低压线路及表计设计安装合同模板

2024年电力低压线路施工合同甲方(以下简称甲方)：乙方(以下简称乙方)：根据甲方配电改造方案,乙方承担其施工任务,为明确双方在施工过程中的权利和义务,保证施工任务按时、优质、顺利完成,经双方协商，签定本合同，以资信守。

一、工程概况及承包方式：工程名称：工程地点：承包方式：包工包料(线材由甲方指定采购，由甲方负责与供货方结算)二、承包范围：定制专用配线柜一个(2米_____1.5米_____0.5米)，计____元。

指定乙方采购PVC绝缘管(直径100毫米)以及配件，计____元;指定乙方采购接线端子,绝缘带，计____元;维修低压电容补偿屏2块并并指定乙方负责购买相关配件，计____元;乙方拆除老配电间低压出线;安装新配电间各路低压出线并保证车间正常运转，安装及拆除工资计____元。

三、工程期限及质量工程期限：合同签订，预付款到账后即开工，有效工作日45天;工程质量：工程质量合格，以保证各车间用电正常，无功补偿正常工作。

四、甲方责任及权利：协助乙方现场施工，协调好周边环境，严格控制影响工程进度的不良现象。

五、乙方责任：1、明确施工措施和质量要求，作好施工前的准备工作，并密切协调好与高压的安装工作。

2、安全生产，文明施工，杜绝安全事故的发生，如发生事故，概由乙方负责;搬迁电器设备时若有损坏负责维修或赔偿;结算前，乙方负责提供符合报帐要求的票据;六、合同价款与付款方式：1、工程费用：根据本工程预算书，经甲乙双方商定，确认工程总价(不含电缆线)为元整(￥元);2、付款方式：合同签定甲方即预付工程备料款元整(￥元),本电缆安装工程和低压补偿工程均验收合格后,于____年____月____日前一次性付清其余工程款元整(￥元)。

七、未尽事宜，双方协商解决。

协商不成时，根据合同法、电力法进行解决。

本合同一式二份，甲、乙双方各持一份。

甲方甲方：_____ 乙方：_____法定代表人：_____委托代理人：_____时间：____年____月____日法定代表人：_____ 委托代理人：_____ 时间：____年____月____日2024年电力低压线路施工合同（二）电力低压线路施工合同合同编号：____DLXLSGHT001甲方（委托方）：单位名称：地址：联系人：联系电话：乙方（承包方）：单位名称：地址：联系人：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，为明确双方的权利和义务，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用原则，达成如下协议：第一条合同目的和范围1.1 甲方根据需要委托乙方进行低压电力线路施工工程（以下简称“项目”）。

低压电路安装合同协议书乙方（承包方）：______________________鉴于甲方拟进行低压电路的安装工程，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵照执行。

一、工程项目1.1 项目名称：低压电路安装工程1.2 项目地址：______________________1.3 项目内容：包括但不限于低压配电箱的安装、低压电缆的敷设、低压开关的安装等。

二、工程质量要求乙方必须按照国家和行业的相关标准和规范进行施工，确保工程质量达到设计要求和甲方的满意。

三、工程进度安排乙方应在签订本合同后的__天内完成全部工程，并保证工程的顺利进行。

如有特殊情况需要延期，应提前与甲方协商并取得甲方的同意。

四、工程款项支付方式4.1 预付款：甲方在签订本合同后__天内支付工程款项的__%作为预付款。

4.2 进度款：根据工程进度，甲方每月支付相应的进度款。

具体金额由双方协商确定。

4.3 完工款：在工程全部完成后，甲方支付剩余的工程款项。

五、双方责任与义务5.1 甲方的责任与义务：提供必要的施工条件，按时支付工程款项，协助解决施工过程中的问题。

5.2 乙方的责任与义务：按照约定的时间和质量完成工程，遵守施工现场的安全规定，对施工过程中出现的问题负责处理。

六、违约责任如一方违反本合同的任何条款，另一方有权要求其承担违约责任，并赔偿因此造成的损失。

七、争议解决对于因执行本合同而产生的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；如果协商不成，任何一方都可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他事项8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。

8.2 本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，该补充协议与本合同具有同等法律效力。

8.3 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：______________________ 日期：________________。

低压线路及表计设计安装合同书甲方：乙方：甲方委托乙方实施低压线路及表计设计及安装工程。

根据《中华人民共和国合同法》等有关规定，为明确双方责任，经双方友好协商，达成一致意见，签订本合同。

一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：承包方式：本工程以乙方包设计、包工包料、包质量、包工期、包安全、包装表、包竣工验收（经供电所验收合格为准）、包资产移交（供电所）、包送电等形式进行承包。

