2010年一级建造师考试参考答案(四科完整版)

首页，建筑网校〉一级建适师〉试題中心〉历年考题〉正文2010年一级建造师《市政公用工程管理与实务》真题及答案 ........ ....... ................. ..... 2011-8-10 17:34 【大中小】【打印】【我要纠错】2010年度全国一级建造师执业资格考试试卷《市政公用工程管理与实务》一、单项选择题1. 道路无机结合料稳立基层中，二灰稳泄土的（）高于石灰土。

A. 板体性B. 早期强度C. 抗冻性D. 干缩性【答案】C2. 路而结构中的承重层是（）。

A. 基层B. 上而层C. 下而层D. 垫层【答案】A3. 普通混凝上路而施工完毕并经养护后，在混凝上达到设讣（）强度的40%以后,允许行人通过。

A. 抗压B. 弯拉D. 剪切【答案】B4. 刚性挡上墙与土相互作用的最大土压力是（）土压力。

A. 静止B. 被动C. 平衡D. 主动【答案】B5. 沉预制桩时，锤击过程应采用（）°A. 重锤高击B. 重锤低击C. 轻锤髙击D. 轻锤低击【答案】B6. 设讣强度为C50的预应力混凝上连续梁张拉时，混凝上强度最低应达到（）MPsA.35.0B.37.5C.40.0b. 45.0【答案】B7. 后张法预应力筋张拉后孔道压浆采用的水泥浆强度在设汁无要求时，不得低于（）MPa。

A. 15B. 20D. 35【答案】C&采用喷锚暗挖法施工多层多跨结构隧道时，宜采用的施工方法为（）。

A. 全断而法B. 正台阶法C. 单侧壁导坑法b.柱洞法【答案】D9.下列供热管道的补偿器中，属于自然补偿方式的是（）。

A •波形补偿器B.Z型补偿器C.方型补偿器b.填充式补偿器【答案】B10.由低压和中压B （中圧A）管道组成的燃气输配系统属于（）系统。

A.—级B.二级C.三级D.多级【答案】B11.关于沥青碎石（AM）混合料和沥青混凝土（AC）区别的说法，错误的是（）°A.沥青混凝土的沥青含重较高B.沥青混凝土掺加矿质壊料C.沥青混凝土级配比例严搭D.形成路面的孔隙率不同【答案】A12.关于排水管道闭水试验的条件中，错误的是（）・A.管道及检查井外观质量已验收合格B.管道与检查井接口处已回填C.全部预留□已封堵，不渗漏D.管道两端堵板密封且承载力满总要求【答案】B13•现浇混凝土水池的外观和內在质量的设计要求中，没有（）要求。

2010年一级建造师《建筑工程管理与实务》考试真题及答案一、单项选择题（共20题，每题1分。

每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.在建筑结构中，从基础到上部结构全部断开的变形缝是（）。

P9A.伸缩缝B.沉降缝C.防震缝D.温度缝2.如图所示，Pl、P2分别为两个相互垂直力的合力。

关于P1、P2的关系，正确的是（）。

P9A.P1=P2B.P2=3P1C.P1D.P2>3P1（）3.下列常见建筑结构体系中，适用房屋建筑高度最高的结构体系是（）。

P16A.框架B.剪力墙C.框架一剪力墙D.筒体4.大跨度混凝土拱式结构建（构）筑物，主要利用了混凝土良好的（）。

P19A.抗剪性能B.抗弯性能C.抗拉性能D.抗压性能5.关于建筑物体形系数和耗热量比值的关系，正确的是（）。

P22A.体形系数越大，耗热量比值越大B.体形系数越大，耗热量比值越小C.体形系数越小，耗热量比值越大D.耗热量比值与体形系数无关6.在混凝土工程中，配制有抗渗要求的混凝土可优先选用（）。

P39A.火山灰水泥B.矿渣水泥C.粉煤灰水泥D.硅酸盐水泥7.节水型卫生坐便器的用水量最小应不人于（）L. P55A.3B.5C.6D.88.当基体含水率不超过8%时，可直接在水泥砂浆和混凝土基层上进行涂饰的是（）涂料。

