具体地理位置]，这个地方可是经过精心挑选的，阳光充足得就像老天爷特别偏爱这里一样，是光伏发电的风水宝地。
3. 项目规模。
这个电站总的装机容量是[X]兆瓦，这可不得了，一旦建成，那产生的电量足够给好多好多家庭和企业供电，就像一个小太阳在那里不停地发电。
四、工作范围和内容。
1. 乙方的工作范围。
设计工作。
乙方得像一个超级设计师一样，根据项目地点的地形地貌、阳光照射情况还有甲方的各种需求，设计出一套完美的光伏发电系统。
这个设计要包括电站的布局，就像搭积木一样，每个组件放在哪里最合适；还有电气系统怎么连接，要保证电能够顺利地跑来跑去；以及监控系统怎么设置，这样甲方就能随时知道电站的运行情况，就像给电站装了个智能小管家。
设备采购。
乙方要出去买买买啦。
要买那些质量超级好的光伏组件，就像挑选最结实、最能吸收阳光的小太阳板；逆变器也不能马虎，这可是把直流电变成交流电的关键家伙，就像一个神奇的电力魔法师；还有支架、电缆等各种配件，一个都不能少，就像组建一个超级战队，每个队员都有自己的重要任务。
施工工作。
首先是场地平整，把地弄得平平整整的，就像给电站建一个舒服的小床。
然后安装光伏支架，这支架得稳稳当当的，就像大树的树干一样，支撑着那些光伏组件。
光伏epc-合同范本光伏 EPC 合同范本甲方（发包方）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方拟建设光伏项目，乙方具备相关资质和能力承担该项目的工程总承包（EPC）工作，经双方友好协商，达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：2. 项目地点：3. 项目规模：二、工程承包范围乙方承担本项目的设计、采购、施工、调试、验收等全过程的工程总承包工作，具体包括但不限于以下内容：1. [详细列出设计工作内容]2. [详细列出采购工作内容]3. [详细列出施工工作内容]4. [详细列出调试和验收工作内容]三、合同价款及支付方式1. 合同总价为人民币（大写）：元整（小写：￥元）。
2. 支付方式：[具体约定各阶段付款的条件和金额]四、项目工期1. 开工日期：年月日2. 竣工日期：年月日3. 如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商确定新的工期。
五、质量标准1. 工程质量应符合国家及行业相关标准和规范要求。
2. 乙方应确保项目通过相关验收。
六、双方权利与义务1. 甲方权利义务：[甲方的具体权利和义务，如提供必要的场地条件等]2. 乙方权利义务：[乙方的具体权利和义务，如按要求完成工程等]七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付款项，应承担违约责任。
2. 若乙方未按合同约定履行义务，应承担违约责任。
3. 具体违约责任的承担方式和赔偿标准双方另行约定。
八、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他条款1. [其他需要约定的事项，如保密条款等]2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，双方各执一份。
甲方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：年月日乙方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：年月日。
光伏发电项目EPC总承包合同范本合同编号：____________甲方（以下简称“业主”）：____________乙方（以下简称“总承包商”）：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方承担光伏发电项目 EPC 总承包事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、项目概述1.1 项目名称：__________光伏发电项目1.2 项目地点：__________1.3 项目规模：装机容量为_____兆瓦的光伏发电系统1.4 项目内容：包括但不限于光伏发电系统的设计、采购、施工、调试、验收、培训、质保服务等。
二、合同金额2.1 双方确认，本合同的总金额为人民币____元整（大写：_________________________元整），币种为人民币。
2.2 乙方应按照本合同约定的付款条款向甲方支付合同款项。
