下载文档原格式
施工备案合同填写范文一、合同封面合同名称：建设工程施工合同合同编号：_____________甲方（发包方）：_____________乙方（承包方）：_____________签订日期：_____________备案日期：_____________二、合同正文第一条工程概况1.1 工程名称：_____________ 1.2 工程地点：_____________ 1.3 工程规模：_____________ 1.4 工程内容：_____________ 1.5 工程预算：_____________第二条合同双方2.1 甲方（发包方）：单位名称：_____________单位地址：_____________联系人：_____________联系电话：_____________2.2 乙方（承包方）：单位名称：_____________单位地址：_____________联系人：_____________联系电话：_____________第三条合同内容3.1 工程总价：_____________3.2 付款方式：_____________3.3 工程进度：_____________3.4 质量标准：_____________3.5 安全文明施工：_____________3.6 违约责任：_____________3.7 争议解决：_____________第四条合同的生效、变更和解除4.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
4.2 任何一方不得擅自变更或解除本合同。
确需变更或解除的，应经双方协商一致，并签订书面变更或解除协议。
4.3 本合同的变更或解除，不影响双方的权利和义务。
第五条合同的履行5.1 甲方应按照合同约定的时间和方式向乙方支付工程价款。
5.2 乙方应按照合同约定的时间和质量标准完成工程建设。
5.3 双方应共同做好工程验收工作。
5.4 双方应遵守国家法律法规，履行合同约定的义务。
建设工程备案合同范本最新《建设工程备案合同范本》（最新）甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工的事宜，达成如下协议：一、工程内容1.1 工程名称：____________1.2 工程地点：____________1.3 工程规模：____________1.4 工程性质：____________1.5 工程内容：____________二、工程价款2.1 工程总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
2.2 乙方报价是根据工程量清单、设计图纸、工程说明等资料编制的，包括工程的所有材料、人工、机械、管理、利润等费用。
2.3 工程价款支付方式：（1）甲方支付工程预付款：人民币____元，乙方收到预付款后，应向甲方出具收据。
（2）工程进度款：按照双方确认的工程进度，甲方应按照实际完成工程量的70%支付工程进度款。
（3）工程竣工验收合格后，甲方支付剩余的30%工程款。
三、工程质量3.1 乙方应按照国家标准、行业标准和地方标准进行施工，保证工程质量达到合格标准。
3.2 乙方应严格按照设计图纸、施工方案和施工技术要求进行施工，确保工程的安全、美观、实用。
3.3 工程竣工后，乙方应向甲方提供完整的工程技术档案和验收资料。
四、工程期限4.1 工程计划开工日期：____年__月__日。
4.2 工程计划竣工日期：____年__月__日。
4.3 乙方如因特殊情况不能按期竣工，应提前向甲方提出延期申请，并征得甲方同意。
五、违约责任5.1 乙方如未按约定时间完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：工程总价款的0.5%。
5.2 甲方如未按约定时间支付工程款，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：应付款项的0.5%。
六、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
工程合同备案证明怎么写我们需要了解工程合同备案证明的基本构成。
一般来说，工程合同备案证明应该包括以下几个部分：合同双方的基本信息、合同主要内容摘要、合同金额、合同生效日期、以及备案机关的信息和备案日期等。
我们来看一个具体的范本：h2工程合同备案证明/h2甲方（建设单位）：XX有限公司地址：XX省XX市XX区XX路XX号法定代表人：XX联系电话：XX乙方（施工单位）：XX建筑有限公司地址：XX省XX市XX区XX路XX号法定代表人：XX联系电话：XX根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方就XX工程项目的施工达成如下协议：一、工程名称：XX工程二、工程地点：XX省XX市XX区XX路XX号三、工程内容：包括但不限于基础施工、主体结构建设、装修装饰等四、合同金额：人民币XX万元整（￥XX,XXX,XXX.00）五、合同生效日期：XXXX年XX月XX日本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
