BT工程建设合同及回购协议(DOC38页)
- 格式:docx
- 大小:94.22 KB
- 文档页数:45
BT项目施工合同与回购合同一、BT项目施工合同1.合同背景本项目为XX市XX区域的基础设施建设项目,项目内容包括道路、桥梁、排水设施等。
为建设方通过自有资金或对外融资完成建设,并由政府或政府平台企业回购。
为确保项目质量和进度,建设方与施工方达成一致,签订本施工合同。
2.合同主体甲方:XX市XX区域基础设施建设方乙方:XXX施工企业3.合同内容(1)工程范围:本项目范围内的道路、桥梁、排水设施等施工内容。
(2)工程质量:按照国家标准和行业规范进行施工,确保项目质量合格。
(3)工程进度:按照甲方制定的施工计划进行施工,确保项目按时完成。
(4)工程造价:本项目总投资为XX亿元,具体造价根据实际施工内容确定。
(5)付款方式:甲方根据乙方施工进度,按照约定的付款比例进行付款。
4.合同期限本合同自双方签订之日起至工程竣工验收合格止。
5.违约责任(1)乙方未按照约定施工,导致工程质量、进度不符合要求的,应承担相应违约责任。
(2)甲方未按照约定付款,应承担相应违约责任。
6.争议解决双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
二、BT项目回购合同1.合同背景甲方为完成XX市XX区域基础设施建设项目的投资和建设,乙方作为投资方,同意对项目进行投资,并按照约定时间回购该项目。
为确保双方权益,达成以下回购合同。
2.合同主体甲方:XX市XX区域基础设施建设方乙方:XXX投资企业3.合同内容(1)投资金额:乙方同意投资XX亿元,用于本项目基础设施建设。
(2)投资方式:乙方将资金划拨至甲方指定的账户,用于项目施工。
(3)回购期限:工程竣工验收合格后,甲方应在三年内完成回购。
(4)回购价格:回购价格为本金加上合理收益,具体金额双方协商确定。
(5)回购方式:甲方按照约定的时间和金额,向乙方支付回购款。
4.合同期限本合同自双方签订之日起至甲方完成回购止。
5.违约责任(1)甲方未按照约定时间完成回购,应承担相应违约责任。
投资建设-回购(BT)合同范本回购人:______________________________投资人:______________________________签约地点:_____________________________签约日期:_____________________________目录陈述_5第一章特许权_5第1条定义和解释_51.1 定义_51.2 释义_8第2条双方义务_92.1 特许权的授予_92.2 担保权_92.3 投资人的主要义务_92.4 回购人的主要义务_92.5 建设期_102.6 建设期的延长_10第3条合作前提条件_103.1 投资人条件_103.2 回购人条件_103.3 回购承诺函和回购担保文件_10第二章投融资_11第4条项目融资_114.1 投资人的投融资义务_114.2 项目资本金_114.3 项目公司注册资本_114.4 担保权益_114.5 融资文件_114.6 资金使用_11第三章项目监管_11第5条项目监管_115.1 回购人的监管权_115.2 财务监管_125.3 监理机构的监管_12第四章项目建设_13第6条土地使用_136.1 征地、拆迁和补偿_136.2 建设用地的权利_136.3 对建设用地的限制_136.4 临时用地_136.5 公用设施使用建设用地_13第7条前期工作_14第8条设计修改和设计变更_14第9条施工_159.1 投资人的主要义务_159.2 回购人的主要义务_169.3 建设工程质量_169.4 质量保证和质量控制方案_179.5 总承包人和施工监理人_17第10条进度计划及控制_1710.1 进度计划_1710.2 进度报告_1810.3 建设中的预期延误_1810.4 建设过程中的监测、检验及异议_19 10.5 工程停建或缓建_19第五章项目延误与终止_19第11条完工延误_1911.1 逾期赔偿金_19第12条合同终止_2012.1 终止合同_2012.2 终止合同时的估价_2012.3 终止后的支付_21第六章验收和移交_21第13条工程验收_2113.1 验收标准_2113.2 验收_2113.3 重新验收_2113.4 检验争端_21第14条单项工程移交_2214.1 移交的范围和时间_2214.2 移交文件_2214.3 技术移交_2314.4 移交效力_2314.5 合同的取消和转让_2314.6 所有权及风险的转移_2314.7 移交证书_2314.8 投资人设备的移出_23第15条项目整体移交_24第七章缺陷责任_24第16条缺陷责任期_2416.1 