房屋工程质量保修三方协议书
- 格式:doc
- 大小:30.50 KB
- 文档页数:6
工程质量保修协议书
尊敬的用户您好:
根据双方当事人自愿,就XXXX工程的质量保修事宜达成如下协议:
一、质量保证范围
1. 本协议适用于XXXX工程在竣工验收之日起,质量保修期限为一年。
2. 质量保修范围包括但不限于XXXX工程施工质量、材料质量等问题。
3. 如XXXX工程在质量保修期内有质量问题,责任方应及时处理并保修。
二、质量保修责任
1. 施工单位应对XXXX工程施工质量承担保修责任。
2. 设计单位应对XXXX工程设计质量承担保修责任。
3. 如在质量保修期内发现质量问题,责任方应立即协商解决,并承
担相应的维修费用。
三、质量保修请求
1. XXXX工程业主在质量保修期内发现质量问题,应书面通知责任方,并提供必要的证明文件。
2. 施工单位和设计单位应在接到通知后十五个工作日内,对质量问题进行核查,并在合理时间内提供解决方案。
四、其他约定
1. 本协议一式两份,双方各执一份,有效期自双方签字盖章之日起生效。
2. 因XXXX工程质量问题引发的纠纷,双方应协商解决,如无法协商解决,可向有关部门申请调解或仲裁。
特此协议,以资共同遵守。
XXXX单位(盖章):___________ 日期:__________
XXXX单位(盖章):___________ 日期:__________。
房屋建筑工程质量保修协议书6篇篇1甲方(建设单位):__________________________乙方(施工单位):__________________________鉴于甲方与乙方就位于____________的房屋建筑工程达成施工合同,为确保房屋建筑工程的质量,明确保修责任,经双方友好协商,达成如下保修协议:一、协议目的为保障房屋建筑工程的质量,明确保修责任,确保在保修期内对房屋建筑工程出现的各类问题进行及时有效的修复处理,维护业主的合法权益。
二、保修范围本协议涉及的保修范围包括但不限于房屋建筑工程的主体结构、防水、外墙、电气、给排水、暖通、装修等部分。
对于因设计、材料、施工等原因导致的工程质量缺陷,均属于保修范围。
三、保修期限1. 保修期限自工程竣工验收合格之日起计算。
2. 具体保修期限按照国家相关规定及工程实际合同约定执行。
其中电气、给排水等部分的保修期限为两年;主体结构的保修期限为设计使用年限。
四、保修责任1. 乙方应对工程质量的缺陷负起保修责任,对甲方提出的维修要求,乙方应及时响应并予以修复。
2. 在保修期内,因工程质量缺陷产生的所有修复费用由乙方承担。
3. 乙方应在接到甲方维修通知后,按照约定的时间到达现场进行维修。
如未能按时到达,甲方有权委托第三方进行维修,相关费用由乙方承担。
4. 乙方应建立有效的保修体系,确保保修工作的顺利进行。
五、维修通知与响应1. 甲方发现工程存在质量问题时,应及时通知乙方,并提供相关证据。
2. 乙方应在收到维修通知后24小时内响应,并安排维修人员前往现场进行维修。
3. 乙方应定期对工程进行巡查,发现潜在问题并及时处理。
六、质量与验收标准1. 乙方应按照国家和地方现行的工程质量验收标准、施工规范及设计要求进行保修工作。
2. 维修工程完成后,应按照相关规定进行验收,验收合格后方可视为完成保修责任。
3. 甲方应对乙方的维修工作进行监督与验收,确保维修质量符合相关标准。
工程质量保修书三篇篇一:工程质量保修书甲方(建设单位):乙方(施工单位):甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》,经双方协商一致,签订工程质量保修协议。
项目名称:一、工程质量保修范围和内容乙方在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程保修责任。
质量保修范围:地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、电气管线、以及双方约定的其他项目。
具体保修的内容,双方约定如下:质量保修内容:乙方施工的工程项目,如出现质量缺陷或隐患,乙方必须履行保修义务,特别是出现以下情形(不在乙方承包范围的项目除外)时:1、屋面、墙面渗漏水;2、地面沉陷、空鼓、开裂、起沙;3、门窗变形、门窗五金配件及门锁损坏、开启关闭不灵或缝隙超过规范规定及渗漏水等;4、施工产生的其他质量缺陷。