现予以备案，以资证明。
备案机关：XX市建设工程管理局备案日期：XXXX年XX月XX日在编写工程合同备案证明时，需要注意以下几点：1. 准确性：确保合同双方的基本信息、合同内容摘要等所有信息的准确无误，避免因信息错误导致备案无效。
2. 完整性：合同的主要条款应当齐全，包括但不限于工程名称、地点、内容、金额、生效日期等，以便备案机关能够全面了解合同情况。
3. 合规性：遵循相关法律法规的规定，确保合同条款合法有效，不得违反国家法律、行政法规的强制性规定。
4. 正式性：语言表述应正式规范，避免使用口语化或非正式的表达方式。
5. 时效性：及时办理合同备案手续，以免影响工程进度或产生不必要的法律风险。
建设工程施工合同结算备案书建设工程施工合同结算备案书一、合同基本信息1. 合同名称：建设工程施工合同2. 合同编号：x3. 承包商：x公司4. 建设单位：x公司二、合同结算情况1. 工程量总工程量：x已完成工程量：x未完成工程量：x2. 结算金额总合同金额：x元已支付金额：x元待支付金额：x元3. 结算方式根据合同条款约定，结算采用按进度支付方式，按照实际完成工程量进行结算。
已进行次进度支付，支付比例为%。
现进行最终结算，待结算金额为x元。
三、最终结算依据1. 工程量确认建设单位对已完成工程量进行核实，确认结算依据的准确性。
承包商提供相关的工程量清单和计量单据，供建设单位核对。
2. 施工质量建设单位对已完成工程质量进行验收，确认达到合同规定的质量要求。
完成工程已符合国家相关标准和规范要求，达到交付使用的条件。
3. 合同条款结算依据遵循合同约定，按照合同条款进行结算。
合同中明确了结算方式、价格计算公式和支付条件等内容。
四、最终结算金额计算1. 结算金额计算公式：最终结算金额 = 已支付金额 + 待支付金额。
2. 待支付金额计算：根据合同约定，按照实际完成工程量和对应的单价计算出待支付金额。
单价根据合同条款确定，工程量根据实际工作量进行计算。
待支付金额为未进行结算的工程量乘以对应的单价。
3. 最终结算金额为已支付金额与待支付金额的总和。
五、结算审核流程1. 工程施工单位提供结算资料和相关证明文件。
2. 建设单位对结算资料进行审核，并与实际情况进行对比核实。
3. 审核结果如存在差异，则双方进行沟通协商，达成一致意见。
4. 最终审核结果由双方签署确认，并进行结算备案。
六、结算备案1. 签订结算备案书，包括双方签章和签字。
2. 结算备案书为合同结算的有效凭证，具有法律效力。
3. 结算备案书需备存，作为合同结算的重要文件之一。
以上为本次建设工程施工合同最终结算备案书，供各方参考和备案使用。
合同双方应遵守合同约定，积极配合完成最终结算工作，确保工程结算的准确性和公正性。
建筑工程合同备案证明---建筑工程合同备案证明兹证明 [甲方全称] 与 [乙方全称] 就 [工程项目名称] 项目，于 [合同签订日期] 签订了《建设工程施工合同》（以下简称“合同”）。
合同主要内容如下：1. 工程地点：[详细地址]2. 工程规模：[工程规模描述]3. 工程内容：[工程内容概述]4. 合同金额：[合同金额]5. 工期要求：[具体工期]6. 质量标准：[质量标准描述]7. 双方责任与义务：[甲方责任]、[乙方责任]8. 违约责任：[违约责任条款]9. 解决争议的方式：[争议解决方式]10. 其他约定事项：[其他约定内容]根据《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方已依法履行了合同签订程序，并对合同内容进行了充分的协商，达成一致意见。
本合同自签订之日起生效，并已于 [备案日期] 向 [备案机构名称] 提交备案。
特此证明。
甲方（盖章）：_________法定代表人或授权代表签字：_________日期：_________乙方（盖章）：_________法定代表人或授权代表签字：_________日期：_________备案机构（盖章）：_________负责人签字：_________日期：_________---以上范本仅供参考，实际使用时应根据具体情况进行调整。
在填写合同备案证明时，应确保所有信息的准确无误，以免因信息错误而影响合同的法律效力。
同时，合同双方应当保留好备案证明的原件或复印件，以备不时之需。
需要注意的是，合同备案并不是一劳永逸的过程，随着工程进度的变化，可能会出现合同变更的情况。
这时，双方应及时更新合同内容，并重新进行备案，以确保合同内容与实际情况相符。
合同备案也是对公众利益的一种保护，有助于提高行业的透明度。
因此，建议在合同备案过程中，双方都应本着公开、公平、公正的原则，确保合同的合法性和有效性。
