下载文档原格式
脚手架工程专业分包招标文件缴请比选项目名称：建瓯市立医院内、儿科病房大楼工程招标编号：FJJG-JOSLYY（2018）招字 002号招标人：福建建工集团有限责任公司日期： 2018 年 05 月 14 日``目录第一章：比选邀请函第二章：比选须知第三章：比选文件格式第四章：评选办法第五章：合同条款第六章：其他第一章比选邀请函致：单位（被邀请比选单位名称）：兹有福建建工集团有限责任公司承建的建瓯市立医院内、儿科病房大楼工程，现决定对该项目脚手架工程的专业分包进行邀请比选，选定专业分包单位。
现邀请贵方参与本项目脚手架工程专业分包投标。
1、项目概况1.1 工程名称：建瓯市立医院内、儿科病房大楼工程1.2 建设地点：建瓯市仓长路208号1.31.4 邀请比选范围和内容：参照比选文件比选须知相关内容。
1.5 工期要求：参照比选文件比选须知相关内容。
1.6 工程质量要求：参照比选文件比选须知相关内容。
2、比选人资格要求2.1 比选人必须是本邀请函注明的邀请人。
2.2 本招选工程要求比选人具备建设行政主管部门核发有效的模板脚手架专业承包企业资质证书，具有独立法人资格，具备有效的企业法人营业执照有效的《施工企业安全生产许可证》，且经招选人审核批准同意邀请参加比选的。
2.3 比选人拟担任本招选专业分包工程的项目负责人应具持有比选人授权委托书和岗位证书；2.4 本招选工程不接受联合体比选；2.5 比选人应诚实可信、无不良记录，在人员、设备、资金等方面具有承担本招选专业分包工程施工的能力，具体要求详见招选文件；2.6 本招选工程招选人对比选人的资格审查采用的方式：资格预审（资格预审或资格后审）。
邀请比选人：福建建工集团有限责任公司地址：福州市鼓楼区五四路89号置地广场36层邀请代理人：建瓯市立医院内、儿科病房大楼项目经理部地址：建瓯市立医院内、儿科病房大楼项目经理部网上报名时间：2018年5月28日至2018年5月31日17:00时。
福建省房屋建筑和市政基础设施项目标准工程总承包招标文件 2020年版附件1福建省房屋建筑和市政基础设施项目标准工程总承包招标文件（2020年版）投资项目统一代码：招标项目名称：招标项目编号：招标人：（盖单位电子公章）招标代理机构：（盖单位电子公章）招标代理机构项目负责人：招标代理机构编制人：招标文件编制日期：年月日使用说明一、《福建省房屋建筑和市政基础设施项目标准工程总承包招标文件（2020年版）》（以下简称“标准工程总承包招标文件”）是根据《中华人民共和国标准设计施工总承包招标文件》（2012年版）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施项目（主要包括市政道路、桥梁、隧道工程）工程总承包招标。
二、《标准工程总承包招标文件》包括第一章“招标公告/投标邀请书”、第二章“投标人须知”、第三章“评标办法”、第四章“合同条款及格式”、第五章“工程总承包模拟清单及计价”、第六章“发包人要求”、第七章“发包人提供的资料”和第八章“投标文件格式”。
三、《标准工程总承包招标文件》中第二章“投标人须知”（投标人须知前附表和其他附表除外）、第三章“评标办法”（评标办法前附表除外）、第四章“通用合同条款”的内容，原则上应当不加修改地直接引用。
四、《标准工程总承包招标文件》第六章“发包人要求”由招标人根据我省相关规定、行业标准工程总承包招标文件（如果有）、招标项目具体特点和实际需要编制，并与第二章“投标人须知”、第四章“通用合同条款”和“专用合同条款”相衔接。
五、《标准工程总承包招标文件》中招标人可以补充、细化和修改的内容:1、“投标人须知前附表”用于进一步明确“投标人须知”正文中的未尽事宜，招标人或者招标代理机构应结合招标项目具体特点和实际需要编制和填写。
2、“评标办法前附表”用于明确各评审因素的评审标准、分值和权重，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要，详细列明全部评审因素和评审标准。
