北京市建设工程施工劳务分包合同

北京市房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同管理暂行办法第一章总则第一条为了加强本市房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包活动的监督管理，规范劳务分包行为，维护建筑市场秩序以及劳务分包合同当事人的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号)等有关法律法规的规定，结合本市实际，制定本办法。

第二条本市行政区域内的房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同（以下简称劳务分包合同)的订立、备案、履行以及对劳务分包合同的监督管理，适用本办法。

本办法所称劳务分包合同是指劳务作业发包人将其所承包的房屋建筑和市政基础设施工程中的劳务作业发包给劳务作业承包人，由劳务作业承包人按约定完成劳务作业内容而签订的协议。

劳务作业发包人(以下简称发包人）是指依法取得《企业法人营业执照》和建设行政主管部门核发的《建筑业企业资质等级证书》的施工总承包企业或专业承包企业；劳务作业承包人（以下简称承包人）是指依法取得《企业法人营业执照》和建设行政主管部门核发的《建筑业企业资质等级证书》的劳务分包企业.第三条市工商行政管理部门是本市劳务分包合同的综合管理部门。

市建设行政主管部门（以下简称市住房城乡建设委）负责本市劳务分包合同的统一监督管理。

区县建设行政主管部门（以下简称区县建委）按照属地管理的原则负责本辖区内的劳务分包合同履行过程的监督管理。

第四条相关行业协会应当发挥行业组织的自律职能，制定企业信用标准，归集企业信用信息，促进信用产品的使用。

第二章劳务分包合同的订立第五条劳务作业发包时，发包人、承包人应当依法订立劳务分包合同。

发包人不得将劳务作业发包给个人或者不具备与所承接工程相适应的资质等级以及未取得安全生产许可证的企业。

承包人不得将所承接的劳务作业转包或分包给其他企业或个人。

建设单位不得直接将劳务作业发包给劳务分包企业或个人。

第六条劳务作业招标发包的，发包人、承包人应当在中标通知书发出后30日内订立劳务分包合同；劳务作业直接发包的，发包人、承包人应当在承包人进入施工现场前依法订立劳务分包合同。

（BF―2009―0208）合同编号：北京市房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同二○○九年八月第一部分协议书劳务作业发包人：（以下简称发包人）劳务作业承包人：（以下简称承包人）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商达成一致，订立本合同。

1、工程名称：2、分包合同内容：2.1本合同分包范围：2.2本合同劳务作业内容：3、工程地点：建筑面积：4、合同价款总额元（人民币），大写元。

5、分包工作期限开工日期：年月日竣工日期：年月日总日历天数为：天6、劳务作业人数：人。

7、组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同；（2）中标通知书（如有）；（3）投标书及其附件（如有）；（4）专用条款；（5）通用条款；（6）标准、规范及有关技术文件；（7）图纸及工程量清单；（8）合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件；8、合同生效：本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。

合同订立时间：年月日合同订立地点：发包人：（合同专用章）承包人：（合同专用章）地址：住址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：联系电话：联系电话：第二部分通用条款9、发包人权利和义务：9.1劳务分包合同约定的劳务作业完成后，发包人自收到承包人依照约定提交的结算资料之日起28日内完成审核并书面答复承包人；逾期不答复的，视为发包人同意承包人提交的结算资料。

9.2 上款所述结算程序完成后，发包人应当自结算完成之日起28日内支付全部结算价款。

合同价款的支付应当以银行转帐的形式办理。

9.3 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。

9.4 统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。

9.5 按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。

2024住建部建设工程施工劳务分包合同合同编号：__________合同各方当事人：鉴于甲方为进行某项建设工程施工，需要劳务分包，乙方具有相应的资质和能力，愿意提供劳务分包服务。

经双方协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条合同标的1.2 乙方同意按照甲方的要求，提供与工程相关的劳务分包服务，包括：__________。