施工合同备案格式一、备案封面合同备案名称：____工程施工合同备案合同备案编号：____建设单位：（全称）________________施工单位：（全称）________________合同签订日期：____年__月__日合同备案日期：____年__月__日二、备案内容1. 合同订立依据（1）《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》第____条；（2）《关于转发住房城乡建设部、工商总局建设工程施工合同（示范文本）的通知》____号；（3）《企业安全生产费用提取和使用管理办法》____号；（4）《建设工程安全生产费用监督管理暂行规定》____号；（5）其他相关法律法规和政策文件。
2. 合同双方基本情况（1）建设单位：____（全称）单位地址：____联系人：____联系电话：____（2）施工单位：____（全称）单位地址：____联系人：____联系电话：____3. 合同主要内容（1）工程名称：____工程地点：____工程规模：____工程内容：____（2）工程合同总价：____元（3）合同工期：____个月（4）工程质量标准：____（5）合同双方的权利和义务：____（6）合同违约责任：____（7）合同争议解决方式：____4. 合同备案情况（1）合同已按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同；（2）合同双方未订立其他背离合同实质性内容的其他协议；（3）合同已在中标通知书发出之日起30日内备案，备案号为：____。
三、合同附件1. 工程施工合同正本；2. 工程施工合同副本；3. 中标通知书；4. 招标文件；5. 中标人的投标文件；6. 其他相关证明材料。
四、合同备案机关合同备案机关：（全称）________________联系人：____联系电话：____五、其他1. 合同备案信息如有变更，合同双方应及时办理备案变更手续。
2. 合同备案文件应妥善保管，不得随意泄露、涂改或毁损。
施工合同备案样板一、备案信息1. 项目名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程2. 项目地点：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3. 项目性质：新建/改建/扩建4. 建设单位：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX5. 施工单位：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX6. 设计单位：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX7. 监理单位：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX8. 合同金额：人民币XXXXXXXXXX元整（大写：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX）9. 合同签订日期：XXXX年XX月XX日10. 合同备案日期：XXXX年XX月XX日二、合同主体信息1. 建设单位：- 名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- 住所：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- 法定代表人：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- 联系人：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- 联系电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2. 施工单位：- 名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- 住所：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- 法定代表人：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- 联系人：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- 联系电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3. 设计单位：- 名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- 住所：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- 法定代表人：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- 联系人：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- 联系电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX4. 