安装工程(劳务)施工合同

工程劳务合同简单（7篇通用范文）工程劳务合同简单篇1甲方：__________________乙方：__________________经甲乙双方协商，同意按《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程的实际情况，达成如下协议：一，工程名称，地点，承包范围1，工程名称：2，工程地点：3，标准层施工：4，工程内容：5，工程承包单价：6，工程承包总价：二，工程质量：工程质量必须符合国家施工验收规范。

三，材料供应在施工期间乙方须提前3天向甲方申报所需的施工材料，甲方应满足乙方施工材料需求。

如甲方材料不及时到位，造成乙方停工，窝工，甲方应承担乙方因等工待料所产生的一切费用。

(人工单价为每天120元计)1，甲方提供给乙方的所有施工材料，应满足施工质量要求，如因材料质量问题造成返工，所产生的人工，由甲方承担。

(人工单价为每天120元计) 2，乙方在保证施工质量的前提下，应节约用料，如被甲方发现有严重的浪费行为，乙方无条件赔偿甲方一定的损失。

四，施工现场的安全1，乙方在施工期间必须服从甲方的管理，自觉遵守工地各项规章制度。

2，乙方在施工现场须注意自身的安全，如因乙方违规操作所发生的安全事故，由乙方自己负责。

五，付款方式1，乙方进入施工现场后30天，甲方应支付乙方生活费，生活费为每月贰万伍仟元正。

不包括房屋租借费用。

2，余款按实际工程量于春节前结清。

六，设计图纸和技术资料1，甲方应在施工前向乙方提供施工所需的各种图纸和技术资料。

七，其它1，属于包工范围以外的设计变更所产生的费用，由甲方承担。

2，如一方违约，须负责赔偿对方的全部损失。

3，如在施工期间产生未尽事宜，甲、乙双方本着友好原商解决。

本合同一式贰份，双方各执一份，自双方签章起生效。

甲方(签章)：__________________乙方(签章)：___________________________年_________月_________日________年_________月_________日工程劳务合同简单篇2甲方：电话：身份证号码：乙方：电话：身份证号码：甲方将其承包的项目劳务以形式承包给乙方，为明确权利义务关系，保质保量、多快好省地完成该工程，在平等互利的原则下，经双方共同协商，达成如下协议：第一条工程概况及承包方式1、工程名称：2、工程地点：3、承包范围：4、承包方式：审核单价不包干形式，包安装，不包龙骨，该单价包括但不限于包人工、包质量、包安全管理和安全文明施工、包工期、包损耗率、包成品保护、包放线、包技术配合等费用。

安装劳务简单合同(通用7篇)安装劳务简单合同篇1甲方：身份证号码：（家庭地址）乙方：身份证号码：（家庭地址）经甲乙双方协商同意将安装工程委托乙方施工，为了明确双方责任，确保工程质量按时竣工，双方本着认真负责的态度，依照《中华人民共和国合同法》、《西安市建筑安装工程承包合同条例》、建设部《建筑安装总分包实施办法》、及国家有关法则和政策的规定、结合本工程具体情况，《建设工程施工合同》和陕西省有关文件规定，经双方协商一致，签订本合同条款，双方共同遵守执行并严肃履行。

