下载文档原格式
光伏项目建设委托施工管理合同6篇篇1光伏项目建设委托施工管理合同甲方：（委托方）乙方：（施工方）根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经双方协商一致，就甲方委托乙方进行光伏项目建设管理一事，达成如下合同：一、项目基本情况甲方拟在（地点），建设（项目名称），总装机容量为（XXMW），项目总投资为人民币（金额），工程内容主要包括光伏电站布设、电气系统安装、施工组织、人员管理、安全管理等。
二、项目管理范围1. 乙方应按照甲方的要求安排施工人员，合理组织施工过程，确保项目按时、按质完成。
2. 乙方应当负责项目的预算编制、合同签订、进度管理、质量检验等工作，做到全程跟踪管理。
3. 乙方应当保证项目施工过程中严格遵守国家相关法律法规，确保不发生违法行为。
4. 乙方应当保证施工期间的安全生产，特别是电气设备方面的施工安全，确保无事故发生。
5. 乙方应当协助甲方办理相关手续，包括施工许可证、验收等。
三、项目管理责任1. 乙方应当按照合同约定的施工进度，保证项目按时交付使用。
2. 乙方应当对工程质量负责，确保工程符合国家相关标准及甲方的要求。
3. 乙方应当对施工过程中出现的问题及时进行处理，并积极协助甲方解决。
4. 乙方应当按照约定报告项目进度和质量情况，及时通报项目进展。
5. 乙方应当承担因工程质量、安全和进度问题而引发的责任，并按照合同约定承担相应的赔偿责任。
四、合同效力本合同自双方代表签字盖章之日起生效，至项目竣工验收完成之日止。
双方如有其他约定的，以双方书面协议为准。
五、违约责任1. 若一方违反合同规定未按时履行义务，应当承担违约责任。
2. 若一方因不可抗力原因不能履行合同义务，应当及时通知对方，避免造成不必要的损失。
3. 若一方严重违反合同规定，影响项目顺利进行，另一方有权解除合同。
六、争议解决在合同履行过程中，如发生争议，双方应当友好协商解决。
协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
光伏项目建设委托施工管理合同6篇篇1甲方（委托方）：____________________乙方（施工方）：____________________鉴于甲方拟进行光伏项目的建设，并委托乙方进行施工管理，为明确双方的权利和义务，确保项目顺利进行，达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：____________________光伏项目。
2. 项目地点：____________________。
3. 项目规模：总投资______万元人民币，总装机容量______兆瓦。
4. 建设期限：自合同签订之日起______个月内完成。
二、委托内容甲方委托乙方进行光伏项目的施工管理，包括但不限于以下内容：1. 施工现场管理。
2. 施工进度计划与执行。
3. 施工质量监督与验收。
4. 施工安全与环境保护。
5. 工程技术档案管理。
6. 竣工验收及交付使用。
三、甲方责任1. 甲方应提供项目的相关文件、资料，并确保其真实性和合法性。
2. 甲方应按时支付乙方施工管理费用及合同约定的其他费用。
3. 甲方有权对乙方的施工管理进行监督，确保项目按照合同要求进行。
四、乙方责任1. 乙方应按照合同约定，组建项目管理团队，确保项目顺利进行。
2. 乙方应根据项目需求，制定详细施工进度计划，并严格执行。
3. 乙方应确保施工质量，按照国家标准和相关规范进行施工。
4. 乙方应严格遵守施工安全规定，确保施工现场安全。
5. 乙方应建立健全工程技术档案管理制度，确保工程技术资料的真实性和完整性。
6. 乙方应协助甲方进行项目验收，确保项目质量符合合同约定。
五、施工管理费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付施工管理费用，具体金额及支付方式如下：____________________。
2. 甲方应按照工程进度支付费用，确保资金及时到位。
3. 甲方应根据项目实际情况，对乙方提出的合理费用调整予以认可。
六、违约责任及解决方式1. 若甲方未按合同约定支付费用，乙方有权要求甲方支付违约金并承担相应损失。
光伏合同范本（精选4篇）光伏合同1 发包人(甲方)：承包人(乙方)：一、基本内容依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。
1、基础施工部分包括：场地平整、场地开挖、基础制作、屋面防水及其附属施工。
(注：本项目屋面防水由发包方施工)2、电气安装部分包括：太阳能支架及组件安装，电缆敷设、接线，逆变器、配电柜安装，防雷接地、输出线路的所有设备安装调试。
二、工期开工日期：并网日期：竣工日期：三、合同价格和付款方式合同价格本合同为固定总价合同(含税)，不做工程决算。
合同总价格为人民币(大写)：元(小写金额元)。
合同总价已包括了合同中规定的总承包方应承担的全部义务(包括提供货物、材料、设备、保险、服务等义务)以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用，包括但不限于为实施本项目施工前的准备、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费质保金为合同总价的 %，本合同的质保期为年，在竣工验收合格次日开始计算。
发包方在质保期满后15日内一次性支付质保金给承包方。
四、施工质量和质量检查1、工程质量(1)、承包方应对施工工程质量全面负责，施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。