第二条劳务分包范围和内容2.1 乙方分包的范围和内容如下：（1）负责__________；（2）负责__________；（3）负责__________；（4）负责__________；（5）负责__________。

2.2 乙方应按照甲方的要求，按时完成分包范围内的各项工作，并保证分包工作的质量符合甲方的要求。

第三条劳务报酬3.1 乙方向甲方提供的劳务报酬为：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

3.2 乙方应按照甲方的要求，按时提供劳务，甲方应按时支付乙方的劳务报酬。

3.3 乙方提供劳务过程中发生的各项费用，包括但不限于人工费、材料费、交通费等，由乙方自行承担。

第四条合同的履行4.1 乙方应按照甲方的要求，按时提供劳务，不得无故拖延。

4.2 乙方应保证分包工作的质量，不得擅自降低工程质量标准。

4.3 甲方应按照本合同的约定，按时支付乙方的劳务报酬。

4.4 甲方应提供乙方施工所需的场地、设备、材料等，并保证施工过程中的安全。

第五条合同的变更和解除5.1 本合同一旦签订，即具有法律效力。

未经双方协商一致，任何一方不得单方面变更或解除本合同。

5.2 合同的变更或解除，必须经双方协商一致，并签订书面协议。

5.3 合同的变更或解除，不影响双方在本合同项下的权利和义务。

第六条违约责任6.1 任何一方违反本合同的约定，均应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

6.2 乙方未按照甲方的要求提供劳务，或者提供的劳务不符合质量要求的，甲方有权要求乙方重新提供劳务，或者减少劳务报酬。

一、备案的必要性北京市专业分包合同及施工人员备案是北京市建设行行政主管部门要求的一项重要管理措施。

其主要目的是规范建筑市场秩序，保障工程质量和施工安全，维护各方合法权益。

以下是备案的必要性：1. 保障工程质量和施工安全：备案制度有助于监管部门及时了解工程分包情况，加强对分包单位的监管，确保分包单位具备相应的资质和条件，从而提高工程质量，降低安全事故发生的风险。

2. 维护各方合法权益：备案制度有助于明确合同双方的权利义务，防止合同纠纷，保障工程项目的顺利进行。

3. 规范建筑市场秩序：备案制度有助于打击非法分包、转包等违法行为，维护建筑市场秩序，促进建筑行业的健康发展。

二、备案流程1. 劳务分包企业签订劳务分包合同及劳动合同用工必须使用本市统一的《建设工程劳务分包合同》和《建筑劳务作业人员劳动合同》文本。

2. 劳务分包企业必须在劳务分包施工合同签订7日内，到项目所在地的分包、劳务市场办理合同备案和综合保险手续。

3. 劳务分包企业必须与使用的每位劳务人员签订劳动合同，并及时向总包企业提供务工人员名单，要进行用工人数比对，并经总包企业盖章认可后，到工程所在地劳务、分包市场办理综合保险手续。

4. 劳务分包企业使用的劳务人员因故离开，需及时到分包劳务市场办理综合保险注销手续。

保险费应由发包人缴纳。

三、备案所需材料1. 《建设工程施工分包合同备案申请表》原件；2. 合同正式文本一式4份原件；3. 合同当事人法定代表人证明书原件，法定代表人授权签订合同的，还应提交法定代表人授权委托书原件；4. 招标工程，应提交招标文件和建设工程招标(发包)程序完成证明书”或中标通知书”复印件(核原件)；5. 非招标工程，应提交经注册造价工程师签字，并加盖注册执业专用章及编制单位公章的工程预算书原件，同时需提交该注册造价工程师注册证复印件；6. 建设单位与施工总承包企业签订的已办理备案手续的施工总承包合同复印件；7. 建设单位同意工程分包的证明原件；8. 分包工程承包人为外地企业的，应提交其资质证书，以及项目经理(建造师)资格证书复印件(核原件)；9. 非招标工程，应提供分包工程承包人安全生产许可证、项目经理资格证书复印件。

