高低压配电设备及安装施工合同

电气安装合同范本5、安全文明施工。

（二）合同价款。

本合同价款为人民币：元每平方米（以建筑面积结算）属总价包干。

该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险、风险、安全措施费等各项费用。

五、工期要求：在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、柜、箱、盒及铁件同步安装到位；装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。

六、质量标准：按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范、JGJ59—99安保体系和当地主管部门的其他要求，作为本工程质量验收标准。

七、质量验收程序：1、对安装工作的正确性与符合性检验，由乙方自检合格后报甲方及监理复验。

2、施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的电阻测试等检验项目，均应在乙方自检合格后报甲方复检验收，再由甲方报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。

其质量标准应与甲方与业主所签订的工程总包合同中约定的质量要求相一致。

3、乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所有整改意见，并在甲方限定的时间内整改至符合要求，乙方拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚。

4、乙方对现场所有已完施工成品负有保护的义务，凡因乙方施工安排不善，在结构已完施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的（暗管敷设的砖墙面刨槽及设计变更除外），均由乙方自费修补恢复原状，造成甲方其他损失的，另行赔偿。

八、质量保修责任：乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的年内负有保修义务，凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有维修工作，均由乙方限时无偿修复。

如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理，甲方可另派专业人员维修，所有费用从乙方预留的保修金中扣除。

九、本工程施工中，甲方除向乙方材料外，其余操作工、器具均由乙方自备。

十、本合同第四（二）条关于乙方的承包工费中已包括甲方给乙方的劳动保护及安全措施包干费，施工中发生的安全事故处理费用，全由乙方承担。

电气设备安装工程施工合同5篇篇1甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本电气设备安装工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程内容：本工程包括电气设备的采购、运输、安装、调试及试运行等。

具体详见附件一：工程内容及要求。

二、工程期限1. 工程开工日期：____年__月__日。

2. 工程竣工日期：____年__月__日。

三、工程价款及支付方式1. 工程价款：大写__________元，小写￥______元。

具体支付方式和时间如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价的____%作为预付款；（2）设备到货并经甲方验收合格后，甲方支付乙方工程总价的____%；（3）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余的____%工程款；（4）质量保证金为工程款的____%，自工程验收合格之日起满一年后无质量问题一次性付清。

2. 乙方在收取工程款时，应向甲方提供合法有效的发票。

四、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照国家有关电气安装工程的质量标准和规范进行施工，确保工程质量达到优良标准。

2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。

甲方应在收到通知后的___日内组织验收。

验收合格，双方签署验收合格证书；验收不合格，乙方应负责整改并承担由此造成的损失。

3. 因乙方施工质量问题导致的返工、整改等费用，由乙方承担。

五、工程保修及售后服务1. 工程保修期限：工程竣工验收合格之日起____年。

保修期内因工程质量问题造成的损失，由乙方承担。

2. 保修期满后，乙方应按甲方要求提供售后服务和技术支持。

售后服务内容包括但不限于设备的维修、更换等。

具体费用由双方另行协商确定。

高低压配电工程合同范本甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方高低压配电工程项目的施工事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程内容1.1 工程名称：________高低压配电工程项目1.2 工程地点：________1.3 工程规模：________1.4 工程性质：新建/改建/扩建1.5 工程内容：主要包括高低压配电柜、变压器、电缆敷设、母线槽安装、接地系统、保护装置等设备供应、安装、调试及验收等。

二、合同金额2.1 本工程合同总金额为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。

2.2 合同金额包括：设备供应、安装、调试、验收等全部费用，以及乙方为完成本工程所需的人工、材料、设备、交通、住宿等费用。

三、合同工期3.1 合同约定的工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。

3.2 乙方应按照约定的工期完成本工程的施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担因此产生的违约责任。

四、质量标准4.1 乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求，保证工程质量。

4.2 工程验收合格后，乙方应提供完整的工程技术资料和质保书。

4.3 工程质量保修期为____年，自工程验收合格之日起计算。

五、合同的履行5.1 甲方应按照合同约定的时间和金额支付乙方工程款项。

5.2 乙方应按照合同约定的时间和质量要求完成本工程的施工。

5.3 甲方应提供乙方施工所需的现场条件，包括但不限于施工场地、临时设施、施工用水电等。

5.4 乙方应按照合同约定的工程内容和质量标准，完成本工程的施工。

六、违约责任6.1 乙方未按照约定的时间和质量要求完成本工程的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总金额的____%。