一、工程名称：二、工程地点：三、承包方式：劳务承包。

包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。

四、承包范围：1、电气工程强电部分：电气动力、照明工程均在本次承包范围（包括配管穿线，电缆敷设、配电箱、桥架、开关面板、灯具、防雷接地系统及配电装置系统调试）。

弱电部分：弱电箱预埋；消防及消防联动、电视电话、网络、楼宇可视对讲、监控系统等只计予埋管盒及箱洞口。

2、管道工程：给水部分：包括给水、采暖管道安装、阀门安装、管道冲洗及严密性试验等。

排水部分：包括室内排污管道、雨水管道、空调冷凝水管道、空调洞预留。

采暖部分：包括室内管道及散热器安装。

消防部分：只预留洞口。

临电部分：包括施工现场、生活区、临时房的临时用电、临时用水及日常维护。

（三级箱后开关由班组负责）3、资料：施工组织的技术资料、保证资料管理资料由乙方按照质检和监理单位的要求进行收集、整编、移交。

综上所诉图纸以内工作范围，图纸以外工作由甲乙双方协商解决。

五、工程质量及工期:1.乙方应严格按照施工图纸组织施工，质量应达到和符合各级部门的施工规范和验收标准。

42.所有水电安装应通过监理、质检等部门的验收，如达不到要求应无条件立即组织返工，返工不另计返工费，且损失的材料应由乙方承担赔偿。

3.编制施工方案及施工计划，对各道工序严格把关，按相关施工规范及强制条文有关规定施工。

如图纸需变更及时以书面形式向甲方提出申请，不得擅自施工，否则一切后果由乙方承担。

工程施工劳务合同范本〔精选8篇〕工程施工劳务合同范本〔精选8篇〕工程施工劳务合同1甲方：_______________________乙方：_______________________按照《_____》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，在双方平等协商的根底上，为进一步明确双方在本工程施工事项中的权利和义务，顺利完本钱工程工程，双方签订了本工程合同。

一、工程概况1、工程名称：_______________________2、工程地点：_______________________3、资金_______________________二、承包方式______平米包干〔包工不包料〕。

1、甲方负责交纳税金及各项管理费用，并提供钢筋、混凝土、红砖、砂石料、屋面瓦、防水材料、安装材料、脚手架、架材架木、模板等零星消耗材料，包括现场内平安用电、临时用水等。

2、乙方提供人工及技术，并包括施工工具、机械设备等辅助用具。

三、工程内容图纸范围内的土建、室内外简装修、安装工程及室外围墙等，为该工程施工及施工现场内发生的一切用工〔包括防水工程、屋面、门窗、内外墙面抹灰涂料、机械土方开挖回填、墙柱钢筋电渣压力焊、套丝等工程〕。

以上分包工程、乙方不计取任何费用。

四、承包费按图纸建筑面积计算，单价______元/㎡，工程开工结算以实际施工建筑面积计算承包费。

五、工期工期为______天，乙方必须按照甲方指定工期为准，严格服从甲方指挥，按照甲方指定的工期任务按时完成。

六、双方约定应做的工作1、乙方在认真履行本合同约定的前提下，必须服从甲方的统一协调、统一指令、统一管理、互相配合、互相支持、互相信任，部分利益服从全局利益，一切从大局出发，保证甲方工程的正常施行。

2、在现场浇注砼施工时，技术人员必须坚守现场，发现缺一次，罚款____元〔如须解手、吃饭等，应与旁站监理协商，两人可轮换，但必须保持一人在场〕。

劳务施工合同范本依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平、和诚实信用的原则，为明确双方的责、权、利在平等自愿的原则，经双方协商，下达成以下条款：项目：地址：单位：一、承包范围：土建工程（地下一层、地上三十一层）按图纸施工，其中包括一部分辅材、包机械、包模板、方条、内架、外架、包施工专业技术人员、电工及相关相操作人员和作业工具。

二、承包方式：1、施工的水工包括：地基放线（但不包括工地外第二次搬运）、清理、夯实、砌砖模、浇砼、每层砌砖、内外墙批灰、粘贴外墙砖（注：无灰房按图纸施工每项目，清理自己施工队留下的垃圾余泥放在一起。

