下载文档原格式
06289-工程招标与合同管理建的。
32．合同争议解决的方式有和解、调解、仲裁和诉讼。
33．工程项目的招标方式有公开招标、邀请招标和议标三种。
34．保险合同可分为财产保险合同和人身保险合同两类。
35．《合同法》对合同生效规定了成立生效、批准登记生效和约定生效。
三、判断题1.招标单位必须具备法人资格。
（对）2.当监理工程师，通过检验或检查，证明材料有缺陷，不符合合同的要求，则工程师有权拒收这些材料。
（对）3.承包商在施工中得到相关进度支付，这意味着这部分施工得到了业主的接受或认可。
（对）4.由于委托单位已向设计单位支付了设计费，因此，委托方有权将设计重复使用或转让给第三方。
（错）5.工程分包解除了承包商的责任和义务。
（错）6.建设工程市场的形成是计划经济的产物。
（错）7.工程承包单位向招标单位发送的投标书属于要约。
（对）8.报价是投标人对投标项目的施工预算。
（错）9.当递交最终报表后，承包商索赔的权利终止。
（错）10.在索赔事件发生后的28天内，承包商必须向监理工程师提出书面索赔意向书，否则就丧失了索赔的权利。
（对）11.当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。
（对）12.一般来讲，土地所有权可以设置抵押。
（错）15.其中一合同被法院认可为可撤消合同，甲、乙双方约定的违约金为4万元，合同履行阶段双方各受到2万元的经济损失。
法院判定双方都有过错，但甲方为主要过错方，应承担75%的过错责任。
也就是说甲方应赔偿乙方1万元的损失。
（错）16.施工总承包单位可以将建筑工程主体结构的施工发包给具有相应资质条件的分包单位。
（错）17.工程量清单是投标中标单位实施工程施工工程量的依据。
（对）18.特殊分包工程价款可由分包人与承包人结算。
（对）19．债权人、债务人、债务是债的三要素。
（错）20．只要当事人协商一致，即可变更合同。
（对）21．推行工程项目招投标的目的是建立竞争机制。
一、单项选择题：本大题共10小题，每小题2分，洪20分。
在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。
1.根据法律规定，定金的数额不得超过合同标额的A.5%B.10%C.20%D.25%2.评标委员会成员中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的A.1/3B.1/2C.2/3D.2/53.招标投标法规定，中标通知书发出多少天内，中标单位应与建设单位签订施工合同A.10dB.15dC.20dD.30d4.勘察合同履行后，定金应A.抵作勘察费B.双倍返还委托方C.返还委托方D.上缴上级主管部门5.债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债权的担保方式是A.定金B.抵押C.留置D.质押6.招标投标法规定开标的时间应当是A.提交投标文件截止时间的同一时间B.提交投标文件截止时间的24小时内C.提交投标文件截止时间的30天内D.提交投标文件截止时间后的任何时间7.需要对施工图设计进行修改时，应经以下哪种部门批准A.监理工程师和业主B.监理工程师和初步设计原批准单位C.监理工程师和上级主管部门D.监理工程师和原设计单位8.公开招标与邀请招标程序上的主要差异表现为A.是否进行资格预审B.是否组织现场考察C.是否解答投标单位的质疑D.是否公开开标9.由于变更需要重新确定价格，而业主与承包商的意见又不能统一时，有权确定一个价格作为执行价格的是A.监理工程师B.业主C.承包商D.定额站10.某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准，该厂用其他厂家生产的水泥换上自己包装后，作为样品与采购方签订水泥供应合同，则该合同属于哪种性质签订的合同。
A.采取胁迫手段 B.采取欺诈手段C.超越经营范围D.无效代理二多项选择题：本大题共5小题，每小题2分，共10分。
在每小题列出的备选项中至少有两项是符合题目要求的，请将其选出，错选、多选或少选均无分。
11.某合同采用抵押作为合同担保方式时，以下可以作为抵押物的有A.房屋B.机器设备C.债券D.股票E.大型施工机具12.材料采购合同订立的方式有A.公开招标B.邀请招标C.议标D.直接订购E.询价、报价、签订合同13.公开招标设置资格预审的目的是A.评选中标人B.减少评标的工作量C.排除不合格投标人D.提高招标工作效率E.了解投标人准备实施招标项目的方案14.按照索赔事件所处合同状态进行分类，可以将索赔划分为以下哪几种索赔A.正常施工索赔B.工程停、缓建索赔C.解除合同索赔D.工程延期E.其他索赔15.投标单位有以下哪些行为时，招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金A.通过资格预审后不投标B.不参加开标会议C.中标后拒绝签订合同D.开标后要求撤回投标书E.不参加现场考察三、填空题：本大题共5小题，每小题2分，共10分。