6.2 甲方未按照约定时间支付乙方工程款项的，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____%。

七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

高低压配电工程施工合同甲方：XXX公司乙方：YYY公司签订日期：XXXX年XX月XX日为了明确双方在高低压配电工程施工方面的权利和义务，甲方与乙方在平等自愿的基础上达成如下协议：一、协议或者合同的目的和背景甲方为了完成某项目的高低压配电工程施工，特邀请乙方承担该项目的施工任务。

二、具体的条款和条件1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸和要求，按时按质完成高低压配电工程施工。

2. 施工期限为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，如有延期情况，需提前与甲方商议并获得书面允许。

3. 施工过程中如发现任何质量问题，乙方应即将停工整改，直至问题得到解决。

三、保密事项双方应对在合作过程中获取的商业秘密和技术资料进行保密，未经对方书面允许不得泄露。

四、不可抗力因素的处理若因不可抗力因素导致工程施工无法继续，双方可以商议解决，延期期限由双方商定。

五、协议终止的条件1. 双方经商议一致允许解除合同。

2. 任何一方严重违反合同条款，经书面通知后仍未改正。

六、违约和争议解决方式如一方违反合同规定，应承担相应违约责任。

如发生争议，双方应友好商议解决；商议不成的，提交XXX仲裁委员会仲裁。

七、其他附加条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日终止。

甲方（盖章）：XXX公司乙方（盖章）：YYY公司签订人：（甲方）_____________ （乙方）_____________以上为高低压配电工程施工合同内容，双方应严格按照合同执行，确保工程施工顺利进行。

配电室设备安装工程施工合同样本本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 工程1.4 设备1.5 施工第二条合同范围与内容2.1 工程内容2.2 设备供应2.3 施工范围第三条合同价格与支付3.1 合同价格3.2 支付方式3.3 进度付款3.4 竣工付款3.5 支付条件第四条施工期限4.1 工程开工4.2 工程竣工4.3 延期及违约责任第五条工程质量与标准5.1 工程质量5.2 质量检验5.3 质量异议及处理第六条设备安装与调试6.1 设备安装6.2 设备调试6.3 试运行第七条技术支持与培训7.1 技术支持7.2 培训内容7.3 培训时间与地点第八条合同的变更与解除8.1 合同变更8.2 合同解除第九条违约责任与赔偿9.1 违约行为9.2 违约责任9.3 赔偿方式第十条争议解决10.1 争议解决方式10.2 诉讼管辖第十一条合同的生效、终止与解除11.1 合同生效11.2 合同终止11.3 合同解除第十二条保密条款12.1 保密内容12.2 保密期限12.3 违约责任第十三条不可抗力13.1 不可抗力事件13.2 不可抗力后果13.3 不可抗力处理第十四条其他条款14.1 合同的转让14.2 合同的附件14.3 合同的修改与补充14.4 合同解除后的处理14.5 法律法规规定的其他事项第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 发包方发包方是指按照本合同规定，负责组织、实施和管理配电室设备安装工程的一方，即甲方。

1.2 承包方承包方是指按照本合同规定，负责完成配电室设备安装工程施工的一方，即乙方。

1.3 工程工程是指按照本合同规定，乙方负责实施的配电室设备安装工程，包括设备供应、安装、调试及试运行等。

1.4 设备设备是指本工程所需的全部设备，包括配电室设备、配件、工具及必要的辅助设备。

1.5 施工施工是指乙方根据本合同规定，按照工程设计要求、技术规范和施工标准，进行设备安装、调试及试运行等工作。

配电室设备安装工程施工合同范本合同编号：__________合同各方：甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方为实施配电室设备安装工程，乙方具备相关资质及经验，自愿签订本合同，共同遵照执行。

第一条工程概况1.1 工程名称：__________配电室设备安装工程1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：__________第二条合同价格2.1 本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

2.2 乙方报价应包含：设备安装、调试、培训、售后服务等全部费用。

2.3 合同价款支付方式：（1）本合同签订后五个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的30%；（2）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的60%；（3）剩余10%作为质保金，质保期（自工程验收合格之日起）满无质量问题后支付。

