下载文档原格式
电力施工合同模板doc甲方（委托方）：（具体信息）乙方（施工方）：（具体信息）根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律法规的规定，经甲、乙两方友好协商一致，就甲方委托乙方进行电力施工项目，达成如下合同：一、项目名称：电力施工项目二、项目地点：（具体地址）三、项目内容：1、甲方委托乙方进行电力施工项目，包括但不限于电力线路建设、变电站建设、电缆铺设等工程内容。
2、乙方应按照技术标准和质量要求，按时、按质完成电力施工项目。
3、甲方应配合乙方提供必要的资料、场地和其他必要的条件，保证乙方正常施工。
四、工程款支付及结算：1、工程款总额为（具体金额）。
2、工程款支付方式为（具体付款方式）。
3、工程款结算时间为（具体时间）。
五、工期及延期：1、电力施工项目工期为（具体工期），如因不可抗力或甲方原因导致工期延误，应经双方协商一致确定延期时间及相关补偿。
六、工程质量保证：1、乙方应严格按照技术标准和质量要求进行施工，并保证工程质量符合相关规定。
2、工程完工后，乙方应负责保修期内的维护和维修工作。
七、紧急处理：1、在施工过程中如遇突发事件，乙方应立即通知甲方，并采取紧急处理措施，保障施工安全及相关利益。
八、违约责任：1、若一方未履行合同义务或违反合同规定，导致损失的，应承担相应的违约责任。
2、如因不可抗力导致无法履行合同义务，应及时通知对方，并尽最大努力减少损失。
九、争议解决：1、合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有关部门或仲裁机构进行解决。
十、其他：1、本合同自双方签字盖章之日生效，有效期为合同约定工程完工之日止。
2、本合同未尽事宜，双方可另行协商补充或修改，并经签字盖章后生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为电力施工合同，甲乙双方应遵守合同约定，共同完成电力施工项目，保障工程质量及相关利益。
变电站工程施工合同合同编号：XXXX-XXXX-XXXX签订日期：XXXX年XX月XX日甲方：（全称）地址：联系人：电话：乙方：（全称）地址：联系人：电话：鉴于甲方计划进行变电站工程施工，甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，达成以下合同：第一条合同目的本合同的目的是明确甲乙双方在变电站工程施工过程中的权利和义务，确保施工进程的顺利进行。
第二条工程范围1. 甲方委托乙方进行变电站工程的设计、施工和调试，并提供相关技术支持和咨询服务。
2. 变电站工程的具体范围包括但不限于设备安装、线路布置、系统调试、设备运行维护等。
第三条工期与交付1. 工程施工的起止日期为本合同生效之日起至双方共同确认的竣工日期。
2. 双方确认的竣工日期应当考虑到工程规模、现场环境等实际情况，合理安排工期。
如因不可抗力导致工期延误，延误期间不计入竣工日期。
3. 工程交付时，甲方有权进行验收，并出具书面验收报告。
第四条付款方式及金额1. 工程施工的总价款为人民币（大写）（小写）。
2. 甲方按以下付款方式向乙方支付工程款项：a) 工程开工前，甲方支付工程款项的XX%作为预付款；b) 工程竣工，甲方对合格的工程进行验收，并支付工程款项的XX%；c) 工程交付后，在保修期届满前的一个月内，甲方支付工程款项的XX%；d) 工程质量保证期满，在保修期届满后一个月内，甲方支付工程款项的XX%。
第五条质量保证1. 乙方应保证所提供的设备和材料符合国家相关标准和甲方的要求，具备良好的质量和安全性能。
2. 工程竣工后，乙方应向甲方提供一定的质保期，具体期限由双方协商确定。
3. 在质保期内，如发现因乙方设计、施工等原因导致的质量问题，乙方应及时进行修复或更换，并承担由此产生的费用。
第六条知识产权1. 在工程施工过程中，乙方根据甲方的要求提供的设计、技术方案等，均属于甲方的知识产权，并享有对其作出修改、衍生和商业化利用的权利。
2. 乙方不得以任何方式侵犯甲方的知识产权，包括但不限于复制、传播、篡改等行为。
变电站工程施工合同(全文)合同主要内容本合同是由甲方（简称“甲方”）与乙方（简称“乙方”）就变电站工程施工事宜达成的协议，双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下合作条款：一、施工范围1.甲方委托乙方负责变电站工程的施工，包括建设、安装、调试和交付等阶段。
2.乙方应按照甲方提供的工程计划和施工图纸进行施工，并确保所采用的材料符合国家标准和质量要求。
