小区样板房交付协议

小区样板间协议书合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系方式：__________乙方：__________地址：__________联系方式：__________鉴于甲方为__________（小区名称）的开发商，乙方为参与该小区样板间设计的乙方，为了保证双方在样板间设计、施工、交付等环节的权益，经双方友好协商，特订立本协议书。

一、样板间设计1.1 乙方根据甲方的要求，为甲方提供符合规划、设计要求及甲乙双方约定的样板间设计方案。

1.2 乙方应向甲方提供完整的设计文件，包括设计说明书、施工图纸、效果图等。

1.3 乙方应保证设计方案的原创性和合法性，不得侵犯他人的知识产权。

1.4 乙方在设计过程中应充分考虑甲方提出的功能需求、预算等条件，确保设计方案的可行性。

二、样板间施工2.1 乙方按照双方确认的设计方案进行施工，确保施工质量符合国家相关标准和甲乙双方的要求。

2.2 乙方应按照约定的工期完成施工，如有特殊情况需延长工期，应提前向甲方说明并征得甲方同意。

2.3 乙方应承担施工过程中的安全责任，确保施工现场的安全，防止意外事故的发生。

2.4 乙方应保证施工材料和工艺的环保性，符合国家环保要求。

三、样板间交付及验收3.1 乙方在施工完成后，应向甲方提供完整的施工资料，包括施工图纸、施工记录、材料合格证等。

3.2 甲方应在约定的时间内对样板间进行验收，如有不符合合同约定的部分，甲方有权要求乙方进行整改。

3.3 乙方应在验收合格后，向甲方提供样板间的使用和维护手册。

四、合同价款及支付4.1 本合同的价款为人民币__________元（大写：____________________________元整）。

4.2 甲方应按照双方约定的付款节点向乙方支付合同价款。

4.3 乙方开具正规发票，甲方按约定时间支付价款。

五、违约责任5.1 任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

样板间协议书（最新）尊敬的各位业主：感谢您选择本楼盘，为了保障您的权益，特制定本样板间协议书。

本协议书旨在明确双方的权利和义务，确保双方在购房过程中的权益得到充分保障。

请您在签订正式购房合同前，仔细阅读本协议书，并对其内容予以确认。

第一条样板间展示1.1本楼盘设置有样板间，供购房者参观、参考。

样板间所展示的户型、结构、面积、装修等均为参考，不作为购房合同的一部分。

第二条户型及结构2.1购房者所选户型及结构以本楼盘销售中心公示的户型图为准。

户型图所示面积仅供参考，实际面积以产权登记面积为准。

2.2户型及结构在合同签订后，不得随意变更。

如购房者确需变更，应与开发商协商一致，并签订书面变更协议。

第三条房屋装修3.1购房者在签订购房合同前，应充分了解房屋装修标准。

房屋装修标准以本楼盘销售中心公示的装修清单为准。

3.2装修过程中，购房者有权对装修质量进行监督。

如发现质量问题，购房者有权要求开发商整改，直至符合合同约定。

第四条交付时间及条件4.1房屋交付时间以购房合同约定为准。

购房者应按照合同约定的时间办理交付手续。

4.2交付条件包括但不限于：房屋主体结构验收合格、装修工程验收合格、公共设施配套齐全等。

第五条物业管理5.1购房者应遵守本楼盘的物业管理规定，按时缴纳物业管理费。

5.2开发商选聘的物业管理公司应提供优质的物业管理服务，确保小区的安全、卫生、绿化等。

第六条违约责任6.1双方应严格履行本协议书的约定。

如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金。

6.2违约金数额及支付方式由双方协商确定。

如协商不成，可依法向人民法院提起诉讼。

第七条争议解决7.1本协议书在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。

协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。

7.2本协议书的签订、履行、解释及争议解决均适用法律。

第八条其他约定8.1本协议书一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本协议书自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（开发商）：________________乙方（购房者）：________________签订日期：________________请您在签订本协议书前，仔细阅读并充分理解各条款内容。

第1篇甲方（以下简称“甲方”）：____________________乙方（以下简称“乙方”）：____________________鉴于甲方已建成或即将建成一处样板房，乙方有意购买该样板房，双方经友好协商，就样板房的交接事宜达成如下协议：一、样板房基本情况1. 样板房名称：____________________2. 样板房地址：____________________3. 样板房建筑面积：____________________平方米4. 样板房户型：____________________5. 样板房装修标准：____________________6. 样板房配套设施：____________________二、样板房交接条件1. 甲方已按照合同约定完成样板房的施工，并已取得相关验收合格证明。

