标准订货单(代销售合同)模板

标准订货单（代销售合同）
甲方：
乙方：
乙方向甲方订购的产品清单
1．付款日期：（a）现款以上货款乙方应自甲方办理销售之日起当天内汇到甲方帐户。

（b）账期以上货款乙方应自甲方办理销售之日起7天内回款到甲方账号。

若乙方未付清货款，则上述货物的所有权归甲方所有。

2．供货时间：甲方需尽最大可能在当天内发货（自本订单签署日期起算）；若甲方无法在上述时间内供货，乙方同意：
A.撤消本订单；
B.按照甲方调整的供货时间供货。

（在接到甲方关于调整供货时间通知后，乙方应在一个工作日向甲方书面答复接受与否，如无书面答复视为接受甲方调整的供货时间）。

3．违约责任及解决的方式：乙方付款若逾期，应向甲方付违约金。

其计算方法为：从甲方销售日期起，每日按逾期的万分之五或法律许可的最大利息率计息，直到货款结清之日只止。

乙方一旦发生逾期，自逾期之日起，甲方有权停止发货。

甲、乙双方同意向供货方（甲方）所在人民法院提请上诉解决纠纷。

4：本订单经乙方签字、盖章（公章或合同章）并传真至甲方有效。

甲方：
乙方：
年月日。

标准件订货合同模板甲方（买方）：______________地址：______________电话：______________传真：______________法定代表人：______________乙方（卖方）：______________地址：______________电话：______________传真：______________法定代表人：______________鉴于甲方有购买标准件的需求，乙方具有提供标准件的能力，双方本着平等互利的原则，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。

第一条产品信息1. 产品名称：标准件2. 型号/规格：________________3. 数量：________________4. 单价：________________5. 总价：________________6. 质量标准：按照国家标准/行业标准/双方约定的标准执行。

第二条交付条件1. 交付时间：________________2. 交付地点：________________3. 运输方式：________________4. 费用承担：甲方/乙方负责运输费用。

第三条质量保证乙方保证所提供的标准件符合本合同约定的质量标准，并对产品的质量负责。

第四条验收1. 甲方在收到货物后______________天内进行验收。

2. 如发现产品存在质量问题，甲方应在验收后______________天内书面通知乙方。

第五条付款方式1. 付款方式：银行转账/现金/其他________________2. 付款时间：合同签订后______________天内支付______________%的预付款，余款在产品交付并验收合格后______________天内支付。

第六条违约责任1. 逾期交货/付款的违约金为逾期货款的______________%/天。

2. 因质量问题导致的退货，乙方应负责更换或修理，并承担由此产生的所有费用。

代办产品购销合同模板甲方（销售商）：______________（单位或个人），注册地址：______________，法定代表人/负责人：______________，电话：______________；乙方（采购商）：______________（单位或个人），注册地址：______________，法定代表人/负责人：______________，电话：______________。

鉴于甲方具有______________产品的销售资质，乙方有意购买该产品，经双方友好协商，就产品的销售事宜达成以下协议：第一条产品名称及规格1.1 产品名称：______________；1.2 产品规格：______________；1.3 产品数量：______________（具体数量根据双方实际协商确定）。

第二条价格及支付方式2.1 单价：______________元/件（具体单价根据双方实际协商确定）；2.2 付款方式：乙方需在收到产品后的______________日内将货款支付给甲方；2.3 结算货币：以人民币（RMB）为结算货币；2.4 发票开具：甲方应在产品交付后的______________日内开具发票给乙方。

第三条交付方式及期限3.1 交付方式：甲方应按照双方约定的交货地址将产品交付给乙方；3.2 交付期限：甲方应在收到乙方支付的货款后的______________日内将产品送达乙方指定地址。

第四条质量标准及售后服务4.1 产品质量：甲方应保证产品符合国家相关标准，并提供合格证明；4.2 售后服务：产品交付后甲方应提供______________个月的质保期，并承担产品出现非人为原因的质量问题的修理或更换责任。