3.施工期限为个月，具体以双方进一步协商确定。
二、工程费用及结算方式1.甲方应按照工程进展情况及时支付工程款项。
工程款项包括材料费、人工费、设备费等相关费用。
2.工程款项支付方式约定为每季度一次，由乙方向甲方提交工程进度报告后，甲方在7个工作日内支付乙方相应的工程款项。
3.工程结束后，甲方对工程进行验收，如验收合格，则支付乙方最后一笔尾款。
三、质量和安全保证1.乙方承诺按照国家质量管理体系进行施工，并保证工程达到合同约定的设计标准和质量要求。
2.乙方应制定详细的施工方案和安全计划，并确保施工过程中严格按照相关安全规范进行操作。
3.如因乙方施工原因导致工程质量问题或安全事故，乙方将承担相应的责任并进行相应的赔偿。
四、延期和解除合同1.如因不可抗力或其他不可预见的原因，导致工程进度无法按计划完成，双方应友好协商延期方式和延期工期。
2.如因一方原因存在违约行为，对方有权解除合同并要求违约方承担相应的经济和法律责任。
五、合同解释和争议解决1.本合同的解释和履行应依据相关法律法规进行。
2.如因合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；如协商不成，可向有关部门或仲裁机构申请解决。
六、其他条款1.除非经双方书面同意，本合同的权益不得转让给第三方。
2.双方同意保密涉及到本合同的商业机密和技术资料。
3.本合同自双方代表签字之日起生效，至工程竣工并验收完毕后终止。
总结本合同详细规定了甲方和乙方在变电站工程施工过程中的各项权利和义务，以确保工程的顺利进行和达到预期的质量标准。
合同编号：_______甲方：_______（以下简称“甲方”）乙方：_______（以下简称“乙方”）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行220kv变电站土建工程（以下简称“工程”）的事宜，经友好协商，达成以下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：220kv变电站土建工程1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：包括但不限于土建施工、场地平整、基础施工、建筑安装等。
第二条合同价格2.1 本合同总价款为人民币_______元（大写：____________________元整），其中包括工程设计费、施工费、材料费、设备费、人工费、管理费、利润等所有费用。
2.2 乙方在合同签订后_______天内向甲方提交详细的工程预算报告，甲方确认后按约定的付款方式支付。
2.3 乙方应保证工程质量，如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担相应的修复费用。
第三条合同履行3.1 乙方应按照甲方的要求，按时完成工程。
工程进度按照双方约定的时间表进行，乙方应确保工程按时交付。
3.2 乙方应严格按照国家及地方相关法律法规、工程技术标准和规范进行施工，确保工程质量。
3.3 乙方应保证工程的安全，严格按照安全生产的要求进行施工，确保施工过程中人员伤亡和设备损失的最小化。
3.4 乙方应承担工程期间的所有税收、费用等开支。
第四条付款方式4.1 本合同价款支付方式如下：（1）合同签订后_______天内，甲方支付乙方合同总价款的_______%；（2）工程进度达到_______%时，甲方支付乙方合同总价款的_______%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的_______%；（4）剩余的_______%作为质保金，在质保期满后无质量问题的情况下支付给乙方。
4.2 甲方支付价款时，乙方应向甲方提供等额的正规发票。
第五条违约责任5.1 乙方如未按约定时间完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价款×逾期天数×_______%。
变电所电气施工合同书甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方就本项目施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况1.1 工程名称：XX变电所电气施工工程1.2 工程地点：XX市XX区XX路XX号1.3 工程规模：新建一座110KV变电所，包括主变压器、配电装置、接地装置、电缆线路等及相关附属设施。
