工程施工劳务合同范本(4篇)
- 格式:doc
- 大小:43.50 KB
- 文档页数:26
劳务施工合同标准范文甲方:乙方:甲方将丰县城西消防大队喷浆,内墙粉刷,外墙粉刷,地面,楼梯等工程发包给乙方施工,依据国家合同法和有关建筑工程法规规定的原则,结合本工程的具体情况,本着团结协作、分工负责、紧密配合、坚持以施工程序办事,加强经济管理、保证安全、确保工程质量的原则。
经双方协商达成以下协议。
一、工程名称:丰县城西消防大队二、工程施工项目:喷浆,内墙粉刷,外墙粉刷,地面,屋面,楼梯等三、施工要求1、乙方施工人员进入施工区域,必须服从甲方的领导,必须按甲方提出的质量、安全和进度要求组织施工。
(1)、质量要求:严格按图纸施工,施工必须坚持百年大计、质量第一的原则,按照精品工程的标准要求组织施工方案操作。
乙方建立自检、互检制度,严格把好质量关,质量标准达到合格。
如果因施工人员施工不当造成的质量问题,乙方承担一切责任,并赔偿因返工造成的材料损失。
(2)、安全要求:乙方进场应做好进场前的安全教育工作,进场后必须按照甲方的现场安全管理制度组织施工,如在施工中违反安全操作规程进行施工,所造成人员伤亡事故由乙方承担一切责任及后果。
(3)、文明施工:乙方必须按照省级文明工地的标准做好所承包工程范围内的文明施工工作,对于不能满足文明施工条件的,甲方有权另行安排人3、积极做好准备工作,爱护甲方的财产,遵守职业道德,服从甲方管理,对违约违章人员应果断处理,对参与施工的劳务人员必须报意外伤害保险。
承包方式及付款方式承包款按建筑面积(7406㎡)49元/㎡(不含税),工人在进场一周内给部分生活费用,外墙粉刷完成支付总工程款的10%,内墙粉刷完成支付总工程款的20%,屋面地面完成支付总工程款的30%,待工程验收合格后付至总工程款的90%,剩下的10%六个月内付清。
七、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,签字后生效,款付清之日终止,合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。
甲方(公章):_____ 乙方(公章):_____ 法定代表人(签字):_____ 法定代表人(签字):_____ ____年____月____日 ____年____月____日劳务施工合同标准范文(二)发包人:(称甲方)承包人:(称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》以及相关的法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程劳务施工事项协商一致,订立本合同。
简单施工劳务合同范本(精选11篇)简单施工劳务合同1甲方:乙方:依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则, 双方就工程的劳务分包事项协商达成一致, 签订本合同。
一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、承包项目及方式:4、开工日期:20xx年xx月xx日竣工日期:20xx年xx月xx日总工期:xx天二、合同文件使用语言文字、标准和法律1、合同语言文字:汉语。
2、适用标准、规范:《市政工程质量验收标准》、国标CJJ1-20xx、CJJ3-90。
3、适用法律、法规:《合同法》、《建筑法》。
三、工程款支付1、工程款支付方式:现金;四、争议的解决:如协商不成, 依法向工程所在地人民法院起诉解决。
五、合同份数共计两份, 甲乙双方各执一份。
六、其它未尽事宜, 双方协商再签订补充协议, 补充协议与本合同同具法律效力。
甲方:乙方:身份证号码:身份证号码:联系电话:联系电话:签订日期:年月日简单施工劳务合同2发包单位:(以下简称甲方)承包单位:(以下简称乙方)因甲方承包的工程的需要, 现将该工程部分分项承包给乙方, 双方本着平等、自愿、公平、公正和诚信的原则就本协议各项条款协商达成一致并订立如下协议以资甲乙双方共同遵守执行。
一、工程项目:二、工程地点:1、承包方式及范围:2、劳务大包, 含本工程部分劳务费用、辅材、耗材、周转材料(包括木板、方木)机械设备, 如塔吊、施工电梯、搅拌机、钢筋机械, 各种小型工具材料现场运费。
临时办公用房(不含甲方办公用房)配电总柜一级电箱以下所有电线、电缆、照明用具, 配电箱, 所有工人的人身意外伤害保险, 特殊工种上岗证的费制。
3、承包范围:主体工程如木工、钢筋工、砼工、二次结构如:砌砖、预制过梁、栏板、构造柱, 粉刷工程如(内端粉刷, 外端粉刷、细托毛、上炉渣、屋面找平)。
室外.5米以内的散水不包括散水以外的工程。
2024年施工劳务承包合同范本6篇篇1甲方(发包方):_________________[公司名称]地址:_________________[地址]法定代表人:_________________[姓名]联系电话:_________________[电话]乙方(承包方):_________________[公司名称]地址:_________________[地址]法定代表人:_________________[姓名]联系电话:_________________[电话]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方工程项目的劳务承包事宜,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:_________________[工程名称]2. 工程地点:_________________[地点]3. 工程内容:_________________[工程内容简述]4. 承包范围:_________________[具体承包范围说明]二、承包方式及工期要求1. 承包方式:按照甲方提供的施工图纸和技术要求,乙方采取包工包料的方式承包本工程劳务。
