郑州大学《招投标与合同管理练习题汇总

招投标与合同管理习题一、选择题1. 招投标的目的是什么？A. 确定项目实施方案B. 确定供应商和合同相关事宜C. 确定项目计划和预算D. 确定项目监督和验收机制答案：B2. 招标文件中应包括以下内容，除了：A. 投标人资格要求B. 评标标准和投标方式C. 合同签订和履约备案要求D. 项目实施计划和风险评估答案：D3. 以下哪项不属于合同管理的内容？A. 合同签订和履约B. 合同变更和索赔C. 合同终止和备案D. 合同评估和验收答案：D4. 合同履约保证金的目的是什么？A. 确保供应商履行合同义务B. 补偿采购方的损失C. 监督和管理合同的履约进度D. 反映供应商的信用状况答案：A5. 以下关于合同变更的说法，哪个是正确的？A. 任何情况下都可以自由变更合同B. 合同变更需要双方协商一致C. 采购方可以单方面决定合同变更D. 合同变更不需要经过法律程序答案：B二、简答题1. 请简要介绍招投标的流程。

答：招投标的流程一般包括以下几个步骤：项目准备、招标公告发布、投标准备、投标截止、评标和中标、合同签订和履约备案。

2. 合同管理的主要内容有哪些？答：合同管理的主要内容包括：- 合同签订和履约- 合同变更和索赔- 合同终止和备案- 合同评估和验收三、案例分析题某市政府决定进行一项市政工程项目的招标，并邀请了多家供应商参与投标。

在评标过程中，发现有一家供应商明显违反了投标文件中的资格要求，但其报价最低，并且在其他方面也符合要求。

1. 你认为应该如何处理这个供应商的投标？答：针对该供应商违反资格要求的情况，可以将其投标排除在评标范围之外。

虽然其报价最低，并且在其他方面也符合要求，但违反了资格要求，意味着不能确保其具备完成工程项目的能力和资质。

2. 是否可以考虑与该供应商进行谈判以解决其资格问题？答：可以考虑与该供应商进行谈判，但解决资格问题应该是在投标截止之前，以确保所有投标商在公平的基础上提交投标文件。

若投标截止后发现资格问题，可以排除其投标。

招投标与合同管理练习题含答案一、单选题（共50题，每题1分，共50分）1、要约可以撤销。

撤销要约的通知应当在( )到达受要约人。

A、要约到达受要约人后B、与要约同时C、要约人收到要约之前D、受要约人发出承诺通知之前正确答案：D2、下列行为中，可以进行代理的是( )A、结婚登记B、代买药品C、立遗嘱D、演出正确答案：B3、依据《招标投标法》，某地公路部门就建设高速公路项目招标，则该项目的评标工作由 ( )来完成。

A、该公路部门的上级主管部门；B、该公路部门的领导；C、当地的政府部门；D、该公路部门依法组建的评标委员会；正确答案：D4、无效合同( )。

A、从宣告其无效之时起，就无效力B、出现纠纷后，就无效力C、从订立之时起，就无效力D、从履行之时起，就无效力正确答案：C5、中标后，除不可抗力外，招标单位拒绝与中标单位签订合同，应( )。

A、返回履约保证金B、双倍返回投标保证金C、赔偿损失D、返回投标保证金正确答案：B6、下列属于实践合同的是( )A、运输合同B、买卖合同C、收养合同D、租赁合同正确答案：A7、按照最新的观点，下列对工程师的表述错误的是( )A、工程师可以是监理B、工程师可以是甲方代表C、工程师既要保护发包人利益，又要不损害承包人利益D、工程师是独立的、公正的第三方正确答案：D8、业主在( )合同中承担的风险最小。

A、成本加酬金B、可调总价C、单价D、不可调总价正确答案：D9、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在( )，并标明排列顺序。

A、1~4人B、1~3人C、1~5人D、1~2人正确答案：B10、《合同法》规定，当事人约定由债务人向第三人履行债务的，债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定的，应当向( )承担违约责任。

A、第三人B、债权人C、第三人或债权人D、第三人和债权人正确答案：B11、工程项目施工合同以付款方式划分可分为：① 总价合同；② 单价合同；③ 成本加酬金合同三种。

1．业主为防止投标者随意撤标或者拒签正式合同而设置的保证金为( )。

A ．投标保证金B ．履约保证金C ．担保保证金 D. 签约保证金2. 开标是指( )。

A ．给所有投标者打分B ．当众宣布中标者名单C ．把投标文件当众启封揭晓 D. 打开投标文件3．《中华人民共和国招标投标法》自( )开始施行。

A ． 1999 年 10 月 1 日B ． 1999 年 12 月 1 日C ．2000 年 1 月 1 日D ．2000 年 3 月 1 日4．采用邀请招标方式时，邀请对象至少应不少于( )。