2. 样板房内部装修及配套设施已按约定完成，且符合乙方要求。

3. 样板房内无任何债权债务纠纷，不影响乙方的正常使用。

4. 甲方已按照约定缴纳了相关税费。

三、样板房交接时间1. 样板房交接时间：____________________2. 乙方应在样板房交接时间前，向甲方支付全部房款（或约定支付比例）。

四、样板房交接程序1. 甲方应在样板房交接时间前，将样板房的钥匙、相关资料（如产权证明、验收合格证明、维修保养手册等）交给乙方。

2. 乙方应在收到钥匙及相关资料后，对样板房进行验收，如有不符合约定或存在质量问题，应在验收报告中详细列出，并要求甲方在规定时间内整改。

3. 甲方应在乙方验收合格后，签署样板房交接确认书。

五、样板房交接费用1. 样板房交接过程中产生的相关费用，如过户费、印花税等，由乙方承担。

2. 甲方在样板房交接过程中，应积极配合乙方办理相关手续，不得无故拖延。

六、样板房使用及维护1. 乙方自样板房交接之日起，取得样板房的占有、使用、收益和处分权。

2. 乙方应妥善使用样板房，不得擅自改动房屋结构，不得损坏房屋及配套设施。

房屋交付及验收房屋交付及验收协议书甲方（出售方）：地址：联系电话：乙方（购买方）：地址：联系电话：鉴于甲方拥有位于（房屋所在地）的以下房屋：详细地址：建筑面积：房屋类型：售价：甲乙双方经协商，就上述房屋的交付和验收达成如下协议：第一条房屋交付1.1 甲乙双方确认上述房屋的售卖事宜并同意执行本协议。

1.2 甲方应确保房屋在签署本协议之前处于良好状态，并在约定交付日期前完成房屋的整修和装修工作，确保房屋符合相关法律法规以及乙方的合理期望。

1.3 甲方应按照合同约定的方式将房屋的所有权和物权移交给乙方，并提供房屋的相关材料、证明和证件，包括但不限于房产证、土地证、规划许可证等。

第二条房屋验收2.1 在房屋交付之日起，乙方享有对房屋的验收权利，并有权对房屋进行全面检查，包括但不限于房屋的结构、设备、装修等方面。

2.2 若乙方对房屋进行验收后发现任何瑕疵、损坏或其他问题，乙方应立即向甲方提出书面通知，甲方则应积极配合解决，并在合理期限内修复或补偿乙方。

2.3 若乙方在验收前提出的合理要求未得到满足，乙方有权联系相关监管机构或行政部门进行调查，并保留进一步采取法律行动的权利。

第三条不可抗力3.1 若因不可抗力导致房屋交付和验收无法如期进行，双方应在不可抗力事件结束后协商解决方式。

3.2 不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府政策调整等无法预测和避免的情况。

第四条违约责任4.1 若一方违反本协议的任何条款，使对方受到经济或其他损失，违约方应承担赔偿责任。

4.2 对于因违约导致的损失，守约方应进行书面通知，并给予违约方合理的补救机会。

4.3 如双方无法就赔偿金额达成协议，应提交给合同争议解决机构进行调解，并接受调解结果。

第五条合同生效及其他条款5.1 本协议自双方签字或盖章之日起生效，并对甲乙双方具有约束力。

5.2 本协议的修改或补充须经双方书面协商一致，并以书面形式进行。

5.3 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，并具有同等法律效力。

样板间业主协议书范本甲方（业主）：_________________________身份证号码：_________________________乙方（开发商）：_________________________营业执照号码：_________________________鉴于甲方有意购买乙方开发的位于________________（以下简称“样板间”）的房产，并已实地考察该样板间，双方经协商一致，就甲方购买样板间一事达成如下协议：第一条样板间信息1.1 样板间位于____________________，建筑面积为______平方米，户型为______室______厅______卫。

1.2 样板间已按照乙方的设计和装修标准完成装修，甲方对样板间的装修标准和效果已充分了解并认可。

第二条购买价格及付款方式2.1 样板间的购买价格为人民币（大写）__________________元整（￥__________________）。

2.2 甲方同意按照以下方式支付购房款项：2.2.1 首付款：甲方应在本协议签订之日起______日内支付购房款的______%，即人民币（大写）__________________元整（￥__________________）。

2.2.2 余款：甲方应在乙方通知的交付日期前______日内支付剩余购房款项，即人民币（大写）__________________元整（￥__________________）。