06289工程招投标与合同管理一、前言工程招投标与合同管理是项目管理中至关重要的环节，它涉及到招标、投标、评标、合同签订等一系列过程。
正确、规范地进行招投标与合同管理，能够保障项目的顺利进行，减少合同纠纷的发生，并最大程度地节约资源并提高项目效益。
二、招标管理1. 招标准备招标准备是招标工作的起点，包括明确招标需求、编制招标文件、制定招标公告等工作。
在招标准备阶段，我们应该注意几点：•确定招标需求：明确项目的招标范围、预算、质量要求等，以确定招标的具体内容。
•编制招标文件：招标文件是招标过程中的重要文件，应包含项目的相关信息、技术要求、应投标人资格要求等，以便供投标人参考。
•制定招标公告：招标公告是向外界发布招标信息的重要手段，应包含项目说明、投标条件、投标截止日期等内容。
2. 投标管理投标管理是指接收、审核、评审和选定投标人的过程。
在投标管理阶段，我们应该注意几点：•接收投标：及时接收并记录投标文件，确保投标的完整性和准确性。
•审核投标：对投标文件进行审核，确保投标人符合要求，并对投标文件进行技术、商务等方面的评估。
•评审投标：根据预先设定的评审标准和程序，对符合要求的投标进行评审，确定合格的投标人。
•选定投标人：根据评审结果，选定最具有竞争力的投标人，与其进一步洽谈合同。
三、合同管理1. 合同签订合同签订是招投标工作的重要环节，也是确保项目正常进行的关键步骤。
在合同签订阶段，我们应该注意几点：•协商合同条款：与选定的投标人进行协商，确定合同条款。
•编制合同文件：根据协商结果，编制合同文件，包括合同正文、附件及相关技术、商务条款等。
•确认双方意愿：确保合同的内容和条款符合双方的意愿，签订前进行最后确认。
•签订合同：正式签署合同，并保留签字文件作为合同的有效凭证。
2. 合同履行合同履行是合同管理的核心，包括合同实施、监督、控制等方面的工作。
在合同履行阶段，我们应该注意几点：•定期报告：定期向相关部门报告合同履行情况，确保项目进展按照合同要求进行。
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX06289工程招投标与合同管理(2024版)本合同目录一览1. 工程概况1.1 工程名称1.2 工程地点1.3 工程规模1.4 工程性质1.5 工程预算2. 招投标事宜2.1 招标方式2.2 招标文件2.3 投标资格2.4 投标文件2.5 投标保证金2.6 开标、评标和定标2.7 中标通知3. 合同条款3.1 合同主体3.2 合同标的3.3 合同价款3.4 支付方式3.5 合同履行3.6 合同变更3.7 合同解除3.8 违约责任3.9 争议解决4. 工程管理与协调4.1 项目管理机构4.2 项目经理及团队4.3 工程进度管理4.4 工程质量控制4.5 安全生产管理4.6 变更管理4.7 沟通协调机制5. 设备供应与安装5.1 设备供应5.2 设备质量5.3 设备安装5.4 设备验收6. 技术支持和培训6.1 技术支持6.2 技术培训7. 知识产权保护7.1 知识产权归属7.2 知识产权保护措施8. 保密条款8.1 保密内容8.2 保密期限8.3 保密违约责任9. 合同的生效、变更和终止9.1 合同生效条件9.2 合同变更9.3 合同终止10. 合同争议解决10.1 协商解决10.2 调解解决10.3 仲裁解决10.4 诉讼解决11. 合同的附件11.1 附件清单11.2 附件的有效性12. 合同的份数和保管12.1 合同份数12.2 合同的保管13. 其他条款13.1 法律适用13.2 合同语言13.3 不可抗力13.4 force majeure14. 签署页14.1 甲方（发包方）签字盖章14.2 乙方（承包方）签字盖章14.3 日期第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1 工程名称：06289工程项目1.2 工程地点：具体项目实施地点1.3 工程规模：工程的总规模，包括占地面积、建筑总面积等1.4 工程性质：工业、民用、公共设施等1.5 工程预算：工程的总预算金额第二条招投标事宜2.1 招标方式：公开招标、邀请招标等2.2 招标文件：包括招标公告、招标文件、投标须知等2.3 投标资格：对投标方的资质要求，如注册资本、业绩、信誉等2.4 投标文件：包括投标书、投标保证金、投标报价等2.5 投标保证金：投标方需提交的保证金金额及缴纳方式2.6 