监理单位：- 名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- 住所：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- 法定代表人：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- 联系人：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- 联系电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX三、合同内容摘要1. 工程概况：- 工程规模：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- 工程内容：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- 工程进度：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2. 质量标准：- 工程质量要求符合：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - 验收标准：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- 质量保证期：XX个月3. 合同价款：- 合同总价：人民币XXXXXXXXXX元整（大写：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX） - 付款方式：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- 付款进度：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX4. 工期要求：- 工程开工日期：XXXX年XX月XX日- 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日- 工期延误责任：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX5. 违约责任：- 违约金计算方式：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- 赔偿限额：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX6. 争议解决：- 争议解决方式：协商解决/仲裁/诉讼- 仲裁机构：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- 诉讼法院：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX四、备案手续1. 备案单位需提交以下材料：- 施工合同正本一份- 施工合同副本若干份- 施工单位资质证书复印件一份- 施工单位营业执照复印件一份- 建设单位、施工单位、设计单位、监理单位联系人身份证复印件一份 - 其他相关材料：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2. 备案流程：- 建设单位或施工单位向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门提交备案材料- 建设行政主管部门对备案材料进行审核，。
住建部备案合同范本甲方（建设单位）： [甲方全称]乙方（施工单位）： [乙方全称]合同编号： [合同编号]签订日期： [签订日期]签订地点： [签订地点]第一条工程概况1.1 工程名称：[工程名称]1.2 工程地点：[工程地点]1.3 工程内容：[工程内容]1.4 工程规模：[工程规模]1.5 工程质量标准：[工程质量标准]1.6 工程期限：[工程期限]第二条合同价款2.1 合同总价：[合同总价]2.2 付款方式：[付款方式]2.3 付款时间：[付款时间]第三条甲方责任3.1 甲方应按合同约定提供施工所需的场地、水、电等条件。
3.2 甲方应按合同约定支付工程款项。
3.3 甲方应协助乙方办理相关手续。
第四条乙方责任4.1 乙方应按合同约定进行施工。
4.2 乙方应保证工程质量符合约定标准。
4.3 乙方应按时完成工程。
第五条工程变更5.1 工程变更应经双方协商一致，并以书面形式确认。
5.2 因变更引起的费用增减，由双方协商解决。
第六条工程验收6.1 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。