三、合同工期3.1 双方确认，本项目的合同工期为____个月，自乙方收到甲方付款之日起计算。
3.2 乙方应按照合同约定的工期完成项目的施工、调试、验收等工作。
四、乙方义务4.1 设计及采购（1）乙方应根据项目实际情况，按照甲方的要求，完成光伏发电系统的设计工作，并提交设计文件及图纸供甲方审查。
（2）乙方应按照甲方的要求，采购光伏发电系统中所需的设备、材料等，并保证设备的质量、性能及安全符合相关法律法规及标准的要求。
4.2 施工（1）乙方应按照设计文件及图纸的要求，组织施工，确保施工质量、安全及进度。
（2）乙方应在施工过程中，遵守相关法律法规及安全生产规定，确保施工安全。
4.3 调试、验收（1）乙方应负责光伏发电系统的调试工作，确保系统运行稳定、性能优良。
（2）乙方应配合甲方进行项目的验收工作，确保项目满足合同约定的技术指标及质量要求。
4.4 培训、质保服务（1）乙方应对甲方人员进行光伏发电系统的操作、维护培训，确保甲方人员能够独立操作及维护光伏发电系统。
epc光伏项目合同范本三篇篇一甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方拟建设光伏项目，乙方具备光伏项目工程总承包（EPC）的能力和资质，双方经友好协商，就甲方委托乙方承担光伏项目的设计、采购、施工等工作达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：______________________2. 项目地点：____________________3. 项目规模：______MW（兆瓦）二、项目范围及工作内容1. 乙方负责本项目的工程设计，包括但不限于光伏系统、电气系统、接入系统等的设计。
2. 乙方负责本项目所需设备及材料的采购、运输、保管。
3. 乙方负责本项目的施工安装，包括但不限于光伏组件安装、支架安装、电气设备安装、线路敷设等。
4. 乙方负责本项目的调试、试运行及验收工作。
三、项目工期1. 本项目的工期自合同生效之日起计算，预计为______天，具体工期以双方确认的项目进度计划为准。
2. 如因不可抗力、甲方原因或其他非乙方原因导致工期延误，经甲方书面确认后，工期相应顺延。
四、项目质量1. 乙方应按照国家及行业相关标准、规范以及双方约定的质量标准进行设计、采购和施工，确保项目质量合格。
2. 本项目的质量保修期为自项目竣工验收合格之日起______年。
在质量保修期内，如发现质量问题，乙方应负责免费维修或更换。
五、项目价款及支付方式1. 本项目的总价款为人民币______元（大写：______________________），此价款为固定总价，不因任何因素而调整。
合同协议书本总承包合同（以下简称本合同）由招标人或其下属项目公司（以下简称“业主”）与中标人（以下简称“承包商”）于 _______年_______月_______日在_______签署。
鉴于业主拟建造共和县天华新能源电力有限公司50MWp光伏项目工程总承包工程，并于年月日发出中标通知书，接受了承包商对工程设备采购（除电池组件外）和工程施工的投标，为此，双方以人民币_______元的合同价格达成如下协议：1、本合同中所用术语的含义与招标文件中提到的合同格式项下“通用条款”和合同文。
件中相应术语的含义相同。
2、下列文件应作为本合同的组成部分并有效构成正式合同的全部条款：（1）本合同协议书（2）中标通知书（3）投标书及其附件（4）本合同专用条款（5）本合同通用条款（6）标准、规范及有关技术文件（7）设计文件、资料和图纸（8）构成合同组成部分的其他文件。
合同组成文件应互为补充和解释，如有不清楚或互相矛盾之处，以所列顺序在前的为准，同一顺序的则以时间在后的为准。
某一合同组成文件本身存在含糊不清或不相一致的情形时，双方应从合同目的实现的角度协商解决，但不应对工程实施造成不利影响。
经协商后双方无法达成一致意见的，可按合同条件的规定提请争议解决。
3、承包人承诺，保证按合同规定进行工程的实施并履行全部合同义务。
4、发包人承诺，保证按合同规定的方式和时间向承包人支付合同价款并履行合同规定的其他义务。
5、发包人和承包人双方同意，本合同表达了双方所有的协议、谅解、承诺和契约，并同意本合同汇集、结合和取代了所有以往的协商、谅解与协议，双方还同意除了在本合同中有特别规定或用除书面阐明并与本合同规定履行了相同手续者外，任何关于合同的修改或变动均为无效或对双方不具约束力。
6、本合同在双方代表签字并加盖公章后生效。