第二条工程期限及工期顺延开工时间：竣工时间：工期总日历天数：因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。

第三条工程质量及验收标准1、工程质量标准执行国家现行相关施工和验收规范及供电所的验收标准，最终以供电所验收送电为准。

2、工程竣工验收，乙方应提前两天以书面形式通知甲方，由甲方会同供电所进行验收，并以供电所验收合格为准。

第四条工程价款及付款方式1、本工程取费依据和标准严格按国家规定执行，具体测算方法详见预算书，以具体安装方案为依据。

经双方协商，工程总价款为人民币元整（￥元）。

2、付款方式：工程开工时，甲方一次性向乙方付清工程款（元）。

第五条施工安全1、乙方应当严格执行相关安全技术、施工人员安全操作等规程，并对现场作业的安全及工程质量负责。

乙方必须做好施工质量、安全管理，指定安全、防火负责人。

2、乙方应当严格遵守安全生产等有关规定和标准，安全文明施工，并采取必要的安全防护措施，消除安全隐患。

由于乙方安全措施不力造成的一切事故责任和损失，均由乙方承担。

第六条甲方义务1、甲方负责做好施工期间协调工作，为施工创造良好的外部环境。

2、甲方应在合同约定时间内向乙方支付工程款。

第七条乙方义务1、乙方应在合同约定时间内完成本工程的施工工作，并不得转包本工程。

2、乙方负责提供设计图纸及其会审、送审，并按照经供电所审定、甲方确认的施工图纸和用料施工。

3、乙方采购的设备及材料必须满足设计和规范要求，并提供主要产品的合格证及检验资料。

电力低压线路施工合同范本合同编号：___________甲方（委托人）：地址：联系人：电话：乙方（承包人）：地址：联系人：电话：鉴于乙方具备从事电力低压线路施工的能力和资质，甲方委托乙方负责执行电力低压线路施工项目。

双方本着公平、平等、自愿的原则，在友好协商的基础上，达成以下协议，共同履行本合同。

第一条项目概述甲方委托乙方负责进行电力低压线路施工，项目的具体概述如下：1. 施工项目的名称：____________________2. 施工项目的地点：____________________3. 施工项目的内容和范围：____________________4. 施工项目的工期：____________________第二条合同价款1. 本合同总价为__________________（大写）。

2. 合同价款的支付方式按以下方式进行：（1）预付款：双方约定预付款为合同价款的_______%，甲方应在签订本合同时支付给乙方。

（2）进度款：根据实际施工进度，乙方可向甲方申请支付相应的进度款。

（3）最后结算款：施工项目验收合格后，甲方应支付乙方最后结算款。

第三条施工期限1. 乙方应按照本合同约定的工期完成施工项目。

2. 如因甲方原因导致施工延误，甲方应支付乙方相应的延期费用。

第四条保证金1. 乙方应在签订本合同时，向甲方提供保证金，金额为本合同总价款的_______%。

2. 保证金将于施工项目合格验收后的合理时间内退还给乙方。

第五条紧急情况1. 如项目出现紧急情况，乙方应立即采取应急措施，防止事故的发生和扩大。

2. 若因乙方原因造成紧急情况，乙方应承担相应的责任，并在事后进行处理和赔偿。

第六条材料和设备1. 施工所需的材料和设备应符合国家相关标准，并由乙方提供。

2. 乙方应负责材料和设备的采购及运输，并按照甲方的要求进行安装和调试。

第七条变更和解除合同1. 双方一致同意，在项目进行过程中，若需要对合同进行变更，应及时协商并签订变更协议。

低压线路安装合同范本甲方（供电方）：___________乙方（用电方）：___________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方为乙方提供低压线路安装服务事宜，达成如下协议：一、工程概述1.1 工程名称：___________低压线路安装工程1.2 工程地点：___________1.3 工程内容：乙方委托甲方进行低压线路安装，包括电线电缆敷设、配电设备安装、接地系统施工等。

二、工程费用2.1 乙方向甲方支付低压线路安装费用共计人民币____元（大写：____________________元整）。

2.2 甲方应按照双方约定的工期完成工程，如有延期，甲方应按照约定的违约金标准向乙方支付违约金。

三、工程质量3.1 甲方应按照国家标准和行业规范进行施工，确保工程质量。

3.2 甲方应提供合格的施工材料，并保证材料质量。

3.3 工程验收合格后，甲方应提供相应的验收资料和保修卡。

四、工程期限4.1 双方约定工程竣工时间为____年__月__日。

4.2 甲方如因特殊情况不能按约定时间完成工程，应提前__天通知乙方，并协商延期事宜。

五、违约责任5.1 甲方未按照约定时间完成工程的，应按照违约金标准向乙方支付违约金。

5.2 甲方未按照约定质量标准完成工程的，乙方有权要求甲方返工、维修或赔偿损失。

5.3 乙方未按照约定时间支付工程款的，甲方有权拒绝交付工程或要求乙方支付逾期付款违约金。

六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定7.1 双方应遵守国家法律法规，严格执行合同条款。

7.2 合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（供电方）：___________乙方（用电方）：___________签订日期：____年__月__日（注：本合同范本仅供参考，具体内容需根据实际情况调整，并在签订前征求法律人士意见。