建设工程施工劳务分包合同完整版建设工程施工劳务分包合同完整版一、合同基本信息合同名称建设工程施工劳务分包合同合同编号合同签订日期甲方（分包方）乙方（总包方）二、合同背景本合同是甲方与乙方在建设工程施工中，乙方将部分工程的劳务分包给甲方的协议。

双方在遵守国家法律、法规的基础上，根据平等自愿、互利互惠的原则达成一致。

三、合同条款1. 分包范围1.1 甲方根据合同约定承担劳务分包的工程范围为：[具体工程范围]。

1.2 甲方承担的工程劳务包括但不限于：提供劳务工人、技术指导和管理等。

2. 分包价款2.1 分包价款为：[具体金额]。

2.2 分包价款支付方式为：[具体支付方式]。

3. 工期3.1 分包工程的开工日期为合同签订之日起，约定工期为：[具体工期]。

3.2 若分包工程未按约定工期完成，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为每日合同总价款的[具体比例]。

4. 工程质量和安全4.1 甲方承包的工程应符合国家相关标准，保证工程质量。

4.2 甲方承包的工程应遵守国家相关法律法规，保证工程施工安全。

4.3 如甲方在工程施工过程中发生质量问题或违反安全规定的，乙方有权要求甲方及时进行整改并承担相应责任。

5. 变更和索赔5.1 如工程发生变更，应由双方商讨后签订变更合同，变更工程造成的费用由乙方承担。

5.2 如甲方因乙方责任无法按时完成工程，甲方有权向乙方索赔。

6. 合同解除6.1 若甲方违反本合同约定，屡次发生违约行为，乙方有权解除合同。

6.2 若乙方违反本合同约定，屡次发生违约行为，甲方有权解除合同。

6.3 合同解除后，双方应协商解决由解除合同引起的问题。

7. 争议处理7.1 本合同的履行和解释适用中华人民共和国法律。

7.2 凡因合同履行发生争议，应由双方协商解决，如无法协商一致，可向当地人民法院提起诉讼。

四、合同生效和变更4.1 本合同一式双份，甲方和乙方各持一份，自双方签字盖章之日起生效。

4.2 除非经双方协商一致并以书面形式签订的变更协议，否则任何一方不得单方面变更本合同。

建设工程施工劳务分包合同合同编号：_______甲方（施工总承包方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：_________________乙方（劳务分包方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：_________________鉴于甲方作为施工总承包方，愿意将建设工程的劳务部分分包给乙方，乙方愿意接受甲方的劳务分包，双方经充分协商，达成以下协议：一、劳务分包内容1.1 乙方应按甲方的要求，完成建设工程施工中的劳务部分，包括：________________（具体劳务内容）。

二、劳务分包范围和条件2.1 乙方分包的范围为：________________（具体分包范围）。

2.2 乙方应具备完成分包工程所需的资质、技术和人员。

2.3 乙方应遵守甲方的施工组织和质量要求，确保分包工程的顺利进行。

三、劳务分包费用3.1 甲方应向乙方支付的劳务分包费用为人民币_______元（大写：__________________________元整）。

3.2 甲方应在合同签订后_______天内，支付上述劳务分包费用。

四、劳务分包的交付和验收4.1 乙方应在本合同签订后_______天内，完成劳务分包的交付。

4.2 甲方应对乙方完成的劳务分包进行验收，确认劳务分包符合合同约定。

五、合同的解除和终止5.1 在本合同有效期内，任何一方未履行本合同约定的义务，对方均有权解除合同。

5.2 合同终止后，乙方应将已提供的劳务成果交还给甲方，并支付因此而产生的相关费用。

六、争议解决6.1 对于因执行本合同发生的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。

6.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

附件4劳务分包合同示范文本合同编号：北京市房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同工程名称北京市住房和城乡建设委员会北京市工商行政管理局二〇〇九年八月第一部分协议书劳务作业发包人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商达成一致，订立本合同。