A.过氯乙烯B.苯一丙乳胶漆P69C.乙一丙乳胶漆D.丙烯酸酯9.防水卷材的耐老化性指标可用来表示防水卷材的（）性能。

P74A.拉伸B.大气稳定C.温度稳定D.柔韧10.根据《建筑内部装修设计防火规范））（GB50222-95），纸面石膏板属于（）建筑材料。

A.不燃性B.难燃性P342C.可燃性D.易燃性11.建（构）筑物的基础沉降观测点应埋设于（）。

P78A.基础底板上B.地下室外墙上C.首层外墙上D.基坑边坡上12.关于基坑支护施工的说法，正确的是（）。

P87A.锚杆支护工程应遵循分段开挖、分段支护的原则，采取一次挖就再行支护的方式B.设计无规定时，二级基坑支护地面最大沉降监控值应为8cmC.采用混凝土支撑系统时，当全部支撑安装完成后，仍应维持整个系统正常运转直至支撑面作业完成D.采用多道内支撑排桩墙支护的基坑，开挖后应及时支护13.结构厚度不大而面积或长度较大的混凝土浇筑宜采用（）浇筑方案。

2010年一级建造师实务真题及答案【案例一答案】1、满足合同工期要求。

应重点控制施工线路A→B→D→F→H或①→②→③→⑤→⑥→⑦→⑧。

2、事件一中：监理工程师做法妥当，因为专业分包单位与建设单位没有合同关系，分包单位不得与建设单位和监理单位发生工作联系，所以，拒收分包单位报送专项施工方案、以及对总包单位下达停工令是妥当的。

施工总承包单位做法不妥当，因为专业分包单位与建设单位没有合同关系，监理单位不得对其下达停工令；而总包单位与与建设单位有合同关系，并且应对分包工程质量和分包单位负有连带责任，所以施工总承包单位拒签停工令的做法是不妥当的。

3、施工总承包单位可索赔的赶工费为0万元。

由于G工作的总时差TFG=29-27=2个月，因设计变更原因导致G工作停工1个月，没有超过G工作2个月的总时差，不影响合同工期，所以总承包单位不能索赔的赶工费。

4、由题意可知，H工作宜组织加快成倍节拍专业流水。

①.确定流水步距：Kb=各流水节拍的最大公约数=1月②.确定各专业工作队数bj=tj/Kb：bp=2/1=2，bR=1/1=2，bQ=2/1=2n1= ∑bj=2+1+2 =5(个)③.计算工期：T=(m*r+n1-1)*Kb+∑Z1-∑C =(3+5-1)*1=7(月)④.绘制流水施工进度表（见后面）H工作相邻工序的流水步距为1个月，工期可缩短11-7=4个月【案例一答案】1、满足合同工期要求。

应重点控制施工线路A→B→D→F→H或①→②→③→⑤→⑥→⑦→⑧。

2、事件一中：监理工程师做法妥当，因为专业分包单位与建设单位没有合同关系，分包单位不得与建设单位和监理单位发生工作联系，所以，拒收分包单位报送专项施工方案、以及对总包单位下达停工令是妥当的。

施工总承包单位做法不妥当，因为专业分包单位与建设单位没有合同关系，监理单位不得对其下达停工令；而总包单位与与建设单位有合同关系，并且应对分包工程质量和分包单位负有连带责任，所以施工总承包单位拒签停工令的做法是不妥当的。

2010年度全国一级建造师《建设工程法规及相关知识》单项选择题1．根据《注册建筑师管理规定》，负责核发《中华人民共和国一级建造师注册证书》的机构是（）。

A．省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门B．国务院建设主管部门C．中国建筑业协会建造师分会D．国务院发展和改革委员会答案：B2．根据《民法通则》，当事人向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼时效是（）年。