二、保修期约定双方根据《建设工程质量管理条例》及《房屋建筑工程质量保修办法》有关规定,约定本工程的最低质量保修期如下:1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;2、屋面防水工程、外墙面的防渗漏为5年;3、电气管线、设备安装工程为2年;4、其他项目保修期约定如下:其他项目的保修期为2年。
三、保修期计算:1、质量保修期限在工程取得竣工验收备案证明、乙方将竣工档案、竣工工程全部移交给甲方的次日起算(以双方的交接记录为依据);2、若工程移交给甲方时还存在质量问题且乙方选择自行进行整改时,则该工程的质量保修期自全部质量问题整改合格的次日起算;若乙方书面委托甲方整改、维修并同意所需费用按市场行情进行结算、从乙方预留于甲方的质量保修金中支付时,则以甲方同意接受乙方委托并代为整改、维修后,经甲方及监理单位共同签署验收合格书面文件次日起算。
四、保修责任1、属于保修范围、内容的项目,乙方应当在接到保修通知之日起按本保修书第五条规定立即派人保修,并在本保修书第六条保修时限要求的时间内完成保修。
工程质量第三方维修合同合同编号:_____________甲方(业主):_____________________乙方(第三方维修公司):_____________________鉴于甲方为__________工程项目的业主,乙方为专业的维修服务提供者,甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则,就工程质量第三方维修服务达成以下协议:一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在工程质量第三方维修服务中的权利与义务,确保工程项目的质量符合国家及行业标准,保障建筑物的安全与使用功能。
二、服务范围乙方根据甲方的要求,对__________工程项目进行质量检查,并对发现的质量问题进行必要的维修工作。
服务包括但不限于结构修复、设备更换、材料补充等。
三、维修标准与要求乙方应按照国家相关建筑工程质量标准和规范执行维修工作,确保维修后的工程部分达到原设计要求和功能。
四、维修期限与进度乙方应在接到甲方通知后___天内进场开始维修工作,并在约定的时间内完成维修任务。
具体进度计划由乙方提出并经甲方确认。
五、费用支付维修费用根据实际完成的工作量和双方事先约定的收费标准来确定。
甲方应在乙方提交维修报告和费用清单后___天内支付相应的维修费用。
六、违约责任如一方违反合同约定,需承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。
具体违约金数额和损失赔偿方式按照合同中的相关条款执行。
七、争议解决因本合同引起的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
九、合同生效本合同自甲乙双方授权代表签字盖章之日起生效,至维修工作完毕并结清所有费用后终止。
十、附件本合同附件包括工程项目质量标准、维修方案、费用预算等,与本合同具有同等法律效力。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):_________________ 日期:____年____月____日乙方(盖章):_________________ 日期:____年____月____日。
建筑工程房屋质量保修合同范本5篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________鉴于甲乙双方共同签署的建筑工程合同,现就建筑工程房屋质量保修事宜达成如下协议,以兹信守。
一、保修范围与期限1. 保修范围:本建筑工程中的所有房屋及其配套设施,包括但不限于土建、电气、给排水、暖通、消防等设施。
2. 保修期限:自工程竣工验收合格之日起,保修期限为______年。
二、保修责任1. 乙方对工程质量负责,如因设计、材料、施工等原因造成的质量问题,乙方应承担全部责任。
2. 在保修期限内,如发生工程质量问题,乙方应在接到甲方通知后______小时内到场维修,维修费用由乙方承担。
3. 若乙方未在规定时间内到场维修或维修未能解决问题,甲方有权聘请第三方进行维修,相关费用由乙方承担。