(2)、发包方确定为不合格的工程，承包方必须返工重来，费用由承包方自行承担。
如果因此引起工期延误，承包方应无条件赶工并完成计划。
2、质量检查：五、解决争议的办法(1)调解要求停止施工，且为双方接受。
(2)、法院要求停止施工。
六、违约甲、乙双方约定，违约应承担以下经济责任：(1)、发包方不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务，使合同无法履行的，应承担违约的责任，违约金按实际损失向承包方支付。
(2)承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求，或发生其它使合同无法履行的行为，承包方应承担违约责任，违约金按实际损失金额向发包方支付，且发包方无故恶意拖欠工程款的，付的工程款不予退还。
光伏施工分包合同5篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲、乙双方遵循平等互利、合作共赢的原则，经友好协商，就甲方将光伏项目施工工程分包给乙方达成如下协议：一、合同背景及目的本合同旨在明确甲、乙双方在光伏施工过程中的权利和义务，确保工程顺利进行并达到预定的质量和安全标准。
本合同条款旨在保护双方的利益，共同实现共赢发展。
二、工程概况工程名称：__________光伏项目施工工程工程地点：__________工程内容：光伏组件安装、电缆铺设、逆变器室建设等（具体详见附件施工图纸及工程量清单）。
工期要求：自合同签订之日起XX个月内完成。
质量要求：符合国家及地方相关行业标准和质量要求。
安全要求：施工过程中严格执行安全操作规程，确保安全生产。
三、合同价格及支付方式本合同总价为人民币__________元整（大写：__________元整）。
具体支付方式如下：1. 工程预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同总价的XX%作为预付款。
2. 工程进度款：工程完成XX%时，甲方支付乙方合同总价的XX%。
3. 工程尾款：工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。
质保金除外，待质保期满后一次性付清。
四、分包工作内容及范围乙方负责以下光伏施工工程内容及范围：1. 光伏组件安装；2. 电缆铺设；3. 逆变器室建设；4. 其他相关辅助设施的施工。
具体详见附件施工图纸及工程量清单。
五、甲、乙双方职责与义务（一）甲方职责与义务：1. 负责提供施工图纸、技术要求和工程资料；2. 负责现场协调与监管，确保施工顺利进行；3. 及时支付工程进度款及尾款。
（二）乙方职责与义务：1. 按照施工图纸、技术要求和工程资料进行施工；2. 保证施工质量符合国家和地方相关行业标准及质量要求；篇2甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方需要建设光伏项目，决定委托乙方进行光伏施工工程，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本光伏施工分包事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________光伏施工项目。
光伏电站建设合同三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：鉴于甲方愿意投资建设光伏电站，并委托乙方进行光伏电站的建设和施工，为确保双方的权利和利益，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条项目概述1.1 项目名称：__________光伏电站建设项目1.2 项目地点：__________省/市/自治区__________县/市/区1.3 项目规模：装机容量为__________兆瓦（MW）1.4 项目投资估算：总投资估算为__________万元（大写：__________元整）第二条合同范围及内容2.1 乙方应按照甲方的要求，负责光伏电站的规划、设计、采购、施工、调试、验收等工作。
2.2 乙方应保证光伏电站的建设质量，确保电站安全、稳定、高效运行。
2.3 乙方应按照合同约定的时间节点完成工程，并承担由于自身原因导致工程延误的责任。
第三条合同价格及支付方式3.1 双方确认，本合同总价款为__________万元（大写：__________元整）。
3.2 甲方应按照本合同约定的付款节点和比例，向乙方支付合同价款。
3.3 付款方式如下：（1）合同签订后3个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的30%；（2）光伏电站主体工程完工后，甲方支付乙方合同总价款的30%；（3）光伏电站通过验收并交付使用后，甲方支付乙方合同总价款的40%。
第四条合同履行期限4.1 乙方应自合同签订之日起，__________日内完成光伏电站的建设工作。
4.2 乙方应保证光伏电站自验收合格之日起，__________年内正常运行，并承担在此期间内的一切维护、保养和修复责任。
第五条质量保证5.1 乙方应按照国家和行业标准，选用优质设备，保证光伏电站的建设质量。
5.2 乙方应自光伏电站验收合格之日起，__________年的质保服务。
5.3 质保期内，因设备质量原因导致光伏电站发生故障的，乙方应负责及时修复，并承担修复费用。