第三条工程质量3.1 乙方应按照国家标准、行业标准和设计要求施工，确保工程质量。

3.2 工程验收标准：__________3.3 验收方式：__________第四条工期4.1 合同约定的工期为：__________。

4.2 乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。

第五条技术支持和售后服务5.1 乙方应提供完整的技术资料和操作培训。

5.2 乙方自工程验收合格之日起提供__________年的质保期。

5.3 质保期内，乙方负责设备的维修、更换等售后服务。

第六条保密条款6.1 双方在合同执行过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密。

6.2 保密期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。

第七条违约责任7.1 双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。

7.2 如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

第八条争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

8.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

有限公司10KV配电工程承包合同合同签定日期：2012年月日有限公司10KV配电及户表工程承包合同发包方：有限公司（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）甲方有限公司，申请居民户表，10KV配电及户表工程的安装及调试均委托乙方办理并实施。

依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律法规的有关规定，为明确双方的权利、义务和经济责任，结合本工程的实际情况，经双方友好协商，签订如下合同。

一、工程名称：有限公司10KV配电工程二、工程范围内容：1、安装；2、安装；3、采购高低压设备，并尽量进行设计优化，负责安装、试验、调试送电；4、按设计院设计方案进行施工。

三、工程承包方式、工程费用及付款方式：1、工程承包方式：工程施工安装及调试、除高低压配电柜和变压器外的其他材料采购均由乙方负责完成。

2、工程费用: 采用总价包干，造价为万元（不含设计费）（大写：）3、付款方式：采用银行支票转帐或现金支付4、付款进度：合同签订后，甲方支付万元，设备到场后支付万元验收合格送电前支付工程款万元；送电后30个工作日内付清全部工程款。

5、收款信息：收款单位：开户行：账号：四、工程开工、竣工时间：在甲方支付预付工程款后，乙方开始进行相关材料订购。

甲方所购设备到位、土建工程完毕且具备现场施工条件后开始进场施工，整个工程工期为天，从乙方进场施工之日起计算工期。

但对以下原因造成竣工日期推迟,经甲方代表确认，工期相应顺延。

1、工程量变化和设计变更；2、一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；3、不可抗力；4、甲方自身原因五、工程验收：乙方确保工程按国家及电力行业电气验收规范通过供电部门验收合格送电并进行户表移交。

六、双方责任及义务1、甲方责任：1）、负责向乙方按合同规定提供工程款，并确保工程款及时到位。

2）、负责本供电工程所涉及的一切土建工程施工，并确保按图按期完工。

3）、负责办理土地征用、青苗树木赔偿、房屋拆迁、清除地面、架空和地下障碍等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；4）、向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确；5）负责现场安保工作，确保乙方施工人员现场施工不受干扰；6）、协调处理与本工程相关的其它问题。

配电室设备安装工程施工合同
甲方(委托方)信息
委托方：[甲方名称]
地址：[甲方地址]
联系人：[甲方联系人]
联系电话：[甲方联系电话]
乙方(承包方)信息
承包方：[乙方名称]
地址：[乙方地址]
联系人：[乙方联系人]
联系电话：[乙方联系电话]
工程概况
本项目的工程名称为[工程名称]，位于[工程地址]。

工程内容
本工程主要涉及配电室设备的安装工作，具体工程内容如下：
1.安装主开关；
2.安装柜式变压器；
3.安装配电盘；
4.安装接地装置；
5.安装电缆托架。

工期
工程开始日期为[开始日期]，工程结束日期为[结束日期]。

工期为工期天。

工程费用及结算方式
本工程总费用为[总费用]元，按照以下方式结算：
1.按照施工进度，每[结算周期]天结算一次；
2.结算金额为工程进度完成比例乘以总工程款；
3.工程款支付方式为[支付方式]。

质保期
工程竣工并验收合格后，乙方应对本工程质量承诺质保期为质保期个月。

违约责任
1.甲方违反合同规定未按时支付工程款的，应支付迟延支付金；
2.乙方违反合同规定未按时完成工程的，应承担违约责任；
3.如因本合同履行发生争议，双方应协商解决，协商不成的，任何一方有权向有权管辖的人民法院提起诉讼。

