下载文档原格式
建设工程项目管理主讲人：戚振强1Z206050 建设工程施工合同实施1Z206051 施工合同分析的任务一、合同分析的含义合同分析往往由企业的合同管理部门或项目中的合同管理人员负责。
二、合同分析的目的和作用（一）合同分析的必要性（二）合同分析的作用合同分析的目的和作用体现在以下几个方面。
1．分析合同中的漏洞，解释有争议的内容2．分析合同风险，制定风险对策3．合同任务分解、落实三、建设工程施工合同分析的内容合同分析，在不同的时期，为了不同的目的，有不同的内容，通常有以下几个方面。
（一）合同的法律基础（二）承包人的主要任务工程变更的补偿范围，通常以合同金额一定的百分比表示。
通常这个百分比越大，承包人的风险越大。
工程变更的索赔有效期，由合同具体规定；一般为28天，也有l4天的。
一般这个时间越短，对承包人管理水平的要求越高，对承包人越不利。
（三）发包人的责任这里主要分析发包人（业主）的合作责任。
（四）合同价格对合同的价格，应重点分析以下几个方面：1．合同所采用的计价方法及合同价格所包括的范围；2．工程量计量程序，工程款结算（包括进度付款、竣工结算、最终结算）方法和程序；3．合同价格的调整，即费用索赔的条件、价格调整方法，计价依据，索赔有效期规定；4．拖欠工程款的合同责任。
（五）施工工期（六）违约责任（七）验收、移交和保修竣工验收合格即办理移交。
移交作为一个重要的合同事件，同时又是一个重要的法律概念。
它表示：1．业主认可并接收工程，承包人工程施工任务的完结；2．工程所有权的转让；3．承包人工程照管责任的结束和业主工程照管责任的开始；4．保修责任的开始；5．合同规定的工程款支付条款有效。
（八）索赔程序和争执的解决它决定着索赔的解决方法。
这里要分析：1．索赔的程序；2．争议的解决方式和程序；3．仲裁条款，包括仲裁所依据的法律、仲裁地点、方式和程序、仲裁结果的约束力等。
1Z206052施工合同交底的任务项目经理或合同管理人员应将各种任务或事件的责任分解，落实到具体的工作小组、人员或分包单位。
2024一级建造师一建机电实务必背知识点必过考点汇总（数字题型）2.2.2 索吊具的分类与选用P40 钢丝绳的使用安全系数应符合下列规定：（1）作拖拉绳时，应大于或等于3.5。
（2）作卷扬机走绳时，应大于或等于5。
（3）作捆绑绳扣使用时，应大于或等于6。
（4）作系挂绳扣时，应大于或等于5。
（5）作载人吊篮时，应大于或等于14。
2.2.3 吊装方法和吊装稳定性要求P48 缆风绳与地面的夹角宜为30°,最大不得超过45°;直立单桅杆各相邻缆风绳之间的水平夹角不得大于60°。
(类比知识点：P302吊车吊装时，立式设备吊装，吊梁上部吊索与水平夹角大于等于60°；当采用两台起重机作为主吊，拾吊高、细设备，起重机起重能力宜相同。
每台起重机的吊装载荷不得超过其额定起重能力的80%）P48 起重臂杆仰角最大不超过78°,最小不低于45°P49 采用倾斜桅杆吊装设备时，其倾斜度不得超过15°。
（类比知识点：P171当利用机械牵引变压器时，牵引着力点应在变压器重心以下并符合制造厂规定，运输倾斜角不得超过15°,并采取防滑、防溜措施，牵引速度不应超过2m/min）2.2.4 吊装方案的编制与实施P50 超过一定规模的危大工程：采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。
起重量300kN及以上，或搭设总高度200m及以上，或搭设基础标高在200m及以上的起重机械安装和拆卸工程。
对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。
3.1.3 建筑给水管道施工技术P69 管道元件检验：①阀门安装前，应做强度和严密性试验。
试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于1个。
对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门，应逐个做强度和严密性试验。
②阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍；严密性试验压力为公称压力的1.1 倍。
建设工程项目管理主讲人：戚振强1Z206060 建设工程索赔1Z206061索赔的依据建设工程索赔通常是指在工程合同履行过程中，合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害，通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。
索赔是一种正当的权利要求，它是合同当事人之间一项正常的而且普遍存在的合同管理业务，是一种以法律和合同为依据的合情合理的行为。
二、索赔的分类（二）按照索赔目的和要求分类1．工期索赔，一般指承包人向业主或者分包人向承包人要求延长工期；2．费用索赔，即要求补偿经济损失，调整合同价格。