2. 工期要求:自合同签订之日起,乙方须按照甲方要求的工期完成全部施工任务。
如有变更,双方另行协商。
三、合同价款及支付方式1. 合同总价:人民币_________________[金额]元(大写:_________________[金额汉字大写])。
该合同价为固定总价,除双方另有书面约定外,不因任何因素调整。
2. 支付方式:甲方按照工程进度支付乙方劳务费用。
具体支付节点和比例为:(1)基础工程完成______%后,支付合同总价的______%;(2)主体结构完成______%后,支付合同总价的______%;(3)工程竣工并通过验收后,支付至合同总价的______%;(4)剩余______%作为质量保证金,待工程保修期满后无质量问题无息退还。
工程施工劳务合同范本〔精选8篇〕工程施工劳务合同范本〔精选8篇〕工程施工劳务合同1甲方:_______________________乙方:_______________________按照《_____》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么,在双方平等协商的根底上,为进一步明确双方在本工程施工事项中的权利和义务,顺利完本钱工程工程,双方签订了本工程合同。
一、工程概况1、工程名称:_______________________2、工程地点:_______________________3、资金_______________________二、承包方式______平米包干〔包工不包料〕。
1、甲方负责交纳税金及各项管理费用,并提供钢筋、混凝土、红砖、砂石料、屋面瓦、防水材料、安装材料、脚手架、架材架木、模板等零星消耗材料,包括现场内平安用电、临时用水等。
2、乙方提供人工及技术,并包括施工工具、机械设备等辅助用具。
三、工程内容图纸范围内的土建、室内外简装修、安装工程及室外围墙等,为该工程施工及施工现场内发生的一切用工〔包括防水工程、屋面、门窗、内外墙面抹灰涂料、机械土方开挖回填、墙柱钢筋电渣压力焊、套丝等工程〕。
以上分包工程、乙方不计取任何费用。
四、承包费按图纸建筑面积计算,单价______元/㎡,工程开工结算以实际施工建筑面积计算承包费。
五、工期工期为______天,乙方必须按照甲方指定工期为准,严格服从甲方指挥,按照甲方指定的工期任务按时完成。
六、双方约定应做的工作1、乙方在认真履行本合同约定的前提下,必须服从甲方的统一协调、统一指令、统一管理、互相配合、互相支持、互相信任,部分利益服从全局利益,一切从大局出发,保证甲方工程的正常施行。
2、在现场浇注砼施工时,技术人员必须坚守现场,发现缺一次,罚款____元〔如须解手、吃饭等,应与旁站监理协商,两人可轮换,但必须保持一人在场〕。
工程劳务合同范本(精选5篇)工程劳务合同范本共五第1篇发包方:____________________________承包方:____________________________甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原则,就____工程施工的劳务人工费事宜,达成本合同条款如下,双方共同遵照执行。
第一条、工程概况(一)工程名称:____________________________(二)工程地点:____________________________(三)施工面积:____________________________第二条、承包范围人工挖运土石方、回填土;现浇砼工程(综合)、支模(含脚手架)、钢筋制作、安装;预制构件制作、安装;砌砖;铺贴花岗石、广场砖、柱面、柱头、瓜米石地面及抹灰;安砌青石路沿及草坪路沿;二布六油防水层;脚手架搭拆;梯踏步贴面砌、缸砖粘贴;建筑拆除(含除渣)、搭建临设;零星估工等(除水电安装及绿化工程外的所有工程)。
第三条、承包金额详见本合同附件所包含的单价及名分项包干价。
承包金额的构成=单价×实收方量+上、下浮比例金额本工程劳务人工费除绿化工程外,所有工程价格均已包括,不再另立项目,若有,现场根据实际情况确定。
本工程进场前乙方向甲方缴纳______元保证金,工程顺利进场______日后甲方退还保证金。
主要分项工程单价附在本合同后面,作为合同附件。
本单价已包含了管理费、工具费、交通费、保险费等一系列费用。
第四条、工期(一)开工日期:____________________________(二)竣工日期:____________________________第五条、施工技术要求(一)每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底,并以书面形式由乙方代表签字。
(二)乙方代表必须指挥工人按技术交底和施工规范施工。
先作样板,达标后再施工。
(三)第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进行,本工序完成验收合格后,方可进行下一工序工作。
可编辑修改精选全文完整版施工劳务合同范本大全5篇施工劳务合同范本大全1发包人(甲方):承包人(乙方):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》计其他有关法律、行政法规,遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则,明确双方责任、权、利,双方就本建筑工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:新上城原上城影院。