三、保修内容1. 土建:对出现的裂缝、渗漏、空鼓、脱落等现象进行保修。
2. 电气:对电气线路、设备、照明等出现的故障进行保修。
3. 给排水:对给排水管道、设备出现的漏水、堵塞等问题进行保修。
4. 暖通:对供暖、空调设备出现的故障进行保修。
5. 消防:对消防设施出现的故障进行保修。
6. 其他配套设施的保修。
四、验收与记录1. 甲方应在发现工程质量问题时,及时通知乙方,并保留相关证据。
2. 乙方在维修完毕后,应通知甲方验收,并签署验收记录。
3. 甲乙双方应共同编制保修记录表,记录保修情况、维修内容、维修时间等。
五、违约责任1. 若乙方未能按照本合同约定履行保修责任,应承担违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 若因乙方原因导致工程延期,应按合同约定承担违约责任。
六、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若甲乙双方在履行本合同过程中发生争议,应首先协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
房屋建筑工程质量保修协议书5篇篇1房屋建筑工程质量保修协议书甲方:(建筑工程施工单位名称)乙方:(房屋业主姓名)根据《建筑工程质量保修条例》的有关规定,甲、乙双方就甲方承建的房屋建筑工程质量保修事宜,经友好协商,特订立本协议。
一、甲方在承建工程中应严格按照国家有关标准和规定施工,确保工程质量。
二、本工程质量保修期为(具体保修期限),从工程竣工验收合格之日起计算。
三、工程交付后,因工程质量问题造成的设备损坏、漏水、渗水等问题,甲方承诺进行质量保修,确保房屋质量符合相关法律法规和建筑标准。
四、甲方在保修期内,对房屋出现的建筑质量问题负责,按照责任界定进行维修,不得推诿责任。
乙方要求维修的,甲方应在收到通知后24小时内进行维修处理。
五、乙方在保修期内如发现任何质量问题,应立即通知甲方,并提供必要的维修授权与配合。
六、本协议签署后,如乙方对工程质量问题以非正当方式进行维修,甲方将不予保修,并得追究乙方法律责任。
七、本协议未尽事宜,甲、乙双方可协商解决,互相尊重,保持沟通畅通。
本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方:(签字)乙方:(签字)日期:年月日以上内容属于甲乙双方约定的房屋建筑工程质量保修协议书,双方应严格履行协议规定,保障工程质量和乙方权益。
篇2房屋建筑工程质量保修协议书协议书编号:******协议签订日期:****年**月**日甲方(建筑工程质量保修方):****有限公司法定代表人:****地址:****联系电话:****乙方(房屋建筑工程业主):****身份证号码:****联系地址:****联系电话:****根据《建筑工程质量保证书》规定,为了保证房屋建筑工程质量,维护双方的合法权益,经双方友好协商,特订立本协议。
第一条工程名称及位置1. 工程名称:****2. 工程项目地址:****第二条工程工程保修期限1. 本工程的保修期为****年,自工程竣工验收之日起计算。
房屋质保合同协议书甲方(建设单位):乙方(施工单位):根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上,就甲方新建住宅小区(以下简称“工程”)的质量保修事宜,达成如下协议:一、工程质量保修范围和内容乙方在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的厨、卫生间和外墙的防渗漏,供热系统、电气管线、给排水管道,以及双方约定的其他项目。
具体保修的内容,双方约定如下:乙方负责施工的所有工程项目,如出现施工质量缺陷或施工质量隐患,乙方必须履行保修义务,特别是出现以下情形时:1、楼地面、屋面、墙面渗漏水。
2、烟道、排气孔道、风道和设备管道等管道不通或泄露。
3、楼地面沉陷、空鼓、开裂、起砂。
4、内外墙及顶棚抹灰、油漆等装饰面及结合层开裂、脱落,或墙面起碱脱皮。
5、门窗变形、门窗五金配件及门锁损坏、开启关闭不灵或缝隙超过规范规定及渗漏水等。
6、厨房、卫生间地面泛水倒坡积水。
阳台、露台、走廊、屋面倒坡积水。
7、厨房、卫生间等防水要求的部位渗漏水。
8、室内外上下水管道及其他管道渗漏水、堵塞。