（注：甲方压好桩锯好桩头挖清开余泥交给乙方施工）2、施工的木工包括：放样、模板安装（含模板铁钉、止水螺丝、紧扣、钢管等零星材料）。

3、施工的铁工包括：开料表、制作、布钢筋绑扎（含扎线）。

4、施工机械包括：安装塔吊1台、快速井架、钢筋调直弯箍机、切断机、对焊机、焊机、台钻、手钻、伴浆机、电锯等小型机械按实际施工进度相应数量，满足施工所用。

塔吊、施工梯按化州市安监有关规范、批文验收执行（含施工中所需电缆电线、电箱、插座等一切施工所用工具及配件），包括上楼层的电箱线路。

甲方必须拉总电箱水电到吊塔提升机边。

5、施工人员及管理人员：塔吊施工梯指挥数名、电工及焊工（广东省建设厅发证）2名、机操员数名（广东省发证）、外架子工满足施工要求（广东省建设厅发证）。

6、内顶架材料包括龙门架、上顶、下顶配件按施工方案需要数量进场安装。

7、外架材料包括50钢管、槽钢、管扣、安全网、脚手机、安全挡板按施工方案所需的材料数量进行安装，材料质量要达安全规范合格为准。

8、临设由甲方统一安排。

9、包括统一大饭堂，由乙方自行安排管理，要有卫生许可证、消毒器械，保持清洁卫生。

10、测量、放线仪器、控制垂直仪器、通信对讲器，要满足本项目施工的数量，另配2台对讲器给甲方，为方便管理协助工作。

施工劳务合同(15篇)施工劳务合同1甲方：居民身份证号码：乙方：居民身份证号码：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》及其他相关法律、法规，遵循自愿、平等、公平和诚信的原则，双方协商一致，订立本合同。

一、工程地点：_____________________________。

二、工程名称：_____________________________。

三、工程内容：_____________________________。

四、合同工期开工日期：_____年____月____日；竣工日期：_____年____月____日；合同总工期：_________天。

合同工期日历天数以实际乙方进场开始施工之日起计算，因不可抗力自然因素，及甲方单方面原因造成乙方不能如期完成，合同工期顺延，不计算在合同规定施工工期内。

五、工程单项承包单价（单包工不包料）种类规格安装费（元）备注包含由进场施工合格标准、验收、退场等，所需要的高路坚及档土墙按设计要求____元/m3全部费用甲方不再因市场变化政府政策因素，不在调整价格，此价格为全费用包干价注：以上工程包验收合格，若不合格返工费用原材料损耗由乙方负责。

六、工程质量技术要求：乙方严格按照现行施工规范和验收标准要求施工，必须达到砂浆饱满、大面平整、顺直、缝宽均匀、标高、符合设计要求，以及甲方现场施工管理人员发出的指令施工，质量达不到规范标准要求的，甲方现场管理人员一经发现，乙方应立即拆除和重新施工，其中耗材的相关费用及由此造成的工期延误，由乙方独立承担相关责任及费用，乙方不服从管理的应立刻清退出场并中止合同，产生的一切后果由乙方负责。

七、现场管理施工现场使用机械及工具由乙方负责，部分材料在30米之外甲方用机械转到施工现场，领出去的物件因施工班单方面造成损耗及丢失，施工方应负责修复和照价赔偿。

八、现场处罚制度承包必须服从发包方现场施工管理人员的管理，由于措施不当造成质量事故及原材料损耗时，甲方现场施工管理人员有权进行现场处罚处罚金（50-200元），乙方拒不签字时，由甲方做施工记录为准，结算时在工程结算款中予以扣除。

建筑工程施工劳务承包合同范本甲方：__________乙方：__________为确保甲方承建的____工程劳务承包合同工程顺利完工，根据施工安排，甲方将____工程承包给乙方施工，根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定，为确保优质按期完成施工任务，按照高标准、严要求完成施工任务的总体目标，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，签订本合同，条款如下：第一条工程概况1.工程名称：__________2.工程地点：__________3.工程数量：__________4.工程数量及内容：__________第二条工期1.开工日期：____年____月____日开工。

2.竣工日期：____年____月____日竣工。

3.总工期为：日历天____天。

4.阶段性工期目标：以甲方阶段施工计划为准。

第三条承包方式与工程造价1.承包方式：综合单价承包，工程项目承包单价详见附件一《工序单价承包一览表》。

清单所列单价应视为包括了为实施和完成本工程所进行的所有工作项目。

2.工序单价包含的内容：指完成合格的工程项目且合同规定应单独计量的工序单价费用。

包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务（包括劳务的管理）、各类材料消耗超耗、施工机械、机场管理、施工调遣、小临设施、施工风险、成本节约形成的利润，工程结束后的现场清理以及他应支付的一切费用。