3、工程内容:钢筋、架模、混凝土地、砌砖墙、水电门窗安装。
二、合同工期:开工日期:______年月____________日竣工日期:______年______月______日合同期总日历天数:三、质量标准:合格四、工程款(进度款)支付及结算办法:甲方按照乙方每月完成进度合格部分产值80%支付乙方(以此类推),当工程整体完成验收合格后,甲方15日内支付本工程款的97%,余下3%作为保修金,一年内若无质量事故退还保修金。
五、甲方负责办理施工许可证手续、施工图、该工程的定位坐标、标高,以及函接各种关系,所有工作确保施工合同的履行。
如因甲方手续不完善造成停工,由甲方承担责任。
六、违约发包人不按合同约定支付工程进度款,超过10个工作日按应付工程款的金额每月5%的利息计算。
双方办理完验收15天工程总额的97%,如甲方不按时支付实为违约,按总造价的5%实为违约金支付给乙方。
承包人原因工期延误不能按合同约定工期竣工验收合格,承包人承担违约责任,每延误1天按元每天向发包人计付处罚,同时提前1天甲方奖励乙方每天元。
延期罚款总额不超过总价的。
七、补充条款:在合同履行过程中,承包人应严格按发包人内审程序规定执行,涉及图纸会审纪要,施工组织设计,专项施工方案,技术核定,技术经济核定及设计变更等工程技术资料最终以发包人所确定的最终签审人(以发包人向承包人出具的书面通知为准)签字确认为准,以此作为结算依据。
本工程项目(含今后甲方所有二期、三期工程在同等条件下,直接由乙方承建)八、在施工过程中发生争议,双方协商解决。
建设工程施工劳务合同范本甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》和国家工商行政管理局,建设部颁发的《建设工程施工合同》文本,并根据省、市有关规定、本着平等自愿,协商一致的原则,结合本合同具体情况,双方达成以下协议:一、工程概况工程名称:新郑市轩辕路芙蓉小区____号楼⑴、承包范围:乙方包工、甲方负责乙方所需的工具及原材料。
⑵、外墙粉刷及贴砖(瓷砖规格为6_____20),所有侧面全算,所有内口不粉。
二、承包价格空口实算36元/m2.三、乙方承包此工程按甲方要求达到合格工程。
四、付款方式乙方工人进入工地,由甲方支付乙方前期生活费。
一部分完工付工程款的80%,下一部分完工后应把上一部分的20%付清,并付本部分的80%,整体完工后付清。
五、本合同一式两份,双方各执一份,双方签字后生效。
甲方(公章):_____ 乙方(公章):_____法定代表人(签字):_____ 法定代表人(签字):_____ ____年____月____日 ____年____月____日建设工程施工劳务合同范本(二)用工方(以下简称甲方):聘用方(以下简称乙方):从事建筑劳务工作,甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上订立本合同。
一、用工约定:1、该合同签订后,甲乙双方即确定了劳务用工关系。
3、合同有效期:自签订本合同即日起生效,有效期为一年。
4、该合同期满,如甲方继续留用乙方,可续签合同。
甲方不再留用,该合同即时终止;5、该合同期内乙方要求辞职,应提前____日以书面形式通知甲方。
二、工作职责:1、乙方要服从甲方的工作安排,按甲方确定的岗位职责按时、按质、按量完成工作。
2、乙方要遵守甲方的各项规章制度和国家法律、法规规定3、乙方要认真执行《岗位责任制度》、《安全操作规程》,杜绝各类事故发生。
如违反安全操作规程、违章作业,出现工伤事故,本人应负相应的责任。
4、乙方在聘用期间不得损害甲方利益,出于个人行为而给甲方带来经济损失的,乙方必须承担全部赔偿责任。
建筑工地劳务合同范本通用版4篇篇1建筑工地劳务合同范本通用版甲方(雇主):__________(以下简称甲方)乙方(劳务方):__________(以下简称乙方)根据《中华人民共和国劳动合同法》的规定,甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则,就甲方雇佣乙方从事建筑工地相关工作,经友好协商,达成如下合同:第一条合同标的1. 乙方将按照甲方的要求,在指定地点和时间从事建筑工地劳务工作;2. 乙方承诺以勤勉、认真、专业的态度完成工作任务,保证不因私人原因逃避工作。
第二条工作时间1. 工作时间为____年____月____日起至____年____月____日止;2. 工作时间为每周_____天,每天工作_____小时(包括中午休息时间)。
第三条工资及结算1. 甲方按照国家相关规定支付乙方工资,并在工资条中明细列出各种应扣款项和实发工资;2. 工资支付方式为______(银行转账/现金等);3. 工资支付周期为每____(月/周)发放一次,发放时间为每月的第____日(如遇法定节假日顺延);4. 乙方在工资发放时需提供身份证件等相关信息,确保工资支付的准确性。
第四条劳动条件1. 甲方应为乙方提供符合国家法律、法规和标准的劳动条件,包括但不限于工作环境、安全保障、工作用具等;2. 甲方应按照国家相关规定为乙方购买社会保险,并保障乙方的合法权益。
第五条违约责任1. 在合同期内,若乙方未按时按量完成工作任务,甲方有权终止合同,并在依法履行解约程序后,给予乙方相应的违约惩罚;2. 若甲乙双方因自身原因造成过错,应按劳动法规定的责任承担违约责任。
第六条保密条款1. 乙方应对甲方的商业秘密和个人信息等保密内容承担绝对保密责任;2. 乙方不得擅自泄漏甲方的任何商业信息,一经发现,甲方有权追究乙方的法律责任。
第七条解决争议1. 甲乙双方如因合同执行发生争议,应友好协商解决;2. 如无法协商解决,可向劳动争议调解委员会申请调解,或向人民法院起诉。
