小区交房活动策划合同范本

交房活动合同范本本合同由以下双方于签署日期签署，旨在规定交房活动的细节和责任分配。

一、背景与目的1.1 甲方：（以下简称“甲方”）地址：联系人：联系电话：1.2 乙方：（以下简称“乙方”）地址：联系人：联系电话：1.3 甲方拥有一处物业，计划进行交房活动，邀请乙方参与并提供相关服务。

二、活动内容2.1 交房时间和地点交房活动将于[交房时间]在[交房地点]进行。

2.2 活动流程乙方自愿为甲方提供以下服务： - 活动策划与设计 - 道具与装饰品提供 - 音响与灯光设备搭建 - 舞台表演安排 - 活动现场安全管理 - 嘉宾接待与服务 - 清洁与卫生管理2.3 服务责任与义务2.3.1 甲方责任与义务： - 提供准确的活动信息和需求 - 合理支付乙方服务费用 - 为乙方提供必要的活动支持2.3.2 乙方责任与义务： - 按时并准确地执行活动策划与设计 - 提供交房活动所需要的道具、装饰品、音响、灯光设备等 - 安排合适的舞台表演和嘉宾接待服务 - 确保交房现场的安全与秩序 - 清洁现场并维护卫生2.4 付款方式2.4.1 甲方应根据本合同约定支付乙方服务费用。

2.4.2 甲方支付方式：（例如：银行转账、现金支付）2.4.3 付款时间和方式由甲方和乙方双方协商确定。

2.5 保密条款双方同意对本合同内容及活动策划过程中涉及的商业秘密和机密信息保密，并在活动结束后继续保持秘密。

三、违约责任3.1 如果乙方未能按时提供约定的服务，乙方应就甲方已支付的费用退还甲方合理的部分或全部金额。

3.2 如果甲方未能按时支付约定的费用，甲方将承担违约责任，并按协议约定支付逾期费用。

四、争议解决4.1 本合同的解释、履行、变更、补充和合同终止，以及与本合同有关的争议解决，应根据中华人民共和国的法律进行。

4.2 如果因本合同发生争议，双方应首先尽力通过友好协商解决。

协商不成的情况下，任何一方均可向合同履行地的人民法院提起诉讼。

五、其他条款5.1 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份。

小区交房活动合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了小区交房活动的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！标题：小区交房活动合同模板甲方：_______（开发商名称）乙方：_______（业主委员会名称）鉴于甲方已完成小区建设，并将房屋交付给乙方，为保证交房活动的顺利进行，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，特订立本合同，以共同遵守。

一、交房时间1. 甲方承诺于____年____月____日前将房屋交付给乙方。

2. 乙方应按照甲方提供的交房时间表，分批次、有序地办理交房手续。

二、交房地点1. 甲方应在本小区物业服务中心设置交房柜台，办理交房相关手续。

2. 乙方应在指定时间内携带相关证件到物业服务中心办理交房手续。

三、交房内容1. 甲方应向乙方交付符合国家质量标准、规划用途为住宅的房屋，并保证房屋及相关设施设备的功能正常。

2. 甲方应提供房屋产权证书、住宅质量保证书、住宅使用说明书等有关文件。

四、费用结算1. 乙方应按照合同约定和我国相关法律法规的规定，支付房屋购买价款、物业服务费、公共维修基金等费用。

2. 甲方应向乙方开具合法有效的发票。

五、违约责任1. 甲方未按约定时间交付房屋的，应按照合同约定向乙方支付违约金。

2. 乙方未按约定时间办理交房手续的，应按照合同约定向甲方支付违约金。

六、争议解决1. 本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。

2. 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________签订日期：____年____月____日请您根据实际情况对本合同内容进行修改和完善，以确保合同的合法性、合规性和实用性。

在修改过程中，请注意保持合同的结构和语言风格的一致性。

交房活动合同范本甲方（开发商）：________________________乙方（购房者）：_______________________鉴于甲方为房地产开发商，乙方为购房者，双方就甲方开发的位于_____________________（地址）的房产进行交易，现就交房活动达成如下合同条款：1. 交房时间：甲方应于______年____月____日之前完成房屋交付。