二、承包范围2.1 乙方负责本工程的电气施工，包括但不仅限于以下内容：（1）主变压器、配电装置、接地装置的安装；（2）电缆线路的敷设；（3）控制保护系统的安装调试；（4）相关附属设施的施工；（5）工程验收及质保期内的缺陷处理。
2.2 乙方负责提供施工所需的所有材料、设备和技术文件，并保证其质量符合国家标准和合同要求。
三、合同工期3.1 开工日期：本合同签订后30日内。
3.2 竣工日期：工程全部完成并通过验收。
四、质量标准4.1 工程质量应符合《中华人民共和国电力行业标准》和《电力工程质量检验标准》的有关规定。
4.2 工程验收合格后，乙方应提供完整的技术资料和竣工图纸。
五、合同价款5.1 本工程合同总价为人名币（大写）：____元整（小写）：_____元。
5.2 乙方在签订合同时向甲方支付合同总价的一定比例作为预付款，具体比例双方协商确定。
5.3 剩余款项在工程验收合格后支付，具体支付方式双方协商确定。
六、违约责任6.1 乙方未按合同约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：未完成工程金额×违约天数×违约金比例。
6.2 甲方未按合同约定支付价款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：应支付价款×滞纳天数×滞纳金比例。
七、争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应首先协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
变电站工程施工合同范本甲方（施工单位）：____________________________乙方（业主单位）：____________________________根据《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就甲方承担乙方变电站工程施工项目，达成如下合同：第一条工程项目名称：乙方变电站工程施工项目第二条工程位置：____________________________第三条工程内容：1.总包工程项目包括但不限于变电站主体建筑、设备安装、电气设备调试等内容；2.具体工程范围详见《工程施工技术方案》。
第四条施工期限：1.本工程工期为_________日历天，自双方签署本合同生效之日起计算；2.如因乙方变电站设计、调试等原因导致施工延期，延期天数按实际情况协商确定。
第五条人员配置：1.甲方应按照工程实际需求提供施工人员，并具备相应的资质和经验；2.乙方应为甲方提供必要的施工条件和支持。
第六条工程价款及支付方式：1.本工程总价为人民币________元；2.工程款项支付方式为按工程进度支付，支付比例按双方签署的《工程款项支付协议》执行；3.如发生工程变更或乙方需求增加，另行协商支付事项。
第七条施工质量保证：1.甲方应严格按照工程设计要求和相关标准施工，保证施工质量；2.如发生工程质量问题，甲方应承担相应的返工、赔偿等责任。
第八条合同变更：1.如有必要变更合同内容，双方应经书面协商达成一致，并签署书面变更协议；2.变更事项应符合法律法规和技术要求。
第九条违约责任：1.如因甲方原因导致工程不能按期交付或产生质量问题，应承担违约责任；2.如因乙方原因导致工程延期或无法施工，应承担相应违约责任。
第十条其他事项：1.本合同自双方签字盖章生效，具有法律效力；2.未尽事宜，双方可另行协商解决。
甲方（施工单位）签字盖章：日期：乙方（业主单位）签字盖章：日期：。
合同编号：________签订日期：____年__月__日甲方（以下简称“业主”）：________乙方（以下简称“施工方”）：________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方变电所电气施工工程（以下简称“工程”）达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：________变电所电气施工工程1.2 工程地点：________1.3 工程规模：________1.4 工程内容：________第二条合同金额2.1 本工程合同总金额为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
2.2 合同金额包括：工程设计费、材料费、施工费、设备费、调试费、验收费、质保金等。