工程施工劳务合同书范本6篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的原则,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上,就甲方委托乙方进行工程施工劳务事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程内容:____________________4. 工程造价:____________________二、承包方式及范围1. 乙方采用全劳务方式承包该工程,包括但不限于以下内容:土方开挖、混凝土浇筑、模板安装与拆除、钢筋加工与安装、脚手架搭建等。
2. 乙方承包范围不包括:设计、材料采购、设备租赁与操作等由甲方负责的工作内容。
三、工期要求1. 工程开工日期:____年__月__日。
2. 工程竣工日期:____年__月__日。
3. 乙方必须严格按照甲方制定的工期安排进行施工,确保工程按时完工。
四、工程质量1. 乙方必须按照国家标准、行业规范及甲方要求进行施工,确保工程质量。
2. 如因乙方施工质量问题导致工程返工或造成其他损失,乙方应承担相应责任。
五、工程价款及支付方式1. 工程总价:人民币______元(大写:______元整)。
具体支付方式和时间如下:a) 工程进度款:根据工程进度,甲方按约定比例支付工程进度款。
b) 竣工验收款:工程竣工验收合格后,支付至工程总价的95%。
c) 质量保证金:余款作为质量保证金,待工程保修期满后无质量问题一次性支付。
2. 乙方在收到款项后,应当向甲方提供合法有效的发票。
六、安全施工1. 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按照安全施工要求进行施工。
2. 乙方应对施工现场的安全生产负全面责任,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。
3. 若因乙方原因造成安全事故,乙方应承担全部责任。
建筑施工劳务合同模板甲方:_____ 身份证号:_____乙方:_____ 身份证号:_____依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规规定,本着公平、公正、平等互利、诚实守信的原则,经甲乙双方协商一致签订本合同。
一、工程概况1、工程名称:大同市宏洋同煤城5#主楼及地库2、工程地点:大同市南郊区老平旺村口3、乙方承包范围:5#主楼及地库的钢筋下料工程。
4、承包方式甲方提供合格的材料及施工机具,乙方负责提供工程所需的合格工人。
5、承包单价地库钢筋下料____元/吨,5#主楼钢筋下料____元/m2。
二、质量要求乙方必须严格把好质量关,保证一次验收合格,因施工质量不合格造成返工的,材料及人工费全部由乙方承担。
三、双方的责任与义务1、乙方工人进场后,甲方负责安排食宿,每月付给乙方工人生活费____元/人。
2、乙方必须听从甲方管理,保质保量完成甲方下达的施工任务,现场必须做到文明施工,成品码放整齐,原材料进场卸车、废料二次接头利用。
按时完成甲方下达的施工进度计划。
3、乙方必须遵守劳动纪律,严格按照施工规范施工,必须为每位工人缴纳人身意外伤害保险。
施工中发生的一切安全事故,费用均由乙方负责。
4、施工中由于甲方原因造成工程停工或不能正常工作,超过5天以上的,甲方付给乙方工人每天____元/人的生活补助费。
四、结算支付方式地库砼浇筑完成一周后,甲方付清乙方的人工承包费;主楼甲方每月付给乙方工人____元的生活费,等工程完工后支付到工程款的70%.待主体结构封顶验收合格两周后,甲方付清乙方剩余30%的工程款。
五、违约责任施工中任意一方违反此合同,必须承担总工程款20%的违约金。
六、本合同一式二份,甲乙双方各持一份,双方签字后即生效。
待工程完工款项结清后自动失效。
甲方(盖章):_____ 乙方:_____ 代表人(签字):_____ 身份证号码:_____ ____年____月____日 ____年____月____日建筑施工劳务合同模板(二)甲方:居民身份证号码:乙方:居民身份证号码:依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国劳动法》及其他相关法律、法规,遵循自愿、平等、公平和诚信的原则,双方协商一致,订立本合同。
工程施工劳务合同范本发包人:承包人:根据《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。
第一条工程概况工作内容:工程名称:工程范围:第二条作业人员:第三条合同工期开工日期_____年_____月_____日,完工日期_____年_____月_____日,工期为_____天。
第四条合同价款1、合同价款为:_____ 元(人民币),大写:_____元。
2、合同价款的确定原则(在确认的方式前划"√"):经过招投标确定或虽未经招投标程序,由承、发包双方协商一致,确认:(____)本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同价款不再调整。
(____)以_____年施工预算或_____施工概算定额为依据。
(____)定额工以外发生的零星用工单价_____元/工日。
(以实际发生,书面签证资料为准)第五条合同价款的结算和支付1、结算、决算资料:(2)承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令,安排作业人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。
(3)有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。