第五条违约责任5.1 如果甲方未能按照约定时间交付产品，应按每延迟一天支付合同总金额______________%的违约金给乙方；5.2 如果乙方未能按照约定时间付款，应按每延迟一天支付货款总额______________%的违约金给甲方。

订货合同格式标准模板合同编号：【编号】甲方：【公司名称】统一社会信用代码：【统一社会信用代码】地址：【地址】电话：【电话】法定代表人：【法定代表人】委托代理人：【委托代理人】乙方：【公司名称】统一社会信用代码：【统一社会信用代码】地址：【地址】电话：【电话】法定代表人：【法定代表人】委托代理人：【委托代理人】为明确双方之间的权利和义务，甲、乙双方在平等自愿的基础上，经友好协商，达成如下协议，供货订货合同如下：一、货品名称：【货品名称】规格型号：【规格型号】数量：【数量】单价：【单价】总价：【总价】交货时间：【交货时间】交货地点：【交货地点】二、交货方式：甲方提供货物运输和交付给乙方的方式和费用由甲方承担。

三、支付方式：乙方应在收到发货通知后【时间】内支付货款。

支付方式为【支付方式】。

未按时支付的，甲方有权要求乙方支付违约金。

四、质量保证和退换货：甲方保证所提供的货物品质符合国家相关标准。

货物到达乙方手中后，乙方有权对货物进行检验，如发现有质量问题的，可以退换货。

但必须在【时间】内提出。

乙方迟迟不提出的，视为乙方接受货物的品质。

五、违约责任：任何一方未能按照合同的约定履行义务，应当承担违约责任。

违约责任包括但不限于支付违约金、承担损失等。

六、保密条款：双方保证合同内容的保密性，未经对方允许不得向第三方透露。

七、争议解决：因履行本合同所产生的任何争议，双方应通过友好协商解决。

协商不成的，提交【仲裁委员会】仲裁。

八、本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

特此订货合同正本，一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：。

销售订货合同表格制作模板合同编号：______________甲方（供货方）：____________________乙方（订购方）：____________________经过甲、乙双方友好协商，就乙方购买以下商品达成如下合同：一、商品信息1. 商品名称：_______________2. 商品规格：_______________3. 单价：_______________（人民币）4. 数量：_______________5. 总价：_______________（人民币）二、交货地点1. 发货地点：_______________2. 收货地点：_______________三、交货时间1. 交货时间：_______________四、付款方式1. 乙方应在收到货物后_____天内向甲方支付货款。

2. 付款方式：_______________3. 乙方支付货款的账户信息：_______________五、售后服务1. 甲方承诺在商品交付后提供______个月的售后服务。

2. 若乙方发现商品质量问题，应在收到商品后______天内向甲方提出退货要求。

六、违约责任1. 若任何一方未能按照本合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。

2. 若因不可抗力等不可预见的情况导致合同无法履行，应及时通知对方并协商解决方案。

七、其他条款1. 本合同如有纠纷，双方应友好协商解决。

如无法协商解决，可向有关部门申请仲裁或提起诉讼。

2. 本合同一式两份，甲、乙双方各保存一份，具有同等法律效力。

甲方（供货方）：____________________签字：______________ 日期：______________乙方（订购方）：____________________签字：______________ 日期：______________以上为甲方与乙方双方友好协商达成的销售订货合同，自双方签字日期起生效。

甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________注：本合同一式两份，甲、乙双方各保留一份，具有同等法律效力。

代销合同模板（推荐6篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!代销合同模板（推荐6篇）合同是一种有效的纠纷解决手段,在现代社会中,合同具有很强的约束力。

软件产品订货单模板（代合同）
供方：合同编号：
签订地点：
需方：签订时间：年月日
二、质量、技术、包装标准：
三、交货地点、方式、时间：供方将于年月日之前在交货。