完成收尾工作和修补缺陷_2416.2 缺陷责任期_25第八章回购款的计算、调整和支付_25第17条回购款计算调整_2517.1 回购款的计算_2517.2 回购款的调整_26第18条回购款支付_2618.1 回购款的支付_2618.2 支付延误_2718.3 审计_27第九章各方的一般义务_27第19条回购人的一般义务_2719.1 遵守法律和合同_2719.2 支付回购款_2719.3 协助批准_2719.4 协调和配合_2719.5 法律和条例变动_2819.6 征地和拆迁_28第20条投资人的一般义务_2820.1 遵守法律_2820.2 全面管理_2820.3 资金管理_2820.4 法律和条例的变动_29第21条环境及文物_2921.1 环境保护_2921.2 付款到期日_3021.3 保护考古、地质和历史文物_30第22条项目文件及保险_3022.1 项目文件的协调_3022.2 保险_3122.3 知识产权_31第十章不可抗力_31第23条不可抗力及影响_3123.1 不可抗力引起的中止履行_31 23.2 通知_3223.3 不可抗力造成的支出和延误_32 23.4 减少损失的责任和协商_3223.5 不可抗力造成的终止_3323.6 灾害保险和项目的修理_33第十一章合同转让_33第24条双方合同转让_3324.1 由回购人的转让_3324.2 由投资人的转让_33第十二章争议解决_34第25条解释规则_3425.1 合同文件_3425.2 完整的协议_3425.3 变更_3425.4 可分割性_34第26条争议解决_3426.1 定期讨论_3426.2 友好解决_3426.3 诉讼_3526.4 诉讼期间的履约_3526.5 继续有效_35第十三章附则_35第27条其他规定_3527.1 义务的分别性_3527.2 通知_3527.3 不予放弃_36第28条对投资人的优惠条件_36陈述本协议由(按照中华人民共和国法律正式设立和存续的政府机关法人,以下简称“回购人”)和(一家依照中华人民共和国法律设立和存续的有限责任公司,以下简称“投资人”)于二〇〇_____年____月____日在中华人民共和国______________签署。
工程建设合同及回购协议第一部分协议书格式(回购人名称,以下简称“回购人”)为实施(项目名称),已接受(投资人名称,以下简称“投资人”)对该项目建设投资-回购(BT)的投标。
回购人和投资人共同达成如下协议。
一、项目概况项目名称:建设地点:建设规模:工程结构类型:工程立项批准文号:资金来源:二、项目承包范围承包范围:三、组成合同的文件及解释顺序(1)合同补充协议;(2)合同协议书(含招标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料);(3)中标通知书;(4)本合同专用条款;(5)投标书及其附件;(6)《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)通用条款;(7)技术规范;(8)正式施工图纸;(9)已标价的工程量清单;(10)投资人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计;(11)其他合同文件。
四、上述文件将互相补充,若有不明确或不一致之处,以上列次序在先者为准。
五、合同价款(人民币)a、工程建安费用:投标报价人民币(大写) 元(RMB ¥元)加上安全文明施工措施费人民币(大写) 元(RMB¥元)、劳保费人民币(大写) 元(RMB ¥元),投标总价合计为人民币(大写) 元(RMB¥元)。
b、投资利息:认可你方在招标文件中规定的利率确定方式及投资利息的计算方法计算得出的投资利息。
C、投资回投:工程建安费用%作为投资回报率计算的投资回报。
并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承担上述工程的融资、施工、竣工、移交,并承担任何质量缺陷保修责任。
六、投资人项目总负责人:施工项目负责人:;投资人项目技术负责人:。
七、质量标准:。
八、投资人承诺按合同约定承担工程的投(融)资实施、完成、移交及缺陷修复,并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、回购人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付回购价款。
十、合同工期承包人应按照监理人指示开工,工期为日历天。
计划开工日期:年月日计划移交日期:年月日十一、本协议书在投资人提供履约保函后,由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。