2.3 合同金额的支付方式及进度：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付合同总金额的10%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付合同总金额的30%；（3）工程进度达到100%时，甲方支付合同总金额的50%；（4）工程验收合格后，甲方支付合同总金额的10%作为质保金，质保期满后无质量问题甲方一次性支付剩余的10%。
第三条施工期限3.1 施工方应按照双方约定的工期完成工程，工期自甲方提供施工场地之日起计算。
3.2 施工方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。
第四条施工质量4.1 施工方应按照国家标准、行业标准和设计文件要求进行施工，保证工程质量。
4.2 施工过程中，甲方有权对施工质量进行监督和检查，施工方应积极配合。
4.3 工程验收合格后，施工方应按照约定提供质保服务。
第五条材料和设备5.1 施工方应按照设计文件要求采购材料和设备，并保证材料和设备的质量。
5.2 施工方应在工程验收前将材料和设备的质量证明文件提交甲方。
第六条安全生产6.1 施工方应严格按照国家安全生产法律法规和施工现场安全管理规定，加强施工现场的安全管理。
电力工程施工联系范本变电站建设电力工程施工联系范本——变电站建设一、甲方（委托方）：法定代表人/经营者姓名：联系地址：联系电话：二、乙方（承包方）：法定代表人/经营者姓名：联系地址：联系电话：根据《中华人民共和国建设工程施工合同法》及相关法律法规的规定，甲方与乙方就变电站建设项目进行施工的有关事宜，达成以下合同，并共同遵守相关约定：第一条项目背景1.1 甲方拥有变电站建设项目的合法权益，并希望与乙方合作完成该项目的施工工作。
1.2 乙方具备从事变电站建设工程的资质，并同意接受甲方委托，承担该项目的施工任务。
第二条工程内容2.1 工程名称：变电站建设工程。
2.2 工程地点：（具体地点）。
2.3 工程规模：（工程规模描述）。
2.4 工程内容：（具体工程内容描述）。
第三条合同价款3.1 合同价款：人民币（大写）（小写）元整。
3.2 价款支付方式：（支付方式描述）。
3.3 甲乙双方约定工程各阶段的支付比例及时间节点如下：（支付比例及时间节点表格）第四条工期要求4.1 工程开始日期：（具体日期）。
4.2 工程竣工日期：（具体日期）。
4.3 工期延误处罚：工期延误超过合同约定的，乙方应按每日违约金额（具体金额）承担违约责任。
第五条材料配送及设备安装5.1 材料采购：甲方负责提供工程所需的材料，乙方负责参与材料的采购工作。
5.2 设备安装：乙方负责根据工程图纸和相关规范要求进行设备的安装工作。
第六条质量要求6.1 工程质量：乙方应按照规划设计和相关标准要求，保证施工过程及竣工工程的质量。
6.2 质量保证期：竣工验收合格后，乙方应承担质量保证责任，保修期为合同约定的（具体时间）。
第七条安全与环保要求7.1 施工安全：乙方应制定并遵守施工安全管理制度，确保施工过程的安全，防止事故发生。
7.2 环境保护：乙方应合法处理施工过程中产生的废弃物，保护环境，确保施工不对周边环境造成不良影响。
第八条违约责任8.1 乙方如未按合同约定完成工程任务，甲方有权要求乙方承担违约责任，并根据实际损失进行索赔。
220k变电站施工合同资料1. 引言2. 合同文件2.1 合同正文合同正文为双方达成一致并签署的文件，包括变电站工程的基本信息、合同金额、工期、工作范围、质量要求、付款方式等细节。
该文件为双方约定的法律依据，在施工过程中应严格按照合同约定执行。
2.2 合同附件合同附件为与合同正文有关联的文件，包括设计图纸、招标文件、技术规范等。
这些附件文件在施工过程中起到指导作用，确定了变电站的建设要求和技术规范。
3. 施工计划3.1 总体施工计划总体施工计划详细规划了变电站工程的整体施工过程，包括工期安排、施工工序、人力资源等。
该计划为各施工单位协调工作、提前解决问题提供了依据。
3.2 分项施工计划分项施工计划是在总体施工计划的基础上进行细化，明确各类设备的施工过程和安装顺序。
该计划有助于提高施工效率，确保施工进度。
4. 技术规范•设备安装规范：规定设备在变电站内的布置、连接、固定等要求，确保设备安全可靠。
•施工工艺规范：包括土建和设备安装的具体施工工艺要求，确保施工过程规范。
•质量验收标准：规定变电站工程的质量验收依据，包括材料、设备和施工质量的检测要求，确保工程质量符合标准要求。
•安全规定：规定施工过程中的安全措施和要求，确保施工人员和设备安全。
5. 变电站建设资料5.1 设计图纸设计图纸是变电站工程的重要依据，包括总平面图、设备布置图、线路接线图等。