A．3 家 B ．4 家 C.5 家 D ． 10 家5．中标通知书发出后，中标单位应与建设单位签订工程承包合同，其时限为 ( ) 。

A.7 天内B.14 天内C.20 天内D.30 天内6．中标后，除不可抗力外，招标单位拒绝与中标单位签订合同，应( )。

A ．赔偿损失B ．双倍返回投标保证金C ．返回投标保证金并赔偿损失D ．返回履约保证金7．在建设工程招标中，承包商现场考察的费用由( )承担。

A．业主 B ．承包商 C ．监理单位 D ．业主和承包商共同8. 投标单位在投标报价中，对工程量清单中的每一单项均需计算填写单价和合价，在开标后，发现投标单位没有填写单价和合价的项目，则( )。

A．允许投标单位补充填写 B．视为废标C．退回投标书 D．认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中9. 不属于施工投标文件的内容有( )。

A．投标函 B．投标报价 C．拟签订合同的主要条款 D．施工方案10. 公开招标与邀请招标的招标程序上的主要差异表现为( )。

A．是否解答投标单位的答疑 B．是否组织现场考察C．是否公开开标 D．是否进行资格预审11. 工程施工招标的标底可由( )编制。

A．招标单位 B．施工单位 C．招标管理机构 D．定额管理单位12. 工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一的工程量计算规则，根据施工图纸计算工程量，提供给投标单位作为投标报价的基础。

关于招投标与合同管理的练习题关于招投标与合同管理的练习题招投标与合同管理习题一、单项选择题1、按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按（）顺序解释。

A.施工合同协议书、工程量清单、中标通知书B.中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议C.合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单D.施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书2、施工企业与材料供应商订立的材料供应合同中，约定违约金是2.0万元，但供应商的违约行为给施工企业造成的损失是2.2万元，施工企业应要求供应商支付（）万元。

A.4.2B.2.2C.2.0D.0.23、下列有关设计变更程序的说法，错误的是（）。

A.承包人不得因施工方便而进行变更B.承包人要求的设计变更需经工程师同意C.发包人要求的设计变更需经工程师批准D.承包人的合理化建议需经工程师同意4、10.有关承包商的申请变更，下列描述错误的是（）。

A.未经工程师批准不得变更B.变更的建议必须是给业主能够带来利益的建议C.对部分永久工程的变更，承包商应设计该部分工程D.承包商可自行实施变更5、下列关于工程变更的说法错误的是（）。

A.工程变更总是由承包商提出B.监理工程师审批工程设计变更时应与业主及设计单位协商C.监理工程师的变更指令应以书面形式发出D.发生工程变更，若合同中有适用于变更工程的价格，可以依此计算结算价款6、当工程内容明确、工期较短时，宜采用（）。

A.总价可调合同B.固定总价合同C.单价合同D.成本加酬金合同7、建设单位在（）合同种承担了项目的全部风险。

A.成本加酬金B.单价C.总价可调D.总价不可调8、在下列合同文件中，（）具有最高的解释效力。

A.工程洽商B.施工合同通用条款C.图纸D.施工合同专用条款9、如果下列合同文件出现不一致，（）具有最高的解释效力。

A.工程量清单B.中标通知书C.图纸D.施工合同专用条款10、发包人在（）合同中承担的风险最小。

招投标与工程合同管理考试第一部分：选择题（每题2分，共40分）1. 下列哪项不是招标公告应当包含的内容？A. 工程概况. 投标资格要求C. 投标保证金数额D. 中标结果公示日期2. 在评标过程中，下列哪项行为是不恰当的？A. 严格按照招标文件中的评标标准进行评审. 对投标文件的商业秘密予以保密C. 接受投标单位的礼物以促进友好关系D. 确保评标委员会成员的独立性3. 工程合同中，关于变更指令的描述，正确的是：A. 变更指令应在合同签订后立即发出. 变更指令可以由任意一方提出C. 变更指令必须书面形式发出D. 变更指令无需说明变更原因4. 以下哪项不是有效控制工程成本的方法？A. 优化设计方案. 提高施工效率C. 增加额外利润点D. 强化现场管理5. 合同争议解决的途径不包括：A. 协商. 调解C. 仲裁D. 直接诉讼第二部分：简答题（每题10分，共30分）1. 请简述招标过程中的三个关键步骤及其重要性。

2. 描述工程合同管理中变更控制的一般流程。

3. 解释为什么合同条款中应该明确违约责任及处罚措施。

第三部分：案例分析题（共30分）某建筑工程项目采用公开招标方式选择承包商。

在评标过程中，评标委员会发现一份投标文件的报价明显低于其他投标单位，但该投标单位提供的资质证明齐全，且技术方案符合项目要求。

作为评标委员会成员，你应该如何处理这一情况？请结合招投标法律法规，分析可能的风险，并提出你的建议。

第四部分：论述题（每题20分，共40分）1. 论述在工程合同管理中，如何平衡业主需求与成本控制的关系。

2. 分析当前招投标过程中存在的问题及其对工程质量和成本的影响，并提出改进建议。

郑州大学现代远程教育《招投标与合同管理》课程考核要求说明：本课程考核形式为提交作业，完成后请保存为 W O R D格式的文档，登陆学习平台提交，并检查和确认提交成功。