第三条交付与验收3.1 乙方应于______年______月______日前将样板间交付给甲方，并保证样板间的装修质量符合双方约定的标准。

3.2 甲方应在收到交付通知后______日内对样板间进行验收，验收合格后，双方应签署验收确认书。

第四条权利与义务4.1 甲方有权在本协议约定的时间内接收样板间，并按照约定支付购房款项。

4.2 乙方有义务按照约定的时间和标准交付样板间，并保证样板间的装修质量。

第1篇甲方（出卖人）：____________________乙方（买受人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将其位于________________________的房屋（以下简称“该房屋”）交付给乙方使用、乙方接受该房屋的事实达成如下协议：一、房屋基本情况1.1 房屋坐落：________________________1.2 房屋建筑面积：________________________平方米1.3 房屋户型：________________________1.4 房屋结构：________________________1.5 房屋用途：________________________1.6 房屋产权证号：________________________二、交房时间2.1 甲方应于本协议签订之日起______个工作日内，将房屋交付给乙方。

2.2 甲方未能按约定时间交付房屋的，每逾期一日，应向乙方支付房屋总价款的______%作为违约金。

三、房屋交付条件3.1 甲方应确保房屋交付时符合以下条件：3.1.1 房屋主体结构、承重构件、防水、保温、隔声、通风、采光等基本设施符合国家规定的质量标准。

3.1.2 房屋内的供水、供电、供气、供热、通讯、有线电视等配套设施齐全，能够正常使用。

3.1.3 房屋内的墙面、地面、顶棚等室内装饰装修工程符合合同约定或国家标准。

3.1.4 房屋交付时，应当符合城市规划、消防、环保等相关要求。

3.1.5 房屋交付时，甲方应向乙方提供房屋产权证、土地使用权证、住宅专项维修资金交存证明等文件。

四、交房程序4.1 甲方应在约定交房时间前______个工作日，书面通知乙方办理交房手续。

4.2 乙方应在收到甲方交房通知之日起______个工作日内，与甲方共同对房屋进行验收。

2024年样板房交付使用协议书模板范本甲方（交付方）：_______________________乙方（接收方）：_______________________鉴于甲方为样板房的开发商，乙方为样板房的潜在购买者，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就样板房交付使用事宜达成如下协议：第一条定义1.1 “样板房”指位于_____________________（具体地址）的房产。

1.2 “交付”指甲方将样板房按照本协议约定的条件交付给乙方使用。

1.3 “接收”指乙方按照本协议约定的条件接收样板房。

第二条交付条件2.1 甲方应保证样板房在交付时符合以下条件：2.1.1 样板房的结构、设施和装修标准符合甲方提供的样板房宣传资料和展示标准。

2.1.2 样板房已通过相关部门的竣工验收，并取得相应的验收合格证明。

2.1.3 样板房不存在任何法律纠纷，甲方拥有完整的所有权和处置权。

第三条交付时间3.1 甲方应于_____年_____月_____日前将样板房交付给乙方使用。

第四条接收条件4.1 乙方应在交付时间内对样板房进行验收，并在验收合格后的_____个工作日内签署《样板房接收确认书》。

4.2 乙方在验收过程中发现样板房存在质量问题，应及时书面通知甲方，甲方应在接到通知后的_____个工作日内进行修复。

第五条双方权利与义务5.1 甲方的权利与义务：5.1.1 甲方有权按照本协议约定的条件向乙方交付样板房。

5.1.2 甲方有义务保证样板房的质量符合约定标准，并在交付前完成所有必要的准备工作。

5.2 乙方的权利与义务：5.2.1 乙方有权在交付时间内对样板房进行验收，并提出整改要求。

5.2.2 乙方有义务按照本协议约定的条件接收样板房，并在验收合格后签署《样板房接收确认书》。

第六条违约责任6.1 如甲方未能按照本协议约定的时间和条件交付样板房，每逾期一日，应向乙方支付违约金_____元。

6.2 如乙方未能在约定时间内接收样板房，每逾期一日，应向甲方支付违约金_____元。

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX样板房协议书范本(2024版)本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 甲方（卖方）1.2 乙方（买方）1.3 样板房1.4 协议有效期限2. 样板房使用及展示2.1 甲方责任2.2 乙方责任2.3 样板房开放时间2.4 样板房维护与管理3. 房屋买卖及价格3.1 房屋买卖3.2 价格及支付方式3.3 房价调整3.4 定金及购房款退还4. 房屋交付及验收4.1 交付时间4.2 交付条件4.3 验收程序4.4 质量争议处理5. 合同的变更与终止5.1 合同变更5.2 合同终止5.3 合同解除后的处理6. 违约责任6.1 甲方违约6.2 乙方违约6.3 违约赔偿金额计算7. 争议解决7.1 协商解决7.2 调解解决7.3 仲裁解决7.4 法律途径8. 合同的生效、修改与补充8.1 合同生效时间8.2 合同修改8.3 合同补充9. 保密条款9.1 保密内容9.2 保密期限9.3 违约泄露的后果10. 不可抗力10.1 不可抗力事件10.2 不可抗力事件的后果10.3 不可抗力事件的证明11. 甲方声明与保证11.1 主体资格及能力11.2 房屋权属及合法性11.3 未涉及诉讼或仲裁12. 乙方声明与保证12.1 主体资格及能力12.2 购房目的及用途12.3 支付购房款能力13. 其他约定13.1 甲方提供的优惠及服务13.2 乙方提供的资料及信息13.3 双方的其他权利与义务14. 合同附件14.1 附件一：房屋买卖合同14.2 附件二：样板房使用与管理规定14.3 附件三：房屋交付验收单14.4 附件四：违约金计算公式14.5 附件五：其他相关文件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.4 协议有效期限：本协议自双方签署之日起生效，有效期为一年。