2. 交房标准：甲方交付的房屋应符合以下标准：- 房屋结构、质量符合国家相关建筑标准及合同约定。

- 房屋内部设施、装修符合合同约定。

- 房屋相关配套设施（如电梯、消防、水电等）已安装并可正常使用。

3. 交房流程：- 甲方应提前____天通知乙方交房时间。

- 乙方应在约定时间到达交房地点，由甲方带领进行房屋验收。

- 乙方验收合格后，双方签署交房确认书。

4. 交房费用：- 甲方负责交房时产生的相关费用。

- 乙方在交房时需支付的税费、物业费等由乙方承担。

5. 违约责任：- 如甲方未能按时交房，每逾期一天，甲方需向乙方支付总房款的万分之五作为违约金。

- 如乙方未能按时接收房屋，每逾期一天，乙方需向甲方支付总房款的万分之五作为违约金。

6. 其他约定：- 甲方应保证交房时房屋无任何权利纠纷。

- 乙方在交房前有权对房屋进行实地考察。

7. 争议解决：- 本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

8. 合同生效：- 本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：________________________乙方（签字）：_______________________日期：______年____月____日（注：本合同范本仅供参考，具体条款应根据实际情况调整，并建议由专业法律人士审核。

）。

新房交付策划书模板3篇篇一新房交付策划书模板一、活动主题“欢迎回家”二、活动目的1. 为业主提供便捷的交房服务，确保交房过程的顺利进行。

2. 展示小区的品质和物业服务，增强业主对开发商和物业公司的信心。

3. 促进业主之间的交流和沟通，营造和谐的社区氛围。

三、活动时间和地点1. 时间：[具体时间]2. 地点：小区物业服务中心四、活动内容及流程1. 交房手续办理在物业服务中心设置交房手续办理区，安排工作人员为业主办理交房手续，包括核验资料、签订协议、缴纳费用等。

为业主提供交房手续办理的详细流程和所需资料清单，确保手续办理的顺利进行。

2. 房屋验收安排专业的房屋验收工程师陪同业主进行房屋验收，确保房屋质量符合相关标准。

为业主提供房屋验收的详细报告，包括房屋的各项设施和装修情况，让业主对房屋质量有更全面的了解。

3. 礼品赠送为业主准备一份精美的交房礼品，表达对业主的欢迎和祝福。

礼品可以根据小区的特点和业主的需求进行定制，如小区纪念品、家居用品等。

4. 社区活动在小区内设置活动区域，为业主提供丰富多彩的社区活动，如文艺表演、儿童游戏、美食品尝等。

活动可以邀请专业的团队进行组织和表演，增加活动的趣味性和互动性。

5. 物业服务介绍在活动现场设置物业服务展示区，为业主介绍小区的物业服务内容和标准。

安排物业服务人员现场解答业主的疑问，增进业主对物业服务的了解和信任。

五、活动宣传1. 在小区内张贴活动海报和横幅，宣传活动时间、地点和内容。

2. 发送活动邀请函给业主，提醒业主参加活动。

3. 在开发商和物业公司的官方网站、公众号等平台发布活动信息，扩大活动的影响力。

六、活动预算1. 活动布置费用：[X]元2. 礼品费用：[X]元3. 活动道具和设备租赁费用：[X]元4. 工作人员酬金：[X]元5. 其他费用：[X]元七、活动评估2. 根据评估结果，对活动进行改进和完善，为下次活动提供经验和参考。

3. 对活动的宣传效果进行评估，分析宣传渠道的有效性和覆盖面，为今后的宣传工作提供参考。

小区交房活动合同范本甲方（开发商）：公司名称：[公司名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司地址]联系电话：[联系电话]乙方（业主）：姓名：[业主姓名]身份证号码：[身份证号码]地址：[地址]联系电话：[联系电话]鉴于甲方开发的[小区名称]小区即将交房，为确保交房活动的顺利进行，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就交房活动的相关事宜达成如下协议：一、交房时间和地点1. 交房时间：[具体日期]2. 交房地点：[小区地址]二、交房标准1. 房屋交付时，应当符合国家和地方政府规定的验收标准。

（1）房屋主体结构完整；（2）房屋内、外墙面平整，无裂缝、空鼓等质量问题；（3）地面、天花板平整，无裂缝、空鼓等质量问题；（4）门窗安装牢固，开启灵活，无破损、变形等质量问题；（5）电气、给排水、供暖等设备安装齐全，使用正常；（6）其他应当具备的条件。

三、交房手续1. 乙方应当在交房时间前，携带本人身份证、购房合同等相关资料到交房现场办理交房手续。

2. 乙方应当按照甲方的要求，缴纳相关费用，包括但不限于物业管理费、维修基金等。

（1）《住宅质量保证书》；（2）《住宅使用说明书》；（3）其他应当提供的资料。

四、房屋验收1. 乙方应当在交房时对房屋进行验收，如有质量问题，应当及时提出书面异议。

2. 甲方应当在接到乙方书面异议后，及时进行处理，并将处理结果告知乙方。

3. 乙方验收合格后，应当签署《房屋交接确认书》。

五、违约责任1. 如甲方未按照合同约定的时间、地点、标准交付房屋，应当按照合同约定承担违约责任。

2. 如乙方未按照合同约定的时间、地点、方式办理交房手续，应当按照合同约定承担违约责任。

3. 如双方在履行合同过程中发生争议，应当通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他条款1. 本合同未尽事宜，双方可以另行签订补充协议。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