一．作业要求1. 作业分两部分内容。

2. 第一部分简答题，答案要紧扣题目，并做一定展开。

3. 第二部分案例分析题，正确理解案例所述情况，根据课本理论分析，答案要做到有理有据，理论联系实际。

二．作业内容1. 简答题。

（每题 5 分，共 60 分）⑴．什么是违约行为？违约责任方式有哪些？答：违约责任是当事人一方或各方不履行合同或没有完全履行合同时，违约方应当对守约方进行的救济措施。

违约责任是为了保证合同能够顺利、完整履行而由双方自主约定。

承担违约责任的方式有采取补救措施、违约金、赔偿金和继续履行等。

⑵．什么是效力待定合同，其类型有哪几种？答：效力待定合同是指合同订立后尚未生效，须权利人追认才能生效的合同，其类型有以下三种。

①限制民事行为能力人订立的合同；②无权代理订立的合同；③无处分权人订立的合同。

⑶．公开招标与邀请招标的区别。

答：区别主要在于：① 发布的信息方式不同；② 选择的范围不同；③ 竞争的范围不同；④公开的程度不同；⑤所费的时间和费用不同⑷．招标准备工作有哪些内容？答：业主招标组织准备，设计招标的文件准备，勘察招标的文件准备。

⑸．简述设计方案竞赛者的资质要求。

答：必须经一级注册建筑师签字的方案才可以竞选；或者与有一级注册建筑师的设计单位联合参加竞选；境外设计事务所参加境内工程项目方案设计竞选时，在国际注册建筑师资格尚未相互确认前，其方案必须经国内一级注册建筑师咨询并签字，方为有效。

⑹．简述建设工程监理招标与投标的程序。

答：程序主要如下：① 招标人组建项目管理班子，确定委托监理的范围，自行办理招标事宜的，应在规定时间内到招投标管理机构办理备案手续；② 编制招标文件；发布招标公告或发出邀标通知书；③向投标人发出投标资格预审通知书，对投标人进行资格预审；④招标人向投标人发出招标文件，投标人组织编写投标文件；⑤招标人组织必要的答疑、现场勘查、解答投标人提出的问题，编写答疑文件或补充招标文件等；⑥投标人递送投标书，招标人接受投标书；⑦ 招标人组织开标、评标、决标；招标人确定中标单位后向招投标管理机构提交招投标情况的书面报告；⑧招标人向投标人发出中标或者未中标通知书；⑨招标人向中标单位进行谈判，订立委托监理书面合同；⑩投标人报送监理规划，实施监理工作。

招投标与合同管理试题库+答案一、单选题（共40题，每题1分，共40分）1、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。

按照设计范本的规定，设计人应( )A、没收全部定金补偿损失B、要求发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%正确答案：D2、( )不属于合同文件。

A、图纸B、中标通知书C、施工日记D、工程量清单正确答案：C3、合同无效、被撤销或者终止时，合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力为( )。

A、经当事人主张而无效B、有效C、无效D、可撤销正确答案：B4、合同法律关系主要的是由法律规范调整的( )A、经济侵权关系B、刑事法律关系C、民事权利义务关系D、行政法律关系正确答案：C5、按照《FIDIC土木工程施工合同条件》（99版），下列不属于发包人权利的是( )A、指定分包B、批准合同转让C、在特定条件下终止合同D、以上都不是正确答案：A6、根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指( )。

A、业主与承包商之间的双向索赔B、不包括承包商与分包商之间的索赔C、只限承包商向业主索赔D、业主无权向承包商索赔正确答案：A7、公开招标邀请的投标人是( )。

A、上级部门规定的B、不特定的C、招标投标管理部门指定的D、特定的正确答案：B8、评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的( )A、3/4B、2/3C、1/3D、1/2正确答案：B9、某村果园长期管理不善，连年无收益，王某以每年上缴500元承包费为条件与村委会签订承包合同，承包期5年。

承包后王某精心管理，当年净收益多达3000元。

村委会主任即要求修改合同，增加承包费，王某不允。

村委会主任便废除原合同，以1200元年承包费的条件承包给他人。

在下述各种意见中，正确的意见应该是( )。

招投标与合同管理试题（全）《工程招投标及合同管理》一、单选1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（c）关系。

a、债权人和债务人B、代理人和委托人C、权利和义务D、法人和自然人2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（a）赔偿。

a、施工企业b、施工企业的法定代表人c、施工企业的项目经理d、具体的施工人员3、下列财产中，（a）不得抵押。

a、土地所有权B、土地使用权C、房屋D、交通工具4。

招标对象的数量不得少于（b）。

a、 2b、3c、5d、75、合同争议的解决顺序为（a）a、调解仲裁诉讼B、调解仲裁诉讼C、调解诉讼仲裁D、调解调解诉讼仲裁6。

监理招标主要是选择监理单位（b）。

a、报价B.容量C.主管人数D.设备7、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（b）a、正常工作b、附加工作c、额外工作d、义务工作8.根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人工作范围的为（c）。

a、办理征地、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地满足施工条件，开工后继续解决上述事项的遗留问题b、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确c、提供年度、季度和月度项目进度计划及相应的进度统计报告d、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验9.当设计人的设计工作少于委托设计任务的一半时，发包人因工程建设资金筹措问题决定停止工程建设，并单方面发出终止合同通知。