运输方式：保价金额：，需方（是否）委托供方代办托运。

四、验收标准及期限：按照厂方装订标准由需方负责验收，如有异议，需方应在受到货物三日内以书面形式通知供方，否则视同验收合格。

五、结算方式及期限：
六、解决合同纠纷的方式：以甲方所在地的地方法院的判决为最终判决。

七、依据有关法规，经双方协商一致，签订本合同并严格执行。

八、本合同为甲乙双方所签《清华同方电子商务事业部合作伙伴协议书》的附件，同时遵守该协议。

九、其它：。

经典的订货合同标准模板（通用7篇）给大家带来的经典的订货合同标准模板，希望可以帮助到大家！经典的订货合同标准模板【篇1】签订日期：____年_______月______日签订地点：合同号：总字号产品名称单位数量单价总价交货期用量计算浴用松脂粉吨 4,500第一季第二季第三季第四季每20至24立方水池每池每次投料10公斤。

以此类推。

合计人民币（大写）一、按生产厂执行的质量标准及验货办法收货。

二、预付50%的.预付款后合同自然生效，余款在提货时必须全部结清。

三、交货地点：运输等杂费有供方支付。

四、其他违约责任均按《合同法》的有关规定执行。

五、合同双方发生纠纷时，应协商解决，协商不成时可向有关主管机关申请仲裁。

六、本合同一式四份。

订货单位供货单位单位名称：单位名称：地址：地址：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：税号：税号：代表人：代表人：经典的订货合同标准模板【篇2】一、双方当事人卖方：(以下简称甲方) 合同编号：买方： (以下简称乙方)签订地点：二、1、按国家标准;2、按部颁标准;3、按企业标准;三、交货方法：按第( )项执行1、卖方送货2卖方代运3买方自提自运运输方式及运费：到货地点(或接货人)：四、合理损耗及计算方法：五、包装标准、包装物的供应与回收和费用负担：六、验收标准、方法：七、对产品提出异议的时间和方法：1、买方在验收中发现产品的品种、型号、规格、质量不合规定，应妥为保管，在(30)天内向卖方提出书面异议及处理意见;买方有权拒付不符合合同规定部分的货款。

.2、买方未按规定期限提出异议的，视所交产品符合合同规定。

3、卖方在接到买方书面异议后，应在10天内负责处理，否则：及视为默认买方提出的异议和处理意见。

八、结算方式及期限：九、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件：十、本合同的相关技术协议及招投标书是本合同不可分割的.一部分，与合同具有同等效力。

十一、违约责任：卖方违约责任1、卖方不能交货的，应向买方偿付不能交货部分货款的违约金。

订货合同单子模板合同编号：__________甲方（供货商）：公司名称：__________地址：__________电话：__________传真：__________邮箱：__________乙方（订货方）：公司名称：__________地址：__________电话：__________传真：__________邮箱：__________鉴于甲方为生产和销售______产品而乙方愿意订购甲方的产品，双方经友好协商，特订立本合同如下：一、产品种类及规格1. 产品名称：______2. 型号：______3. 规格：______4. 产地：______5. 单价：______元/件6. 数量：______件二、交货时间及地点1. 甲方应在收到本合同之日起______天内完成生产并交货。

2. 交货地点：______三、品质标准1. 产品应符合国家相关标准，质量合格证明均由甲方提供。

2. 如产品出现质量问题，乙方有权要求退货或换货，甲方应承担全部责任。

四、付款方式1. 乙方应在收到货物后______天内支付货款。

2. 付款方式：______五、违约责任1. 若任何一方未能履行合同中的任何一项义务，应赔偿对方造成的损失。

2. 如因不可抗力因素影响交货时间，双方应友好协商解决。

六、其他约定事项1. 本合同一式______份，双方各执______份，具有同等法律效力。

2. 甲方应对产品的包装、运输等环节进行保证，确保产品的完好交付给乙方。

七、买卖双方签字盖章甲方（供货商）：乙方（订货方）：日期：______年______月______日附：本合同正本______份合同生效后，请双方认真履行合同约定，保证双方利益。

如有任何争议，应友好协商解决。

感谢您的合作！。