施工方通过设计图纸了解变电站的整体布局和设备连接方式，并根据图纸进行施工。
5.2 设备清单设备清单列出了变电站工程所需的各类设备，包括变压器、开关设备、电缆、绝缘子等。
该清单有助于施工方进行设备采购和库存管理。
6. 其他资料除上述资料外，还包括施工过程中产生的其他文件，如会议纪要、施工现场测量记录、质量检查报告等。
这些资料为施工方和监理单位记录施工过程，对后续工作的监管和分析具有重要意义。
结论。
电网施工合同模板甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，经双方协商一致，特制定本施工合同，以明确双方在施工过程中的权利、义务。
第一条工程概况1.1 工程名称：XXXX电网施工工程1.2 工程地点：XXXX1.3 工程内容：根据附件工程量清单所列明的电网施工内容。
第二条合同价格2.1 合同总价：人民币（大写）：XXXXXXXX元整（小写）：￥XXXXXXXX.00元。
2.2 合同价格包含：施工方完成工程所需的材料、人工、设备、工具、运输、管理、税费等一切费用。
2.3 合同价格不变，除非双方另有约定或根据合同条款进行调整。
第三条施工期限3.1 合同工期自双方签订合同之日起计算，施工方应按照约定的工期完成工程。
3.2 施工方如因特殊情况不能按约定工期完成工程，应提前向业主提出延期申请，双方协商确定延期时间。
第四条质量标准4.1 施工方应按照国家和行业标准进行施工，保证工程质量。
4.2 工程验收合格标准：工程质量应符合国家、行业标准和设计要求，达到验收合格标准。
4.3 施工方对施工过程中出现的问题应及时整改，确保工程质量。
第五条付款方式5.1 业主根据施工进度，按照双方约定的比例分期支付合同价款。
5.2 每次付款前，施工方应向业主提供相应阶段的工程进度报告及工程影像资料。
5.3 工程验收合格后，业主支付合同价款的最后5%。
第六条违约责任6.1 施工方如未按照约定工期完成工程，应向业主支付违约金，违约金为合同总价款的1%。
6.2 业主如未按照约定时间支付合同价款，应向施工方支付滞纳金，滞纳金为应付款款的1%。
6.3 双方如因违反合同条款，导致合同无法履行，应承担相应的法律责任。
第七条争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
7.2 如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。
第八条其他8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
南昌蒋巷220kV 变电站新建工程站外电源工程合同书甲方：江西省送变电建设公司（以下称甲方）乙方：（以下称乙方）甲方拟将南昌蒋巷220kV变电站新建工程站外电源工程委托给乙方施工。
为明确双方在施工期间的权利和义务，确保工程建设顺利进行，依照《中华人民共和国合同法》及其他相关规定，经双方协商订立本合同，双方共同遵守执行。
一、工程名称：南昌蒋巷220kV变电站新建工程站外电源工程二、地点：南昌蒋巷镇南李村三、工程范围：按设计图纸,乙方包工包料,按时完工.四、乙方责任：乙方向甲方承诺，确保完成本工程建设目标，对本工程的安全、质量、进度负全部责任。
（1）安全目标：确保工程建设中安全文明施工、落实环保方案，并采取可靠的安全措施，不发生人身重伤及以上事故，不发生施工机械设备事故，不发生火灾事故，不发生负主要责任的交通事故，轻伤负伤率w 4%o,不发生环境污染事故和重大垮（坍）塌事故，不发生因工程建设而造成的电网意外停电或电网解列事故。
乙方将按照国网公司《电力建设安全健康与环境管理工作规定》和《电力建设安全文明施工标准化工作规定》的要求，进行安全文明施工管理；保证安全措施补助费及其它相关费用专款专用，同时接受监理工程师和甲方的监督。
（2）质量目标：保证贯彻和顺利实施工程设计技术原则，满足国家施工验收规范和质量评定规程优良级标准的要求，确保工程零缺陷移交。
同时确保实现：分项工程合格率100%单位工程优良率100%观感得分率》90;杜绝重大质量事故和质量管理事故的发生。
（3）进度目标：坚持以“工程进度服从质量”为原则，保证按照工期安排开工、竣工，施工过程中保证根据需要适时调整施工进度，积极采取相应措施，按时完成工程阶段性里程碑进度计划和验收工作。
（4）投资控制配合：乙方将在建设过程中本着高度负责的主人翁意识和责任感，积极配合施工图设计优化工作，并及时主动反映有可能对工程投资造成影响的任何事宜，并承担因此造成的投资浪费的相应责任。