根据设计模型的规定，设计师应（d）没收所有押金，以补偿损失；B.要求雇主支付双倍的押金c、要求发包人补偿实际发生的损失d、要求发包人付给合同约定设计费用的50%10.施工合同的合同期限是判断承包商提前或延迟竣工的标准。

签订合同时约定的合同期限概念应从（c）中的日历日开始计算。

a、合同签字日起按投标文件中承诺b、合同签字日起按招标文件中要求c、根据招标文件D的承诺，自合同约定的开工日期起，根据招标文件11的要求，自合同约定的开工日期起。

《招投标与合同管理》第02章在线测试剩余时间：59:56答题须知：1、本卷满分20分。

2、答完题后，请一定要单击下面的“交卷”按钮交卷，否则无法记录本试卷的成绩。

3、在交卷之前，不要刷新本网页，否则你的答题结果将会被清空。

第一题、单项选择题（每题1分，5道题共5分）1、担保合同是属于（ B）A、主合同B、从合同C、分包合同D、无偿合同2、合同法律关系主要是由法律规范调整的（D ）。

A、行政法律关系B、刑事法律关系C、经济侵权关系D、民事权利义务关系3、投保“建筑工程一切险”后，被保险人实际受到的损害将由保险公司赔偿（ C）。

A、全部损失B、规定为除外责任内的损失C、在承保责任范围内的全部损失D、规定为工程一切险和人身保险赔偿的损失4、我国《担保法》规定，采用抵押担保时，其抵押物应当是（D ）。

A、交付不动产B、交付动产C、货币D、只交付不动产的法律文书5、违约责任条款的作用是（ C）。

A、合同形式的要求B、体现了市场经济的要求C、履行合同的保证D、反映了当事人的愿望第二题、多项选择题（每题2分，5道题共10分）1、经济法律关系是由（ BCD）三要素所构成。

A、法人B、主体C、客体D、内容2、经济合同的担保形式主要有（ ABCDE）。

A、定金B、保证C、抵押D、质押E、留置3、合同法律关系的客体包括（ABDE ）。

A、行为B、限制流通物C、禁止流通物D、智力成果E、完成一定的工作4、有效经济合同必备的条件包括（ABC ）。

A、合同当事人具有合格的资格B、经济合同的内容合法C、经过了要约和承诺的程序D、经过主管部门登记批准E、采用书面形式5、无效合同由（AC ）确认。

A、仲裁委员会B、中国仲裁协会C、人民法院D、工商行政管理部门E、合同当事人双方第三题、判断题（每题1分，5道题共5分）对1、学校不能作为经济合同的保证人。

（）正确错误对2、法人是指具有民事权利能力和民事行为能力的依法成立的社会组织。

（）正确错误对3、在委托代理法律关系中，被代理人可单方取消委托而终止。

郑州高校现代远程教化《招投标与合同管理》课程考核要求说明:本课福才桢形式为提交作业，完成后请依存为WORD2024格式的文杪,整M学习平台梃交，并检麦和现认秘文及利（能够下并J1.内容无讽即为提交胜利）・一.作业要求1.作业分两部分内容。

2 .笫一部分简答题，答案要紧扣题目，并做肯定绽开。

3 .其次部分案例分析题，正确理解案例所述状况，依据课本理论分析，答案要做到有理有据，理论联系实际。

二.作业内容1.简答题。

（每题5分，共60分）（D∙什么是代理？其主要特征有哪些？答：代理是代企业打理生意，不是买断企业的产品，而是厂家给额度的一种经营行为，货物的全部权属于厂家，而不是商家。

他们同样不是H己用产品，而是代企业转手卖出去。

所以“代理商”，一般是企业指，赚取企业代理佣金的商业单位的。

①代理行为必需是具有法律意义的行为。

②代理人在代理权限内独立为意思表示。

③代理人以被代理人的名义为民事法律行为。

④被代理人对代理人的代理行为担当民事责任。

⑵.什么是建筑工程一切险，其除外贡任是什么？答：建筑工程一切险承保各类民用、工业和公用事业建筑工程项目，包括道路、水坝、桥梁、港埠等，在建立过程中因自然灾难或意外事故而引起的一切损失。