3.本合同施工均含完成本项工作所有的工作内容和缺陷修复，有及合同明示或暗示与本工程有关的所有责任、义务和一切风险等的费用。

除清单所列项目外，其他与本工程项目内容有关的施工项目应人微言轻完成本项工程的辅助工作，不再另行计价。

4.工程实际造价按甲方施工技术部门签证的实际完成的且经业主、监理验收合格的工程量乘以合同的单价计算。

5.本工程造价单项价格一次包死，不受天气变化、市场价格、职工生活费用增加、甲方相关工程施工进度、国家政策调整等因素的影响，如遇不可抗力，双方协商解决（不可抗力是指当事人不能预见、不可避免、不能克服的事情）。

建筑安装工程施工劳务分包合同承包单位（甲方）：劳务单位（乙方）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程施工合同》及有关规定，为明确双方的权利义务，本着自愿互利、权益平等的原则，经协商一致签订本合同。

特别说明：签订本劳务合同的前提是甲方已于年月日与建设单位（下称业主）签订了工程承包合同，乙方承认并确认甲方承包该工程。

第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4劳务承包范围：1.5劳务承包期限：开工日期：年月日；完工日期：年月日；总日历工期：日。

经双方协商，按合同工期每提前一天竣工，甲方按付给乙方工期奖。

发生下列情况，经甲方确认，乙方办理工期签证，顺延合同工期：1、人力不可抗拒的灾害而被迫停工；2、甲方变更计划和设计而影响施工；3、甲方未按期拨付劳务费用影响施工；4、临时停水停电一天以上；5、其它非乙方责任影响施工，双方约定的其它情况。

1.1.6工程质量等级: ；1.1.7合同价款:本合同造价为人民币(大写)：1．8乙方投入施工人数：人。

第二条合同文件的组成与解释顺序。

合同文件由下列各项组成，并依序解释。

1. 1.本合同；2. 2.协商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；3. 3.中标通知书；4. 4.投标书和招标文件；5. 5.工程劳务量清单；6. 6.确定劳务报酬的工程预算书；7.7.图纸；8.8.标准、规范和其他有关技术资料、技术要求。

第三条、合同文件适用标准和法律3.1适用法律、法规：中华人民共和国现行法律和工程所在地地方法规；3.2适用标准及规范：3.2.1现行国家及工程当地有关标准、规范；3.2.2其他标准及规范；第四条施工前期工作4.1办理施工手续的责任及费用、证件、批件的名称及完成时间：施工许可证、占道、排污、临建规划手续甲方负责与业主联系办理。

爆破许可、用火限制区域的动火许可、夜间施工及其它施工必须的手续等由甲方办理，费用由甲方统一交纳后，应由乙方承担的费用在拨付乙方劳务费时扣除。

劳务施工合同（16篇）劳务施工合同（1）甲方：(以下简称甲方)__________乙方：(以下简称乙方)__________依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程详细状况，为明确双方责任，确保工程质量，工程进度及平安，经双方协商一样，签订本合同，以此共同遵守。

第一条：工程概况1、工程名称：__________2、工程地点：__________其次条：承包方式、价格及范围1、承包方式：包工不包料，不包辅材，包质量、平安、进度。

2、承包单价：110隐框玻璃幕墙__________/㎡，面积约__________㎡;点式玻璃采光顶__________元/㎡，面积约__________㎡。

3、范围：贵州山桥农资产品物流配送中心外装饰图所示内容第三条：工程结算方式1、110隐框玻璃幕墙及点式玻璃采光顶骨架制作安装完毕支付至承包总价的50%;玻璃到场安装完毕支付至承包总价的80%;玻璃打胶清洁完工，结清尾款；结算总价依据实际完成工程量据实结算。

2、如甲方工程款不按时支付，乙方有权停工。

3、如甲方工程款不按时支付，因人工工资纠纷所引起的一切经济责任由甲方担当。

第四条：工期1、在施工条件具备的状况下，工人进场施工开头计算工期，_________年__________月__________日开工，至__________年__________月__________日竣工，历时__________天。