开标、评标和定标：开标时间、评标标准和定标时间等2.7 中标通知：中标方收到中标通知的时间和方式第三条合同条款3.1 合同主体：合同双方的名称、地址、法定代表人等3.2 合同标的：合同双方的权利和义务3.3 合同价款：工程总价款、付款方式、付款时间等3.4 支付方式：银行转账、支票支付、现金支付等3.5 合同履行：合同双方按照约定完成工程的时间、质量、安全等要求3.6 合同变更：合同变更的条件、程序和方式3.7 合同解除：合同解除的条件、程序和责任3.8 违约责任：合同违约行为的处理方式3.9 争议解决：合同争议的解决方式，如协商、调解、仲裁、诉讼等第四条工程管理与协调4.1 项目管理机构：项目管理的组织架构、职责分工等4.2 项目经理及团队：项目经理的任命、职责及团队成员的配置4.3 工程进度管理：工程进度的计划、监控和调整等4.4 工程质量控制：工程质量的标准、检查和验收等4.5 安全生产管理：安全生产的责任、措施和应急预案等4.6 变更管理：工程变更的申请、审批和实施等4.7 沟通协调机制：项目各方之间的沟通方式、协调机制等第五条设备供应与安装5.1 设备供应：设备供应的范围、数量、质量等5.2 设备质量：设备质量的标准、检验和验收等5.3 设备安装：设备安装的时间、质量、安全等要求5.4 设备验收：设备验收的标准、程序和时间等第六条技术支持和培训6.1 技术支持：提供技术支持的范围、内容、方式等6.2 技术培训：技术培训的范围、内容、时间、地点等第八条知识产权保护7.1 知识产权归属：明确工程设计、技术资料、工艺流程等知识产权的归属方7.2 知识产权保护措施：双方应采取的知识产权保护措施，如保密协议、版权声明等第九条保密条款8.1 保密内容：双方在合同执行过程中产生的商业秘密、技术秘密等8.2 保密期限：保密信息的保护期限，自合同签订之日起算8.3 保密违约责任：违反保密条款的违约责任及处理方式第十条合同的生效、变更和终止9.1 合同生效条件：合同生效的条件，如双方签字盖章、审批等9.2 合同变更：合同变更的条件、程序和方式9.3 合同终止：合同终止的条件、程序和方式，包括违约解除、协商解除等第十一条合同争议解决10.1 协商解决：双方通过协商解决合同争议的方式和程序10.2 调解解决：双方通过第三方调解解决合同争议的方式和程序10.3 仲裁解决：双方选择仲裁解决合同争议的仲裁机构、仲裁程序等10.4 诉讼解决：双方选择诉讼解决合同争议的法院、诉讼程序等第十二条合同的附件11.1 附件清单：合同附件的名称、份数、版本等11.2 附件的有效性：附件与合同具有同等法律效力，作为合同的组成部分第十三条合同的份数和保管12.1 合同份数：合同正本和副本的总份数，各方保留的份数等12.2 合同的保管：合同文件的保管责任、保管方式等第十四条签署页13.1 甲方（发包方）签字盖章：甲方代表签字或盖章的位置13.2 乙方（承包方）签字盖章：乙方代表签字或盖章的位置13.3 日期：合同签署的日期第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：招标文件附件2：投标文件附件3：中标通知书附件4：合同协议书附件5：工程设计文件附件6：施工图纸附件7：技术规范和标准附件8：材料和设备清单附件9：质量检验报告附件10：安全检查报告附件11：进度计划表附件12：付款凭证附件13：变更订单附件14：验收报告附件的详细要求和说明：附件1：招标文件应包括招标公告、招标文件、投标须知等，用于指导投标方进行投标活动。
06289工程招投标与合同管理(2024版)合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：一、工程概况1.1 项目名称：__________1.2 项目地点：__________1.3 项目规模：__________1.4 项目内容：__________二、工程范围及要求2.1 乙方应按照甲方的要求，完成项目的施工、安装、调试、培训及售后服务等工作。
2.2 乙方应保证工程质量符合国家相关标准和甲方的要求，确保项目顺利通过验收。
2.3 乙方应按照合同约定的时间节点完成工程，如有延期，应承担相应的违约责任。
2.4 乙方应遵守国家法律法规，严格按照安全生产的要求进行施工，确保施工过程中的人员安全。
三、合同价格及支付方式3.1 双方确认，本合同的总价为人民币____元（大写：____________________元整），乙方开具等额正规发票。
3.2 甲方支付乙方工程款项，分为三个阶段：第一阶段：合同签订后七个工作日内，支付合同总价款的30%；第二阶段：工程进度达到50%时，支付合同总价款的30%；第三阶段：工程验收合格并办理移交手续后，支付合同总价款的40%。