目录一、企业背景 (5)1.1 工商信息 (5)1.2 分支机构 (5)1.3 变更记录 (5)1.4 主要人员 (6)1.5 联系方式 (6)二、股东信息 (7)三、对外投资信息 (7)四、企业年报 (7)五、重点关注 (8)5.1 被执行人 (8)5.2 失信信息 (9)5.3 裁判文书 (9)5.4 法院公告 (10)5.5 行政处罚 (10)5.6 严重违法 (10)5.7 股权出质 (11)5.8 动产抵押 (11)5.9 开庭公告 (11)5.11 股权冻结 (12)5.12 清算信息 (12)5.13 公示催告 (12)六、知识产权 (12)6.1 商标信息 (12)6.2 专利信息 (12)6.3 软件著作权 (13)6.4 作品著作权 (13)6.5 网站备案 (13)七、企业发展 (13)7.1 融资信息 (13)7.2 核心成员 (13)7.3 竞品信息 (13)7.4 企业品牌项目 (14)八、经营状况 (14)8.1 招投标 (14)8.2 税务评级 (14)8.3 资质证书 (14)8.4 抽查检查 (14)8.5 进出口信用 (15)8.6 行政许可 (15)一、企业背景1.1 工商信息企业名称：福建建工集团有限责任公司福州分公司工商注册号：350100100170757统一信用代码：91350100743808174K法定代表人：王宗成组织机构代码：74380817-4企业类型：有限责任公司分公司(国有独资)所属行业：建筑装饰、装修和其他建筑业经营状态：开业注册资本：-注册时间：2002-09-25注册地址：福州市鼓楼区五四路89号置地广场3层—1营业期限：2002-09-25 至无固定期限经营范围：受公司委托联系公司经营范围内的业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）登记机关：福州市市场监督管理局核准日期：2022-01-051.2 分支机构截止2022年02月25日，爱企查未找到该公司的分支机构内容。
招标编号：[招标编号]招标项目名称：[项目名称]招标人：[招标人全称]招标代理机构：[招标代理机构全称]发布日期：[发布日期]一、招标公告1.1 招标条件本招标项目[项目名称]已由[批准单位]批准建设，项目业主为[招标人全称]，建设资金来自[资金来源]，招标人为[招标人全称]，招标代理机构为[招标代理机构全称]。
本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
1.2 招标范围本次招标范围为[项目名称]的全部施工内容，具体包括但不限于以下内容：（1）[施工内容1]；（2）[施工内容2]；（3）[施工内容3]；（4）[施工内容4]；（5）[施工内容5]。
1.3 投标人资格要求1.3.1 投标人须具备有效的企业法人营业执照、安全生产许可证、资质证书；1.3.2 投标人须具备相应的施工经验，近三年内完成过类似项目的施工；1.3.3 投标人须具备良好的财务状况，无不良信用记录；1.3.4 投标人须具备完善的质量管理体系和安全生产管理体系；1.3.5 投标人须具备相应的人力、物力和技术力量。
1.4 招标文件获取1.4.1 招标文件获取时间：[获取时间]1.4.2 招标文件获取地点：[获取地点]1.4.3 招标文件获取方式：[获取方式]1.4.4 招标文件获取费用：[获取费用]1.4.5 招标文件内容：招标文件包括招标公告、招标文件、投标须知、工程量清单、施工图纸、技术规范等。
二、投标须知2.1 投标人须按照招标文件的要求，在规定的时间内递交投标文件。
2.2 投标文件应当包括以下内容：（1）投标函；（2）法定代表人身份证明或授权委托书；（3）企业法人营业执照、安全生产许可证、资质证书；（4）近年完成的类似项目业绩证明；（5）财务状况证明；（6）质量管理体系和安全生产管理体系证明；（7）人力资源、物力和技术力量证明；（8）投标报价及详细施工组织设计；（9）其他招标文件要求提供的材料。
2.3 投标人递交的投标文件应当密封，并在封口处加盖投标人公章。
施工方投标，被评定为废标及原因1.福建省安溪县尚德建筑工程有限公司投标代表人在递交投标文件时未按规定提交单位介绍信、劳动合同、社保凭证等原件进行核对，根据招标文件37.1条要求，上述条件全部符合才准予参加投标，所以不准予参加投标；广西净宇环境工程有限责任公司提供的环保工程专业承包资质有效期至2011年7月29日，与评标时间不符，视为废标处理（招标文件4.1.1的规定：本招标项目要求投标人具备独立法人资格的，同时具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级和环保工程专业承包三级及以上的企业资质等级）2.情况说明：厦门中兰通电梯工业有限责任公司投标文件中开门宽度为800MM，不符合招标文件P5-2页中电梯技术规格及要求，属重大偏差条款，做废标处理。
3.被确定为无效标的投标人名称及原因：福建省武平县兴业建筑工程有限公司的材料员资格证有效期不合格；福建省上杭县临江建筑工程有限公司的材料员资格证有效期不合格。