光伏项目安装施工合同5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（业主方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（施工方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方需要安装光伏项目，乙方具备相关施工资质和经验，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，本着公平、公正、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下光伏项目安装施工合同：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]。
2. 工程地点：[具体地址]。
3. 工程内容：光伏发电系统的安装、调试及并网等。
4. 工程规模：[具体规模]。
二、合同总价及支付方式1. 本合同总价为人民币（大写）[合同总价汉字大写]圆整（￥[合同总价数字小写]元），该费用包含人工费、材料费、运输费、安装调试费及其他相关费用。
2. 支付方式：甲方应按以下比例和期限支付工程进度款。
（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价的XX%作为预付款；（2）光伏设备到货并经甲方确认后，甲方支付乙方合同总价的XX%；（3）工程安装完毕并调试合格后，甲方支付乙方合同总价的XX%；（4）余款XX%作为质量保证金，待工程保修期满后无质量问题一次性付清。
三、工期及进度安排1. 本工程自合同签订之日起启动，工期为XX天。
如遇不可抗力因素导致工期延误，双方可协商顺延工期。
2. 乙方应按国家相关技术标准和规范进行施工，确保工程质量。
3. 乙方应制定详细的施工进度计划，并报甲方备案。
如遇重大变更，需提前与甲方沟通并征得同意。
四、工程质量与验收标准1. 乙方应确保工程质量符合国家标准及双方约定的技术要求。
2. 工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请。
甲方应在收到申请后的XX个工作日内组织验收。
3. 如工程验收不合格，乙方应负责整改直至验收合格。
由此产生的费用由乙方承担。
五、保修与维护1. 工程保修期为XX年，自工程验收合格之日起计算。
保修期内，乙方负责免费维修因乙方原因造成的质量问题。
光伏电站施工合同光伏电站施工合同（精选6篇）光伏电站施工合同篇1发包人(甲方)：承包人(乙方)：依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。
1、基础施工部分包括：场地平整、场地开挖、基础制作、屋面防水及其附属施工。
(注：本项目屋面防水由发包方施工)2、电气安装部分包括：太阳能支架及组件安装，电缆敷设、接线，逆变器、配电柜安装，防雷接地、输出线路的所有设备安装调试。
二、工期开工日期：并网日期：竣工日期：四、合同价格和付款方式1、合同价格本合同为固定总价合同(含税)，不做工程决算。
合同总价格为人民币(大写)：元(小写金额元)。
合同总价已包括了合同中规定的总承包方应承担的全部义务(包括提供货物、材料、设备、保险、服务等义务)以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用，包括但不限于为实施本项目施工前的准备、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费质保金为合同总价的 %，本合同的质保期为年，在竣工验收合格次日开始计算。
发包方在质保期满后15日内一次性支付质保金给承包方。
五、施工质量和质量检查1、工程质量(1)、承包方应对施工工程质量全面负责，施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。
(2)、发包方确定为不合格的工程，承包方必须返工重来，费用由承包方自行承担。
如果因此引起工期延误，承包方应无条件赶工并完成计划。
2、质量检查：六、解决争议的办法1 起诉讼。
(1调解要求停止施工，且为双方接受。
(2法院要求停止施工。
七、违约1、甲、乙双方约定，违约应承担以下经济责任：(1)、发包方不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务，使合同无法履行的，应承担违约的责任，违约金按实际损失向承包方支付。
(2) 承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的'要求及本合同附件要求，或发生其它使合同无法履行的行为，承包方应承担违约责任，违约金按实际损失金额向发包方支付，且2 3 发包方无故恶意拖欠工程款的，付的工程款不予退还。
光伏项目安装施工合同5篇篇1光伏项目安装施工合同甲方：（委托方）_____________乙方：（承包方）_____________鉴于甲方拟在_______地区建设光伏发电项目，依法合规从事光伏项目施工，为明确双方权利义务，特经友好协商，订立本合同。
一、项目基本情况1. 项目名称：_________2. 项目地点：_________3. 项目规模：_________4. 工程内容：_________二、合同总额及支付方式1. 本合同总价为_________，合同总价应分期支付，具体支付方式如下：（1）签订合同后，甲方向乙方支付合同总价的_____%作为预付款；（2）工程验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的_____%作为第一批进度款；（3）工程竣工验收后，甲方向乙方支付合同总价的_____%作为最终款。