A．1B．2C．4D．20答案：B3．对全国注册建造师的注册、执业活动实施统一监督管理的机构是（）。

A．国务院建设主管部门B．．省、自治区、直辖市人民政府C．建设行业协会D．人事部或其授权机构答案：A4．民事法律关系的内容是指（）。

A．民事权利和民事义务B．民事权利和民事责任C．民事规范和民事责任D．民事义务和民事责任答案：A5．根据《民法通则》，施工单位的项目经理属于施工单位的（）A．委托代理人B．法定代理人C．指定代理人D．职务代理人答案：A6．根据《物权法》，建设用地使用权属于（）A．所有权B．用益无权C．担保物权D．留置权答案：B7．根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列不属于建设单位申请领取施工许可证的前提条件是（）A．已经取得安全生产许可证B．办理了工程质量监督手续C．有满足施工需要的施工图纸D．已经取得规划许可证答案：A8．根据《建筑企业资质管理规定》，关于我国建筑业企业资质的说法，错误的是（）A．建筑企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列B．建筑企业按照各自工程性质和技术特点，分别划分为若干资质类别C．各资质类别按照各自规定的条件划分为若干等级D．房屋建筑施工总承包企业资质分为特级、一级、二级三个等级答案：D9．关于和解的说法，错误的是（）A．当事人和解后可以请求法院调解，制作调解书B．当事人在申请仲裁或提起民事诉讼后仍然可以和解C．和解协议具有强制执行的效力D．和解可以发生在民事诉讼的任何阶段答案：C10根据招投标相关法律规定，下列招标投标行为中，不构成招标人与投标人串通投标的是（）A．招标人与投标人事先商定压低标价，中标后再给中标人让利B．招标人从几名中标人中确定中标人C．招标人在开标前将投标情况告知其他投标人D．招标人预先内定中标人答案：B11．下列纠纷中，适合《仲裁法》仲裁的是（）A．总分包之间的合同纠纷B．继承纠纷C．劳动合同纠纷D．对罚款不服发生的纠纷答案：A12些列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是（）A．安全生产许可证条例B．建筑企业资质管理规定C．安全生产法D．工程建设项目施工招标办法答案：A13．在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生噪音污染的，施工单位必须在该工程开工（）日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护部门申报。

2010年一级建造师考试真题及参考答案《市政公用工程管理与实务》一、单项选择题（共20题，每题1分。

每题的备选项中，只有1个最符合题意）1、道路无机结合料稳定基层中，二灰稳定土的（）高于石灰土。

A.板体性B.早期强度C.抗冻性D.干缩性【答案】C【解析】参见教材P23。

石灰工业废渣稳定土，应用最多、最广的是石灰粉煤灰类的稳定土，简称二灰稳定土，其特性在石灰工业废渣稳定土中具有典型性。

二灰稳定土有良好的力学性能、板体性、水稳性和一定的抗冻性，其抗冻性能比石灰土高很多。

二灰稳定土也具有明显的收缩特性，但小于水泥土和石灰土，也被禁止用于高级路面的基层，而只能做底基层。

2、路面结构中的承重层是（）。

A.基层B.上面层C.下面层D.垫层【答案】A【解析】参见教材P3。

基层是路面结构中的承重层，主要承受车辆荷载的竖向力，并把由面层下传的应力扩散到土基，古土基应具有足够、均匀一致的承载力和刚度。

B、C均属于面层是直接同行车和大气相接触的层位。

选项D是介于基层和土基之间的层位，其作用为改善土基的湿度和温度状况，保证面层和基层的强度稳定性和抗冻胀能力。

3、普通混凝土路面施工完毕并经养护后，在混凝土达到设计（）强度的40%以后，允许行人通过。

A.抗压B.弯拉C.抗拉D.剪切【答案】B【解析】参见教材P39。

在混泥土达到设计弯拉强度40%以后，可允许行人通过。

混凝土完全达到设计弯拉强度后，方可开放交通。

4、刚性挡土墙与土相互作用的最大土压力是（）土压力。

A.静止B.被动C.平衡D.主动【答案】B【解析】参见教材P15。

三种土压力中，主动土压力最小，静止土压力其次，被动土压力最大，位移也许最大。

5、沉预制桩时，锤击过程应采用（）。

A.重锤高击B.重锤低击C.轻锤高击D.轻锤低击【答案】B【解析】参见教材P64。

沉预制桩时，锤基过程应采用重锤低击，使桩头不易打坏。

6、设计强度为C50的预应力混凝土连续梁张拉时，混凝土强度最低应达到（）MPa。

2010年度全国一级建造师执业资格考试真题及答案《建设工程法规及相关知识》一、单项选择题(共70 题，每题1 分，每题的备选项中，只有1 个最符合题意)1．根据《注册建造师管理规定》，负责核发《中华人民共和国一级建造师注册证书》的机构是( )。

A．省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门 B．国务院建设主管部门C．中国建筑业协会建造师分会 D．国务院发展和改革委员会【答案】B2．根据《民法通则》，当事人向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼时效是( )年。