1）由于军事行动、斗争或其他类似事务，以及罢工、骚动、民众运动或当局吩咐停工等状况造成的损失（有些国家规定投保罢工骚乱险）：2）因被保险人的严峻失职或蓄意破坏而造成的损失；3）因原子核裂变而造成的损失：4）由于合同罚款及其他非实质性损失；5）因施工机具本身缘由即无外界缘由状况下造成的损失（但因这些损失而导致的建筑事故则不属除外状况）：6）因设计错误（结构缺陷）而造成的损失；7）因订正或修复工程差错（例如因运用有缺陷或非标准材料而导致的差错）而增加的支出。

⑶.简述巾请投标人进行的资格预审程序。

答：编制资格预审文件，发他资格预审公告，出售资格预审文件，对资格预审文件答疑，报送资格预审文件，澄清资格预审文件，评审资格预审文件，确定资格预审合格，通知合格的投标人购买招标文件（不合格，通知投标人无投标资格）⑷.何谓建设工程勘察和建设工程设计？答：建设工程勘察:是指依据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件的活动建设工程设计：是指依据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程没计文件的话动⑸.简述设计投标文件的内容。

招投标与合同管理考试模拟题（附答案）一、单选题（共40题，每题1分，共40分）1、根据《合同法》的规定，要约在( )生效。

A、要约发出时B、受要约人知晓其内容时C、到达受要约人时D、要约规定的时间正确答案：C2、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。

采购方应( )。

A、按照实际交货数量及时付款B、按照订购数量及时付款C、拒付货款并索赔D、待供货方补足数量后再付正确答案：B3、自中标通知书发出( )内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。

A、30天B、15天C、35天D、21天正确答案：A4、下列选项中说法正确的是( )A、承包商可以向业主提出索赔，业主也可以向承包商提出索赔B、索赔发生在工程建设各阶段，但在施工竣工后发生较多C、工程师对索赔的反驳，应该把承包人当作对立面，但应公正D、总索赔比单项索赔要更易处理和解决正确答案：A5、《合同法》第69条规定，当事人依照《合同法》第68条的规定主张不安抗辩权而中止履行的，应当及时通知对方。

对方提供适当担保时，应当( )A、拒绝履行B、恢复履行C、由人民法院裁决D、变更合同正确答案：B6、合同可以变更，但是当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为( )A、变更为可撤销B、已经变更C、部分变更D、未变更正确答案：D7、发包人应在在双方计量确认后( )内，向承包人支付工程款（进度款）。

A、42天B、14天C、28天D、7天正确答案：B8、施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为( )。

A、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸B、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸C、中标通知书、协议书、专用条款、通用条款D、中标通知书、投标书、协议书、图纸正确答案：A9、在施工合同中,就支付工程款而言,债权人是 ( ) 。

A、供货单位B、监理单位C、施工单位D、建设单位正确答案：C10、采用银行的有条件保函，在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，由( )对执行合同部分和未执行合同部分加以鉴定。

招投标与合同管理练习题招投标和合同管理是现代商业环境中非常重要的两个方面。

招投标是指通过公开的竞争方式，选择最佳的供应商或承包商，以合理的价格和条件从中选取一家或多家企业进行立项合作。

合同管理则是指在商业合作中，对合同的签订、执行和终止进行有效的管理和监控。

在这篇文章中，我们将通过几个练习题来深入了解招投标和合同管理的重要性以及相关知识点。

练习题一：招投标程序在开始招投标流程之前，请列出以下步骤的正确顺序：1. 需求确认与计划2. 编制招标文件3. 投标人资格审查4. 招标公告发布5. 投标文件开标评分6. 中标候选人评审7. 最终中标结果公告答案：1. 需求确认与计划2. 编制招标文件3. 投标人资格审查4. 招标公告发布5. 投标文件开标评分6. 中标候选人评审7. 最终中标结果公告这些步骤是按照招投标流程的一般顺序排列的。

首先，确认需求并制定招投标计划；然后，编制招标文件，包括招标公告和投标文件的要求和规范；接着进行投标人的资格审查，确保投标人满足相关条件；发布招标公告，将招标信息向公众公开；开标评分是指对投标文件进行开封和评分，以确定哪些投标人有机会获得合同；然后是中标候选人评审，将候选人的背景、能力和经验进行综合评估；最后是公布最终中标结果，通知中标人，并签订合同。