（三）按照索赔事件的性质分类1．工程延期索赔，因为发包人未按合同要求提供施工条件，或者发包人指令工程暂停或不可抗力事件等原因造成工期拖延的，承包人向发包人提出索赔；如果由于承包人原因导致工期拖延，发包人可以向承包人提出索赔；由于非分包人的原因导致工期拖延，分包人可以向承包人提出索赔；2．工程加速索赔，通常是由于发包人或工程师指令承包人加快施工进度，缩短工期，引起承包人的人力、物力、财力的额外开支，承包人提出索赔；承包人指令分包人加快进度，分包人也可以向承包人提出索赔；3．工程变更索赔，由于发包人或工程师指令增加或减少工程量或增加附加工程、修改设计、变更施工顺序等，造成工期延长和费用增加，承包人对此向发包人提出索赔，分包人也可以对此向承包人提出索赔；4．工程终止索赔，由于发包人违约或发生了不可抗力事件等造成工程非正常终止，承包人和分包人因蒙受经济损失而提出索赔；如果由于承包人或者分包人的原因导致工程非正常终止，或者合同无法继续履行，发包人可以对此提出索赔；5．不可预见的外部障碍或条件索赔，即施工期间在现场遇到一个有经验的承包商通常不能预见的外界障碍或条件，例如地质条件与预计的（业主提供的资料）不同，出现未预见的岩石、淤泥或地下水等，导致承包人损失，这类风险通常应该由发包人承担，即承包人可以据此提出索赔；6．不可抗力事件引起的索赔，在新版FIDIC施工合同条件中，不可抗力通常是满足以下条件的特殊事件或情况：一方无法控制的、该方在签订合同前不能对之进行合理防备的、发生后该方不能合理避免或克服的、不主要归因于他方的。
2023年-2024年一级建造师之一建工程法规通关提分题库及完整答案单选题（共45题）1、某施工企业承揽拆除旧体育馆工程，作业过程中，体育馆屋顶突然坍塌，压死2人，重伤11人，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于（）。
A.特别重大事故B.重大事故C.一般事故D.较大事故【答案】 D2、根据《中华人民共和国合同法》，债权人领取提存物的权利自提存之日起（）年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。
A. 2B. 3C. 4D. 5【答案】 D3、发包人擅自使用未经验收的建设工程，发现质量问题的，应当()。
A.由承包人负主要责任，发包人承担补充责任B.由发包人与承包人一起承担连带责任C.由发包人承担责任D.由发包人承担主要责任，承包人承担次要责任4、关于安全生产事故调查的管辖，下列说法中错误的是（）。
A. 特别重大事故由国务院或者授权有关部门组织事故调查组进行调查B. 省级人民政府可以委托有关部门组织事故调查组进行调查C. 对于一般事故县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查D. 特别重大事故以下等级事故，事故发生地与事故发生单位不在一个行政区域的，由事故发生地人民政府负责调查【答案】 C5、《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担（）A.主要责任B.次要责任C.不承担责任D.连带责任【答案】 A6、施工单位向监理单位提交《建筑节能分部工程质量验收表》，监理单位进行质量评估后，应由监理工程师及（）签字确定验收结论。
A.项目总监B.业主方项目负责人C.项目经理D.项目技术负责人7、（）是指对国家行政机关工作人员的惩戒。
A. 赔偿损失B. 刑事制裁C. 行政处分D. 行政处罚【答案】 C8、关于借款合同的说法,正确的是()A.借款合同自双方当事人签字盖章之日起生效B.借款合同为有偿合同C.借款合同必须采用书面形式D.自然人之间的借款合同,自贷款人提供借款时生效【答案】 D9、建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位;但是,除()中约定的分包外,必须经建设单位认可A.分包合同B.总承包合同C.发包合同D.转包合同【答案】 B10、下列关于法人的相关表述中，错误的是（）。
建设工程项目管理主讲老师：戚振强1Z201020建设工程项目的组织一、系统的概念系统可大可小，最大的系统是宇宙，最小的系统是粒子。
系统取决于人们对客观事物的观察方式。
建设工程项目作为一个系统，它与一般的系统相比，有其明显的特征，如：1．建设项目都是一次性，没有两个完全相同的项目；2．建设项目全寿命周期一般由决策阶段、实施阶段和运营阶段组成，各阶段的工作任务和工作目标不同，其参与或涉及的单位也不相同，它的全寿命周期持续时间长；3．一个建设项目的任务往往由多个，甚至很多个单位共同完成，它们的合作多数不是固定的合作关系，并且一些参与单位的利益不尽相同，甚至相对立。
因此，在考虑一个建设工程项目的组织问题，或进行项目管理的组织设计时，应充分考虑上述特征。
图1Z201020—1 影响一个系统目标实现的主要原因二、系统的目标和系统的组织的关系影响一个系统目标实现的主要因素除了组织以外（图1Z201020—1），还有：1.人的因素，它包括管理人员和生产人员的数量和质量；2.方法与工具，它包括管理的方面与工具以及生产的方法与工具。