本合同一式[合同份数]份，甲、乙双方各持[份数]份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：_______________
签订日期：_______________。

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX高低压配电系统施工服务2024协议草案一本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及地址1.2 乙方名称及地址1.3 合同术语定义第二条服务范围及内容2.1 乙方提供的服务2.2 服务地点和时间2.3 乙方施工人员及资质第三条工程质量及标准3.1 施工质量要求3.2 验收标准及程序3.3 质量保证期第四条合同价格及支付方式4.1 合同总价4.2 支付时间表4.3 价格调整条件第五条工期及进度5.1 施工期限5.2 施工进度计划5.3 延期及违约责任第六条材料供应及保管6.1 乙方提供材料的责任6.2 甲方提供材料的责任6.3 材料验收及保管第七条安全及环保7.1 乙方施工安全责任7.2 安全事故处理7.3 环保要求及措施第八条技术支持及服务8.1 技术咨询及支持8.2 技术培训8.3 售后服务第九条合同的变更与解除9.1 合同变更条件9.2 合同解除条件9.3 变更及解除的程序第十条违约责任及赔偿10.1 违约责任10.2 赔偿金额计算10.3 违约金支付第十一条争议解决11.1 争议解决方式11.2 诉讼管辖法院11.3 仲裁委员会第十二条合同的生效、终止和解除12.1 合同生效条件12.2 合同终止条件12.3 合同解除条件第十三条其他约定13.1 保密条款13.2 知识产权保护13.3 不可抗力第十四条附则14.1 合同附件14.2 合同修改记录14.3 合同解除或终止后的权利义务处理第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及地址甲方全称：（甲方营业执照注册号：），地址：（甲方注册地址）。

1.2 乙方名称及地址乙方全称：（乙方营业执照注册号：），地址：（乙方注册地址）。

1.3 合同术语定义1.3.2 施工服务：指乙方按照本合同约定，为甲方提供的包括但不限于配电系统的设计、安装、调试、验收等全过程服务。

配电安装承包合同5篇篇1配电安装承包合同一、甲方：______________（单位名称），法定代表人：______________，注册地址：______________，联系电话：______________。

乙方：______________（单位名称），法定代表人：______________，注册地址：______________，联系电话：______________。

鉴于甲方对其建设项目需要进行配电安装工程，乙方具有从事配电安装工程的资质和能力，双方经友好协商，就配电安装承包事宜达成如下合同：二、工程名称及地点：______________。

三、工程内容：本次工程包括但不限于：电缆布线、配电盘的安装、接线、调试等工作。

具体工程范围详见附件一。

四、工程总造价：本次工程的总造价为______________（大写：______________）元整。

五、工程工期：工程工期为______________自合同签订之日起计算，双方应在规定工期内完成工程。

六、工程款支付：工程款按照施工进度支付，支付方式为______________。

七、质量要求：双方应保证工程的安全性、可靠性和质量，并承担相应的工程保修责任。

八、违约责任：任何一方未按照协议履行义务将承担相应的违约责任。

九、争议解决：因本合同引起的一切争议应友好协商解决，协商不成可向有关部门申请调解、仲裁。

十、签订地点和日期：本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，合同自双方盖章之日起生效。

甲方（盖章）：______________ 日期：______________乙方（盖章）：______________ 日期：______________附件一：工程范围详细说明1. 电缆布线：根据设计要求进行电缆的铺设，包括线缆材质、规格、敷设方式等。

2. 配电盘安装：根据现场要求安装配电盘，并做好接线工作。

3. 调试：在安装完成后进行系统的调试，确保设备运行正常。

10kv的变配电工程施工合同乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就10kV变配电工程施工事宜达成如下协议：一、工程内容及范围1.1 工程名称：10kV变配电工程。

1.2 工程地点：____________________。

1.3 工程范围：包括但不限于10kV变压器、高压开关柜、低压开关柜、电缆桥架、接地系统等设备的安装、调试及验收工作。

二、工程质量标准及要求2.1 乙方应按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合设计要求和甲方的要求。