练习题二：合同签订和执行在签订和执行商业合同过程中，以下事项是非常重要的，请将它们放入正确的步骤中：A. 确定合同的约束力和法律效力。

B. 商定合同条款和条件。

C. 履行合同义务。

D. 评估合同履行的风险和可能的问题。

E. 纠纷解决。

F. 签订正式合同。

答案：1. 确定合同的约束力和法律效力。

2. 商定合同条款和条件。

3. 评估合同履行的风险和可能的问题。

4. 签订正式合同。

5. 履行合同义务。

6. 纠纷解决。

在签订和执行合同的过程中，首先需要确定合同的约束力和法律效力，即确保双方都认可并同意遵守合同的规定。

然后，商定合同的具体条款和条件，包括产品或服务的交付方式、时间、价格和支付条件等。

招投标与合同管理—单选题及答案招投标与合同管理在商业活动中具有至关重要的地位，以下是一些相关的单选题以及对应的答案和解析，希望能帮助您加深对这一领域的理解。

1、下列关于招标的说法，错误的是（）A 招标是一种公开采购方式B 招标分为公开招标和邀请招标C 依法必须进行招标的项目，其招标范围、招标方式、招标组织形式应当报项目审批、核准部门审批、核准D 任何单位和个人均可依法进行招标答案：D解析：招标是一项有严格法律法规规定和程序要求的活动，并非任何单位和个人均可依法进行招标。

通常需要具备相应的资质和条件，并按照法定程序进行。

2、公开招标是指（）A 招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标B 招标人以投标邀请书的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标C 招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标D 招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标答案：C解析：公开招标是以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标，其范围更广，更具竞争性。

3、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（）家。

A 2B 3C 5D 7答案：B解析：邀请招标时，邀请对象的数目不应少于 3 家，以保证一定的竞争性。

4、下列关于投标的说法，错误的是（）A 投标人应当具备承担招标项目的能力B 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件C 投标人可以在投标截止日期之后修改投标文件D 联合体投标的，联合体各方应当签订共同投标协议答案：C解析：投标人在投标截止日期之后通常不能修改投标文件，以保证招投标活动的公平性和严肃性。

5、评标委员会的成员人数为（）人以上单数。

A 3B 5C 7D 9答案：B解析：评标委员会的成员人数为 5 人以上单数，这样有助于在评审过程中充分讨论和决策。

6、下列情形中，不属于中标无效的是（）A 招标代理机构泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料B 投标人相互串通投标C 投标人以他人名义投标D 依法必须进行招标的项目，在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的答案：D解析：A、B、C 选项的行为均会导致中标无效。

郑州大学现代远程教育《招投标与合同管理》课程考核要求说明：本课程考核形式为提交作业，完成后请保存为WORD 2003格式的文档，登陆学习平台提交，并检查和确认提交成功（能够下载，并且内容无误即为提交成功）。

一．作业要求1.作业分两部分内容。

2.第一部分简答题，答案要紧扣题目，并做一定展开。

3.第二部分案例分析题，正确理解案例所述情况，根据课本理论分析，答案要做到有理有据，理论联系实际。

二．作业内容1.简答题。

（每题5分，共60分）⑴．什么是代理？其主要特征有哪些？答：代理是代企业打理生意，不是买断企业的产品，而是厂家给额度的一种经营行为，货物的所有权属于厂家，而不是商家。

他们同样不是自己用产品，而是代企业转手卖出去。

所以“代理商”，一般是企业指，赚取企业代理佣金的商业单位的。

①代理行为必须是具有法律意义的行为。

②代理人在代理权限内独立为意思表示。

③代理人以被代理人的名义为民事法律行为。

④被代理人对代理人的代理行为承担民事责任。

⑵．什么是建筑工程一切险，其除外责任是什么？答：建筑工程一切险承保各类民用、工业和公用事业建筑工程项目，包括道路、水坝、桥梁、港埠等，在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失。

l）由于军事行动、战争或其他类似事件，以及罢工、骚动、民众运动或当局命令停工等情况造成的损失（有些国家规定投保罢工骚乱险）；2）因被保险人的严重失职或蓄意破坏而造成的损失；3）因原子核裂变而造成的损失；4）由于合同罚款及其他非实质性损失；5）因施工机具本身原因即无外界原因情况下造成的损失（但因这些损失而导致的建筑事故则不属除外情况）；6）因设计错误（结构缺陷）而造成的损失；7）因纠正或修复工程差错（例如因使用有缺陷或非标准材料而导致的差错）而增加的支出。

⑶．简述申请投标人进行的资格预审程序。

答：编制资格预审文件，发布资格预审公告，出售资格预审文件，对资格预审文件答疑，报送资格预审文件，澄清资格预审文件，评审资格预审文件，确定资格预审合格，通知合格的投标人购买招标文件（不合格，通知投标人无投标资格）⑷．何谓建设工程勘察和建设工程设计？答：建设工程勘察:是指根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件的活动建设工程设计:是指根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程没计文件的话动⑸．简述设计投标文件的内容。

招投标与合同管理试题库（含参考答案）一、单选题（共40题，每题1分，共40分）1、建设工程招标即招标人将拟建工程对外发布信息，吸引有承包能力的单位参与竞争，按照法定程序优选承包单位的法律活动。