结合建设工程项目的特点，其中人的因素包括：1、建设单位和该项目所参与单位（设计、工程监理、施工、供货单位等）的管理人员的数量和质量；2、该项目所参与单位的生产人员（设计、工程监理、施工、供货单位等）的数量和质量。
其中方法与工具包括：1、建设单位和所有参与单位的管理的方法与工具；2、所有参与单位的生产的方法与工具（设计与和施工的方法与机具等）。
系统的目标决定了系统的组织，而组织是目标能否实现的决定性因素，这是组织论的一个重要结论。
如果把一个建设项目的项目管理视为一个系统，其目标决定了项目管理的组织，而项目管理的组织是项目管理的目标能否实现的决定性因素，由此可见项目管理的组织的重要性。
控制项目目标的主要措施包括组织措施、管理措施、经济措施和技术措施，其中组织措施是最重要的措施。
如果对一个建设工程的项目管理进行诊断，首先应分析其组织方面存在的问题。
建设工程项目管理主讲人：戚振强1Z206000 建设工程合同与合同管理所谓合同管理，不仅包括对每个合同的签订、履行、变更和解除等过程的控制和管理，还包括对所有合同进行筹划的过程，因此，合同管理的主要工作内容有：根据项目的特点和要求确定设计任务委托模式和施工任务承包模式（合同结构）、选择合同文本、确定合同计价方法和支付方法、合同履行过程的管理与控制、合同索赔等。
1Z206010 建设工程施工招标与投标1Z206011施工招标的内容建设工程施工招标应该具备的条件包括以下几项：招标人已经依法成立；初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准；招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准；有相应资金或资金来源已经落实；有招标所需的设计图纸及技术资料。
一、招标投标项目的确定按照我国的《招标投标法》，以下项目宜采用招标的方式确定承包人：1．大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；2．全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；3．使用国际组织或者外国政府资金的项目。
二、招标方式的确定《招标投标法》规定，招标分公开招标和邀请招标两种方式。
（一）公开招标公开招标亦称无限竞争性招标。
按规定应该招标的建设工程项目，一般应采用公开招标方式。
如果采用公开招标方式，招标人就不得以不合理的条件限制或排斥潜在的投标人。
例如不得限制本地区以外或本系统以外的法人或组织参加投标等。
（二）邀请招标邀请招标亦称有限竞争性招标。
对于有些特殊项目，采用邀请招标方式确实更加有利。
根据我国的有关规定，有下列情形之一的，经批准可以进行邀请招标：1．项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的；2．受自然地域环境限制的；3．涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的；4．拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的；5．法律、法规规定不宜公开招标的。
招标人采用邀请招标方式，应当向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。
2024年一级建造师之一建建筑工程实务通关提分题库及完整答案单选题（共45题）1、钢结构防火性能较差，当温度达到550°C时，钢材的屈服强度大约降至正常温度时屈服强度的( )。
A. 0.6 5B. 0.7C. 0.8D. 0.9【答案】 B2、混凝土搅拌通常的投料顺序是().A.石子→水泥→砂子→水B.水泥→石子→砂子→水C.砂子→石子→水泥→水D.水泥→砂子→石子→水【答案】 B3、防水混凝土拌合物应采用机械搅拌，搅拌时间不宜小于（）min。
A.1B.2C.3D.4【答案】 B4、《砌体工程施工质量验收规范》（GB 50203 — 2002)规定，施工时所用小砌块的产品龄期不应少于（）d。
A. 12B. 24C. 28D. 36【答案】 C5、某大中型的商场施工项目平面控制测量的说法，正确的是（）。
A.平面控制测量必须遵循“由局部到整体”的组织实施原则B.先建立建筑物施工控制网，再建立场区控制网C.以平面控制网的控制点测设建筑物的主轴线D.根据副轴线进行建筑物的细部放样【答案】 C6、关于建筑外墙装饰构造的表述，说法错误的是()。
A.外墙饰面砖粘贴设置间距5mm的伸缩缝B.外墙饰面砖接缝不得设为平缝C.点挂外墙板间缝隙宽度不应小于6mmD.点挂外墙板采用开放式构造时，建筑墙面基层应进行防水处理【答案】 B7、下列关于桩基检测的说法，正确的是（）。