4.废标情况说明: 福建省华舜水利水电工程有限公司投标人的企业主要负责人未提供水行政主管部门颁发的安全生产考核证书（A证），根据招标文件3.评标办法和标准的8.1.5款规定，评委会认定按废标处理；5.废标说明：1、江西中捷工程建设有限公司、湖南望新建设集团股份有限公司、江西东龙建设集团有限公司、山西纵横路桥工程有限公司：公司投标保证金未按照招标文件规定的时间内到达指定帐户，违反招标文件第三章评标办法形式评审与响应性评审标准“第（3）条款”，作废标处理；6.江西铜安工程集团有限公司：公司投标文件中拟委任项目经理“邓国华”注册建造师的专业类别为“市政公用工程”，不符合招标文件资格审查条件最低标准规定的“公路专业”，作废标处理；7.福建宏晖市政工程有限公司；废标原因：未满足招标文件中6.1.8条款中人员配备要求，施工员少一名。
8.福建省群溢建筑工程有限公司；废标原因：未满足招标文件中6.1.8条款中人员配备要求，施工员少一名。
福州市城乡建设局关于2022年9月份上半月全国建筑工人管理服务信息平台市管项目考勤情况的通报文章属性•【制定机关】福州市城乡建设局•【公布日期】2022.09.23•【字号】榕建筑〔2022〕155号•【施行日期】2022.09.23•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】机关工作正文福州市城乡建设局关于2022年9月份上半月全国建筑工人管理服务信息平台市管项目考勤情况的通报各有关单位：为切实推动我市房屋建筑和市政基础设施工程在建项目做好劳务实名制管理工作，提升信息化管理水平，有效防治农民工欠薪问题，根据《福建省根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室关于启用福建省劳动监测预警和智慧就业大数据平台的通知》、《福建省住房和城乡建设厅关于抓紧做好实名制信息化管理有关事项的通知》(闽建电〔2021〕11号)、《福州市城乡建设局关于做好房屋建筑和市政基础设施工程在建项目实名制管理工作的通知》（榕建筑〔2021〕64号）等文件要求，我局决定每半个月对我市在建项目落实实名制信息化管理工作情况进行随机抽查通报。
现将9月上半月随机抽查情况通报如下：一、检查情况经随机抽查，2022年9月11日，中建海峡建设发展有限公司施工的福建医科大学孟超肝胆医院（福建省肝病科学研究中心）等6个市管项目在全国建筑工人管理服务信息平台上班工人人数充足（人数≥200人，详见附件1）；福建榕发置地有限公司施工的2020-48号塔头七期项目出让地块二等2个市管项目在全国建筑工人管理服务信息平台无考勤更新数据（详见附件2）；福州建工集团有限公司施工的金强房屋公园等64个市管项目考勤工人数偏少（人数≤30人，详见附件3）。
二、处理决定经研究决定对在全国建筑工人管理服务信息平台上班工人人数充足的项目予以表扬；对无考勤更新数据、考勤工人数量偏少、项目经理未设置或设置无效的项目予以全市通报，限期3天整改到位，并要求相关项目始终保持全场封闭，无考勤打卡不得进场状态，如再发现项目在全国建筑工人管理服务信息平台无考勤更新数据、上班工人人数偏少、项目经理未设置或设置无效，我局将联合人社部门列入欠薪隐患重点监管项目，实施重点监管，并计不良信用记录；同时，我局将对无考勤更新数据、考勤工人数量偏少的项目开展现场实名制抽查，将抽查的结果纳入合同履约评价。
脚手架工程专业分包招标文件缴请比选项目名称：建瓯市立医院内、儿科病房大楼工程招标编号：FJJG-JOSLYY（2018）招字 002号招标人：福建建工集团有限责任公司日期： 2018 年 05 月 14 日``目录第一章：比选邀请函第二章：比选须知第三章：比选文件格式第四章：评选办法第五章：合同条款第六章：其他第一章比选邀请函致：单位（被邀请比选单位名称）：兹有福建建工集团有限责任公司承建的建瓯市立医院内、儿科病房大楼工程，现决定对该项目脚手架工程的专业分包进行邀请比选，选定专业分包单位。
现邀请贵方参与本项目脚手架工程专业分包投标。
1、项目概况1.1 工程名称：建瓯市立医院内、儿科病房大楼工程1.2 建设地点：建瓯市仓长路208号1.31.4 邀请比选范围和内容：参照比选文件比选须知相关内容。
1.5 工期要求：参照比选文件比选须知相关内容。
1.6 工程质量要求：参照比选文件比选须知相关内容。
2、比选人资格要求2.1 比选人必须是本邀请函注明的邀请人。
2.2 本招选工程要求比选人具备建设行政主管部门核发有效的模板脚手架专业承包企业资质证书，具有独立法人资格，具备有效的企业法人营业执照有效的《施工企业安全生产许可证》，且经招选人审核批准同意邀请参加比选的。