12、分包合同内容：2.12.234，5、分包工作期限67、组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同；（2）中标通知书（如有）；（3）投标书及其附件（如有）；（4）专用条款；（5）通用条款；（6）标准、规范及有关技术文件；（7）图纸及工程量清单；（8）合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件；8、合同生效：本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。

第二部分通用条款（略）第三部分专用条款22、项目经理、施工队长及劳动力管理员：22.1师（项目经理）委托权限：商变更手续的职权，人员如有变动，应提前7日书面通知承包人。

22.2，7日书面通知发包人。

22.3，上岗证号。

22.4，职务：23、图纸：24、材料：24.1计划；经发包人确认后，发包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付给承包人；需要承包人运输、卸车的，承包人必须及时进行，费用另行约定。

发包人保证所提供的材料、设备机具、构配件符合国家有关质量要求，如质量、品种、规格、型号不符合要求，承包人应在验收时以书面形式提出，发包人负责在三日内更换或调整。

24.2承包人应妥善保管、合理使用发包人供应的材料、设备机具及构配件。

因保管不善发生丢失、损坏，承包人应进行赔偿，并承担因此造成的经济损失，但赔付总额不超过合同总价的5%。

24.325、质量标准：26、安全文明施工标准：重伤事故为零；轻伤频率小于‰；无重大机械伤亡事故；无食物中毒事故；无火警27、送达：本合同14条约定的送达方式适用于以下情况：（1）承包人要求发包人依照约定进行结算或支付分包合同价款；（2）承包人表示因发包人原因造成工期延误；（3）承包人要求发包人依照约定提供施工必须的工程材料、图纸；（4）承包人要求发包人停止违约支付分包合同价款行为的；（5）要求发包人确认设计变更和工程量增加、签认零工、窝工、（6）发包人要求承包人对劳务工程不符合约定部分予以整改的。

建设工程劳务分包合同范本4篇篇1建设工程劳务分包合同范本一、签约双方甲方（总包方）：地址：法定代表人：联系人：电话：乙方（劳务分包方）：地址：法定代表人：联系人：电话：二、合同签订背景为保证建设工程进度和质量，经甲、乙双方友好协商，就建设工程劳务分包事宜，签订本合同。

三、项目描述项目名称：项目地点：项目工程量：工程内容：分包工程范围及数量：分包价格：四、权利和义务1. 乙方接受甲方委托执行分包工程，应按时保质保量完成任务，并承担相应的责任。

2. 甲方应提供必要的技术支持和工程资料，并按合同约定支付分包款项。

3. 乙方应按照建设工程安全生产法规要求，保障工人安全，确保工程质量。

4. 甲、乙双方应保持密切沟通，协商解决工程实施中出现的问题。

五、合同履行期限本合同自签署之日起生效，至分包工程完工验收合格之日止。

六、合同解除1. 本合同双方协商一致可解除，须提前书面通知对方。

2. 若一方未按合同要求履行义务，对方有权解除合同，并追究相应责任。

七、争议解决本合同如有争议，应友好协商解决；协商不成时，提交有管辖权的仲裁机构处理。

八、其他条款1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商确定。

2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

九、签署甲方（盖章）：法定代表人签字：日期：乙方（盖章）：法定代表人签字：日期：以上为建设工程劳务分包合同范本，经双方确认无误后签署生效。

希望双方能够诚信合作，共同推动工程进展，实现双赢局面。

篇2建设工程劳务分包合同范本甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）为了加强建设工程的管理，保障工程质量和按期完成工程，甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程劳务分包达成如下合同：一、项目名称及位置甲方委托乙方承揽建设工程（项目名称），位于（具体位置）。