A.采用应变法和声波透射法检测时，受检桩混凝土强度等级不应低于设计强度75%，且不应低于15MPaB.采用钻芯法检测时，受检桩混凝土龄期应达到28d，或标准条件养护试块强度达到设计要求C.宜先进行桩身完整性检测，后进行承载力检测D.选用钻芯法时，钻孔位置宜在桩周边对称布置【答案】 C8、推广钢筋专业化加工和配送，属于绿色施工中的（）。
A.节地与施工用地保护B.节材与材料资源利用C.节水与水资源利用D.节能与能源利用【答案】 B9、工程建设安全事故发生后，事故现场有关人员应当立即报告（）A.应急管理部门B.建设单位负责人C.劳动保障部门D.本单位负责人【答案】 D10、高大模板扣件式钢管支撑脚手架中，必须采用对接扣件连接的是（）。
建设工程项目管理主讲人：戚振强1Z204040 建设工程项目质量验收所谓“验收”，是指建筑工程在施工单位自行质量检查评定的基础上，参与建设活动的有关单位共同对检验批、分项、分部、单位工程的质量进行抽样复验，根据相关标准以书面形式对工程质量达到合格与否作出确认。
正确地进行工程项目质量的检查评定和验收，是施工质量控制的重要手段。
施工质量验收包括施工过程的质量验收及工程项目竣工质量验收两个部分。
1Z204041施工过程质量验收进行建筑工程质量验收，应将工程项目划分为单位（子单位）工程、分部（子分部）工程、分项工程和检验批。
施工过程质量验收主要是指检验批和分项、分部工程的质量验收。
一、施工过程质量验收的内容检验批和分项工程是质量验收的基本单元；分部工程是在所含全部分项工程验收的基础上进行验收的，在施工过程中随完工随验收，并留下完整的质量验收记录和资料；单位工程作为具有独立使用功能的完整的建筑产品，进行竣工质量验收。
施工过程的质量验收包括以下验收环节，通过验收后留下完整的质量验收记录和资料，为工程项目竣工质量验收提供依据。
（一）检验批质量验收所谓检验批是指“按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的，由一定数量样本组成的检验体”，“检验批可根据施工及质量控制和专业验收需要按楼层、施工段、变形缝等进行划分”。
检验批是工程验收的最小单位，是分项工程乃至整个建筑工程质量验收的基础。
《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2001）有如下规定。
1．检验批应由监理工程师（建设单位项目技术负责人）组织施工单位项目专业质量（技术）负责人等进行验收。
2．检验批质量验收合格应符合下列规定：（1）主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格；（2）具有完整的施工操作依据、质量检查记录。
主控项目是指对检验批的基本质量起决定性作用的检验项目。
因此，主控项目的验收必须从严要求，不允许有不符合要求的检验结果，主控项目的检查具有否决权。
建设工程项目管理主讲老师：戚振强一、单项选择题1．按照我国《企业伤亡事故分类》标准规定，一次事故中死亡职工1~2人的属（）事故。
A.死亡B.重大伤亡C.特大伤亡D.一般伤亡2．职业伤害事故按其后果严重的程度分类，属于重大伤亡事故中死亡（）的事故。
A.1人及以上B.3人及以上C.3至5人D.10人及以上3．在人口稠密地区进行强噪声作业时，一般停止作业的时间为（）。
A.晚8：00至次日早8：00B. 晚9：00至次日早7：00C. 晚10：00至次日早7：00D.晚10：00至次日早6：004．对职业伤害事故，按照其后果的严重程度分类，特大伤亡事故是指一次死亡（）人及其以上的事故。
A.3B.5C.10D.155．职业伤害事故分类中，物体打击伤害是指落物、滚石、（）等造成的人身伤害。
A.锤击、碎裂B.井壁坍塌C.高处坠落D.爆炸引起的物体打击6．事故调查组在查明事故情况后，如果对事故的分析和事故责任者的处理不能取得一致意见，( )有权提出结论性意见。
A.安全行政管理部门B.公安部门C.劳动部门D.工会7．根据《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)的要求，工程施工中昼间打桩作业噪声限值为()dB(A)。
A.70B.75C.80D.858．建设工程安全事故处理过程中，事故调查组提出的事故处理意见和防范措施建议应由（）负责处理和落实。
A.项目所在地安全生产行政主管部门B.事故调查组C.发生事故的企业及其主管部门D.项目所在地建设行政主管部门9．工程项目建设过程中的污染主要包括施工场界内的污染和对周围环境的污染，对施工场界内的污染防治属于（）问题。
A.安全监督B.职业健康C.施工安全生产D.环境保护10．建设工程项目环境管理的目的是通过保护生态环境，使（）。
A.社会经济的发展与人类生存环境相协调B.环境能够服务于人类经济社会的发展C.环境污染不至于造成人类生存基本条件的破坏D.工程项目施工场界内的污染得到有效防止11．清理高层建筑施工垃圾的正确做法是（）。