2.3 比选人拟担任本招选专业分包工程的项目负责人应具持有比选人授权委托书和岗位证书；2.4 本招选工程不接受联合体比选；2.5 比选人应诚实可信、无不良记录，在人员、设备、资金等方面具有承担本招选专业分包工程施工的能力，具体要求详见招选文件；2.6 本招选工程招选人对比选人的资格审查采用的方式：资格预审（资格预审或资格后审）。
邀请比选人：福建建工集团有限责任公司地址：福州市鼓楼区五四路89号置地广场36层邀请代理人：建瓯市立医院内、儿科病房大楼项目经理部地址：建瓯市立医院内、儿科病房大楼项目经理部网上报名时间：2018年5月28日至2018年5月31日17:00时。
福州建工（集团）总公司、安溪县住房和城乡建设局城乡建设行政管理:其他(城建)二审行政判决书【案由】行政行政行为种类其他行政行为【审理法院】福建省泉州市中级人民法院【审理法院】福建省泉州市中级人民法院【审结日期】2020.05.21【案件字号】（2020）闽05行终27号【审理程序】二审【审理法官】庄希文庄丽娜谢火生【审理法官】庄希文庄丽娜谢火生【文书类型】判决书【当事人】福州建工(集团)总公司;安溪县住房和城乡建设局【当事人】福州建工(集团)总公司安溪县住房和城乡建设局【当事人-公司】福州建工(集团)总公司安溪县住房和城乡建设局【代理律师/律所】孙昱晓北京观韬中茂（福州）律师事务所;林斌斌北京观韬中茂（福州）律师事务所;李雪萍福建安荣律师事务所【代理律师/律所】孙昱晓北京观韬中茂（福州）律师事务所林斌斌北京观韬中茂（福州）律师事务所李雪萍福建安荣律师事务所【代理律师】孙昱晓林斌斌李雪萍【代理律所】北京观韬中茂（福州）律师事务所福建安荣律师事务所【法院级别】中级人民法院【终审结果】二审维持原判二审改判【原告】福州建工(集团)总公司;安溪县住房和城乡建设局【本院观点】关于一审判决认定投标时福州建工是福州七建控股股东是否正确的问题。
【权责关键词】合法违法质证证据不足行政监督改判维持原判缺席判决撤销原判发回重审【指导案例标记】0【指导案例排序】0【更新时间】2022-01-27 04:56:41福州建工（集团）总公司、安溪县住房和城乡建设局城乡建设行政管理:其他(城建)二审行政判决书福建省泉州市中级人民法院（2020）闽05行终27号(2020)闽05行终27号上诉人（原审原告）福州建工(集团)总公司。
法定代表人游易楚，系公司负责人。
委托代理人孙昱晓，北京观韬中茂（福州）律师事务所律师。
委托代理人林斌斌，北京观韬中茂（福州）律师事务所律师。
上诉人(原审被告)安溪县住房和城乡建设局，住法定代表人谢秦楚，该局局长。
招标投标企业报告浙江东厦建工集团有限公司本报告于 2019年9月24日 生成您所看到的报告内容为截至该时间点该公司的数据快照目录1. 基本信息：工商信息2. 招投标情况：中标/投标数量、中标/投标情况、中标/投标行业分布、参与投标的甲方排名、合作甲方排名3. 股东及出资信息4. 风险信息：经营异常、股权出资、动产抵押、税务信息、行政处罚5. 企业信息：工程人员、企业资质* 敬启者：本报告内容是中国比地招标网接收您的委托，查询公开信息所得结果。
中国比地招标网不对该查询结果的全面、准确、真实性负责。
本报告应仅为您的决策提供参考。
一、基本信息1. 工商信息企业名称：浙江东厦建工集团有限公司统一社会信用代码：91330621777218658G 工商注册号：/组织机构代码：777218658法定代表人：徐月玲成立日期：2005-07-04企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)经营状态：存续注册资本：30800万人民币注册地址：浙江省绍兴市柯桥区钱清镇文化路8号营业期限：2005-07-04 至 9999-09-09营业范围：房屋建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程、地基基础工程、装修装饰工程、园林古建筑工程、钢结构工程、园林绿化工程施工、建筑装饰装修工程设计和施工、建筑幕墙工程设计与施工、消防工程、建筑智能化工程、机电设备工程设计与施工、水利水电工程施工、环保工程（以上均凭资质经营）；自有工程机械设备租赁；经销：建筑材料(除危险化学品外)。
联系电话：***********二、招投标分析2.1 中标/投标数量企业中标/投标数： 个 （数据统计时间：2017年至报告生成时间）32.2 中标/投标情况（近一年）2019年07月2企业近十二个月中，中标/投标最多的月份为，该月份共有个投标项目。