二、质量保修期限质量保修期限自工程竣工验收合格之日起计算,具体保修期限按照国家和地方法律法规、规范标准执行。
双方可以在合同中约定具体的保修期限,但不得低于法律法规、规范标准规定的最低保修期限。
三、质量保修费用乙方在接到甲方维修通知后,应在规定时间内到达现场进行维修。
维修费用按照以下方式承担:1、因乙方施工原因造成的质量问题,由乙方承担全部维修费用。
2、因甲方使用、维护不当造成的质量问题,维修费用由甲方承担。
3、因不可抗力造成的质量问题,维修费用按照双方约定承担。
四、争议解决双方在履行本协议过程中发生纠纷的,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
房屋工程质量保修合同书【房屋工程质量保修合同书】甲方(开发商):_______________乙方(购房者):_______________鉴于甲乙双方就位于_______________(地址)的房屋(以下简称“标的物”)达成购买协议,现基于相互信赖的原则,双方同意对标的物进行如下质量保修约定:一、保修范围及内容1. 主体结构:自房屋交付之日起,主体结构享有终身质保服务。
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年。
3. 供电系统、供水系统、供热系统以及燃气系统等主要设施设备保修期为2年。
4. 室内装修工程,包括墙面、顶棚抹灰层等脱落、开裂问题,保修期为2年。
5. 门窗及其他细部构造的损坏、功能障碍等问题,保修期为2年。
6. 其他未尽事宜按照国家有关房屋质量保修的规定执行。
二、保修期限本合同项下的保修期限自房屋交付之日起计算。
对于超出上述保修期限的质量问题,甲方不再承担保修责任。
三、保修服务1. 在保修期内,如发现标的物存在质量问题,乙方应书面通知甲方。
2. 甲方接到乙方通知后,应在_____小时内响应,并于_____日内派人上门检查、维修。
3. 若因质量问题导致乙方无法正常居住或使用房屋,甲方应负责临时安置乙方并承担相关费用。
四、违约责任1. 若甲方未能在约定时间内完成修复工作,应向乙方支付迟延履行的违约金。
2. 若因甲方原因导致质量问题未得到妥善解决,甲方除继续承担保修责任外,还应赔偿乙方因此遭受的损失。
五、其他条款1. 本合同一经双方签字盖章后生效。
2. 本合同的解释权归甲乙双方共同所有,如有争议,可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
3. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方代表(签字):_______________日期:____年____月____日乙方代表(签字):_______________日期:____年____月____日。
房屋质量问题保障协议书(3篇)房屋质量问题保障协议书(精选3篇)房屋质量问题保障协议书篇1尊敬的住户:一、概况:本工程:位于青铜峡市小坝利民东街,房屋结构形式砖混结构,抗震设防标准8度线设防。
采用了全现浇钢筋砼楼板、外墙及屋面采取节能保温措施,双层中空玻璃塑钢推拉窗,低温热水地板辐射采暖等先进的建筑工艺。
二、本工程是经有关单位验评的合格工程,可以使用。
三、装修、装饰注意事项:1、房屋结构:不得对房屋的梁、板、柱、墙体进行拆除、凿洞;雨蓬、窗台板、挑檐只能承受检修荷载,不得附加其它荷载影响结构安全。
2、墙体:不准在墙体上随意开洞、凿槽(特别是水平开槽)。
3、楼、地面:不得任意增大楼面活荷载,不允许放水冲洗楼面。
4、室内活荷载设计取指为2.0kn/﹐,放置物品重量不得超过设计活荷载。
5、屋顶及厨、厕地面均作有防水层,严禁损坏。
6、凡进行室内装修必须取得物业管理部门的认可。
7、地面均为地暖辐射采暖,严禁开槽,凿0洞,订钉,如违背,造成不良后果,本公司概不负责,后果自负。
四、房屋设计配置的说明:1、上水管径de32,下水管径de110。
业主户内上、下水管道不得随意改动和包装,以利维护维修;下水管道内严禁倾倒剩菜及其它易堵塞管道的废物。
2、配电负荷:总配量250kw,分户配量5kw。
业主对原设计安装的电路和配电设施不得擅自拆改,要维护供电设计的完整性、可靠性、保证安全用电。
3、通讯:应遵守电信部门的有关规定。