建设工程项目管理主讲老师：戚振强1Z203033工程网络计划有关时间参数的计算一、双代号网络计划时间参数的计算双代号网络计划时间参数计算的目的在于通过计算各项工作的时间参数，确定网络计划的关键工作、关键线路和计算工期，为网络计划的优化、调整和执行提供明确的时间参数。
双代号网络计划时间参数的计算方法很多，一般常用的有按工作计算法和按节点计算法进行计算。
以下只讨论按工作计算法在图上进行计算的方法。
（一）时间参数的概念及其符号1．工作持续时间（D i—j）工作持续时间是一项工作从开始到完成的时间。
2．工期（T）工期泛指完成任务所需要的时间，一般有以下三种：（1）计算工期，根据网络计划时间参数计算出来的工期，用T c表示；（2）要求工期，任务委托人所要求的工期，用T r表示；（3）计划工期，根据要求工期和计算工期所确定的作为实施目标的工期，用T p 表示。
网络计划的计划工期T p 应按下列情况分别确定：当已规定了要求工期T r时，T p≤T r（1Z203033-1）当未规定要求工期时，可令计划工期等于计算工期，T p=T c（1Z203033-2）3．网络计划中工作的六个时间参数（1）最早开始时间（ES i一j），是指在各紧前工作全部完成后，工作i一j 有可能开始的最早时刻。
（2）最早完成时间（EF i一j），是指在各紧前工作全部完成后，工作i一j 有可能完成的最早时刻。
（3）最迟开始时间（Ls i 一j），是指在不影响整个任务按期完成的前提下，工作i—j 必须开始的最迟时刻。
（4）最迟完成时间（LF i 一j），是指在不影响整个任务按期完成的前提下，工作i一j 必须完成的最迟时刻。
（5）总时差（TF i一j），是指在不影响总工期的前提下，工作i一j 可以利用的机动时间。
（6）自由时差（FF i一j），是指在不影响其紧后工作最早开始的前提下，工作i一j 可以利用的机动时间。
按工作计算法计算网络计划中各时间参数，其计算结果应标注在箭线之上，如图1Z203033-1所示。
建设工程项目管理主讲人：戚振强1Z206020 建设工程合同的内容根据《中华人民共和国合同法》，勘察合同、设计合同、施工承包合同属于建设工程合同，工程监理合同、咨询合同等属于委托合同。
1Z206021施工承包合同的内容一、施工承包合同示范文本中华人民共和国建设部和国家工商行政管理总局于1999年12月24日颁发了修改的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF一99—0201）。
该文本适用于各类公用建筑、民用住宅、工业厂房、交通设施及线路、管道的施土和设备安装等工程。
二、施工承包合同文件1．各种施工合同示范文本一般都由以下3部分组成：（1）协议书；（2）通用条款；（3）专用条款。
2．构成施工合同文件的组成部分，除了协议书、通用条款和专用条款以外，一般还应该包括：中标通知书、投标书及其附件、有关的标准、规范及技术文件、图纸、工程量清单、工程报价单或预算书等。
3．作为施工合同文件组成部分的上述各个文件，其优先顺序是不同的，解释合同文件优先顺序的规定一般在合同通用条款内，可以根据项目的具体情况在专用条款内进行调整。
原则上应把文件签署日期在后的和内容重要的排在前面，即更加优先。
以下是合同通用条款规定的优先顺序：（1）协议书（包括补充协议）；（2）中标通知书；（3）投标书及其附件；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）有关的标准、规范及技术文件；（7）图纸；（8）工程量清单；（9）工程报价单或预算书等。
发包人在编制招标文件时，可以根据具体情况规定优先顺序。
4．各种施工合同示范文本的内容一般包括：在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF一99—0201）的词语定义与解释中，对工程师做了专门定义，明确为工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行合同的代表，其具体身份和职权由发包人和承包人在专用条款中约定。
工程师可以根据需要委派代表，行使合同中约定的部分权力和职责。
5．施工承包合同中发包方的责任与义务。
发包人的责任与义务有许多，最主要的有：（1）提供具备施工条件的施工现场和施工用地；（2）提供其他施工条件，包括将施工所需水、电、通信线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，并保证施工期间的需要，开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；（3）提供有关水文地质勘探资料和地下管线资料，提供现场测量基准点、基准线和水准点及有关资料，以书面形式交给承包人，并进行现场交验，提供图纸等其他与合同工程有关的资料；（4）办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）；（5）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作、承担有关费用；（6）组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；（7）按合同规定支付合同价款；（8）按合同规定及时向承包人提供所需指令、批准等；（9）按合同规定主持和组织工程的验收。