3.3 乙方应按照甲方的要求，提供进度报告和财务报表，以便甲方进行付款。
四、工程期限4.1 双方确认，本工程的合同工期为____个月，自合同签订之日起计算。
4.2 乙方如因特殊情况需延长工期，应提前向甲方提出申请，经甲方批准后方可延期。
延期时间不得超过一个月。
五、违约责任5.1 乙方如未按照约定时间完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的0.5%乘以逾期天数。
5.2 乙方如因自身原因导致工程质量不符合约定，甲方有权要求乙方返工、修复，并承担相应费用。
5.3 甲方如未按照约定时间支付工程款项，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：应付款项的0.5%乘以逾期天数。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
06289工程招投标与合同管理06289工程招投标与合同管理一、引言本文档旨在指导和规范06289工程招投标与合同管理的相关流程和操作。
该过程涵盖了招投标的准备、发布、评审和中标，以及与中标方签订合同、履约管理和结算等环节。
本文档将详细介绍每个环节的具体内容和要求，以确保该工程的招投标和合同管理工作的顺利进行。
二、招投标准备1. 招标文件准备1.1. 编制招标公告1.2. 编制招标文件1.3. 确定投标文件的格式和要求1.4. 制定招标文件的时间安排2. 招标文件发布2.1. 发布招标公告2.2. 将招标文件发送给潜在投标人2.3. 定期更新和补充招标文件3. 技术标准与评审准则的确定3.1. 确定技术标准3.2. 制定评审准则和评分标准3.3. 确定评审小组的人员组成和职责三、投标文件准备1. 投标文件的组成和格式1.1. 封面和目录1.2. 投标信函和投标承诺书1.3. 技术方案和技术规范1.4. 施工组织设计和施工进度计划1.5. 合同价款和支付方式1.6. 组织结构和人员配备1.7. 安全措施和质量保证措施2. 材料和设备的选择与采购2.1. 制定材料和设备清单2.2. 选择供应商和制定采购计划2.3. 履行采购合同和验收材料和设备四、投标文件评审和中标1. 评审环节1.1. 预审投标文件1.2. 评审技术方案和技术规范1.3. 评审施工组织设计和施工进度计划1.4. 评审合同价款和支付方式1.5. 评审组织结构和人员配备1.6. 评审安全措施和质量保证措施2. 中标环节2.1. 确定中标候选人2.2. 进行商务谈判和最终确定中标人2.3. 履行中标合同和开展后续工作五、合同签订和履约管理1. 合同签订1.1. 资格审查和批准1.2. 谈判和商议合同条款1.3. 签订合同及附件2. 履约管理2.1. 制定施工计划和进度控制2.2. 质量管理和质量监督2.3. 设备和材料的供应和验收2.4. 施工安全和环境保护2.5. 管理施工现场和人员2.6. 变更管理和索赔处理六、工程结算和验收1. 工程结算1.1. 编制工程量清单和估算价格1.2. 进行工程款支付和结算1.3. 处理索赔和争议2. 工程验收2.1. 编制工程竣工验收报告2.2. 进行工程验收和验收合格证书的发放扩展内容：1、本文档所涉及附件如下：- 招标公告范本- 投标文件模板- 技术标准和评审准则- 合同模板- 工程量清单范本- 工程结算报表模板2、本文档所涉及的法律名词及注释：- 招标：指需求方通过公开竞争的方式征求供应商或者承包商参与合同签订的过程。
合同编号：06289-CT-2023合同标题：06289工程招投标与合同管理甲方（招标方）：[甲方全称]地址：[甲方地址]联系人：[甲方联系人姓名]职务：[甲方联系人职务]乙方（投标方）：[乙方全称]地址：[乙方地址]联系人：[乙方联系人姓名]职务：[乙方联系人职务]第一条工程概述1.1 工程名称：06289工程1.2 工程地点：[工程地点]1.3 工程范围：[工程范围]1.4 工程总投资：[工程总投资]第二条招投标程序2.1 甲方应按照国家相关法律法规和行业规定，组织工程的招投标活动。
2.2 乙方应按照甲方的要求，提交投标文件，并按照甲方规定的投标保证金金额和期限缴纳投标保证金。
2.3 甲方应按照招投标文件的要求，对乙方的投标文件进行评审，并确定中标单位。
2.4 中标单位确定后，甲方应向乙方发出中标通知书，并与乙方签订合同。
第三条合同管理3.1 乙方应按照甲方的要求，编制工程实施方案，并提交甲方审批。
3.2 乙方应按照甲方的要求，组织工程实施，并按照工程进度计划进行施工。
3.3 乙方应按照甲方的要求，提交工程进度报告和工程结算报告。
3.4 甲方应按照合同约定的付款方式和期限，向乙方支付工程款项。
3.5 甲方应按照合同约定，对乙方进行工程质量和安全的监督和检查。