2、在施工中如遇特别状况，经现场监理工程签证后，工期相应顺延，并以书面形式确定顺延期限。

第五条：工程质量1、工程质量甲方依据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收。

乙方必需严格依据施工图纸和要求，细心组织施工，保证工程质量，并接受甲方现场管理人员的监督检查、调动和指挥。

2、乙方在施工中保质、保量进行施工，经甲方验收后如质量达不到标准，甲方有权限期整改。

2023施工劳务合同（通用6篇）施工劳务合同1发包单位：（以下简称甲方）承包单位：（以下简称乙方）因甲方承包的工程的需要，现将该工程部分分项承包给乙方，双方本着平等、自愿、公平、公正和诚信的原则就本协议各项条款协商达成一致并订立如下协议以资甲乙双方共同遵守执行。

一、工程项目：二、工程地点：1、承包方式及范围：2、劳务大包，含本工程部分劳务费用、辅材、耗材、周转材料（包括木板、方木）机械设备，如塔吊、施工电梯、搅拌机、钢筋机械，各种小型工具材料现场运费。

临时办公用房（不含甲方办公用房）配电总柜一级电箱以下所有电线、电缆、照明用具，配电箱，所有工人的人身意外伤害保险，特殊工种上岗证的.费制。

3、承包范围：主体工程如木工、钢筋工、砼工、二次结构如：砌砖、预制过梁、栏板、构造柱，粉刷工程如（内端粉刷，外端粉刷、细托毛、上炉渣、屋面找平）。

室外1.5米以内的散水不包括散水以外的工程。

4、乙方不包括：钢筋、水泥、沙子、石了、砖、沙浆添加剂、植筋胶、防水、门商，外墙保温材料及人工费，室内外油漆涂料，地板砖，厨房瓷砖、卫生问瓷片、水电暖安装、楼梯扶手。

室内外回填土方等。

5、甲方应负责提供水电到位，道路通畅、硬化及施工场区安全围护和住房，排除外部干扰。

三、合同T期处罚条款：1、________年________月________日完工。

2、由于乙方原凶造成工期延误，甲方给予乙方每延误一天，按壹仟元人民币的处罚，南于气候和不可抗力原因造成工期延误，工期相应顺延。

属于甲方原因造成的误工、停工、资金不足、手续不全、材料供应不及时，水电安装跟不上，误工费按入场人员名单每人每天贰佰元计算。

（包括塔吊、钢管、扣件、丝杆等所有租赁费由甲方承担）。

四、安伞生产，文明施工。

（一）安全生产1、乙方在施工过程中，必须健全自己内部的安全保证体系、严格按照《施工现场安全检查评分》JGJ59—99、《建筑工程安全生产管理条例》等法律的要求进行施工。

工程施工劳务合同书范本6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的原则，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上，就甲方委托乙方进行工程施工劳务事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程造价：____________________二、承包方式及范围1. 乙方采用全劳务方式承包该工程，包括但不限于以下内容：土方开挖、混凝土浇筑、模板安装与拆除、钢筋加工与安装、脚手架搭建等。

2. 乙方承包范围不包括：设计、材料采购、设备租赁与操作等由甲方负责的工作内容。

三、工期要求1. 工程开工日期：____年__月__日。

2. 工程竣工日期：____年__月__日。

3. 乙方必须严格按照甲方制定的工期安排进行施工，确保工程按时完工。

四、工程质量1. 乙方必须按照国家标准、行业规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。

2. 如因乙方施工质量问题导致工程返工或造成其他损失，乙方应承担相应责任。

五、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币______元（大写：______元整）。

具体支付方式和时间如下：a) 工程进度款：根据工程进度，甲方按约定比例支付工程进度款。

b) 竣工验收款：工程竣工验收合格后，支付至工程总价的95%。

c) 质量保证金：余款作为质量保证金，待工程保修期满后无质量问题一次性支付。

2. 乙方在收到款项后，应当向甲方提供合法有效的发票。

六、安全施工1. 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全施工要求进行施工。

2. 乙方应对施工现场的安全生产负全面责任，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

3. 若因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。