五、有关设备、设项的说明:1、原有设备、设施不得随意撤除或更换,应注意维护。
2、新装设备设计应经物业管理部门的同意,并由其确定安装位置和做法,确保安全。
六、阳台使用注意事项:1、本阳台设计活荷载为2.5kn,堆码货物不能超过此荷载。
2、阳台栏杆放置花盆,应设置防掉装置,保证路面行人安全。
七、建筑一经验收入使用后,不许在屋顶上乱搭、乱建棚屋;屋顶绿化附加荷载,不能超过设计规定荷载0.5kn。
八、其他需要说明问题:1、墙体一律不许开槽打洞,若有特殊需要,必须经原设计部门同意,并作相应技术处理。
建造工程三包协议书
甲方:建造公司A
乙方:业主B
签订日期:2022年10月1日
一、双方的基本信息
甲方为建造公司A,注册地位于XX市,经营范围为建造工程施工;乙方为业主B,为一家房地产开辟公司。
二、协议或者合同的目的和背景
为了保障建造工程的质量和安全,甲方与乙方签订本三包协议书,明确双方的权利和义务。
三、具体的条款和条件
1. 甲方承诺对建造工程的质量负责,保证工程符合相关法律法规和标准要求;
2. 乙方承诺按照合同约定支付工程款项,并提供必要的支持和配合;
3. 双方约定工程质量问题由甲方承担责任,保修期为一年;
4. 工程过程中如发生纠纷,双方商议解决,如无法达成一致意见,可通过法律途径解决。
四、保密事项
双方在合作过程中涉及的商业机密和技术资料,应当予以保密,不得向第三方透露。
五、不可抗力因素的处理
如因不可抗力因素导致工程无法按期完成,双方可商议延期或者解除合同。
六、协议终止的条件
1. 双方经商议一致决定解除合同;
2. 一方违约,经提醒后仍未改正。
七、违约和争议解决方式
如一方违约,应当承担相应的法律责任;如发生争议,双方应当通过友好商议解决,如无法解决,可提交仲裁机构处理。
八、其他附加条款
1. 本协议自签订之日起生效;
2. 本协议未尽事宜,双方可另行商议补充。
以上为甲方建造公司A与乙方业主B签订的建造工程三包协议书,双方应当遵守协议内容并共同维护合作关系的稳定和发展。
房屋工程质量保修三方协议书
发包人(全称):鲁商地产
承包人(全称):建设安装工程
物业公司(全称):省鲁商物业分公司
发包人、承包人、物业公司根据《中华人民国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,结合承发包工程的实际情况,经过协商,签订对鲁商蓝岸国际三期市政工程的质量保修责任协议书:
一、房屋建筑工程质量保修围和容
1、承包人在本协议约定的质量保修期,按照国家、地方有关法律、法规、规章的管理规定和协议中的约定,承担本工程的质量保修
责任。
2、承包人质量保修的围包括全部承包人施工工程:其中主要包
括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙的防渗漏、电气管线和设备、给排水工程、门窗工程、暖通工程、制冷工程、初级装饰和装修工程等。
二、质量保修期
1、根据《建设工程质量管理条例》以及有关规定,约定本工程
的质量保修期如下:
(1)地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合
理使用年限;
(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙的防渗漏工程为五年;
(3)建筑初装饰和装修工程为两年;
(4)电气管线、给排水管道、设备安装工程为两年,设备为该设备设计使用的合理使用寿命期间;
(5)门窗安装工程为壹年;
(6)住宅小区的给排水设施、道路工程为两年;
(7)采暖工程与供冷工程为两个采暖、供冷期;
(8)其他工程土建、装饰和安装工程的保修期为两年。
2、工程质量保修期的开始和结束
(1)房屋建筑工程的质量保修期自房屋竣工验收合格之日起开始计算。
如果房屋建筑工程是按照单项验收交付的,按照单项工程分别计算保修期。
房屋建筑工程竣工后未在三十天办理移交手续的,如果被证明工程未移交的责任是由于发包人的原因导致的,承包人的保修期仍按照竣工之日计算;如果工程未移交的责任是由于承包人的责任产生的,保修期自实际移交工程时开始计算。
(2)不同的工程质量保修期适用于本工程的不同分项或者分部工程保修围,只有最后一个保修围结束时,承包人的保修责任期才最终结束,在此之前,本保修协议对三方仍然有效。
三、承包人质量保修期的保修责任
1、保修通知的发出