2.2 乙方应对施工过程中的质量问题负责，如发现质量问题应及时整改，确保工程质量达到验收标准。

三、工期及进度安排3.1 本工程自合同签订之日起计算，工期为____天。

3.2 乙方应根据甲方的要求，制定详细的施工进度计划，并按时完成各个阶段的施工任务。

四、工程造价及支付方式4.1 本工程总造价为人民币____元整（大写：____________________元整）。

4.2 甲方应在合同签订后____天内支付乙方预付款，预付款金额为总造价的____%。

4.3 甲方应在乙方完成各阶段施工任务并经甲方验收合格后，按照约定的比例支付相应的工程款。

五、安全生产及环保要求5.1 乙方应严格遵守国家有关安全生产和环保的法律法规，加强施工现场的安全管理，确保施工过程的安全和环境保护。

5.2 乙方应对施工过程中发生的安全事故负责，并承担相应的法律责任。

六、违约责任6.1 若乙方未按照合同约定的时间、质量完成施工任务，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付违约金。

违约金的数额为总造价的____%。

6.2 若甲方未按照合同约定的时间支付工程款，乙方有权要求甲方承担违约责任，并支付违约金。

违约金的数额为应付款项的____%。

七、争议解决7.1 本合同在履行过程中，如发生争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

配电室设备安装工程施工合同范本配电室设备安装工程施工合同范本一、甲方与乙方甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]二、合同背景1. 甲方为[甲方公司名称]，具有配电室设备安装工程的需求；2. 乙方为[乙方公司名称]，具有配电室设备安装工程的经验和能力；3. 双方达成一致，愿意通过签订本合同来明确双方的权利和义务。

三、合同内容1. 工程范围1.1 本合同的工程范围为甲方的配电室设备安装工程，包括但不限于：安装配电箱、开关、电表等电器设备；铺设电缆、接线、接地等电气工作；安装消防设备、照明设备等其他相关工作。

1.2 工程详细范围将在施工前由双方共同确认，具体工程内容详见附件一。

2. 工程进度2.3 工期保证金：甲方应在合同签订后三个工作日内，向乙方支付工程总价款的10%作为工期保证金。

2.4 若工程未按照约定日期完成，乙方应按照每延迟一天支付已支付工程价款千分之五的违约金给甲方。

3. 工程价款3.1 工程总价款：人民币[总价款金额]（大写：[总价款金额大写]）。

3.2 付款方式：甲方应在工程开始前支付工程价款的30%作为预付款；工程完成后，乙方提供竣工验收报告后，甲方应支付剩余款项。

3.3 工程款项支付至乙方指定的银行账户，具体账户信息详见附件二。

4. 规格要求4.1 乙方承诺按照国家相关规定和标准执行本工程，并保证所使用的设备和材料符合相关标准。

4.2 甲方对乙方提供的设备、材料和工程质量有权进行检查和验收；若发现不符合合同约定的，乙方应承担责任并进行及时修复。

5. 违约责任5.1 如果乙方未按照合同约定的工期完成工程，甲方有权要求乙方加速工程进度并支付违约金。

5.2 如果甲方未按照合同约定支付工程价款，乙方可以暂停工程进程，并要求甲方支付滞纳金。

5.3 如果一方未履行本合同约定的其他义务，应承担相应的违约责任。

6. 纠纷解决本合同如发生纠纷，可以协商解决；若协商不成，可向所在地法院提起诉讼。

编号：__________高低压配电柜设备采购与安装合同第一篇：通用版范文第二篇：中介版范文第三篇：甲方主导版范文第四篇：乙方主导版范文第五篇：纯商业化应用场景版范文甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日高低压配电柜设备采购与安装合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及地址1.2 乙方名称及地址1.3 合同设备定义第二条设备采购2.1 设备清单2.1.1 设备名称2.1.2 设备型号2.1.3 设备数量2.2 设备质量标准2.3 设备交付时间及地点2.4 设备价格及支付方式第三条设备安装3.1 安装范围及要求3.2 安装时间及进度3.3 安装人员资质3.4 乙方提供安装工具及材料第四条质量保证4.1 设备质量保证期限4.2 乙方对设备的质量承诺4.3 质量问题的处理方式第五条售后服务5.1 乙方提供的售后服务内容5.2 售后服务响应时间5.3 售后服务联系方式第六条合同的履行与变更6.1 双方履行合同的义务6.2 合同的变更程序第七条合同的解除与终止7.1 合同解除的条件7.2 合同终止的条件第八条违约责任8.1 甲方违约责任8.2 乙方违约责任第九条争议解决9.1 双方协商解决9.2 向有关政府部门申请调解或仲裁9.3 向人民法院提起诉讼第十条保密条款10.1 双方对合同内容的保密义务10.2 保密期限第十一条法律适用及争议解决11.1 适用法律11.2 争议解决方式第十二条其他约定12.1 合同的签订地点和时间12.2 合同的附件第十三条签约代表13.1 甲方签约代表13.2 乙方签约代表第十四条合同生效条件14.1 合同的生效时间14.2 合同的终止条件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及地址甲方全称：____________，地址：____________。