电力低压线路施工合同范本1. 合同概述2. 背景甲方拟对其低压线路进行施工改造，现委托乙方进行施工。

双方在充分理解和平等协商的基础上，达成如下合作协议。

3. 施工范围乙方负责施工的低压线路位于[具体位置]。

施工期间，乙方需要按照甲方的要求，对低压线路进行施工改造。

改造工作包括但不限于：线路材料的更新和更换设备的安装和调试施工现场的清理和恢复4. 施工价格甲方将根据低压线路的实际情况，提供详细的工程量清单，乙方根据清单提供报价。

甲乙双方协商一致的总价为人民币[具体金额]（大写：人民币[大写金额]）。

施工价格包括材料费、人工费、设备调试费、施工现场清理费等全部费用。

若在施工过程中发生特殊情况导致施工工程量发生变化，甲乙双方需根据实际情况重新商议并签订补充协议。

5. 施工期限本次施工工期为[具体天数]天，自合同生效之日起计算。

若因甲方原因导致工期延误，甲方需向乙方支付相应的违约金。

若因乙方原因导致工期延误，乙方需承担相应的违约责任。

6. 付款方式合同生效后，支付合同总价款的[具体比例]%作为预付款；工程完成验收后，支付合同总价款的[具体比例]%作为进度款；工程最终验收合格后，支付合同总价款中的[具体比例]%。

甲方支付款项的方式为：[具体支付方式]。

7. 合同变更在施工过程中，若出现需要调整的情况，甲乙双方应通过书面协商，签订变更协议并双方盖章生效。

变更协议的内容应明确列出变更的具体事项、费用变动以及变更后的工期。

8. 违约责任若甲方未按时付款或未履行其他合同义务，根据中国法律法规的规定，甲方应承担乙方因此而遭受的损失，并支付违约金。

若乙方未按时交付合格的施工成果或未履行其他合同义务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并要求返还已支付的款项。

9. 合同解除双方协商一致的情况下，可以解除本合同。

解除合同时，乙方需退还甲方已支付的合同款项。

若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方不承担违约责任，并努力协商解决。

低压安装合同范本一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在低压电气安装工程中的权利、义务和责任。

二、工程范围乙方负责甲方指定的低压电气安装工程，包括但不限于以下内容：1. 低压电缆敷设；2. 低压配电箱安装；3. 低压电气设备安装；4. 低压电气系统调试；5. 甲方指定的其他低压安装工作。

三、工程地点工程地点位于：______________________________________四、合同价格1. 工程总价为人民币（大写）：______________________2. 价格包含材料费、人工费、运输费等所有费用。

3. 价格不包含因甲方变更设计或增加工程量所产生的额外费用。

五、付款方式1. 合同签订后，甲方支付合同总价的30%作为预付款。

2. 工程完成50%时，甲方支付合同总价的30%。

3. 工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价的35%。

4. 剩余5%作为质保金，在质保期满后无息支付。

六、工程期限1. 工程开工日期：______年______月______日。

2. 工程竣工日期：______年______月______日。

七、质量保证1. 乙方保证工程质量符合国家相关标准和甲方要求。

2. 质保期为工程竣工验收合格之日起12个月。

八、违约责任1. 如甲方未按期支付工程款项，应按日支付未付款项千分之五的违约金。

2. 如乙方未按期完成工程，应按日支付合同总价千分之五的违约金。

九、争议解决双方因本合同产生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

十、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方（签字）：________________________乙方（签字）：_______________________签订日期：______年______月______日。

低压安装合同范本1. 合同目的和背景本合同旨在明确双方在低压安装项目中的权利和义务，确保项目按照预期进行，并保证合法合规的完成。

合同双方：甲方：（公司/个人名称）地址：联系人：电话：乙方：（公司/个人名称）地址：联系人：电话：2. 工作范围和任务甲方委托乙方负责以下工作的设计、供货、安装和调试：•低压电气设备的安装。