6.2 甲方应在接到通知后[时间]内组织验收。
6.3 验收合格后，双方应签署验收报告。
第七条违约责任7.1 甲方未按期支付工程款项，应按[标准]支付违约金。
7.2 乙方未按期完成工程，应按[标准]支付违约金。
7.3 因一方违约给对方造成损失的，违约方应赔偿损失。
第八条争议解决8.1 双方因履行合同发生争议，应协商解决。
8.2 协商不成时，可提交[仲裁机构名称]仲裁。
第九条其他9.1 本合同一式[份数]份，甲乙双方各执[份数]份。
9.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：附件：1. 工程量清单2. 施工图纸3. 其他相关文件[注：以上内容为模板，具体条款需根据实际情况调整。
]。
施工合同备案表范本一、工程概况1. 工程名称：（全称）2. 工程地点：（详细地址）3. 工程内容：（简要描述工程的主要内容）4. 投资计划或工程立项批准文号：（填写相关批准文号）5. 资金来源：（如：建设单位自筹、贷款、政府投资等）二、合同主体1. 发包人（全称）：（填写发包人的全称）2. 承包人（全称）：（填写承包人的全称）三、合同工期1. 合同工期：（填写合同约定的工期，如：x个月或x个日历天）四、工程质量标准1. 工程质量标准：（填写工程的质量标准，如：合格、优良等）五、合同价款1. 合同价款（大写）：（填写合同价款，用大写表示）六、合同文件及解释顺序1. 组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.1款的规定一致。
七、词语含义1. 本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
《专用条款》中没有具体约定的事项，均按《通用条款》执行。
八、承包人承诺1. 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人承诺1. 发包人向承包人承诺按照合同约定支付合同价款，履行合同约定的其他义务。
十、合同的生效、变更和解除1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同的变更和解除，必须经双方协商一致，并书面确认。
十一、违约责任1. 双方违反合同的约定，应承担相应的违约责任。
2. 双方因不可抗力原因导致不能履行合同的，根据不可抗力的影响，相应减轻或免除违约责任。
十二、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
十三、其他约定1. 本合同一式两份，双方各执一份。
2. 本合同的未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（发包人）：（签字或盖章）乙方（承包人）：（签字或盖章）签订日期：（填写合同签订的日期）注：本范本仅供参考，具体内容需根据实际情况进行调整和完善。
施工单位备案合同范本
甲方（施工单位）：______________
乙方（甲方备案单位）：______________
经甲、乙双方友好协商，就甲方施工单位备案事宜达成如下协议：
一、备案内容
1.1 甲方同意向乙方备案，授权乙方代表甲方进行备案手续。
1.2 乙方接受甲方备案，并承诺按照法规要求进行备案审核。
二、备案手续
2.1 乙方应向甲方提供备案所需资料清单，并协助甲方准备备案材料。
2.2 甲方应按照乙方要求提供备案资料，并确保备案材料的真实性和合法性。
三、备案费用
3.1 甲方应按照乙方规定的备案费用标准支付备案费用。
3.2 备案费用包括但不限于备案手续费、审核费等。
四、保密条款
4.1 甲、乙双方在备案过程中所获悉的关于对方的商业秘密及其他机密信息，均应按照保密协定加以保护。
4.2 未经对方书面许可，任何一方均不得向第三方泄露备案过程中获得的信息。
五、违约责任
5.1 若一方违反本合同的约定，应承担相应违约责任。
5.2 违约责任包括但不限于支付违约金、承担法律责任等。
六、争议解决
6.1 若甲、乙双方在本合同履行中发生争议，应友好协商解决。
6.2 若协商不成，应提交至有关仲裁机构进行仲裁。
七、其他事项
7.1 本合同自双方签署之日起生效，有效期为备案手续完结之日止。
7.2 本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等效力。
甲方（施工单位）：_____________________
乙方（备案单位）：_____________________
签署日期：__________________。
建设工程施工合同第一部分协议书发包人（全称）：承包人（全称）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工事项协商一致订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围1、承包范围：工程土建、水、电等主体安装施工（弱电、智能化、供气、消防、进户门、汽车库卷帘门、自行车库门、管道井防火门等安装工程除外）。