2、合同价款的结算和决算:(1)发包人应于每月_____日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。
(2)工程交工后_____日内,承包人向发包人递交完整的决算资料,发包人在收到决算资料后____日内进行核实,给予确认并办理分包工程决算手续。
3、合同价款的支付:(1)合同价款分期支付:在_____年_____月_____日付款_____元,在_____年_____月_____日付款_____元。
第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理1、安全施工:发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。
2、重大伤亡及其他安全事故处理:(1)发生重大伤亡及其他安全事故,承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须作出书面记录或拍照。
(2)按照有关规定,发包人承包人应分清责任,由事故责任方承担相应的责任。
发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。
第七条工程质量、验收与保修1、工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。
如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致,承包人应在取得发包人书面认可后,以质量要求较高者为施工依据。
2、承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。
在施工中发现设计有误,须立即向发包人提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工。
因发包人原因造成窝工的,由发包人予以经济补偿,因承包人原因造成窝工的,工期不顺延,发生的费用由承包人承担。
3、分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,自分包工程施工完毕后____日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续,逾期未办理验收,发包人又交后序施工的或投入使用的,视为符合合同要求,工程交工。
第八条工期延误1、对于以下原因造成完工日期推迟的,经发包人施工代表确认,工期相应顺延。
第九条文明施工1、发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”,加强科学管理,坚持文明施工。
2、发包人应向承包人提供符合标准的施工条件,如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的,由发包人按照标准予以补偿。
第十条材料机具供应1、由承包人自备的工具须其自带入现场,由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场(400米内)。
2、承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具要与发包人共同清点,履行书面领、还手续,对借用的发包人的机具,要严格按操作规程使用,加强维修保养。
第十一条发包人的权利及义务1、负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场,负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。
2、负责于_____年_____月_____日提供施工图纸_____套,提供必要技术资料和办理施工洽商。
3、负责组织施工检查、验收,监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事务。
4、负责解决施工中存在或发生的技术问题。
第十二条承包人的权利和义务1、承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证人员的政治素质、身体素质和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过60周岁。
2、承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码),作为本合同附件。
3、在施工生产过程中,承包人必须保证人员相对稳定,不能随意变更备案人员,人员变动率小于_____%,服从发包人的统筹安排,统一调动。
4、当发包人因故不能保证连续生产时,承包人在不影响发包人生产任务的前提下,可将队伍进行临时调整,对所调整人员应向发包人出具书面通知,并办理变更手续。
第十三条违约责任1、发包人违约责任:(1)由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。
停工、窝工应办理书面洽商,方作为决算依据。
发包人任务不足或因故不能继续履行合同时,双方协商后可提前终止合同。
(2)由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由发包人承担。
(3)发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的,承包人可向发包人发出要求付款通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款,双方又未达成延期付款协议,承包人有权书面告知发包人理由,撤走其人员,并依法追索拖欠款及损失赔偿费。