6．施工承包合同中承包方的责任与义务。
承包人的主要义务是：（1）根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发包人承担由此发生的费用；（2）按合同要求的质量完成施工任务；（3）按合同要求的工期完成并交付工程；（4）按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用；（5）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪声以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外；（6）负责保修期内的工程维修；（7）接受发包人、工程师或其代表的指令；（8）负责工地安全，看管进场材料、设备和未交工工程；（9）负责对分包的管理，并对分包方的行为负责；（10）按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；（11）安全施工，保证施工人员的安全和健康；（12）保持现场整洁；（13）按时参加各种检查和验收。
7．进度控制的主要条款内容。
（1）合同工期的约定工期是指发包人和承包人在协议书中约定，按照总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。
承发包双方必须在协议书中明确约定工期，包括开工日期和竣工日期。
工程竣工验收通过，实际竣工日期为承包人送交竣工验收报告的日期；工程按发包人要求修改后通过验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。
（2）进度计划承包人应按合同专用条款约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交工程师，工程师按专用条款约定的时间予以确认或提出修改意见。
工程师对进度计划予以确认或者提出修改意见，并不免除承包人对施工组织设计和工程进度计划本身的缺陷应承担的责任。
（3）工程师对进度计划的检查和监督开工后，承包人必须按照工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查和监督。
检查和监督的依据一般是双方已经确认的月度进度计划。
工程实际进度与经过确认的进度计划不符时，承包人应按照工程师的要求提出改进措施，经过工程师确认后执行。
但是，对于因承包人自身的原因导致实际进度与计划进度不符时，所有的后果都应由承包人自行承担，承包人无权就改进措施追加合同价款，工程师也不对改进措施的效果负责。
（4）暂停施工1）工程师要求的暂停施工工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。
承包人应当按照工程师的要求停止施工，并妥善保护已完工程。
因为发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。
因工程师不及时作出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任。
2）因发包人违约导致承包人主动暂停施工当发包人出现某些违约情况时，承包人可以暂停施工，这时发包人应当承担相应的违约责任。
3）意外事件导致的暂停施工在施工过程中出现一些意外情况，如果需要承包人暂停施工的，承包人应该暂停施工，此时工期是否给予顺延，应视风险责任应由谁承担而确定。
（5）竣工验收1）承包人提交竣工验收报告当工程按合同要求全部完成后，具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收的有关规定，向发包人提供完整的竣工资料和竣工验收报告。
2）发包人组织验收发包人收到竣工验收报告后28天内组织验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见，承包人应当按要求进行修改，并承担因自身原因造成修改的费用，中间交工工程的范围和竣工时间，由双方在专用条款内约定。
发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或者在组织验收后14天内不提出修改意见，则视为竣工验收报告已经被认可。
发包人在收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，从第29天起承担工程保管及一切意外责任。
8．质量控制的主要条款内容。