t项目工程回购合同范本第一部分:合同当事人信息甲方(业主):_________地址:________________法定代表人:____________联系电话:______________乙方(投资建设方):_________地址:________________法定代表人:____________联系电话:______________第二部分:项目概述及定义1. 项目名称:___________2. 项目位置:___________3. 项目描述:本项目包括_________等基础设施的建设、运营和维护工作。
4. 项目目的:通过乙方的投资和建设,完成甲方所需的基础设施,最终实现项目的顺利回购并投入使用。
第三部分:合同期限及阶段1. 建设期:自____年____月____日起至____年____月____日止。
2. 回购期:自____年____月____日起至____年____月____日止。
3. 维护期:自____年____月____日起至____年____月____日止。
第四部分:权利与义务1. 甲方权利与义务:- 提供必要的工程条件和资料;- 按合同约定支付工程款项;- 监督乙方的工程质量和进度。
2. 乙方权利与义务:- 负责项目的投资、建设和管理工作;- 保证工程质量符合国家标准;- 按时完成工程建设并交付使用。
第五部分:回购条款1. 回购价格:根据约定的价格公式计算得出。
2. 回购方式:分期付款或一次性付清。
3. 回购时间:按照合同规定的时间节点执行。
第六部分:违约责任1. 若甲方未能按约支付款项,应按未付款项的千分之五支付违约金;2. 若乙方未能按质按量完成工程,应赔偿由此给甲方造成的损失。
第七部分:争议解决方式因履行本合同所发生的一切争议,双方应首先协商解决;协商不成时,可提交______仲裁委员会进行仲裁。
第八部分:其他条款1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
t项目工程回购合同范本甲方(建设方):__________有限公司地址:_______________法定代表人:__________联系电话:_____________乙方(回购方):__________局地址:_______________法定代表人:__________联系电话:_____________鉴于:1. 甲方具备相应的资质和能力,愿意按照本合同约定的条件承担"_____项目"的建设任务。
2. 乙方作为该项目的回购方,同意按照本合同的条款和条件购买上述工程项目。
3. 双方本着平等自愿的原则,经过友好协商,达成如下协议。
一、项目概述本项目名称为"_____项目",位于___________,涉及的主要建设内容包括___________。
项目预计总投资为_______元,建设周期自____年____月起至____年____月止。
二、建设要求1. 甲方应按照国家相关标准及行业规范完成项目建设,确保工程质量符合约定的标准。
2. 甲方需在约定的时间内完成项目建设,并对工程进度负责。
3. 如遇不可抗力因素影响工程进度,甲方应及时书面通知乙方,并提出调整方案。
三、回购条件1. 乙方应在项目建设完成并满足验收标准后的____个月内,完成对项目的回购工作。
2. 回购价格根据项目建设成本加上合理利润确定,具体数额为人民币_______元。
3. 回购款项将分____期支付给甲方,每期支付的具体时间和金额将在附件中详细列明。
四、违约责任1. 如甲方未能按合同约定时间完成项目建设,应按每日未完成部分投资额的____%向乙方支付违约金。
2. 如乙方未能按约定时间完成回购款项的支付,应按逾期金额每日的____%向甲方支付滞纳金。
五、争议解决合同执行过程中发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
六、其他事项1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
bt 回购协议 合同模板这是小编精心编写的合同文档,其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款,请基于您自己的需求,在此基础上再修改以得到最终合同版本,谢谢!标题:bt 回购协议 合同模板一、概述本合同(以下简称“本协议”)由以下双方(以下简称“双方”)于日期签订:甲方:(全称),地址:(地址),联系人:(联系人),联系电话:(联系电话)。
乙方:(全称),地址:(地址),联系人:(联系人),联系电话:(联系电话)。