合同编号：_______甲方（开发商）：_______乙方（业主）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方新建小区房屋交付事宜，达成如下合同：第一条项目概况1.1 项目名称：_______1.2 项目地点：_______1.3 甲方开发并建设的上述项目，已按照相关法律法规的要求办理了各项审批手续，并取得了房屋预售许可证。

第二条房屋交付2.1 甲方应按照合同约定的时间、数量、质量、标准将房屋交付给乙方。

2.2 甲方应在交付房屋时，向乙方提供完整的房屋资料，包括：《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》、《房屋所有权证》等。

2.3 甲方应在交付房屋时，向乙方支付合同约定的物业管理费、公共维修基金等。

第三条交付时间3.1 甲方应按照合同约定的交付时间交付房屋，如因特殊情况需延迟交付的，甲方应提前通知乙方，并承担相应的违约责任。

3.2 乙方应按照合同约定的时间接收房屋，如乙方未按约定时间接收房屋的，甲方有权提前交付房屋，且不承担任何违约责任。

第四条交付标准4.1 甲方交付的房屋应符合国家关于住宅建设的强制性标准，及合同约定的质量要求。

4.2 甲方交付的房屋的面积应符合国家关于住宅面积计算的有关规定，及合同约定的面积。

4.3 甲方交付的房屋的设施、设备应符合合同约定的品牌、型号、规格等。

第五条违约责任5.1 甲方未按照合同约定的时间、数量、质量、标准交付房屋的，应承担相应的违约责任。

5.2 乙方未按照合同约定的时间接收房屋的，应承担相应的违约责任。

5.3 甲乙双方未按照合同约定的方式履行合同的，应承担相应的违约责任。

第六条争议解决6.1 甲乙双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

6.2 甲乙双方在履行合同过程中发生的其他争议，按照我国法律、法规的规定处理。

交房仪式活动合同甲方（委托方）：姓名：__________________联系方式：__________________地址：__________________乙方（受托方）：公司名称：__________________法定代表人：__________________联系方式：__________________地址：__________________一、活动概述。

1. 甲方委托乙方策划并执行交房仪式活动。

这个交房仪式呀，那可是对业主们超级重要的时刻呢，就像是一场盛大的欢迎派对，欢迎业主们来到他们的新家。

2. 活动时间：定在______年______月______日，这个时间可是经过双方慎重考虑的哦，要选一个大家都方便，天气也还不错的好日子呢。

3. 活动地点：在咱们美丽的______小区（具体地址），那里的环境可好了，绿树成荫，特别适合举办这样一个欢乐的活动。

二、活动内容。

1. 活动主题。

乙方要想出一个超酷超温馨的活动主题，像“欢迎回家，幸福起航”之类的，能让业主们一看到就觉得心里暖暖的，充满归属感。

2. 场地布置。

- 乙方要把交房现场布置得美美的。

从一进入小区开始，就要有那种喜庆的氛围，比如彩色的气球拱门，就像童话世界里的入口一样。

- 在交房办理处，要有漂亮的桌布、鲜花装饰，还要有指示牌，清楚地告诉业主们每一个流程该去哪里，就像贴心的小管家一样。

- 小区里可以设置一些拍照打卡点，比如用鲜花和绿叶搭成的背景墙，上面写着“新的开始”之类的话，业主们可以在这里拍照留念，记录下这个美好的时刻。

3. 活动流程。

- 上午的时候，可以安排一个简单的开场仪式，有主持人热情地欢迎业主们的到来，说一些温暖的话语，像“亲爱的业主们，今天是你们的大日子，欢迎你们来到这个充满爱的新家园”。

- 然后就是交房手续的办理啦，乙方要安排工作人员有序地引导业主们办理各项手续，工作人员要态度超好，有问必答，就像对待自己的家人一样。

交房活动策划合同范文合同编号：_______________________签订地点：_______________________签订日期：_______________________甲方：_______________________乙方：_______________________甲方地址：_______________________乙方地址：_______________________甲方联系人：_______________________乙方联系人：_______________________甲方联系电话：_______________________乙方联系电话：_______________________为了明确交房活动的策划与执行事宜，确保双方权益，甲乙双方经友好协商，就相关事项达成一致，特签订本合同。