保修通知按照以下地址发出,承包人在本协议中提供如下约定地
址,供发包人发出维修通知使用:
联系人:季献忠;
地址:省市青宁工业园;
邮政编码:251419;
:;
传真:。
承包人声明,发包人可以选择以挂号信函、特快专递、、传真或者直接递送等方式向上述地址发出通知。
发包人只需保留信函或特快专递记录文件、录音、传真、回执等材料,承包人即无条件认可其通知效力。
承包人声明,在变更上述通知地址时必须保证事先通知发包人,否则,承担由此产生的所有责任。
2、承包人的维修义务
承包人接到发包人的通知后,应当按照通知要求的时间派人维修。
对于小修应在当日或3个工作日维修完毕;对中、大修应在7个工作日完成。
若有特殊原因造成在规定的时间无法完成,应提前将原因以书面的形式上报房修办公室,待房修办公室现场查看书面确认后方可适当放宽房修时间;发生涉及结构安全或者严重影响使用功能(譬如上、下水漏水、暖气漏水或者漏气、动力线路故障等)的紧急情况下维修,承包人应当在接到维修通知后,立即到达现场开展抢修。
承包人未在规定时间到达现场开展维修,发包人或物业公司有权自行维修或委托他人维修,为不使维修责任扩大,在紧急情况下,发包人或物业公司有权先行采取必要措施,由此发生的费用,承包人承担。
在工程交付初期业主集中办理入住三个月,承包人安排人员驻场维修,集中处理各项工程质量问题。
3、涉及结构安全质量缺陷的维修
对于涉及结构安全的质量缺陷,发包人和承包人应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防和紧急防护措施;由工程原设计单位或者具有相应资格的其它设计单位提出维修方案,承包人实施维修。
4、维修工程的验收
维修事项完成后,承包人会同项目公司、物业公司、房屋所有人或者使用人对工程进行验收。
涉及结构安全的,应当报建设行政主管部门备案。
四、质量缺陷责任期的维修费用和赔偿责任
1、质量缺陷责任期的维修费用,由承包人承担。
承包人有证据证明质量事故是由于房屋所有人或者使用人使用不当造成的,承包人不承担责任。
2、在质量保修期发生维修责任,属于承包人维修的,维修费用由承包人自行承担;若承包人不履行保修义务,发包人或物业公司有权自行维修或另行委托他人维修,维修费用从质量维修保证金中直接支付,并在结算时扣除。
3、在保修期,因房屋建筑工程质量缺陷造成房屋所有人、使用人或者第三人的人身和财产损失的,承包人在接到发包人通知后,应当按照通知要求的时间,参加与房屋所有人、使用人或者第三人的协
商赔偿事宜,并根据协商结果承担赔偿责任。
协商达不成一致意见的,由发包人按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定向房屋所有人、使用人、第三人赔偿后,向承包人追偿。
承包人有异议有权提出诉讼。
4、承包人应当承担的本协议第4款第3条质量赔偿责任包括财产损失赔偿和人身损害财产赔偿。
发包人承担维修或者赔偿责任后,有权自承包方留存的质量维修保证金中扣除。
保证金不足以承担的,承包人另行承担。
五、房屋建筑工程质量维修保证金的留置和返还
1、本工程的工程质量保修责任采取发包人留置质保金担保,承包人按照《建设工程施工合同》和本协议承担了保修义务,保修期结束,双方根据《建设工程施工合同》和本协议办理完结算后,剩余质保金在 30 个工作日无息退还。
2、本工程的维修保证金为该工程总造价的 10 %。
承包人在办理工程最终支付时从工程价款中留置。
3、质量维修保证金退还办法按照《建设工程施工合同》执行。
六、其他双方约定事项
1、本协议与《建设工程施工合同》一并签订,并同时生效。
当建设工程竣工验收交付后,开始执行。
2、房屋竣工交付使用后,发包人即将本协议书约定的质量保修通知、监督、结算的权利义务委托给鲁商物业服务执行,承包人表示无异议。
3、关于建筑工程质量维修保证金的退还,由物业公司与承包人具体办理结算。
保修期结束后,物业公司出具结算报告后,由发包人办理最后结算支付或者追缴工作。
4、本协议在施工方建设工程质量保修责任履行完毕并且质量维修保证金结算支付或者追缴工作完毕后终止。
5、本协议书是《建设工程施工合同》的附件,是合同的组成部分。
七、本保修协议书一式六份,发包人、承包人、物业公司各持二份,具有相同的合同效力。
发包人:承包人:物业公司:
法定代表人:法定代表人:法定代表人:年月日年月日年月日。