采购合同模板(10万以上)-模板

采购合同正规模板（精选15篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!采购合同正规模板（精选15篇）采购合同正规模板第1篇甲方(购方)：常州伟顺路桥工程有限公司乙方(供方)：为增强甲乙双方的责任感，加强经济核算，经双方充分协商，订立本合同。

采购合同（大规模采购合同）模板甲方：（公司名称）地址：（公司地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系电话：（联系电话）传真：（传真号码）乙方：（公司名称）地址：（公司地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系电话：（联系电话）传真：（传真号码）一、合同目的为明确双方在大规模采购过程中的权利、义务以及相关事项，甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，达成以下协议，共同遵守并执行。

二、产品信息1. 产品名称：（填写具体产品名称）2. 规格型号：（填写产品规格型号）3. 数量：（填写采购数量）4. 单价：（填写单价）5. 总价：（填写总价）三、交货方式及时间1. 交货方式：（填写具体交货方式）2. 交货时间：（填写预计交货时间）四、质量要求1. 产品质量：乙方提供的产品应符合国家/行业相关标准及乙方提供的技术要求。

2. 质量检验：甲方有权对乙方提供的产品进行质量检验，若不符合质量要求，甲方有权要求乙方进行调整或更换。

五、付款方式1. 付款条件：双方约定采用（全款/分期付款）方式支付。

2. 付款期限：甲方应在（付款期限）内完成付款。

六、违约责任1. 甲方违约责任：如甲方未按合同约定时间支付货款的，应向乙方支付逾期付款的违约金。

2. 乙方违约责任：如乙方未按合同约定时间交付产品，甲方有权要求乙方支付逾期交货的违约金。

七、知识产权保护1. 甲方享有乙方提供的产品所涉及的知识产权的使用权。

2. 乙方应确保所提供的产品不侵犯任何第三方的知识产权，如发生侵权行为，乙方应承担赔偿责任。

八、保密条款1. 甲乙双方应对涉及本合同的商业秘密及其他未公开信息予以保密，未经对方书面许可，不得向第三方披露。

2. 保密责任在本合同有效期及解除后仍然有效。

九、争议解决1. 本合同的解释与争议的解决，应依据中华人民共和国的相关法律法规进行处理。

2. 如因履行本合同发生争议，甲乙双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

采购合同金额模板范本甲方：（采购方名称）地址：法定代表人：电话：传真：邮编：乙方：（供应方名称）地址：法定代表人：电话：传真：邮编：鉴于甲方欲购买乙方所生产的（产品名称），为明确双方的权利义务，经甲乙双方友好协商，特订立本采购合同，并共同遵守以下条款：第一条产品名称和规格乙方同意向甲方销售（产品名称），规格如下：（具体规格）第二条产品数量和价格1. 甲方同意采购乙方提供的产品数量为（具体数量），具体价格为（价格），总金额为（总金额）。

2. 产品价格为（价格）不含税，如有其他费用，应另行协商确定。

3. 付款方式：甲方应在收到货物后的（具体天数）内支付全款。

第三条交货期限1. 乙方应在本合同签订后的（具体天数）内将产品送达至甲方指定地点。

2. 交货方式：（具体交货方式）3. 若因不可抗力导致交货延迟，应在发生后24小时内通知甲方，并就延迟交货的具体时间达成书面协议。

第四条商品质量及验收1. 乙方应保证提供的产品符合国家标准和甲方的要求，无质量问题。

2. 甲方有权对产品进行抽检，若发现产品质量问题，乙方应负责调换或退款。

3. 验收标准为（具体验收标准），若不符合标准，乙方应负责赔偿。

第五条违约责任1. 如果一方未履行合同义务或履行不完全，对方有权要求其赔偿损失。

2. 若因不可抗力导致违约，不视为违约。

第六条保密条款1. 双方应互相保守商业秘密，不得擅自泄露给第三方。

2. 若一方违反保密条款，对方有权要求赔偿损失。

第七条法律适用和争议解决1. 本合同适用中华人民共和国法律。

2. 凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决，如协商不成，应提交仲裁解决。

第八条其他1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，期限为（具体期限）。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为采购合同范本，双方请仔细阅读并确认无误后签字盖章。

如有任何疑问或争议，请及时沟通协商解决。

标准采购合同模板（通用6篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!标准采购合同模板（通用6篇）标准采购合同模板第1篇甲方(需方)：中国建筑第-工程局乙方(供方)：合同编号：鉴于甲方施工生产的需要，同意由乙方供应甲方项目的钢材，依照《中华人·民共·和国合同法》及其它相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本合同，以资共同遵照执行。

采购签订合同模板甲方：（甲方为采购方）乙方：（乙方为销售方）鉴于：1. 甲方为需求方，有采购特定商品的需求；2. 乙方为供应方，有销售特定商品的资源；3. 双方经协商一致，就特定商品的采购达成了如下约定。