A．1 B．2 C．4 D．20【答案】B3．对全国注册建造师的注册、执业活动实施统一监督管理的机构是( )。

A．国务院建设主管部门 B．省、自治区、直辖市人民政府C．建设行业协会 D．人事部或其授权机构【答案】A4．民事法律关系的内容是指( )。

A．民事权利和民事义务 B.民事权利和民事责任C．民事规范和民事责任 D.民事义务和民事责任【答案】A5．根据《民法通则》，施工单位的项目经理属于施工单位的( )。

A．委托代理人 B．法定代理人 C．指定代理人 D．职务代理人【答案】A6．根据《物权法》，建设用地使用权属于( )。

A．所有权 B．用益物权 C．担保物权 D．留置权【答案】B7．根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列不属于建设单位申请领取施工许可证的前提条件是( )。

A．已经取得安全生产许可证 B．办理了工程质量监督手续C．有满足施工需要的施工图纸 D．已经取得规划许可证【答案】A8．根据《建筑业企业资质管理规定》，关于我国建筑业企业资质的说法，错误的是( )。

A．建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列B．建筑业企业按照各自工程性质的技术特点，分别划分为若干资质类别C．各资质类别按照各自规定的条件划分为若干等级D．房屋建筑工程施工总承包企业资质分为特级、一级、二级三个等级【答案】D【解析】考P37~39。

D 已从10 年一级教材中删除。

型考题解析场景（三）某医院改扩建工程于2006年5月1日申报竣工，同年5月10日竣工验收合格，5月20日工程移交，5月24日办理了竣工验收备案手续。

总包施工单位提交了工程质量保修书。

在保修期间，建设单位找了一个家装施工队进行地板改造，将地埋采暖管损坏，冬季供暖时发生了跑水事故。

医院在发生跑水后立即通知总包施工单位维修。

地埋采暖管修复后，各方因维修费用的承担发生争议。

根据场景（三），作答下列题目：1.本案工程保修期的起算时间为（B）。

A．5月1日B．5月10日C．5月20日D．5月24日2.本案总包施工单位应在（A）向建设单位提交质量保修书。

A．5月1日B．5月10日C．5月20日D. 5月24日3.在正常使用下，供热系统最低保修期限为（C）。

A.1年B．2年C．2个采暖期D．5年4.本案跑水事故发生后，总包施工单位接到保修通知后，正确的做法是（D）。

A．应在保修书约定的时间内予以维修B．不予维修C．立即到达现场抢修D．让医院通知家装队维修5.本案跑水事件维修完成后，应当由（B）组织验收。

A．总包施工单位B．医院C．监理单位D．家装队6.本案跑水维修费用应由（B）承担。

A．总包施工单位B．医院C．监理单位D．物业管理单位7.本案改扩建工程施工中产生的废弃物属于（D）垃圾。

A．工业B．医疗C．生活D．建筑一单选：1，早强，2基层，3弯拉，4，被动，5重锺低击。

6，37.5，7，30MPA，8，柱洞，9，正形，10多级，11沥青含量高，12，接口回填，检查井，回填。

13抗碳化。

14AB粉，153.5天，16 混凝沉淀过滤，17 SWM，18，压实度，19，施工单位，20.直接间接措施管理费利润。

二多选，21，强夯，挤密，（）22.先轻后重，先慢后快，轮迹重叠，23，流变，溶解，24，最大0.7，，，中跨合龙。

25，水泵，泥浆，（）（）26.导轨，顶铁，油泵，千斤顶27，支座，导向，（I上部填，，临松）28.韧度，厚度（）29泥差，未及浇筑，（沉渣太厚，进尺太快。

首页>建筑网校>一级建造师>试题中心>历年考题> 正文2010年一级建造师《市政公用工程管理与实务》真题及答案2011-8-10 17:34【大中小】【打印】【我要纠错】2010年度全国一级建造师执业资格考试试卷《市政公用工程管理与实务》一、单项选择题1．道路无机结合料稳定基层中，二灰稳定土的（）高于石灰土。