第一条合同目的与背景a. 甲乙双方基于甲方的交房计划，约定乙方为甲方提供交房活动的策划与执行服务。

① 甲方为房地产开发公司，计划在特定时间内完成多个项目的交房工作。

② 乙方是一家专业从事活动策划与执行的公司，具备丰富的交房活动策划经验。

③ 双方同意由乙方负责活动的策划、组织、执行及后续反馈工作。

④ 通过双方的共同合作，确保交房活动能够顺利进行，提升业主的满意度与品牌形象。

b. 本合同的目的在于明确双方在交房活动中的职责、义务、活动预算等事项。

① 甲方负责提供交房所需的场地及相关设施。

② 乙方负责策划并确保活动的顺利进行，包含场地布置、人员协调等事项。

③ 双方应明确活动预算及支付条款，确保活动费用的合理控制。

④ 本合同在签署后生效，所有活动策划内容应根据合同执行。

c. 双方本着诚信合作的原则，共同完成交房活动策划及执行任务。

① 甲方保证提供必要的支持和配合，以便乙方能够顺利完成工作。

② 乙方应在策划过程中与甲方保持充分沟通，确保活动安排符合甲方需求。

③ 双方应及时解决合作过程中出现的任何问题，避免对活动执行产生影响。

小区交房活动合同范本甲方（开发商）：_____________地址：_____________法定代表人：_____________联系电话：_____________乙方（业主）：_____________地址：_____________身份证号码/护照号码：_____________联系电话：_____________鉴于甲方为小区的开发商，乙方为小区的业主，甲乙双方就小区交房活动达成如下合同，以资共同遵守：第一条交房活动的定义交房活动是指甲方按照合同约定的条件和时间，将小区房屋交付给乙方使用的过程。

第二条交房条件1. 甲方保证交付的房屋符合国家及地方的建筑规范和标准，并通过相关政府部门的验收合格。

2. 甲方应确保房屋具备交付使用的基本条件，包括但不限于水、电、气等基础设施的接通。

第三条交房时间甲方应于_______年_______月_______日前完成房屋的交付工作。

第四条交房程序1. 甲方应提前_______日通知乙方交房的具体时间、地点及相关事宜。

2. 乙方应在接到通知后，按照甲方指定的时间和地点，携带相关证件和资料，参加交房活动。

3. 甲方在交房时应向乙方提供房屋交接单、房屋质量保证书等相关文件。

第五条交房验收1. 乙方有权对房屋进行现场验收，如发现房屋存在质量问题，乙方有权要求甲方进行整改。

2. 甲方应在乙方提出整改要求后的合理期限内完成整改，并通知乙方重新验收。

第六条违约责任1. 如甲方未能在约定时间内完成房屋交付，应向乙方支付违约金，违约金的计算方式为：每逾期一日，按房屋总价款的_______‰计算。

2. 如乙方未能在约定时间内参加交房活动，视为乙方放弃验收权利，甲方不承担逾期交付的责任。

第七条争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第八条其他约定1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

交房活动合同范本甲方（卖方）：公司名称：[公司名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司地址]联系电话：[联系电话]乙方（买方）：姓名：[买方姓名]地址：[买方地址]联系电话：[联系电话]鉴于甲方将于[具体日期]交付房屋给乙方，双方经友好协商，就交房活动相关事宜达成如下合同：一、交房日期和时间1. 甲方将于[具体日期]将房屋交付给乙方。

2. 具体交房时间为[具体时间]，乙方应在该时间前到达交房地点。

二、交房地点1. 交房地点为[房屋地址]。

2. 乙方应前往该地址接收房屋。

三、房屋交付标准1. 甲方将按照国家和地方相关规定以及合同约定的标准交付房屋。

2. 房屋交付时应具备正常使用的条件，包括但不限于通水、通电、通气等。

四、交房手续1. 乙方应在交房时携带相关证件，如身份证、购房合同等。

2. 甲方将向乙方提供房屋交付清单，乙方应核对清单上的物品和数量，并签字确认。

3. 乙方如对房屋有任何问题或异议，应在交房时提出，甲方将及时解决。

4. 乙方签署交房确认书后，视为甲方已完成房屋交付义务。

五、费用支付（1）房屋尾款；（2）物业管理费（如有）；（3）其他相关费用（如有）。

六、违约责任1. 如甲方未能按时交付房屋，应按照合同约定承担违约责任。

2. 如乙方未能按时支付费用或未按约定时间接收房屋，应按照合同约定承担违约责任。

七、争议解决1. 本合同的解释和执行均适用[法律法规]。

2. 如双方在本合同的履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（卖方）：______________________ 乙方（买方）：______________________法定代表人（或授权代表）：___________ 法定代表人（或授权代表）：___________ 签订日期：______________________。