•电气线路的布置和接线。

•电气设备的调试和测试。

3. 工作要求甲方要求乙方按照以下要求和标准完成工作：•遵守国家和地方的相关法规和标准。

•保证设备和材料的质量符合要求。

•严格按照设计图纸和规划进行施工。

•完成工程前，乙方必须提供必要的文件和报告，包括但不限于安装图纸、电气线路图、设备使用说明等。

4. 合同价格和支付方式根据本项目的工作范围和任务，甲方将支付给乙方以下款项：•设备和材料的采购费用：（具体金额）。

•施工和调试费用：（具体金额）。

支付方式：•甲方在签订合同后，支付给乙方设备和材料采购费用的25%。

•在乙方完成施工和调试后，甲方支付乙方剩余费用的75%。

5. 合同履行时间本合同自双方签署之日起生效，履行期限为（具体时间段）。

6. 保修期乙方承诺为甲方提供为期（具体时间段）的保修期。

在保修期内，如出现设备故障或安装质量问题，乙方将免费负责修理、更换或升级。

7. 违约责任双方应本着诚信和合作的原则履行合同。

如一方违约，默认方有权利按照以下规定要求违约方承担相应责任：•如甲方违约，需支付乙方已经完成的工作和已经发生的费用。

•如乙方违约，甲方有权要求乙方免费重新完成工作，或者解除合同并要求赔偿损失。

8. 争议解决合同履行中如发生争议，双方应通过友好协商解决，协商不成的可以提交所在地的仲裁部门进行仲裁。

9. 其他条款•本合同未尽事宜，由双方协商解决。

•本合同一式两份，双方各执一份，具有同等效力。

双方经核对无误后签字：甲方：___________（签字）乙方：___________（签字）日期：___________。

2024电力低压线路施工合同范本合同编号：__________甲方：__________乙方：__________鉴于甲方为电力用户，需进行低压线路施工，为确保工程质量和安全，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条工程内容1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程预算：__________第二条甲方权利和义务2.1 甲方应向乙方提供施工场地，确保乙方施工顺利进行。

2.2 甲方应按照合同约定支付工程款，不得无故拖欠。

2.3 甲方应协助乙方办理相关手续，包括但不限于规划、报建、验收等。

2.4 甲方应确保施工过程中的安全，遵守国家法律法规及有关安全生产的规定。

第三条乙方权利和义务3.1 乙方应按照合同约定的工程内容、质量标准、进度要求完成施工。

3.2 乙方应保证工程质量，确保施工安全，不得发生安全事故。

3.3 乙方应遵守国家法律法规及有关安全生产的规定，严格执行施工现场的管理制度。

3.4 乙方应按照合同约定承担工程保修责任，保修期自工程验收合格之日起计算。

第四条工程价款及支付方式4.1 工程总价款为：__________元（大写：__________元整）。

4.2 甲方支付工程款分三个阶段，具体如下：第一阶段：工程进度达到30%时，支付工程款的30%；第二阶段：工程进度达到60%时，支付工程款的30%；第三阶段：工程验收合格后，支付剩余的40%。

4.3 甲方支付工程款时，应出具合法的支付凭证。

第五条工程验收5.1 工程验收标准：__________5.2 验收程序：（1）乙方在工程完成后，向甲方提交验收申请；（2）甲方应在收到验收申请后7个工作日内组织验收；（3）验收合格的，双方签署验收报告；（4）验收不合格的，乙方应在验收不合格之日起15个工作日内整改完毕，并重新提交验收申请。

第六条违约责任6.1 甲方未按照合同约定支付工程款，应支付违约金，违约金为应付工程款总额的1%。

甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就低压电路安装工程达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程范围：包括但不限于低压配电箱安装、线路铺设、插座、开关等设备安装。

4. 工程预算：人民币_____元整。

二、工程期限1. 合同工期：自____年____月____日至____年____月____日，共计____天。

2. 乙方应在合同约定的时间内完成低压电路安装工程，并确保工程质量符合国家标准。

三、工程材料1. 乙方负责提供工程所需的低压电路安装材料，包括但不限于电线、插座、开关、配电箱等。

2. 乙方提供的材料必须符合国家标准，如有质量问题，乙方负责无偿更换。

四、工程费用及支付方式1. 工程费用总额为人民币_____元整，支付方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总额的_____%作为预付款；（2）工程完工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方合同总额的_____%；（3）余款_____%在工程保修期满后支付。

2. 甲方支付工程费用时，乙方应提供相应的发票和收据。

五、工程验收1. 工程完工后，乙方应向甲方提交工程验收申请，甲方应在收到申请后____日内组织验收。

2. 工程验收合格后，甲方应在验收合格证书上签字确认。

3. 如工程验收不合格，乙方应在接到验收不合格通知后____日内进行整改，直至合格。

六、工程质量保证1. 乙方对安装的低压电路工程承担质量保证责任，保证工程在保修期内符合国家标准。

2. 工程保修期为自验收合格之日起____个月。

七、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2. 如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。