这里的招标人也可以称为( )A、发包人B、承包人C、监理D、设计单位正确答案：A2、以下建设单位招标必须具备的条件是( )A、招标人是法人或依法成立的其他组织；B、有与招标工程相适应的经济、技术、管理人员；C、有组织编制招标文件的能力；D、有审查投标单位资质的能力；正确答案：A3、工程分包的说法错误的为( )A、非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包B、是允许的C、是从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为D、是违法的正确答案：D4、合同的无效是指该合同( )。

A、一定全部无效B、已履行的部分有效，未履行的部分无效C、一定部分无效D、有可能部分无效，也可能全部无效正确答案：D5、建设工程合同的一般签订方式是( )A、利用标准合同订立B、由双方协商确定的方式订立C、双方协商，书面订立D、利用示范文本订立正确答案：A6、屋面防水工程保修期限为( )。

A、3年B、2年C、5年D、4年正确答案：C7、在施工合同中,就支付工程款而言,债务人是 ( ) 。

A、监理单位B、施工单位C、供货单位D、建设单位正确答案：D8、债权人撤销权的行使必须由享有撤销权的人以( )的名义，向人民法院提出诉讼，请求法院撤销债务人危害其债权的行为。

A、债权人或债务人B、第三方C、自己D、债务人正确答案：C9、民事法律关系客体，是指民事法律关系之间权利和义务所指向的对象。

下列不属于民事法律关系客体的是( )A、施工单位购买的各种建筑材料B、建设资金C、建筑企业对员工的培训D、建设行政主管部门正确答案：D10、保证方式没有约定或约定不明确的，按( )承担担保责任。

A、合同B、保证C、连带保证D、违约正确答案：C11、下列说法不正确的是( )。

招投标与合同管理试题一、选择题（每题2分，共20分）1. 招标文件中不包括的内容是：A. 投标邀请函B. 投标保证金C. 投标文件要求D. 投标保密协议2. 以下哪个文件通常与投标联用：A. 项目主要内容与要求B. 招标公告C. 定标通知书D. 项目实施计划书3. 招标代理机构下列职责中，哪个不属于其工作范围：A. 答疑控制B. 投标文件解读C. 投标文件评审D. 定标工作4. 合同管理的目的不包括：A. 保证合同的履行B. 控制项目风险C. 确定项目计划D. 对违约行为进行惩罚5. 合同管理中，下列哪个不属于合同执行的内容：A. 签订合同B. 履行合同条款C. 监督验收D. 结算付款6. 以下哪个不是合同管理中的常见问题：A. 违约行为B. 项目进度滞后C. 合同条款理解差异D. 资金来源安排7. 以下哪项不属于合同管理中的成本控制内容：A. 项目成本核算B. 合同支付管理C. 合同价格谈判D. 增减项控制8. 合同管理中的索赔管理主要是指：A. 分包单位的索赔B. 业主的索赔C. 承包商的索赔D. 合同变更的索赔9. 经济合同管理流程中，以下哪个不属于谈判前准备工作：A. 制定合同谈判方案B. 准备谈判文件C. 开展谈判活动D. 完成谈判纪要10. 以下不属于投标过程中的行为道德原则的是：A. 守信用B. 充分竞争C. 遵守法律法规D. 非法私分利益二、案例分析题（每题10分，共30分）1.某企业进行了一个工程项目的招标，经过投标文件评审，最终选取了一家投标单位。

在与中标单位进行合同谈判过程中，发现中标单位的投标报价明显低于其他单位，引起了企业的怀疑。

请分析可能出现的问题，并提出解决办法。

2.某项目的合同管理中频繁发生合同变更的情况，导致项目进度滞后和额外费用增加。

请分析可能的原因，并提出相应的控制措施。

3.在某个工程项目的合同管理过程中，发现承包商在材料采购上存在质量问题，导致工程质量受到影响。

招投标与合同管理》第02章在线测试《招投标与合同管理》第02章在线测试剩余时间：59:12答题须知：1、本卷满分20分。

2、答完题后，请一定要单击下面的“交卷”按钮交卷，否则无法记录本试卷的成绩。

3、在交卷之前，不要刷新本网页，否则你的答题结果将会被清空。

第一题、单项选择题（每题1分，5道题共5分）1、按照法律规定，（）不能成为建筑施工合同的担保人。

A、建设主管部门B、建筑公司C、银行D、贸易公司2、担保合同是属于（）A、主合同B、从合同C、分包合同D、无偿合同3、投保“建筑工程一切险”后，被保险人实际受到的损害将由保险公司赔偿（）。

A、全部损失B、规定为除外责任内的损失C、在承保责任范围内的全部损失D、规定为工程一切险和人身保险赔偿的损失4、我国《担保法》规定，采用抵押担保时，其抵押物应当是（）。

A、交付不动产B、交付动产C、货币D、只交付不动产的法律文书5、违约责任条款的作用是（）。

A、合同形式的要求B、体现了市场经济的要求C、履行合同的保证D、反映了当事人的愿望第二题、多项选择题（每题2分，5道题共10分）1、经济法律关系是由（）三要素所构成。