鉴于甲方愿意购买乙方所持有的bt资产,经双方友好协商,特订立本协议,以便共同遵守。
二、bt资产描述1. 乙方同意出售并转让给甲方一定数量的bt资产,具体数量为:(数量)。
2. bt资产的种类为:(种类),详细描述为:(描述)。
3. bt资产的交付时间为:(时间),交付方式为:(方式)。
三、回购价格及支付方式1. 回购价格为:(价格),计算方式为:(计算方式)。
2. 甲方应按照本协议约定的时间节点,将回购价格支付给乙方。
支付方式为:(支付方式),支付账户为:(账户)。
四、回购期限1. 本协议的回购期限为:(期限),自(起始日期)起至(终止日期)止。
2. 在回购期限内,乙方应保证bt资产的权属清晰,无任何权利纠纷。
五、违约责任1. 若乙方违反本协议的约定,导致甲方无法按期获得bt资产,乙方应向甲方支付违约金,违约金为回购价格的(百分比)。
2. 若甲方违反本协议的约定,导致乙方无法按期获得回购价格,甲方应向乙方支付违约金,违约金为回购价格的(百分比)。
六、争议解决1. 双方因履行本协议发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。
2. 本协议的签订地为:(地点),适用法律为:(法律)。
七、其他约定1. 本协议一式两份,双方各执一份。
2. 本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。
甲方:(签字/盖章)乙方:(签字/盖章)日期:____年____月____日请根据您的实际情况对本协议进行修改和完善,以确保其符合您的需求。
**工程BT建设回购协议书甲方:乙方:陕西强盛实业有限公司**** BT建设回购协议甲方:乙方:为加速*****工程建设速度,促进区域经济的发展,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规的规定,甲、乙双方就乙方参与****工程建设相关事宜,经充分协商一致,达成合作协议如下:第一条合作双方基本情况1.1甲方基本情况1.2乙方基本情况乙方为股份制私营企业,成立于2008年3月,二级建筑施工总承包资质。
第二条项目概况第三条合作方式3.1本项目建设期内的建设资金由乙方负责筹措;本项目回购所需的资金由甲方负责筹措。
3.2本项目采取由甲方立项,乙方建设,建设完成后由甲方或甲方相关部门向乙方回购,并按约定向乙方支付回购价款。
回购款包括项目建设总成本和乙方投资回报。
乙方投资回报为:本项目建设总成本的8 %。
3.3乙方同意,乙方实施项目基础设施建设所需的全部资金均由乙方筹措。
第四条项目建设总成本4.1建安成本:建安成本以甲乙双方确认的建安费用作为结算依据。
4.2其它费用4.3.1因甲方或土地、拆迁等原因造成的停建、缓建、工程停工、延长工期而增加的乙方项目管理费用、看护费用、机械费用、人工费用,按甲乙双方确认的金额进行结算。
4.3.2项目的保险费、各项相关的税费;4.3.3因不可预见因素和不可抗力对工程造成的损失和修复费用;4.3.4由甲方责任造成的罚款、处罚、赔偿费用;4.3.5工程从竣工验收到移交期间发生的看护费用;甲方暂缓接收工程,乙方发生的工程看护费用;4.3.6经甲方确认的为工程建设而发生的其他费用;第五条项目结(决)算原则5.1项目回购价=建设总成本+乙方投资回报。
5.2项目建设总成本包含内容的计算原则5.2.1资金占用费:5.2.1.1政策性收费项目以实际缴费票据数额为基数,计息开始日期为票据缴费日期的当日5.2.1.2每月工程进度款和结算款以工程进度付款表及结算付款表确定的付款数额为基数,计息开始日期为次月1日。
bt项目回购合同范本BT 项目回购合同甲方(回购方):单位名称:法定代表人:地址:联系方式:乙方(投资方):单位名称:法定代表人:地址:联系方式:鉴于甲方通过[招标等方式]确定乙方作为[项目名称]BT 项目的投资方,双方就该项目的回购事宜达成如下协议:一、项目概况项目名称:项目地点:项目内容:二、回购总价及支付方式1. 回购总价为人民币[具体金额]元。
2. 支付方式:[详细说明支付的时间节点、方式等]。
三、回购期限自项目竣工验收合格之日起[具体期限]内完成回购。
四、双方的权利与义务(一)甲方的权利与义务1. 按照本合同约定支付回购款项。
2. [其他甲方权利义务]。
(二)乙方的权利与义务1. 按照合同约定完成项目建设。
2. 保证项目质量符合相关标准。
3. [其他乙方权利义务]。
五、项目移交乙方应在回购完成后,按照约定向甲方移交项目及相关资料。
六、违约责任1. 若甲方未能按照合同约定支付回购款项,应承担违约责任,向乙方支付逾期付款违约金[具体计算方式]。
2. 若乙方未能按照合同约定完成项目建设或保证项目质量,应承担违约责任,[具体违约责任]。