第四条合同变更和解除4.1 双方一致同意，在合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法继续履行的，双方应协商解决，并根据实际情况变更或解除合同。
4.2 双方一致同意，在合同履行过程中，如需变更合同内容的，应经双方协商一致，并签订书面补充协议。
第五条违约责任5.1 双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给守约方造成的损失。
5.2 乙方应按照甲方的要求，按时完成工程，如乙方延期竣工，应按照合同约定向甲方支付延期违约金。
第六条争议解决6.1 双方在履行本合同过程中，如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交[仲裁委员会名称]进行仲裁。
06289工程招标与合同管理.pdf 本范文包含合同主体+特殊应用场景说明+多方为主导下的附加条款合同编号：06289-2023合同主体：甲方（招标方）：________科技有限公司地质：_____________________法定代表人：____________联系方式：____________乙方（中标方）：________建筑安装工程有限公司地质：_____________________法定代表人：____________联系方式：____________一、工程概况1.1工程名称：06289工程项目1.2工程地点：_____________________1.3工程范围：包括但不限于土建、安装、装修、绿化等工程内容1.4工程质量：按照国家及行业相关标准执行，具体标准详见附件1《工程质量标准》1.5工程期限：自合同签订之日起______个工作日内完成二、合同价款2.1合同总价款为人民币______元（大写：____________________元整）2.2付款方式：双方约定按工程进度分期支付，具体付款方式详见附件2《付款计划》三、甲方的权利与义务3.1提供施工场地、施工用水、用电等必要条件3.2对乙方施工过程进行监督、检查，确保工程质量符合约定3.3按约定支付合同价款3.4协助乙方办理与工程相关的审批、验收等手续四、乙方的权利与义务4.1按约定完成工程范围内的建设任务4.2确保工程质量符合约定，对施工过程中出现的问题及时整改4.3遵守安全生产法律法规，确保施工安全4.4依法纳税，自行承担因施工产生的税费4.5未经甲方书面同意，不得将本工程转包、分包给第三方五、违约责任5.1任何一方违反合同约定的，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=违约行为涉及金额×10%5.2乙方未按约定完成工程的，甲方有权要求乙方支付逾期违约金，逾期违约金计算方式为：逾期违约金=逾期天数×合同总价款的0.5%六、争议解决6.1双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
1【单选题】工程设计招标中，评标、决标时考虑的因素主要是A、设计方案的优劣B、设计任务完成的进度C、设计取费的标准D、设计单位的资历您的答案：参考答案：A2【单选题】施工合同中索赔的性质属于A、经济补偿B、经济惩罚C、经济制裁D、经济补偿和经济制裁您的答案：参考答案：A3【单选题】施工许可证的申请者是A、监理单位B、建设单位C、施工单位D、设计单位您的答案：参考答案：B4【单选题】联合体中标者，联合体各方面应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人A、按份承担责任B、共同承担责任C、各自承担责任D、承担连带责任您的答案：参考答案：D5【单选题】工程项目施工过程中项目经理的代理方式属于A、委托代理B、法定代理C、指定代理D、转委托您的答案：参考答案：A6【单选题】主要为无民事行为能力人或限制民事行为能力人设立的代理方式叫做A、委托代理B、法定代理C、指定代理D、转委托您的答案：参考答案：B7【单选题】建设单位拖欠工程款，施工企业的诉讼时效起算期为A、订立施工合同B、工程完工C、工程通过竣工验收D、约定应当支付工程款您的答案：参考答案：D8【单选题】中标通知书是一种A、要约B、承诺C、要约邀请D、合同您的答案：参考答案：B9【单选题】招标确定中标人后，施工合同协议书内注明的合同价款应为A、评标委员会算出的评标价B、招标人编制的标底价C、中标人的投标价格D、施工图预算价您的答案：参考答案：C10【单选题】经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时，另一方可以A、请求法院强制执行B、请求仲裁机构强制执行C、请求公安机关强制执行D、要求对方开户银行从