配电室施工合同协议书甲方（业主）：________乙方（承包方）：________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就配电室施工项目达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：配电室施工项目2. 工程地点：________3. 工程内容：包括配电室内设备安装、调试、线路铺设等全部工作。

4. 工程规模：以实际测量为准。

5. 工程质量要求：符合国家相关标准和规范，确保安全、稳定运行。

6. 工程工期：自合同签订之日起计算，共计__天。

二、合同价款1. 合同总价为人民币__元整（￥__），包含所有材料费、人工费、管理费等费用。

2. 付款方式：按工程进度分阶段支付，具体支付比例和时间由双方协商确定。

三、施工要求1. 乙方必须按照甲方提供的设计方案和要求进行施工，确保工程质量。

2. 乙方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，做好施工现场的安全管理。

3. 乙方必须按照约定的时间完成工程任务，如有特殊情况需延期，应提前与甲方协商并取得同意。

四、质量保证1. 乙方对所承建的配电室工程提供质量保证期，一般为__年。

2. 在质量保证期内，如发现质量问题，乙方应负责无偿修复或更换。

3. 乙方应对所承建的配电室工程进行定期维护和检查，确保其正常运行。

五、违约责任1. 如甲方未按照约定支付工程款，应承担逾期付款的利息损失。

2. 如乙方未按照约定完成工程任务或存在质量问题，应承担违约责任并赔偿甲方的损失。

六、争议解决本合同在履行过程中发生的任何争议，应由双方协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

3. 本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。

甲方（盖章）：________乙方（盖章）：________。

10KV高压供电专线及高低压变配电供电工程施工合同(以下简称甲方）(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等相关法律、法规之规定，甲乙双方就甲方开发的＊**＊**小区永久性用电变配电工程按期保质完工,经甲乙双方友好协商，订立合同，共同遵守执行。

一、工程慨况1、工程名称:*＊＊＊*＊10KV高压供电专线及***＊住商楼、***地下室及＊＊*地下室、幼儿园、营销楼项目变配电供电安装工程。

2、工程地点：＊*＊*＊*＊*小区项目工地。

二、承包内容和施工范围1、乙方负责该配电工程的整体规划、勘察、设计、电力部门的图纸审核、施工、监理、验收全部工作。

2、乙方根据设计的图纸负责该配电工程设备的采购和安装调试。

其中包括湘江苑高压专线供电部分（后面简称高压专线部分）和高低压用户“一户一表"交产验收部分(后面简称“一户一表”部分）。

高压专线部分施工范围为乙方负责从＊＊*＊*变电所接10KV高压开关出线间隔引出一组高压电缆，到*＊＊＊*高压环网柜或分支箱的设备。

高低压部分施工范围为乙方以双方确定的施工图纸为准，负责从沿线相应的高压电缆环网柜引接高压电缆至箱变高压侧，再从箱变低压侧引接电缆至每个用户表箱的一户一表和小区内各动力设备、商铺、幼儿园及户外照明等；电缆施工工程安装、变配电设备和材料的采购、安装调试、验收送电运行（一户一表的表数及容量均以甲方现场实际配置的要求为准）。

承包范围与*＊*＊**＊工程项目《10KV高压供电专级及高低压变配电供电工程招标书》第五款招标内容为一致.3、乙方负责电力部门相关用电手续的办理,办好交产手续,将各电度表抄表及收费移交给当地供电局直接管理（简称直供电）。

4、高压专线容量应满足《中华人民共和国电力法》和《电气安装工程验收规范》、满足***＊*项目规划图中所有住户居民、商业、动力、物业、消防、户外照明、景观等用电要求。