2、外窗、外墙保温由发包人制定品牌价格，视工程实际情况由甲方另行发包。
三、合同工期计划开工日期：计划竣工日期：合同工期总日历天数天。
四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额（大写）：人民币元（暂定价）￥：万元（含税及各种规费）六、组成合同的文件组成本合同的文件：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件、技术要求7、施工图纸8、工程量清单9、工程量报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间：合同订立地点：本合同双方约定盖章签字后生效。
发包人：（盖章）承包人：（盖章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：第二部分通用条款（略）本合同通用条款指标准《建设工程施工合同》（GB-1999-0201）中的通用条款部分。
第三部分专用条款一、词语定义及合同文件1、词语定义同通用条款。
2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：2.1本合同协议书2.2中标通知书2.3本合同专用条款2.4明确双方权利、义务的纪要、协议2.5本合同通用条款2.6投标书和招标文件2.7施工图纸2.8标准规范及有关技术文件、技术要求2.9工程预算书、工程报价单3、语言文字和适用法律、标准和规范3.1本合同只使用中文。
3.2适用法律法规：需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》、《建设工程质量管理条例》及其它有关法律、法规。
3.3适用标准、规范的名称：见本工程招标文件及技术规范。
国内没有相应标准、规范时的约定：双方协商确定。
4、图纸4.1发包人向承包人提供的图纸日期和套数：叁套图纸发包人对图纸的保密要求：未经发包人同意不得向任何第三方提供有关图纸内容。
二、工程承包范围2.1本工程的承包范围为：土建、给排水、电气等安装工程。
具体的承包范围应按发包人最终提供或明确给承包人的图纸、工程交付标准、工程设计变更、合同、发包人的工程指令、发包人确认的施工组织设计和施工方案、发包人对各专业工程接口的划分及与该工程相关的规范要求执行。
2.2承包人应做好工程承包范围内的供货（甲供材钢筋、电源线、电缆等除外），施工、维护、调试、验收、保修、工程服务、工程回访等工作。
2.3发包人专业分包的工程和发包人直接供货（简称甲供）的材料设备均不属于承包人的承包范围，但承包人应履行现场总包管理和总包配合的责任及义务。
2.4承包人愿意接受发包人关于发包人专业分包、发包人指定分包、甲供和甲控乙供材料设备范围的划分和安排，以及在施工过程中发包人对这种范围的调整、界定和变更。
2.5承包人不得将工程转让给其他施工单位，工程主体部分应由承包人自行施工不得分包，否则，发包人有权终止合同，所造成的一切经济顺损失由承包人全权承担。
2.6除本合同有约定外，承包人若有意向对部分工程采取分包应提前以书面计划形式上报发包人，征得发包人同意后方可以实施，并且必须做到分包对总包负责，总包对发包人负责的责任制。
如未经过发包人同意，发包人有权终止合同。
2.7本工程采用总承包方式，包人工、包材料（发包人供货材料除外）、包机械、包工期、包质量、包安全、包检验、包调试、包维护、包验收合格。
本合同的保修期按合同文件之《工程质量保修书》的约定执行。
三、双方一般权利与义务职权：已确定的项目经理、项目工程师、质量员、安全员和各专业施工员，在本合同履行期间，非经发包人书面同意，不得擅自变更，否则，发包人有权解除合同，并追偿由此给发包人造成的一切损失。
本工程要求项目经理本人必须驻守现场（每周不少于五天，每天不少于八小时），且在工程项目未竣工交付使用前不得更换项目经理。
项目经理驻守现场每少一天扣承包人工程款5000元（请假经发包方批准或特殊情况除外）。
承包人所报的项目部的主要人员必须长驻现场，若发生主要人员的更换，须经发包人批准；发包人有权要求承包人在10日内撤换调整其认为不称职的项目经理及项目部成员，新项目经理人选需经发包人审核同意，承包人如因工程进度、质量、安全等确因是项目经理不作为等问题而导致项目经理被发包人要求撤换，承包人每次支付发包人违约金10000元，项目经理被发包人撤换达3次的，发包人有权与承包人解除合同，解除合同后的施工现场移交、资料移交并承担相应违约责任。
则承包人赔偿发包人因此所造成的全部损失并支付发包人合同预算总价10%的违约金；项目经理必须采取有效措施保证在整个施工期间施工现场有足够的劳力、材料、设备，保证工程顺利实施，并不受节假日、节气、农忙的影响，否则视为项目经理失职，发包方有权处以10000元/次以上的经济处罚（本条中所提现场为市项目施工现场及为实施本项目在市内办事）；项目部其他人员因上述原因被撤换或调职调岗者，承包人每一人次支付发包人人民币500元违约金。