业主（公章）: 承包商（公章）:法定代表人法定代表人或授权代表: 或授权代表:地址: 地址:开户银行: 开户银行:账号: 账号:电话: 电话:传真: 传真:邮政编码: 邮政编码:通用条款第 1 条一般规定定义与解释通用条款，指根据法律、行政法规的规定，合同当事人在履行工程总承包合同过程中所遵守的一般性条款，由本文件第1条至第20条组成。
专用条款，指根据工程总承包项目的实际，对通用条款进行补充、修改和完善，并同意共同遵守的条款。
工程总承包，指承包人受发包人委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购（电池组件除外）、施工（含竣工验收）、试运行等实行全过程的工程承包。
发包人，指在合同协议书中约定的，被称为发包人的当事人，包括其合法继承人和经许可的受让人。
承包人，指在合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程总承包主体资格的当事人，包括其合法继承人。
分包人，指接受承包人根据合同约定对外分包的部分工程或服务的，并具有相应资格的法人或其他组织。
发包人代表，指发包人指定的履行本合同的代表。
监理人，指发包人委托的具有相应资质的工程监理单位。
工程总监，指由监理人授权、负责履行监理合同的总监理工程师。
项目经理，指承包人按照合同约定任命的负责履行合同的代表。
永久性工程，指承包人根据合同约定，进行设计、施工、竣工试验、竣工后试验和（或）试运行考核并交付发包人进行生产操作或使用的工程。
单项工程，指专用条件中列明的具有某项独立功能的工程单元，是永久性工程的组成部分。
临时性工程，指为实施、完成永久性工程及修补任何质量缺陷，在现场所需搭建的临时建筑物、构筑物，不构成永久性工程实体的工程。
现场或场地，指合同约定的用于承包人现场办公、居住、设备材料部件存放、施工机具、设施存放和工程实施的任何地点。
项目基础资料，指发包人提供给承包人的经有关部门对项目批准或核准的文件、报告（选厂报告、资源报告、勘察报告）、资料（气象、水文、地质）、协议（燃料、水、电、气、运输）和有关数据等，设计所须的基础资料。
现场障碍资料，指发包人为承包人进行现场施工所需要提供的地上和地下已有的建筑物、构筑物、须受保护的古建筑、古树木等坐标方位、数据和其他情况的资料。
设计阶段，指规划设计、总体设计、初步设计、技术设计和施工图设计等阶段。
工程物资，设计文件规定的并构成永久性工程实体的设备、材料和部件，及竣工后试验所需的材料等。
施工，指承包人把设计文件转化为工程的过程，包括土建、安装和竣工试验等作业。
竣工试验，指工程的土建、安装完工后，工程或（和）单项工程被业主接收前由承包人负责进行的试验。
施工竣工，指工程已按合同约定和设计要求完成土建、安装，并通过竣工试验。
工程接收，指工程或（和）单项工程通过竣工试验后，为使发包人的操作人员、使用人员进入岗位进行竣工后试验、试运行准备，由承包人与发包人进行工程交接，并由发包人颁发接收证书的过程。
竣工后试验，指工程被发包人接收后，按合同约定由发包人自行组织的试验、或在发包人组织领导下并由承包人指导进行工程的功能试验。
试运行考核，指根据合同约定，在工程完成竣工试验后，由发包人自行或在发包人的组织领导下由承包人指导下进行的包括合同目标考核验收在内的全部试验。
考核验收证书，指试运行考核的全部试验完成并被验收后，由发包人签发的验收证书。
工程竣工验收，指承包人接到考核验收证书、完成扫尾工程和缺陷修复，并按合同约定提交竣工验收报告、竣工资料、竣工结算资料，由发包人组织的工程结算与验收。
项目进度计划，指自合同生效之日起，按合同约定的工程全部实施阶段（包括：设计、采购、施工、竣工试验、工程接收、竣工后试验至试运行考核各阶段的）或合同约定的若干实施阶段的时间计划安排。
施工开工日期，指合同协议书中约定的，承包人开始现场施工的绝对日期或相对日期。
竣工日期，指合同协议书中约定的，由承包人完成工程施工（含竣工试验）的绝对日期或相对日期，包括按合同约定的任何延长日期。
变更，指发包人书面通知或书面批准的，对工程所作的任何更改。
合同价格，指合同协议书中约定的、承包人进行设计、采购（电池组件除外）、施工（含竣工验收）、试运行等工作的价款。
合同价格调整，指依据合同约定需要增减的费用而对合同价格进行的相应调整。
合同总价，指合同书确定的合同价格。
预付款，是指根据合同约定，由发包人预先支付给承包人的款项。
工程进度款，指发包人根据合同约定的支付内容、支付条件，分期向承包人支付的设计、采购和施工的进度款，及竣工后试验的服务费等款项。
工程质量保修责任书，指依据有关质量保修的法律规定，发包人与承包人签订的质量保修责任书。
书面形式，指合同书、信件和数据电文等可以有形地表现所载内容的形式。