A．板体性B．早期强度C．抗冻性D．干缩性【答案】C2．路面结构中的承重层是（）。

A．基层B．上面层C．下面层D．垫层【答案】A3．普通混凝土路面施工完毕并经养护后，在混凝土达到设计（）强度的40%以后，允许行人通过。

A．抗压B．弯拉C．抗拉D．剪切4．刚性挡土墙与土相互作用的最大土压力是（）土压力。

A．静止B．被动C．平衡D．主动【答案】B5．沉预制桩时，锤击过程应采用（）。

A．重锤高击B．重锤低击C．轻锤高击D．轻锤低击【答案】B6．设计强度为C50的预应力混凝土连续梁张拉时，混凝土强度最低应达到（）MPa。

A．35.0B．37.5C．40.0D．45.0【答案】B7．后张法预应力筋张拉后孔道压浆采用的水泥浆强度在设计无要求时，不得低于（）MPa。

A．15B．20C．30D．358．采用喷锚暗挖法施工多层多跨结构隧道时，宜采用的施工方法为（）。

A．全断面法B．正台阶法C．单侧壁导坑法D．柱洞法【答案】D9．下列供热管道的补偿器中，属于自然补偿方式的是（）。

A．波形补偿器B．Z型补偿器C．方型补偿器D．填充式补偿器【答案】B14．下列现浇钢筋混凝土水池伸缩缝橡胶止水带固定方法中，正确的是（）。

A．设架立钢筋B．穿孔后用铁丝绑扎C．螺栓对拉D．用AB胶粘结【答案】A15．某贮水池设计水深6m，满水试验时，池内注满水所需最短时间为（）。

A．3.5dB．4.0dC．4.5dD．5.0d【答案】D16．一般地表水处理厂采用的常规处理流程为（）。

A．原水→沉淀→混凝→过滤→消毒B．原水→混凝→沉淀→过滤→消毒C．原水→过滤→混凝→沉淀→消毒D．原水→混凝→消毒→过滤→沉淀【答案】B17．下列基坑围护结构中，主要结构材料可以回收反复使用的是（）。

2010年一级建造师《建设工程项目管理》真题及答案一、单项选择题(共70题，每题1分。

每题的备选项中，只有1个最符合题意)1、建设工程项目管理就是自项目开始到项目完成，通过（）使项目目标得以实现。

A．项目策划和项目组织B．项目控制和项目协调C．项目组织和项目控制D．项目策划和项目控制【答案】D2、组织分工反映的是一个组织系统中各子系统或各元素的工作任务分工和（）。

A．管理目标分工B．管理职能分工C．管理责任分工D．管理权限分工【答案】B3、编制项目管理任务分工表时，首先进行项目管理任务的分解，然后（）。

A．确定项目管理的各项工作流程B．分析项目管理合同结构模式C．明确项目经理和各主管工作部门或主管人员的工作任务D．分析组织管理方面存在的问题【答案】C4、业主确定的工程项目设计变更工作流程，属于工作流程组织中的（）。

A．管理工作流程B．物质流程C．信息处理工作流程D．设计工作流程【答案】A5、为明确混凝土工程施工中钢筋制安、混凝土浇筑等工作之间的逻辑关系，施工项目部应当编制（）。

A．组织结构图B．任务分工表C．工作流程图D．工作一览表【答案】C6、在项目的组织工具中，用以反映项目所有工作任务及其层次关系的是（）。

A．管理职能分工表B．工作任务分工表C．项目结构图D．组织结构图【答案】C7、建设工程项目实施阶段策划的主要任务是确定（）。

A．项目建设的总目标B．如何实现项目的目标C．项目建设的指导思想D．如何组织项目的建设【答案】D8、在施工总承包管理模式下，施工项目总体管理和目标控制的责任由（）承担。

A．业主B．分包单位C．施工总承包管理单位D．施工总承包单位【答案】C9、对建设工程项目进度目标进行分析和论证，其目的是（）。

A．论证进度目标实现的经济性B．确定调整进度目标的方法C．制定进度控制措施D．论证进度目标是否合理【答案】D10、清理高层建筑施工垃圾的正确做法是（）。

A．将各楼层施工垃圾装入密封容器后吊走B．将各楼层施工垃圾焚烧后装入密封容器吊走C．将施工垃圾洒水后沿临边窗口倾倒至地面后集中处理D．将施工垃圾从电梯井倾倒至地面后集中处理【答案】A11、施工企业在工程投标阶段编制的估算成本计划是一种（）成本计划。