在施工过程中，承包人要随时接受工程师对材料、设备、中间部位、隐蔽工程和竣工工程等质量的检查、验收与监督。
（1）工程质量标准工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。
双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需要的费用以及因此造成的损失，由责任方承担。
（2）检查和返工承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。
工程师的检查检验不应影响施工的正常进行。
如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。
除此之外，影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。
（3）隐蔽工程和中间验收工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。
承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人方可进行隐蔽和继续施工。
验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。
（4）重新检验无论工程师是否进行验收，当其提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。
检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。
检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。
（5）工程试车双方约定需要试车的，应当组织试车。
试车有单机无负荷试车、联动无负荷试车和投料试车。
1）单机无负荷试车设备安装工程具备单机无负荷试车条件，由承包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知工程师。
2）联动无负荷试车设备安装工程具备联动无负荷试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。
3）投料试车投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责。
（6）竣工验收工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。
发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。
（7）质量保修承包人应按照法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，以及合同中有关质量保修要求，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。
承包人应在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书，作为合同附件，主要内容包括工程质量保修范围和内容、质量保修期、质量保修责任和质量保修金的支付方法等。
（8）材料设备供应1）发包人供应的材料设备发包人应按合同约定提供材料设备，并向承包人提供产品合格证明，对其质量负责。
发包人在所供材料设备到货前24小时以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。
发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，发包人支付相应保管费用。
因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。
发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担。
2）承包人采购材料设备承包人负责采购材料设备的，应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。
承包人供应的材料设备使用前，承包人应按照工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。
根据工程需要，承包人需要使用代用材料时应经工程师认可后才能使用。
9．费用控制的主要条款内容。
（1）施工合同价款（2）工程预付款（3）工程进度款工程量的确认，包括对承包人已完工程量进行计量、核实与确认，是发包人支付工程款的前提。
（4）变更价款的确定承包人在工程变更确定后14天内提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。
（5）竣工结算工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容进行竣工结算。