因此，双方在平等自愿的基础上，经友好协商，达成如下协议：第一条商品名称甲方将向乙方购买以下商品：（具体商品名称、规格、数量、单价等详细信息）第二条供货期限乙方承诺在合同生效后的（具体期限）内，按照甲方的需求及约定的交货日期，供应商品，并保证商品的质量符合合同约定。

第三条价格1. 商品的价格为（具体价格），根据双方约定的数量和规格计算。

2. 价格包括了商品的生产成本、工厂利润、税费等所有成本，不包含运输费用。

3. 如有价格调整的情况，需提前经双方协商一致，并签订书面协议。

第四条付款方式1. 甲方应按照合同约定的价格，在收到商品后的（具体天数）内结清货款。

2. 付款方式可以是（具体支付方式），如有其他约定，需经双方书面确认后生效。

第五条运输方式1. 商品的运输方式为（具体运输方式），由乙方负责运输，并承担运输途中的货物丢失、损坏等责任。

2. 如甲方有特殊要求或自行安排运输方式的，需提前与乙方协商达成一致意见。

第六条品质保证1. 乙方承诺所供货物符合国家相关标准，并保证商品的质量是符合约定的。

2. 如有质量问题或验收不合格的情况，乙方应承担相关责任并及时予以解决。

第七条违约责任1. 若因任何一方违约导致合同无法履行的，需承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、承担法律责任等。

2. 双方约定的违约责任条款另有特别规定的，按照特别规定执行。

第八条保密条款双方保证在合作过程中，未经对方允许，不得向第三方透露保密信息。

保密信息包括但不限于商业秘密、技术资料等。

第九条争议解决双方在履行合同过程中发生争议，应先协商解决。

协商不成的，可协商选择仲裁、诉讼等方式解决争议。

第十条其他事项1. 本合同的生效日期为双方签字盖章后。

采购合同模板4篇采购合同篇1合同号：甲方(采购人)：签订地点：乙方(成交供应商)：签约时间：年月日根据甲方委托对项目进行竞争性磋商采购(磋商编号： )的询价结果，乙方为成交供应商，现依照竞争性磋商文件、响应文件及相关文件的内容，双方达成如下协议：1、委托的项目和要求(以竞争性磋商文件为准，列表附后)2、合同的价款和支付办法：根据竞争性磋商文件规定。

3、甲方对乙方的要求：3.1本合同从年月日起到年月日止。

3.2其他要求由双方协商后确定。

4、违约的责任4.1未按期履约的违约责任4.1.1如果乙方未能按合同规定的时间按时足额履约的(不可抗力除外)，在乙方书面同意支付延期履约违约金的条件下，甲方有权选择同意延长履约期还是不予延长履约期，甲方同意延长履约期的，延期履约的时间由双方另行确定。

延期履约违约金的支付甲方有权从履约的合同款中扣除。

延期履约违约金比率为每迟交1 天，按迟交金额的 %。

但是，延期履约违约金的支付总额不得超过迟交部分合同金额的 %。

4.1.2如果乙方未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期履约期按时足额履约的(不可抗力除外)，每逾期1天，乙方应按迟交金额的 %向甲方支付逾期履约的违约金。

逾期履约违约金的支付甲方有权从未付的合同款中予以扣除。

若乙方逾期履约达30天(含30天)以上的，甲方有权单方解除本合同，乙方仍应按上述约定支付延期履约违约金。

若因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方所受的损失。

4.2若乙方不能履约的(逾期15个工作日视为不能履约，因不可抗拒的因素除外)或履约不合格从而影响甲方正常使用的，乙方应向甲方偿付不能履约部分货款的 %的违约金。

违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。

4.3甲方逾期付款的(有正当拒付理由的除外)应按照逾期金额的每日 %支付逾期付款违约金。

5、违约终止合同5.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后30天内(或经甲方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：5.1.1如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期履约时间内履行合同约定的服务。

采购合同的模板（通用7篇）采购合同的模板第1篇甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方) 编号：甲方因生产需要向乙方采购产品。

甲乙双方在平等互利的基础上，遵行自愿、公平、合理的原则经协商达成以下合同：一、产品的名称、规格型号、数量和价格：产品名称规格型号计量单位单价(含税rmb)备注双方确认以电子邮件作为日常信息的传递：甲方接收邮件的电子邮箱：乙方接收邮件的电子邮箱：二、产品的技术质量要求：以甲方提供的图样、技术质量文件及双方签订的《技术质量协议书》为准。