七、争议解决如双方在本合同履行过程中发生争议,应友好协商解决;协商不成的,可向[仲裁机构或法院]提起诉讼。
八、其他条款1. [其他需要约定的条款]。
2. 本合同自双方签字(盖章)之日起生效,一式[份数]份,双方各执[份数]份。
甲方(盖章):__________________法定代表人(签字):________________日期:____________________乙方(盖章):__________________法定代表人(签字):________________日期:____________________。
投资建设-回购(BT)协议一、协议双方甲方:(公司名称)_________,法定代表人:_________;乙方:(公司名称)_________,法定代表人:_________。
二、协议内容1.甲方同意通过自有资金为乙方提供所需的建设资金(以下简称“建设资金”),用于乙方(以下简称“项目方”)进行(项目名称)_________的建设。
2.建设资金的投资额为人民币(大写)_________万元,具体数字以两方签署的融资合同为准。
3.该融资合同实行BT(建设-回购)方式,投资合作期为(年)_________,包括建设期和回购期,具体时间以融资合同为准。
4.建设期为(年)_________,回购期为(年)_________。
在建设期结束后,甲方将收回建设资金,并按照约定的比例从项目方购买该项目的固定资产。
5.在项目完成后,甲方将按照回购比例购买项目的固定资产。
回购比例为建设资金投入的比例。
6.在建设期内,项目方应按照约定的时间进度和质量要求,按计划进行项目建设。
如项目建设中出现任何问题,项目方应在第一时间通知甲方,并采取有效措施解决问题。
7.在建设期结束后,项目方应按照回购协议的约定,将该项目的固定资产全部转让给甲方。
8.协议生效后,两方应严格按照协议约定履行自己的义务,不得修改约定内容,如有需要更改协议内容,应经两方协商并签署书面协议。
9.如一方违约致使本协议无法执行,应按照协议约定承担相应的违约责任和经济赔偿。
10.本协议的签署、生效、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
11.本协议在双方签字盖章后生效,各方各取一份协议原件。
甲方(公司盖章):法定代表人(签名):日期:乙方(公司盖章):法定代表人(签名):日期:以上为本协议原件,共页。
工程项目建设移交与回购(BT)合同工程项目建设移交与回购(BT)合同书二〇一〇年十一月目录第一章概述第一条词语定义第二条本工程项目的基本情况第三条合同先决条件第二章双方的责任、权利和义务第四条甲方的责任、权利和义务第五条乙方的责任、权利和义务第六条双方的权利限制第三章工程项目建设第七条监理第八条工期和工程进度第九条工期延误第十条工程质量和工期责任第十一条不可抗力和政府行为第十二条对考古、地质及历史文物的保护第十三条图纸和技术资料第十四条竣工验收第四章移交回购第十五条移交原则第十六条移交日期第十七条移交事项第十八条结算第十九条风险转移第二十条回购期第二十一条回购款第二十二条回购资金来源第二十三条回购款的支付方式与支付时间第二十四条涉税事宜第二十五条滞纳金第二十六条违约期限第五章投资人权益保护第二十七条投资人权益第二十八条投资人权益保护第六章担保第二十九条担保第七章合同生效、变更与终止第三十条合同生效第三十一条合同变更第三十二条合同的终止第八章违约责任第三十三条一般约定第三十四条甲方违约责任第三十五条乙方违约责任第九章争议的解决第三十六条争议的解决第十章其它第三十七条合同份数第三十八条补充条款大二公路荣昌坝园区段主干道工程项目建设移交与回购合同甲方(全称):法定代表人:乙方(全称):法定代表人:根据遵义市发展和改革委员会《关于对※※市酒类配套产业园区基础设施建设项目建议书的批复》(※※市发改产业[2010]12号),以及《※※市人民政府关于对※※名酒工业园区基础设施建设项目建议书的批复》(※府函[2010]79号),为加快※※市对“※※公路※※※园区段主干道工程项目(以下简称‘项目’)”建设的要求,※※市※※名酒工业园区管理委员会通过招标法定程序,确定※※市※※※投资有限公司为本工程项目的投资建设方。
本着平等互利的原则,按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等法律法规,采取“政府招标回购、企业投资建设、资金分期支付”的BT模式,即※※名酒工业园区投资开发有限责任公司按照本合同全面采购本项目并按本合同约定期限支付本项目采购款项,※※市※※※投资有限公司按照本合同的要求投资建设本项目。