2. 支付方式：甲方将合同款项支付至乙方指定账户，开具发票和相关票据。
三、工期安排1. 本项目的工期为____年/月/日至____年/月/日，具体工期安排如下：（1）施工准备：_________（2）土建工程：_________（3）设备安装：_________（4）调试运行：_________2. 工期延长：如遇不可抗力因素导致工期延长，应另行协商确定并签署书面补充协议。
四、质量保证1. 乙方承诺，本项目施工过程中，将严格按照相关法律法规和标准要求进行，确保光伏发电项目的施工质量和安全。
2. 乙方应对光伏发电项目的建设提供一定的质量保证期，在质量保证期内，对因质量问题引起的故障，乙方应负责免费维修。
五、工程变更1. 若因甲方需要或其他原因，需要进行工程变更，应另行签署书面工程变更协议，明确变更内容、变更费用以及影响工期的调整。
2. 工程变更协议签署后，变更费用应另行支付，乙方按变更前后工程进度重新安排，并履行变更协议约定的义务。
六、违约责任1. 任何一方未能履行合同约定及补充协议，应承担违约责任。
光伏工程合同范本（5篇）光伏工程合同1发包方(以下称甲方)：__________________________承包方(以下称乙方)：__________________________依据《_____》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程工程一、工程名称：_______________________________________二、工程地点：_______________________________________三、承包方式：_______________________________________其次条工程期限合同工期总日历天数_______天第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方商定，光伏板安装工程按每组______________元/组(一组24块电池板)。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进展费用的核定。
3、工程量确实认，全部工程量需双方到现场进展核对，到达标准的按单价_________安装组数进展费用结算。
4、费用支付，施工完毕后，甲方10日内支付相关工程费用。
第四条甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必需到达组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进展安全检查，保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进展爱护，如现场发生破损，乙方需无条件进展修理。
第五条安全施工乙方必需留意安全事项，保证安装前对其相关人员进展安全教育。
由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方担当。
第六条奖惩责任1、如8月20日前安装到达1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进展结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
光伏施工劳动合同6篇篇1甲方（雇主）：___________________乙方（员工）：___________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方聘用乙方从事光伏施工工程相关事宜，达成如下协议：一、合同基本情况1. 合同签订日期：___________2. 合同生效日期：___________3. 工程名称：_______________4. 工程地点：_______________5. 乙方从事的工种及职务：光伏施工工程师二、工作内容及要求1. 乙方应按照甲方的要求，负责光伏施工工程的相关工作。
2. 乙方应遵守施工现场的安全规章制度，按照施工规范操作，确保施工过程的安全。
3. 乙方应服从甲方的管理，接受甲方的指导，保质保量完成工作任务。
4. 乙方在工程完工后，应按照甲方的要求，参与工程的验收和交付工作。
三、工作时间、休息及薪酬1. 工作时间：按照甲方的规定执行。
2. 休息休假：按照国家相关法律规定执行。
3. 薪酬：基本工资+绩效薪酬，具体标准按照甲方规定执行。
4. 甲方应按月支付乙方的薪酬，不得无故拖欠。
四、保险及福利待遇1. 甲方应按照规定为乙方缴纳社会保险。
2. 乙方享受国家规定的法定节假日及相关福利待遇。
3. 甲方根据工程情况，为乙方提供必要的劳动保护用品。
五、合同期限及终止条件1. 合同期限：自合同签订之日起至工程完工并验收合格为止。
2. 合同终止条件：（1）工程完工并验收合格；（2）双方协商一致解除合同；（3）乙方因故不能继续履行合同，经甲方同意解除合同；（4）乙方因违反法律法规或甲方规定，被甲方解除合同。
六、违约责任及赔偿1. 甲乙双方应遵守本合同的约定，如一方违反合同约定，应承担违约责任。
2. 因乙方违反合同约定，给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方的损失。
3. 甲方未按合同约定支付薪酬或提供必要条件的，应按国家规定支付违约金。