其帐户内强行拨款您的答案：参考答案：A11【单选题】建设工程纠纷解决的几种途径中，依靠国家强制力来实现的是A、和解B、调解C、诉讼D、仲裁您的答案：参考答案：C12【单选题】根据《招标投标法》的有关规定，当一项工程采用邀请招标时，邀请参加投标的单位数不得少于A、2B、3C、4D、7您的答案：参考答案：B13【单选题】担保与所担保合同的关系属于A、平等关系B、从属关系C、相对独立关系D、无关系您的答案：参考答案：B14【单选题】FIDIC合同条件规定，应由业主签发的文件是A、中标通知书B、工程移交证书C、解除缺陷责任书D、最终支付证书您的答案：参考答案：A15【单选题】施工放线错误造成的返工应由业主承担费用的是A、监理工程师提供的水准点高程有误B、承包商使用的测量仪器有误差C、承包商放线有误而监理工程师未查出D、承包商放线后监理工程师未进行复测您的答案：参考答案：A（共20 分）16【填空题】建筑安全生产管理方针是。
课程代码：06289工程招标与合同管理课程一．单选题：仅一个正确答案1.法定代理主要是为无民事行为能力人或限制民事行为能力人设立的代理方式。
2.委托代理人与第三人签定合同的法律特征表现为代理人在合同谈判过程中自主地提出自己的要求3.《施工合同文本》中规定，发包人供应的材料设备单价与一览表不符时，由发包人承担所有价差。
4.某工程签定的钢材采购合同，由于条款内未约定交货地点，故运输费用未予明确，则供货商备齐钢材后，应通知发包人自提。
5.承包人在临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担。
6.建设工程招标标底的价格应由成本、利润和税金组成。
7.某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。
材料交货后货款未支付，供应商应以施工企业为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。
8.仲裁庭的首席仲裁员由当事人共同选定。
9.投标承包工程，报价是投标的核心。
10.在国际招标程序中，向最后决定的中标人发出通知，接受其投标书，并由业主与中标人签订工程承包合同。
此项工作称为授标11.属于来自业主的风险是业主信誉差12.代理是指代理人以被代理人名义进行代理行为。
13.债务人或第三人将其动产或权利移交债权人手中占有，用以担保债权的履行，属于担保方式中的留置。
14.建设市场主体中，没有实行资质管理的是建设单位。
15.法人成立进行注册登记时，应当以主要办事机构所在地为住所。
16.投标单位在投标报价时，对招标单位提供的工程量清单中的每一项的单价和合价都应填写，开标后发现没有填写的则认为此项费用已包含在工程量清单的其它单价和合价中。
17.在施工中由于承包人设备损坏原因导致工期延迟，承包商应当承担违约责任。
18.在土木工程施工中，属于应用FIDIC合同条件的前提是通过竞争性招标确定承包商19.建设单位拖欠工程款，施工企业的诉讼时效期应从约定应当支付工程款时起算。
工程招投标与合同管理-062891什么是民法？民法是调整平等民事主体的自然人、法人及其他非法人组织之间人身关系和财产关系的法律规范的总称，是法律体系中的一个独立的法律部门。
2《民法通则》的基本原则有哪些？（１）平等原则，即自然人的民事权利能力一律平等，民事主体在民事法律关系中法律地位平等，平等地受法律保护，在适用法律上一律平等。
（２）自愿原则，即民事主体在从事民事活动时，体现自己的意志，作真实意思表示，通过自己的内心真实意愿来设立、变更和终止民事法律关系。
（３）公平原则，即在民事活动中以利益均衡作为价值判断标准，用来衡量民事主体之间的物质利益关系，确定民事主体的民事权利义务及民事责任承担等。
（４）等价有偿原则，即取得他人财产利益或得到他人劳动服务，均应向对方支付对等价款或酬金。
（５）诚实信用原则，即民事主体在为民事行为时应言行一致，表里如一，信守诺言。
（６）禁止权利滥用原则，即民事主体在进行民事活动中必须正确行使民事权利，遵守法律和国家政策，不得损害他人和社会公共利益。
3法人成立的条件中有自己的名称，组织机构和场所表示的是什么？法人的名称是其拥有独立人格的标志，也是区别于不同法人的标志，法人的名称权是财产性的权利，除了享有专用权之外，还可以转让、出卖。
4联营有哪几种形式？联营有（法人型联营、合伙型联营、协作型联营）三种形式。
5什么是民事法律行为？民事法律行为是公民或者法人设立、变更、终止民事权利和民事义务的合法行为。
6代理分为哪几类？（委托代理、法定代理、指定代理）三种。
7什么是民事权利？民事权利是民事主体依据民事法律取得的可以实施一定行为或获取一定利益的法律资格。
8什么是债？债具有（债的主体、债的内容、债的客体）三要素。