二、工程范围和内容具体工程范围和内容详见委托书和附件。

三、工程期限工程期限为自（合同签订日期）起至（工程竣工日期）止。

2024年北京市建设工程劳务合同格式版甲乙双方，依据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规，本着平等、自愿、公平及诚实信用的原则，就建设工程劳务作业合作事宜达成一致意见，特订立本劳务作业分包合同，以共同遵守执行。

一、工程名称：____二、工程地点：____三、工程内容、性质及数量：____四、工程工期：____五、工程质量要求：____六、工程造价：____七、工程承包方式及取费标准：____八、工程价款的拨付及结算方式：____九、甲方将按照工程施工进度计划，负责供应工程所需材料，乙方必须对甲方提供的材料规格、型号等进行核验并签证确认。

具体供应细节如下：____十、考核验收：合同规定甲方需对乙方在以下四个方面进行考核，考核通过后方可进行结算：1、安全生产：乙方需加强安全教育，严格执行安全技术规范，遵守安全制度，落实安全措施，确保施工过程的安全性。

2、工程质量：乙方需坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等相关要求进行施工，确保工程质量符合约定标准。

3、工程工期：____4、文明施工：乙方需加强施工现场管理，严格执行相关部门对施工现场的管理规定，确保文明施工。

十一、甲方责任：甲方需组织相关人员进行以下工作：1、对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育和日常监管。

2、组织并负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。

3、对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按照规定及时完成验收工作。

十二、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起正式生效。

甲方（发包单位）：____乙方（承包单位）：____签订日期：____2024年北京市建设工程劳务合同格式版（二）甲乙双方，为贯彻落实国家安全生产法律法规，保障施工人员的安全与健康，确保施工项目的顺利进行，依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规，本着平等、公正、诚信的原则，就施工安全管理事宜达成一致，特订立如下协议：一、乙方负责人基本信息：乙方负责人的身份证号码等相关个人信息应予保密。

北京市建设工程专业劳务分包合同合同编号：_______________________甲方：_______________________乙方：_______________________签订日期：_______________________签订地点：_______________________第一条合同目的与背景a. 合同目的说明① 本合同旨在明确甲方与乙方在北京市建设工程项目中的劳务分包合作关系。

② 乙方负责提供专业劳务服务，协助甲方完成项目的劳务需求。

③ 本合同作为双方在合作中的法律依据，约定了双方的权利、义务及责任。

④ 双方应遵守合同条款，确保工程质量与进度符合标准要求。

b. 合同背景① 北京市建设工程项目涉及的劳务任务繁多且具有技术性，甲方需要外包部分劳务工作。

② 乙方具有专业的劳务提供能力，并符合相关法律、法规要求，能够承担相应的劳务任务。

③ 本合同双方在充分了解对方资质与能力的前提下，达成了劳务分包协议。

④ 该协议将明确双方在合作过程中的责任与义务，确保工程顺利实施。

c. 合同目的的重要性① 通过明确的合同条款，保障甲方项目的质量和进度。

② 确保乙方履行工作职责，提供合格的劳务人员，确保施工安全与规范。

③ 避免双方在合同履行过程中产生不必要的纠纷。

④ 提供法律支持，以确保项目各方的利益得到保护。

第二条甲乙双方的权利与义务a. 甲方的权利与义务① 甲方应当按时支付乙方劳务费，支付方式与时间依照合同约定执行。

② 甲方应提供乙方完成工作的必要支持，包括施工场地、施工设施和施工条件。

③ 甲方有权监督乙方的工作进度与质量，要求乙方在发现问题时及时改正。

④ 甲方需按合同规定提供所有相关施工图纸及技术资料，确保乙方了解工作要求。

b. 乙方的权利与义务① 乙方应按甲方要求，及时派遣具备相应技能和资质的劳务人员。

② 乙方需保证派遣的劳务人员严格遵守施工现场的安全规定，防止任何事故的发生。

③ 乙方应定期向甲方报告工作进度，确保项目按时完工。