（5）乙方确保合理的资源投入，并按照施工进度进行有效的调整和补充，同时按照合同约定完成在保修期内的质量保修责任。
五、甲方责任：甲方向乙方承诺，保证按合同约定的期限和方式向乙方支付合同价款及其它应当支付的款项。
六、工程工期工程工期: 开工日期: 年月日竣工日期: 年月日工期延期：建设单位认可条件。
七、工程设备、材料除建设单位供应的材料外，本工程所需的其它材料均由乙方自行采购。
八、合同价款及支付1、本合同暂定价为人民币：33 万元整（大写人民币：叁拾叁万元整），最终结算按价款按江西省电力公司审定批复结算值作为乙方最终结算价，乙方开具工程发票，甲方采用转账方式一次性付款。
九、工程竣工资料移交本工程施工范围内的竣工资料由乙方编制，经甲方确认后由乙方移交建设单位，工程竣工资料应按照中华人民共和国电力行业标准DL/T782-2001 中附录 B 的规定执行。
十、违约责任乙方：1、乙方如延误工期，造成损失由乙方承担。
2、由于乙方原因，质量达不到约定条件，乙方承担返工费用。
返工后仍达不到约定条件，乙方承担由此造成的损失。
3、因施工造成质量事故，如是乙方的责任，由乙方按实际情况承担责任。
4、属乙方的原因不能继续履行合同或完成工程时，甲方有权解除合同。
甲方：1、签订合同后，因甲方原因，引起不能继续施工、履行合同时，应向乙方支付实际发生的费用。
2、甲方未能按合同约定支付工程款，乙方有权停工，造成损失由甲方承担。
十一、纠纷的解决办法合同执行过程中如发生争议，双方协商解决。
如双方协商不成，可向法院提起诉讼。
十二、其他条款1、本合同自双方代表签字之日起生效，全部工程价款结清后失效。
2、本合同一式八份，正本两份，甲乙双方各执一份；副本六份，双方各执三份。
正副本具有同等效力。
3、最后一笔工程款支付完毕后，本合同即告中止。
4、本合同未尽事宜，双方协商签订补充条款解决。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）法人代表法人代表（或委托代理人）：（或委托代理人）：签定日期：年月日签定地点：江西南昌文档来源为：从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.施工安全文明协议承包单位：江西省送变电建设公司____________________________ 以下简称甲方分包单位：_______________________________________________________ 以下简称乙方为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确承包发包双方的安全责任，提高施工现场安全文明施工管理水平，保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康，根据国家有关法律法规、国家电网公司的有关安全文明施工规定，结合本工程特点，双方在签订工程劳务分包合同的同时，经协商一致，签订本协议。
一、承包工程项目1、工程项目名称：鹰潭刘垦220kV变电站新建工程施工电源工程2、工程地址：余江县平定乡洪桥村3、承包范围：按设计图纸，乙方包工包料，按时完工.4、承包形式：包工包料5、工程合同编号：6、工程项目期限：自年月日至年月日。
二、协议内容1安全文明施工目标1）不发生轻伤及以上人身事故。
2）不发生机械、设备、火灾事故和同等及以上责任交通事故以及环境影响事件。
3）不发生因工程建设、劳务作业原因造成的电网、设备事故。
4）达到甲方提出的现场安全文明施工要求。
2、本工程执行的主要法律法规、规程规范及标准制度，包括但不限于：1）《中华人民共和国安全生产法》2）国务院《建设工程安全生产管理条例》3）国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》4）国家发改委《电力建设安全工作规程》DL5009.25）国家部委办相关安全的规定6）国家电网公司《国家电网公司基建安全管理规定》7）国家电网公司《电力安全工作规程》8）国家电网公司相关安全文明施工的规定和规程9）建设工程所属的地方安全、环境法规10）建设单位、总包单位有关安全文明施工的规章制度3、甲乙双方的安全文明施工权利和义务1）认真贯彻国家、地方、国家电网公司有关安全生产的方针、政策和法律法规、规程规范及标准制度，执行建设单位和甲方（总承包单位或专业承包单位）有关安全生产的管理制度和规定，切实履行本协议相关的安全文明施工、环境保护管理责任。