2、承包人违约责任:(1)因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时,发包人可以终止合同,并要求承包人在_____日内退出施工现场,承包人应当退出施工现场,但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内,与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。
(2)承包人未按发包人选定的施工队伍进场,发包人有权要求承包人进行更换、调整,承包人无法调整时,发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负),并书面通知承包人,直至终止合同。
(3)因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人承担。
第十四条合同争议的解决在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向有关部门申请调解。
当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的,向_____人民法院起诉。
第十五条合同的生效与终止本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。
法定代表人应出示身份证明,委托代理人应出示委托证明。
本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后,即宣告终止。
第十六条本合同正本一式_____份,具有同等法律效力,双方各执_____份,备案留存一份,副本_____份。
发包人:_____年_____月_____日承包人:_____年_____月_____日工程施工劳务合同范本(二)发包人:承包人:根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。
第一条工程概况工作内容:工程名称:工程范围:第二条作业人员:第三条合同工期风险提示:明确约定好工程期限有利于保障工程进度,是保证工程正常进行的必要条件。
另外,承包方如果没有按照约定的时间支付相应的劳务报酬,劳务发包方也可以据此要求承包方承担违约责任。
另外,在涉及工程工期的诉讼中,由于不同的原因所造成工期延误的法律后果是不同的,因此对于劳务发包方被支付劳务报酬的时间约定也会有所改变,在履行工程合同中,劳务发包方应当对可能出现工期延误的情况要求专门制定制度作出书面认定,比如增加建设项目、增加工作量、提供原材料和其他条件的时间等方面的事项,以避免将来发生诉讼时无据可查。
开工日期_____年_____月_____日,完工日期_____年_____月_____日,工期为_____天。
第四条合同价款1、合同价款为:_____ 元(人民币),大写:_____元。
2、合同价款的确定原则(在确认的方式前划;a;adc;;):经过招投标确定或虽未经招投标程序,由承、发包双方协商一致,确认:(____)本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同价款不再调整。
(____)以_____年施工预算或_____施工概算定额为依据。
(____)定额工以外发生的零星用工单价_____元工日。
(以实际发生,书面签证资料为准)第五条合同价款的结算和支付1、结算、决算资料:(1)发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单,承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。
(2)承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令,安排作业人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。
(3)有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。
2、合同价款的结算和决算:(1)发包人应于每月_____日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。
(2)工程交工后_____日内,承包人向发包人递交完整的决算资料,发包人在收到决算资料后_____日内进行核实,给予确认并办理分包工程决算手续。
3、合同价款的支付:(1)合同价款分期支付:在_____年_____月_____日付款_____元,在_____年_____月_____日付款_____元。
第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理1、安全施工:发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。
2、重大伤亡及其他安全事故处理:(1)发生重大伤亡及其他安全事故,承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须作出书面记录或拍照。
(2)按照有关规定,发包人承包人应分清责任,由事故责任方承担相应的责任。
发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。
第七条工程质量、验收与保修风险提示:工程质量未符合标准的归责因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付相应的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。