9什么是人身权？（健康权、姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权）等具体的人身权利。
10民事责任分为哪几种？（违约责任)和(侵权责任）。
11什么是诉讼时效，其分为哪几种？(普通诉讼时效)和（特别诉讼时效）之分。
12合同法的基本原则有哪些？1、平等、自愿原则合同法的平等原则指的是当事人的民事法律地位平等。
2、公平、诚实信用原则当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务。
3、遵守法律、不得损害社会公共利益原则当事人订立、履行合同，应当遵守法律、行政法规，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益。
4、合同具有法律约束力的原则依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。
13什么是合同形式且有哪几种形式？当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式。
14什么是合同内容？合同的内容由当事人约定，一般包括以下条款：当事人的名称或姓名和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、地点和方式、违约责任、解决争议的方法。
15什么是要约？要约是希望和他人订立合同的意思表示，要约邀请是希望他人想自己发出要约的意思表示。
16什么是要约的撤销？要约的撤销，是指要约人使其要约丧失法律效力的意思表示。
17合同成立的地点如何确定？承诺生效合同成立，而承诺生效地点为合同成立地点是基本原则。
但如果法律规定或者当事人约定采用特定形式成立合同的，特定形式完成地点为合同成立的地点。
如当事人在合同成立前要求采用确认书、合同书等书面形式的，确认书从签订生效时起合同成立，合同成立时的地点为合同成立的地点。
合同书从签字或者盖章时起成立，签字或者盖章的地点为合同成立的地点。
法律、行政法规规定或者当事人约定必须经过公证合同才成立的，公证的地点为合同成立地。
18什么是合同生效？合同生效是指已经依法成立的合同在当事人之间产生一定的法律约束力，亦即法律效力。
19什么是效力待定合同？效力待定合同是指合同已经成立，但合同效力能否产生尚不能确定的合同20合同履行地点如何确定？合同双方当事人在合同中明确约定履行地点的，以约定的履行地点为合同履行地21什么是债权人的抗辩权？抗辩权是指债权人行使债权时，债务人根据法定事由对抗债权人行使请求权的权利。
22什么是合同的变更？合同的变更是指对已经依法成立的合同，在承认其法律效力的前提下，对其进行修改或补充。
23什么是合同的转让？合同的转让是当事人一方取得另一方同意后将合同权利义务转让给第三方的法律行为。
24什么是违约责任？违约责任是指合同当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合规定的，应依法承担的责任。
25不可抗力的法律后果有哪些？不可抗力引起的直接的法律后果就是受不可抗力影响的一方免责，即可以部分或全部免除履约责任，而无需承担违约责任，但法律另有规定的除外。
26什么是合同管理？合同管理是合同依法进行订立、履行、变更、解除、转让、终止以及审查、监督、控制等一系列行为的总称。
27什么是合同争议？合同争议是指合同当事人对于自己与他人之间的权利行使、义务履行与利益分配有不同的观点、意见、请求的法律事实。
28仲裁的概念？仲裁是指发生争议的双方当事人，根据其在争议发生前或争议发生后所达成的协议，自愿将该争议提交中立的第三者进行裁判的争议解决制度和方式。
29领取建筑工程许可证的法律后果有哪些？建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。
因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期：延期以两次为限，每次不超过3个月。
既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。
在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况，因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。
30对于建筑工程实行不同的发包形式，发包单位应如何发包？31如何进行承包单位的资质管理？32禁止什么样的建筑工程转包？33什么是建筑工程分包？建筑工程分包合同是指从事工程总承包的单位将所承包的建设工程的一部分依法分包给具有相应资质的承包单位，该承包人不退出承包关系，其与第三人就第三人完成的工作成果向发包人承担连带责任而订立的合同。