2）分包项目按照“先订劳务分包合同和安全协议，后开工”的原则，双方在未签订分包合同和安全协议前，不得以任何理由提前或要求提前开工。
3）建立健全安全生产责任制和现场安全（包括防火）、文明施工管理制度，设置安全管理机构或安全员负责现场安全管理和监督。
4）施工期间，甲方指派同志负责本项目的安全文明施工管理，乙方指派同志负责本项目的安全文明施工管理，并配备安全监督人员。
5）按照国家、国家电网公司、建设单位、总包单位有关安全文明施工、环境保护的标准与要求，设置相关的安全文明施工、环保设施、安全标识标牌，双方不得擅自拆除、变动；确需临时拆除、变动的，必须按照规定履行审批手续，采取可靠安全措施后，方可拆除、变动，并及时恢复或重新设置。
6）工程施工中组织开展危险源或危险点分析预控工作，重视对安全问题、事件的原因分析，落实防范措施，防止事故的发生。
7）按规定在施工场所、生活区域配置消防设施和器材、设置消防安全标志和安全通道，并定期组织检验、维修，保障消防设施和器材有效、完好。
8）按照国家有关规定或约定，为各自的员工配备必要的劳动防护用品及合格有效的安全工器具，并监督、教育员工正确使用。
9）施工过程中发生人身伤亡、火灾、机构设备、环境污染、场内交通等事故，双方应尽力组织抢救伤员和保护现场，启动应急预案，按照有关事故报告规定，及时向各自的上级单位、地方安全生产监督和管理部门报告事故情况，协助或组织事故调查，吸取事故教训，做到“四不放过”。
10）因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。
4、甲方的安全文明施工权利和义务1）对乙方的安全资质、管理人员及作业人员的安全资格情况进行核查，对核查材料复印件存档保管；乙方资质、资格不符合规定，有权要求乙方更换人员或终止合同。
2）组织乙方作业人员进行入场安全教育，安全考试合格并按照现场管理规定，发放“胸卡（安全合格）证”，做到有据可查。
3）定期和不定期召开安全工作例会，协调解决现场的安全问题。
4）编制并向乙方书面明确施工方案、作业指导书和安全措施，劳务作业前，组织乙方的负责人、工程技术人员及相关安全人员进行施工作业的安全技术交底，由双方签字确认；并在作业过程中进行指导。
临近带电设备作业，落实专人监护。
5）向乙方通报建设单位和甲方的安全工作计划和要求、安全事故通报（简报、快报）。
6）组织现场安全监督检查，纠正违章行为，提出整改意见，进行考核扣款。
对查出问题整改不力的，可视其严重程度责令其停工整顿直至终止合同。
7）建立和执行电气安全工器具，起重、电动工器具等安全管理制度，定期检查检测，符合安全使用要求；按约定向乙方提供合格的作业工具、安全工器具，定期进行检测。
8）危险性较大的施工项目（见备注）应编制、审批相应的施工方案或作业指导书，并向乙方进行安全施工交底、双方签字确认，督促和指导落实专项安全措施。
9）督促乙方落实临时用电方案要求的安全措施、开挖的防坍塌措施、高空作业的防坠落措施、施工区域的隔离措施、临时停止工作的锚固措施等专项安全措施。
10）在劳务作业开始和结束前做好相关单位的交接手续，确认各方交接状态的安全措施。
11）在城镇、交通道路等人员密集区域施工，应编制交通组织方案和安全措施。
督促乙方根据方案和措施要求设置全封闭路栏、安全警示、交通指示和夜间警示灯等。
12）进入变电站施工做好和相关单位的协调工作，必要时组织签订各方安全协议。
13）对控制室、继保室、通信机房、计算机室等，已敷设的电缆，已安装变压器、盘柜、蓄电池等设备以及现场的易燃易爆危险品，应采取可靠的防火隔离措施，配置相应的消防器材。
14）组织乙方落实施工现场临时用电、高处作业、临边和孔洞防护等安全文明施工、环境保护各项措施。
15）严格执行工作票、安全施工作业票、动火工作票制度，负责乙方的办票工作，督促乙方按票执行。
16）组织或督促乙方劳务作业人员定期进行体检。
17）组织乙方参加相关应急演练，提高应急处置能力。
18）按相关规定对乙方进行检查考核，作为安全保证金的考核依据。
19）组织协调同一区域交叉施工，督促各方落实相应的隔离和错时施工等安全措施。
5、乙方的安全文明施工权利和义务1）按规定提供本单位的所有安全资质、资格证明材料，并对其真实性负责。
2）乙方进入现场的劳务作业人员应符合国家和地方的有关用工规定，应是乙方企业在册的体检合格人员，人员应保持相对稳定，进入现场作业的人员应经甲方审核同意。
3）按规定对员工进行安全教育，对新进厂人员进行三级安全教育和考核；配合甲方组织作业人员（包括现场各类管理人员）的入场安全教育，为安全考试合格人员办理“胸卡（安全合格）证”上岗作业，做到有据可查。