三、交货的时间、地点和运输方式：1、交货的时间：以《采购订单》中甲方要求的交货时间为准。

2、交货的地点：乙方负责将货物送达甲方厂内指定的地点。

3、运送方式：运输方式由乙方自定，相关费用由乙方自负。

四、包装标准、包装物的供应与回收：乙方提供的货物应该进行包装，其包装物乙方不予回收。

五、验收的标准、方法及提出异议的期限：1、验收标准：按本合同约定的技术质量要求作为验收标准。

2、验收方法：甲方组织验收，由甲方质检部门出具进货环节的验收结论。

3、异议期限：如有质量异议，甲方在货到一个月内向乙方提出，乙方应在接到甲方异议的7天内做出书面答复，逾期则视为乙方同意甲方提出的异议和处理意见。

4、甲方进货环节的质量验收结论并非该货物质量的最终结论。

六、结算方式、付款方式及期限：1、结算方式：每月号为双方对上月业务的结算日。

乙方根据甲方的入库单据开具增值税发票(附入库单据)于每月5号前将上月发票(附上个月的发票汇总表及入库单据)交甲方业务员审核入帐。

由于乙方原因导致发票没有按时交给甲方的，甲方有权按发票金额的17%要求乙方给予经济补偿。

2、付款方式：期限六个月内(含六个月)的银行承兑汇票支付。

3、付款期限：自乙方将增值税发票交给甲方业务员后90天内付款，逾期甲方需向乙方支付相应的银行利息。

七、售后服务：乙方提供年的免费三包服务，提供终身的售后服务。

八、供货保障措施：1. 乙方承诺完全有能力按甲方的要求确保本合同项下货物的供应，不会影响甲方的正常生产，不会以旺季生产能力不足等理由拒接甲方订单或擅自将甲方订单转包给其他公司生产。

采买合同范本合同编号：[具体编号]甲方（采购方）：公司名称：[甲方公司全称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[甲方公司地址]联系电话：[甲方联系电话]乙方（供应方）：公司名称：[乙方公司全称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[乙方公司地址]联系电话：[乙方联系电话]一、采购物品1. 物品名称：[详细描述采购物品的名称、规格、型号等]2. 数量：[具体采购数量]3. 质量标准：乙方应提供符合国家相关标准和甲方要求的合格产品。

二、合同金额及支付方式1. 合同总金额为：人民币[具体金额]（大写：[大写金额]）。

2. 支付方式：[具体支付方式，如货到付款、分期付款等]。

甲方应按照合同约定的时间和方式支付款项。

三、交货时间和地点1. 交货时间：乙方应在[具体交货时间]前将货物交付至甲方指定地点。

2. 交货地点：[详细交货地址]。

四、验收标准和方法1. 验收标准：按照本合同约定的质量标准进行验收。

2. 验收方法：甲方在收到货物后应及时进行验收，如发现货物质量不符合约定，应在[规定的验收期限]内通知乙方，乙方应在接到通知后[具体处理期限]内进行处理或更换。

五、违约责任1. 若甲方未按照合同约定支付款项，每逾期一日，应按照未支付金额的[约定比例]向乙方支付违约金。

2. 若乙方未按照合同约定的时间和质量标准交货，应承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失。

六、争议解决本合同的履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他条款1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效，一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（采购方）：__________________ 乙方（供应方）：__________________法定代表人（签字）：______________ 法定代表人（签字）：______________签订日期：______年____月____日签订日期：______年____月____日。

采购合同通用模板6篇（最新版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、报告大全、演讲致辞、条据书信、心得体会、党团资料、读后感、作文大全、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides you with various types of classic sample essays, such as work summary, report encyclopedia, speeches, articles and letters, experience and experience, party and group information, after reading, composition encyclopedia, teaching materials, other sample essays, etc. I want to know the difference Please pay attention to the format and writing of the sample essay!采购合同通用模板6篇随着合同的频繁使用，大家一定都掌握了写合同的技巧，近几年，很多企业对合同的需求越来越大，以下是本店铺精心为您推荐的采购合同通用模板6篇，供大家参考。

采购合同范本金额采购合同范本（金额：人民币 10 万元）合同编号：HT2023-0001甲方（采购方）：__________乙方（供应商）：__________第一条合同标的商品名称：__________规格型号：__________数量：__________单价：人民币 ________ 元（大写：________________________元整）总价：人民币 ________ 元（大写：________________________元整）1.2 乙方保证所供应的商品符合国家质量标准及相关法律法规要求。

第二条交货时间及地点2.1 交货时间：____年____月____日。

2.2 交货地点：__________。

第三条付款方式账户名称：__________账号：__________开户行：__________3.2 乙方开具正规发票给甲方，作为付款凭证。

第四条质量保证4.1 乙方应保证所供商品质量符合国家相关标准，并对其质量负责。

4.2 甲方有权在收货后____个工作日内对商品进行验收。

若验收不合格，甲方有权要求乙方更换或退货。

第五条违约责任5.1 乙方未能按照合同约定时间、数量、质量要求交付商品，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价的______%。

5.2 甲方未能按照合同约定时间支付货款，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金，违约金为逾期付款金额的______%。

第六条争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第七条其他约定7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。

7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（采购方）：（盖章）授权代表：__________签订日期：____年____月____日乙方（供应商）：（盖章）授权代表：__________签订日期：____年____月____日。