34什么是民事诉讼法？民事诉讼法，是国家规定的关于办理民事案件（包括经济纠纷案件）程序的法律。
35仲裁协议包括哪些？仲裁协议包括合同中订立的仲裁条款和以其他书面方式在纠纷发生前或者纠纷发生后达成的请求仲裁的协议。
36保证的方式有哪几种？保证的方式有:(一)一般保证；(二)连带责任保证。
37什么是抵押？抵押是指债务人或者第三人不转移对抵押财产的占有，将该财产作为债权的担保。
38什么是质押？质押，在传统民法上被称为质权，是指债权人与债务人或债务人提供的第三人以协商订立书面合同的方式，移转债务人或者债务人提供的第三人的动产或权利的占有，在债务不履行债务时，债权人有权以该财产卖得价款优先受偿。
39什么是权力质押？所谓权利质押，是指以所有权之外的财产权为标的物而设定的质押。
40什么是保险？保险，在法律和经济学意义上，是一种风险管理方式，主要用于经济损失的风险。
保险被定义为通过缴纳一定的费用，将一个实体潜在损失的风险向一个实体集合的平均转嫁。
41什么是业主？是指在投标函附录中称为业主的当事人以及其财产所有权的合法继承人42业主在项目建设过程的主要职能有哪些？43什么是承包商，承包商的实力主要包括那几个方面？承包商的实力主要包括（技术、经济、管理、信誉）四个方面。
44什么是建设市场的客体？（建筑产品）是建设市场的客体45建设工程市场中的资质管理包括哪几类？建设工程市场中的资质管理包括两类（从企业的资质管理）和（对专业人士的资格管理）。
46建设工程交易中心的基本功能有哪些？1.贯彻执行建筑市场和建设工程管理的法律、法规和规章，按照交易规则及时收集、发布信息。
2.为建筑市场进行交易各方提供服务。
3.配合市场各部门调解交易过程中发生的纠纷。
4.向政府有关部门报告交易活动中发现的违法违纪行为。
47工程项目建设过程分为哪几个阶段？1、立项决策阶段2、编制勘察设计文件阶段3、建筑施工安装阶段4、竣工验收交付使用阶段。
48工程项目的招标方式有哪些？1、公开招标2、邀请招标3、议标。
49中标的投标单位的投标保证金在什么条件下予以退还？招标人与中标人签订合同后5个工作日内应向中标人退还投标保证金50投标文件如何进行符合性鉴定？所谓符合性鉴定是检查投标文件是否实质上响应招标文件的要求，实质上的含义是投标文件应于招标文件的所有条款、条件规定相符，无显著差异或保留。
符合性鉴定一般包含下列内容：1、投标文件的有效性。
2、投标文件的完整性。
3、投标文件的一致性。
51什么是履约保证？亦称“执行保证”。
保证人应供货方或劳务方、承包人的请求，向买方或业主方出具的履约保证承诺。
52工程量清单与报价表分为哪几类？工程量清单分为，1、直接费单价。
2、部分费用单价。
3、全费用单价。
53标底价格由哪些组成，有哪几种计价方法？标底价格由（成本、利润、税金）等组成。
标底编制的计价方法有采用（工料单价计价方法、综合单价计价方法）两种。
54开标的程序有哪些？1宣布开标纪律 2确认投标人代表身份 3公布在投标截止日前接受投标文件的情况 4宣布有关人员姓名 5检查标书的密封情况 6宣布投标文件开标顺序唱标 7开标记录签字 8开标结束55评标可以采用哪几种方法？（合理低价法）和（综合评议法）56自《中标通知书》发出多少日内，招标单位应做什么？招标人和中标人应当自中标通知书发出之日30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
57中标后，中标单位和招标单位有一方拒绝签订合同时应如何？58什么是投标决策？是指投标人选择和确定投标项目与制定投标行动方案的决定59按性质和效益分，投标分为哪几种？60投标单位的实力主要表现在哪几个方面？61决定投标或弃标的客观因素及情况有哪些？62什么是不平衡报价？不平衡报价，意同不平衡报价法，是相对通常的平衡报价(正常报价)而言的，是在工程项目的投标总价确定后，根据招标文件的付款条件，合理地调整投标文件中子项目的报价，在不抬高总价以免影响中标(商务得分)的前提下，实施项目时能够尽早、更多地结算工程款，并能够赢得更多利润的一种投标报价方法63开标后的投标技巧有哪些？不平衡报价法，多方案报价与增加备选方案报价法，突然降价法，先亏后盈法，许诺优惠条件法，争取评标奖励法，开标升级法，无利润投标法。
64降低投标价格可从那几个方面入手？降低投标价格可从以下三方面入手，即降低投标利润、降低经营管理费和设定降价系数。
65建筑工程施工工程量计价方式有哪几种？66什么是建筑工程勘察，设计合同？建设工程勘察设计合同是指勘察单位、设计单位为建设单位完成某项工程项目的勘察设计工作，建设单位接收工作成果并支付相应价款的协议。