三、乙方负责采购的设备及材料要求1、乙方负责采购的设备及材料必须选用符合国家及电力行业相关标准，生产企业应通过ISO9001质量体系认证,产品应通过“3C”认证并通过电力管理部门批准的入网产品。

高低压配电施工合同甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、和室外强电管网总平面图、高低压配电系统图和1-B地下室设备房设备布置平面图纸，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就吉粮康城二期“高低压配电系统工程施工的有关事宜，达成协议如下：一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、承包内容及范围：吉粮.康城高低压配电设备二期供应和安装、低压柜至各栋楼房总配电柜的电缆材料供应及敷设施工招标确定的范围包括：1）、1-B地下室设备房内配电设备的供应及安装2）、4#箱变的供应及安装；3）、主电房至3#箱变的电缆供应及敷设。

4）、低压柜至各楼房主配电箱的低压电缆供应及敷设。

5）、所有设备的调试、检测（包括供电部门的检验及费用）。

6）、所做工程项目的设计。

7）、当地供电部门要求的计量表的购买、检测。

确定的范围不包括的工作：1）、0.4KV电缆井及过路线管的敷设。

2）、主电房发电机的供应安装。

3）、各楼房主配电箱及开关的供应及安装。

4、承包方式：乙方包工包料、包设备报装、包质量、包进度、包工期、包安全、包工程验收、包送电、包管理费、包利润、包税金的交钥匙工程，直至正常送电。

二、工期要求1）、总工期：按甲方要求,配合项目及工地施工进度。

2）、开工日期：开工日期根据甲方书面通知。

3）、竣工日期：以正式送电日期为准。

三、双方职责1、甲方:1）、按照合同约定向乙方支付合同价款；2）、直接或委托专业监理公司对乙方的质量、进度、安全及文明施工进行监督、检查；派专人协调乙方施工所须的用水、用电以及与其它施工单位之间的关系。

2、乙方:1）、严格按照施工图纸施工，合理设计变更须经甲方认可方可施工。

2）、施工中严格执行安全施工操作规范、消防规定、现行施工及验收规范及质量标准，按期保质完成工程任务；乙方要保证取得电力主管部门的验收合格证书，并且保证该高低压配电系统确实是合格的且能正常运行及使用；3）、对其他已完成专业工程及甲方交付的设备妥善保护或使用；对于已竣工工程在交付甲方之前，乙方负责已完工程及其成品的保护工作，如发生损毁，乙方负责修复并承担费用；4）、合同执行期间，乙方不得进行转包、分包，否则甲方可终止合同并依法向乙方索赔；5）、服从甲方现场的统筹安排，自备施工临时设施、用水、用电,并承担费用。

供电安装合同6篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方供电安装事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________供电安装项目。

2. 工程地点：_________________________。

3. 工程内容：包括高压进线、配电室设备安装、低压线路铺设等供电设备的安装工作。

具体工作内容以双方确认的施工图纸和甲方书面通知为准。

二、合同总价及付款方式1. 本工程合同总价为人民币________元整（￥________）。

此价格为含税价格，包括材料费、人工费、运输费等全部费用。

2. 付款方式：合同签订后，甲方支付乙方合同总价的____%作为预付款；工程完工并通过验收后，支付剩余款项。

三、工期及质量保证1. 乙方应按照甲方要求的工期完成本工程，如因乙方原因延误工期，每延误一天，乙方需支付甲方违约金人民币____元整。

2. 乙方应保证工程质量符合国家标准及双方约定的技术要求，如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担全部责任。

四、承包方式及范围1. 乙方采用包工包料的方式承包本工程。

2. 乙方负责提供施工所需的所有材料，并保证材料的质量符合国家标准及双方约定的技术要求。

3. 乙方应按照双方确认的施工图纸及甲方书面通知的要求进行施工，完成本工程的所有安装工作。

五、安全施工及保修责任1. 乙方应严格遵守安全施工规范，采取必要的安全防护措施，确保施工过程中的安全。

如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。

2. 工程验收合格后，乙方应提供一年的保修期。

在保修期内，如因乙方原因造成的设备故障或损坏，乙方应无偿维修。

六、违约责任1. 如甲方未按合同约定支付款项，每延误一天，需支付乙方违约金人民币____元整。