承包人人员不得以任何理由与看房、购房客户发生任何冲突，否则每次支付发包人违约金人民币a、施工现场支干道由各施工队负责。
通过主干道污染的地方，由该施工单位负责清理。
b、建筑垃圾及废弃物必须放在甲方指定位置，否则甲方将指定队伍清运，费用从工程款中扣除。
c、工程竣工验收时原施工场地必须清理干净，竣工验收后半个月内拆除临时设施，清理现场，否则延期一天给予1000元/天累计承担违约金，若现场没有清理干净，甲方指定队伍来清理，费用在工程款中扣除。
d、竣工资料符合市市城建档案部门关于档案资料的要求。
e、承包人用水、电按表计量，按市自来水公司及供电公司提供的发票在支付工程款时扣除。
四、施工组织设计和工期1、进度计划1.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：合同签订前一周提交施工组织设计和工程总进度计划。
每月25日前提出下月详细施工作业计划，应分别排出单位工程，单体工程（独立幢号）的工程进度，必须满足发包人总工期及阶段节点工期要求，如不及时提供每次罚款5000元。
工程师确定的时间：计划提交后五天内。
1.2群体工程中有关进度计划的要求：无。
（二）工期延误2.1因发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工，发包人未能按专用条款约定逾期支付工程款十五天以上致使施工不能正常进行。
2.2工程师未按合同约定提供所需指令、批准等致使施工不能正常进行。
2.3设计发生重大变更和增加工程量，确需增加工期。
2.4一周内累计停水、停电达八小时以上影响正常施工的。
2.5中、高考原因强制停工的。
2.6双方约定工期延误的其他情况：除不可抗力和甲方原因造成的工期延误外，工期不得顺延。
非乙方原因造成的工期延误，乙方必须以书面形式及时通知甲方，经甲方确认（签字、盖章）后，工期方可顺延。
五、质量与验收1、工程质量必须达到：合格2、隐蔽工程和中间验收2.1双方约定中间验收部位：双方根据实际确定。
2.2 发包人对承包人隐蔽工程若有质量疑问时，可委托专业测量机构检测，如检测结果符合质量验收要求，检测费用由发包人承担。
如检测结果不能满足验收要求，检测费用由承包人承担，由此造成的返工由承包人负责。
发包人保留对承包人进行索赔的权力。
2.3无论发包人和监理是否已经验收，当其提出对已隐蔽工程重新检验的要求时承包人应按要求进行剥露或复测，并在检验后重新进行覆盖后修复。
检验合格后，发包人承担由此发生的费用，赔偿承包人损失并相应顺延工期。
检验不合格，承包人承担发生的费用，工期不予顺延，并承担不合格部分造成的责任。
2.4为方便维修，承包人应在工程隐蔽前，按照发包人的要求建立每户水电竣工图，详细记录各种管线的具体位置和详细尺寸，在工程交付前要在地面、墙面弹线标出管线的位置和走向。
2.5 关键工序施工完毕后，须经监理、发包人验收合格并签字后（承包人应在验收前向发包人提交三检记录、施工交底记录等资料），方可进行下道工序施工，否则每次承包人支付违约金500元，并且暂停支付该期进度款，直至发包人确认该工程合格为止；2.6为保证施工质量，在施工难点以及容易发生质量通病的地方，承包人应先报施工方案经发包人确认，发包人可根据实际情况，要求承包人做施工样板（包括砌体、抹灰、涂料、门窗安装、防水、面层装修等），样板经发包人验收合格后，承包人方可按样板进行大面积施工；砌体工程开始后，承包人应按发包人提供的施工图完成砌体和水电定位施工标准间，经发包人确认后方可大面积施工。
否则，发包人可要求承包人返工，由此造成2、工程量的测量、验收、计量由承包商申请经监理、业主、承包商三方代表现场测量，在质量合格、资料手续完备的前提下，经监理工程师、业主代表签字确认（详见附件：现场签证暂行制度）。
3、隐蔽工程需在隐蔽前申请测量、验收、计量，否则不予认可，L如需检测而产生的返工后果及费用由承包人承担。
4、承包商认为需要变更的工程，应事先申请，得到监理工程师和业主代表签字同意并由设计方出具变更后方可施工，若承包商擅自施工或先施工后申请，其工程量不予认可，并可要求恢复原状。
5、业主需要变更的项目由监理工程师下达变更通知（包含甲方签字盖章确认的设计单位的书面变更通知），承包人必须按变更通知完成，验收后按实际工程量计取。
6、工程量变更单或签证单下发后，如有价格变更，乙方须在2周内办理索赔手支付。
3、乙方必须保证每月25日前将本月实际完成工程量上报监理，监理应于月底前审核后报甲方汇总确认，甲方于次月5日前支付工程款。
4、若乙方在25日前未上报月完成工程量，则工程款将延期到下次支付。
十一、材料设备供应1、发包人供应材料设备：发包人部分甲控材料由甲方指定，另行采购（部分钢材、电器开关等小型设备）具体规格型号详见附表。
1.1承包人应编制材料供应计划，一般甲供材料承包人应提前45天向发包人按实提交所需材料品种、数量、型号、规格、质量等级，如有误差造成的损失由承包人承担。