数据电文包括：电传、传真、电子数据交换和电子邮件。
违约责任，指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合合同约定所须承担的责任。
不可抗力，指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
并网发电，指工程电气设备安装和调试，经验收具备发电送电能力和通过电网公司发电前期、中期验收，并取得青海电监局主管部门批准的并网发电许可证，成功将电站所发电量接入输送至电网，最终通过电网公司电力监督站验收和取得电监局发电业务许可证。
根据本合同工程的特点，补充约定的其他定义。
条款标题不能作为合同解释的依据。
1.1合同文件1.1.1合同文件的组成。
合同文件相互解释，互为说明。
除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同协议书（2）中标通知书（3）投标书及其附件（4）本合同专用条款（5）本合同通用条款（6）标准、规范及有关技术文件（7）设计文件、资料和图纸（8）构成合同组成部分的其他文件。
双方在履行合同过程中形成的通知、会议纪要、备忘录、补充文件、指令、传真、电子邮件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。
1.1.2当合同文件的条款内容含糊不清或不相一致，并且不能依据合同约定的解释顺序阐述清楚时，在不影响工程正常进行的情况下，由当事人协商解决，也可采纳监理人的解释。
当事人经协商未能达成一致或不接受监理人的解释的，根据16.3款关于争议和裁决的约定解决。
1.1.3合同中的条款标题仅为阅读方便，不作为对合同条款进行解释的依据。
1.1.4本合同中所使用的“日”、“月”、“年”均指公历的日、月、年。
本合同中所使用的任何期间的起点均指相应事件发生之日的下一日。
如果任何时间的起算是以某一期间届满为条件，则起算点为该期间届满之日的下一日。
任何期间的到期日为该期间届满之日的当日。
“工作日”指除中国法定节假日之外的其他公历日。
1.2语言文字合同文件以中国的汉语简体语言文字编写、解释和说明。
合同当事人在专用条款约定使用两种及以上语言时，汉语为优先解释和说明本合同的主导语言。
在少数民族地区，当事人可以约定使用少数民族语言编写、解释和说明本合同文件。
1.3适用法律本合同适用中华人民共和国的法律。
需要明示的具体适用法律的名称在专用条款中约定。
1.4标准、规范1.4.1适用于本工程的国家标准规范、或（和）行业标准规范、或（和）工程所在地方的标准规范、或（和）企业标准规范的名称（或编号），在专用条款中约定。
1.4.2发包人使用国外标准、规范的，负责提供原文版本和中文译本，并在专用条款中约定提供的标准、规范的名称、份数和时间。
1.4.3没有相应成文规定的标准、规范时，由发包人在专用条款中约定的时间向承包人列明技术要求，承包人按约定的时间和技术要求提出实施方法，经发包人认可后执行。
承包人需要对实施方法进行研发试验的，或须对施工人员进行特殊培训的，另行签订协议作为本合同附件，其费用由发包人承担。
1.4.4遵守合同约定的标准规范进行设计、采购、加工和施工，任何一方不得改变国家强制性标准规范的规定。
1.4.5发包人有权按照合同和适用法律规定的标准规范，对承包人的设计优化、实施提出安全、质量、环境保护和职业健康方面的建议、修改和变更。
1.5发包人遵守法律1.5.1在履行合同期间，国家法律、行政法规规定由发包人办理并取得立项、城市规划、区域规划批文、土地使用许可、开工批准或施工许可证、工程质量监督手续，及其他许可、执照、证件、批件等，发包人负责协调与有关部门和单位的关系。
因此造成承包人的开工延误、暂停、费用增加、进度延误时，发包人按承包人实际增加的合理费用给予赔偿，竣工日期相应顺延。
1.5.2承包人在履行合同期间遵守适用法律、行政法规、或行业规定进行设计、采购、加工、施工、竣工试验和竣工后试验，并承担质量保修责任。
承包人须办理履行合同所需的由承包人办理的各种许可、执照、批文和手续等，保证发包人免受因此造成的损失。
并因此给发包人造成损失的，承包人按发包人的实际增加的合理费用给予赔偿。
竣工日期延误，由承包人负责。
1.5.3承包人按时向所雇佣人员发放工资，为其办理人身保险，并缴纳相关税费。
1.6保密事项当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密负有保密责任，未经同意，不得对外泄露或用于本合同以外的目的。