序号地区日期标题中标情况1湖州2019-07-18浙江新农都长兴农产品物流中心三期项目三期工程施工中标2浙江2019-07-18浙江施工中标3郑州2019-06-27蓝山公馆(9#地块)工程施工总承包中标2.3 中标/投标行业分布（近一年）2【房屋建筑业】 （）序号地区日期标题中标情况1湖州2019-07-18浙江新农都长兴农产品物流中心三期项目三期工程施工中标2浙江2019-07-18浙江施工中标【建设工程】 （）1序号地区日期标题中标情况1郑州2019-06-27蓝山公馆(9#地块)工程施工总承包中标2.4 参与投标的甲方前五名（近一年）1浙江新农都长兴农产品物流中心 （）序号地区日期标题中标情况1湖州2019-07-18浙江新农都长兴农产品物流中心三期项目三期工程施工中标郑州盛之荣置业有限公司 （）1序号地区日期标题中标情况1郑州2019-06-27蓝山公馆(9#地块)工程施工总承包中标2.5 合作甲方前五名（近一年）1郑州盛之荣置业有限公司 （）序号地区日期标题中标情况1郑州2019-06-27蓝山公馆(9#地块)工程施工总承包中标1浙江新农都长兴农产品物流中心 （）序号地区日期标题中标情况1湖州2019-07-18浙江新农都长兴农产品物流中心三期项目三期工程施工中标三、股东及出资信息序号股东持股比例认缴出资额1王烈铨53.00%16324万人民币2朱卫洋16.00%4928万人民币3施长春10.00%3080万人民币4袁国炎7.00%2156万人民币5张春江7.00%2156万人民币。
一、招标项目概况项目名称：福州别墅泳池工程施工项目地点：福建省福州市项目规模：根据业主需求，设计并施工一座别墅泳池，包括泳池本体、配套设施、周边景观等。
招标内容：泳池本体工程、配套设施安装、周边景观绿化等。
工程预算：人民币XX万元整（具体金额以招标文件为准）。
招标方式：公开招标招标时间：自公告发布之日起至2023年X月X日投标截止时间：2023年X月X日二、投标人资格要求1. 具有独立法人资格，注册资金不低于人民币XXX万元；2. 持有有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证；3. 具有类似泳池工程施工业绩，且工程质量合格；4. 具有良好的财务状况和信誉；5. 具有完善的施工组织设计和项目管理能力；6. 投标人必须为在中国境内注册的企业，且具有独立承担民事责任的能力。
三、招标文件获取1. 招标文件获取时间：自公告发布之日起至2023年X月X日；2. 招标文件获取方式：有意向的投标人可登录招标代理机构网站下载招标文件；3. 招标文件售价：人民币XXX元/套，售后不退。
四、投标文件递交1. 投标文件递交截止时间：2023年X月X日；2. 投标文件递交地点：福州市XX招标代理有限公司；3. 投标文件递交方式：密封后递交。
五、开标时间及地点1. 开标时间：2023年X月X日；2. 开标地点：福州市XX招标代理有限公司会议室。
六、其他事项1. 本招标项目不接受联合体投标；2. 投标人应严格按照招标文件要求编制投标文件，并对投标文件的真实性、合法性负责；3. 招标人对投标文件进行审核，如有弄虚作假、不符合招标文件要求等情况，招标人有权取消其投标资格；4. 招标人保留对招标文件进行修改和解释的权利。
欢迎符合条件的投标人参加投标，我们期待与您携手共创美好未来！招标人：XX房地产开发有限公司招标代理机构：福州市XX招标代理有限公司联系电话：XXX-XXXXXXX电子邮箱：**************地址：XX市XX区XX路XX号2023年X月X日。
Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告福建建工集团有限责任公司福州晋安分公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:福建建工集团有限责任公司福州晋安分公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分福建建工集团有限责任公司福州晋安分公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。
该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。
1.2 企业画像类别内容行业空资质空产品服务：承接总公司工程建设业务（除依法须经批准的1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11 土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。