第二条样板房使用及展示2.1 甲方责任（1）甲方应保证样板房的正常使用和展示，确保样板房设施齐全、功能正常。

专业合同封面COUNTRACT COVER20XXP ERSONAL甲方：XXX乙方：XXX2024样板间装修工程竣工验收与交付使用合同本合同目录一览1. 竣工验收1.1 验收标准1.2 验收程序1.3 验收结果处理2. 交付使用2.1 交付时间2.2 交付条件2.3 交付手续3. 质量保证3.1 质量标准3.2 质量保证期限3.3 质量问题处理4. 工程保修4.1 保修范围4.2 保修期限4.3 保修责任5. 费用支付5.1 支付方式5.2 支付时间5.3 支付条件6. 违约责任6.1 违约情形6.2 违约责任承担6.3 违约金计算7. 争议解决7.1 协商解决7.2 调解解决7.3 仲裁解决7.4 法律途径8. 合同的生效、变更与终止8.1 合同生效条件8.2 合同变更程序8.3 合同终止条件9. 其他条款9.1 保密条款9.2 不可抗力9.3 法律适用9.4 争议管辖10. 双方信息10.1 甲方信息10.2 乙方信息11. 附件11.1 工程图纸11.2 施工方案11.3 材料清单11.4 其他相关文件12. 签署日期12.1 甲方签署人12.2 乙方签署人13. 合同正本与副本13.1 正本数量13.2 副本数量13.3 副本分发及保管14. 合同的修订与补充14.1 修订条件14.2 补充内容14.3 修订文件的效力第一部分：合同如下：第一条竣工验收1.1 验收标准本合同项下的竣工验收标准应符合《建筑工程质量验收统一标准》（GB 503002013）及相关专业验收规范的要求。

验收内容包括但不限于：1.1.1 结构安全：结构应满足设计要求，无倾斜、裂缝等影响结构安全的现象；1.1.2 使用功能：设施设备应齐全、功能正常，满足使用需求；1.1.3 观感质量：装修应符合设计要求，表面应平整、色泽一致，无明显瑕疵。

1.2 验收程序竣工验收程序如下：1.2.1 乙方完成施工后，应向甲方提供完整的竣工资料，包括设计文件、施工记录、材料合格证等；1.2.2 甲方收到竣工资料后，应按照约定时间组织验收；1.2.3 验收合格后，甲乙双方应在验收报告上签字，并办理移交手续。

样板房交易合同协议书范本甲方（卖方）：_____________________乙方（买方）：_____________________鉴于甲方为样板房的开发商，乙方有意购买甲方开发的样板房，经双方协商一致，特订立本合同如下：第一条房屋信息1.1 甲方同意出售，乙方同意购买位于____________________（地址）的样板房。

1.2 该样板房建筑面积为____________________平方米，户型为____________________。

第二条价格与支付方式2.1 该样板房的交易价格为人民币____________________元整（￥____________________）。

2.2 乙方同意按照以下方式支付房款：2.2.1 签订本合同时支付定金人民币____________________元整（￥____________________）。

2.2.2 余款在交房时一次性支付。

第三条交房标准3.1 甲方保证样板房的交房标准与展示时一致，包括但不限于装修、家具、电器等。

3.2 交房时，甲方应向乙方提供样板房的装修清单和相关质量保证文件。

第四条交房时间4.1 甲方应于____________________年____________________月____________________日前将样板房交付给乙方。

第五条违约责任5.1 如甲方未按约定时间交房，每逾期一日，应向乙方支付房款总额千分之一的违约金。

5.2 如乙方未按约定时间支付房款，每逾期一日，应向甲方支付未付款项千分之一的违约金。

第六条其他约定6.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

6.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

第七条争议解决7.1 本合同在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至____________________人民法院诉讼解决。

第八条合同生效8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。