A、法人B、主体C、客体D、内容2、经济合同的担保形式主要有（）。

A、定金B、保证C、抵押D、质押E、留置3、无效合同由（）确认。

A、仲裁委员会B、中国仲裁协会C、人民法院D、工商行政管理部门E、合同当事人双方4、违反合同承担责任的方式有（）。

A、返还财产B、违约金C、赔偿损失D、赔偿金E、继续履行5、投保了“建筑工程一切险”工程建设项目，可获得保险公司赔偿的受损失原因包括（）。

A、被保险人故意行为B、地震C、盗窃D、设计错误E、因维修保养不善使施工机械设备失灵第三题、判断题（每题1分，5道题共5分）1、学校不能作为经济合同的保证人。

（）正确错误2、第三者责任险是为第二方和第三方的共同利益签订的。

（）正确错误3、法人是指具有民事权利能力和民事行为能力的依法成立的社会组织。

招投标与合同管理试题一、招投标管理试题1.什么是招投标？2.怎样起草招标文件？3.招标文件的主要内容有哪些？4.投标人如何评选？5.招标过程中可能出现的问题有哪些？6.招标文件的修改和撤回怎样处理？7.招标中发现的不良反应，应如何处理？8.招标文件的宣传与公告，在哪些媒体上进行？9.招标文件中招标文件的截止时间有何意义？10.招标文件中的措辞应该如何评估？二、合同管理试题1.什么是合同？2.合同的主要内容有哪些？3.法律法规中是否包含有关合同管理的条款？4.合同的生效条件是什么？5.合同履行过程中遇到的问题有哪些？6.合同失效后应如何处理？7.如何保障合同的履行？8.合同变更或解除的程序是怎样的？9.签署合同前需要注意的事项有哪些？10.如何监督合同履行情况？三、招投标与合同管理试题综合1.招标文件中的“条件”与合同中的“条款”有什么区别？2.合同双方如何在合同生效后履行合同？3.招标文件和合同文件在审查方面有什么区别？4.对于合同中作恶操作的情况，如何处理？5.如何评估招标人和投标人的风险？6.如何选择合适的招标方式？7.招标文件和合同文件中的风险管理应该怎样考虑？8.如何识别合同文件中的漏洞？9.如何避免合同纠纷？10.合同管理如何应对法律法规中的改变和更新？四、总结招投标管理和合同管理是企业发展中非常重要的一部分，可以帮助企业在竞争中获得更多的优势。

明确招投标文件和合同文件的内容、精细的操作、合理的措辞、完善的法律法规和管理制度，都是其有效实施的基础。

企业需要不断提升管理水平，加强内部管理和外部合作交流，以此成功实现自身的发展目标。

招投标与合同管理》第02章在线测试《招投标与合同管理》第02章在线测试剩余时间：59:12B 、 地震盗窃设计错误D 内容定金仲裁委员会人民法院工商行政管理部门返还财产5、投保了 “建筑工程一切险”工程建设项目，可获得保险公司赔偿的受损失原因包括（被保险人故意行为2、经济合同的担保形式主要有（）。

B 、 保证抵押质押E 、 留置3、无效合同由（ ）确认。

B 、 中国仲裁协会E 、 合同当事人双方4、违反合同承担责任的方式有（）。

B 、 违约金赔偿损失赔偿金E 、 继续履行）。

□ E 、因维修保养不善使施工机械设备失灵第三题、判断题（每题 1分，5道题共5分） 1、学校不能作为经济合同的保证人。

（）正确2、第三者责任险是为第二方和第三方的共同利益签订的。

（3、法人是指具有民事权利能力和民事行为能力的依法成立的社会组织。

（4、在委托代理法律关系中，被代理人可单方取消委托而终止。

（错误5、法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法享有民事权利和承担义务的自然人。

（正确 招投标与合同管理》第04章在线测试答题须知：1、本卷满分20分。

2、答完题后，请一定要单击下面的“交卷”按钮交卷，否则无法记录本试卷的成绩。

3、在交卷之前，不要刷新本网页，否则你的答题结果将会被清空。

第一题、单项选择题（每题 1分，5道题共5分） 1、如果修改施工图设计内容，必须经（）同意。

、设计单位C 建设单位2、根据法规规定，设计合同的委托方应向设计方支付相当于设计费的（普误 普误正确 普误《招投标与合同管理》第 04章在线测试剩余时间：59:19）作为定金。

错误B 、施工单位D 、总监理工程师B、25%C 20%D、15%rA 、设计取费高低0~ B 、设计单位的资历幻C 设计方案的优劣D 、设计任务完成的进度4A 、招标文件中的规定rB 、招标单位在会议上的口头解答aC 发给投标单位的会议记录 广D 、现场考察时招标单位的口头解答5、勘察招标一般米用（）A 、总价合同第二题、多项选择题（每题 2分，5道题共10分） 1、设计招标的特点主要体现在（）方面。