湖南省建设工程施工合同(范本)简洁范本
- 格式:docx
- 大小:13.62 KB
- 文档页数:5
湖南省建设工程施工合同(范本)湖南省建设工程施工合同甲方(委托方):__________乙方(承包方):__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜,经友好协商,达成以下合同条款:第一条工程概况1.1 工程名称:__________1.2 工程地点:__________1.3 工程内容:__________1.4 工程面积:__________1.5 工程期限:__________1.6 工程质量:__________第二条合同价格及支付方式2.1合同总价为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。
2.2 甲方应按照以下约定向乙方支付合同价款:a) 合同签订后七个工作日内,支付合同总价的_____%;b) 工程进度达到_____%时,支付合同总价的_____%;c) 工程竣工合格后七个工作日内,支付合同总价的_____%;d) 工程竣工合格满一年后,支付合同总价的_____%。
2.3 乙方指定以下账户为收款账户:户名:__________账号:__________开户行:__________第三条工程施工3.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、设计文件及施工方案进行施工。
3.2乙方应按照国家有关建筑工程施工质量标准和合同约定的质量标准进行施工。
3.3 乙方应确保工程进度,按照合同约定的工期完成施工。
3.4乙方应遵守国家有关建筑工程施工安全的规定,确保施工安全。
第四条工程变更4.1在合同履行过程中,如甲方需要对工程进行变更,应书面通知乙方,并经双方协商一致后签订补充协议。
4.2工程变更导致合同价款增加的,甲方应按照实际增加的金额向乙方支付;导致合同价款减少的,乙方应按照实际减少的金额退还甲方。
第五条工程验收5.1工程竣工后,乙方应向甲方提交完整的竣工资料,甲方应在收到竣工资料后七个工作日内组织验收。
编号湖南省建设工程施工合同湖南省住房和城乡建设厅湖南省工商行政管理局制定文件湘建价〔2014 〕114 号湖南省住房和城乡建设厅湖南省工商行政管理局关于印发建设工程施工合同(示范文本)(HNJS-2014)的通知各市州住房和城乡建设局(建委、规划建设局),邵阳市建工局,工商行政管理局:为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同(示范文本)(GF—2013 —0201 )的通知》(建市〔2013〕56号)、2014《湖南省建设工程计价办法》(湘建价〔2014 〕113 号)以及相关法律法规,湖南省住房城乡建设厅、湖南省工商行政管理局对《湖南省建设工程施工合同(示范文本)》(HNJS-2008)进行了修订,制定了《湖南省建设工程施工合同(示范文本)»(HNJS-2014),现印发给你们。
《湖南省建设工程施工合同(示范文本)»(HNJS-2014)由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款及附件四部份组成,适用于湖南省行政区域内的建筑工程、装饰工程、安装工程、市政工程、仿古建筑及园林景观的新建、扩建和改建工程。
本合同自2014年8月1日起执行。
原《湖南省建设工程施工合同(示范文本)》» HNJS-2008)同时废止。
为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》《、中华人民共和国建筑法》《、中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,湖南省住房和城乡建设厅、湖南省工商行政管理局对《湖南省建设工程施工合同(示范文本)》HNJS-2008)进行了修订,制定了《湖南省建设工程施工合同(示范文本)》》HNJS-2014)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款及附件四部分组成。
(完整版)建设工程施工合同(范本)一、合同的背景和目的二、合同的主要条款1. 合同工程的内容甲方委托乙方进行如下工程的施工:•工程名称:•工程地点:•工程规模:•工程费用:•施工工期:2. 施工标准与质量要求乙方应按照相关法规和标准的要求进行施工,确保工程的质量符合相关规定。
甲方有权对工程的质量进行监督和验收,对于发现的质量问题,乙方应及时修复或更换。
3. 工程款支付方式工程款支付方式如下:•合同签订后,乙方应缴纳工程款的10%作为预付款;•工程开始施工后,甲方每个月支付工程款的进度款;•工程完工并经甲方验收合格后,甲方支付工程款的余款。
4. 工程变更和索赔如因甲方要求进行工程变更导致工程费用发生调整的,双方应协商确定新的费用,并签订变更合同。
双方应确保变更后的工程能够按时完成。
如因不可抗力因素导致工程无法按计划完成的,乙方可以向甲方提出索赔申请。
乙方应提供充分的证明材料,并按照双方商定的程序进行索赔和赔偿。
5. 合同的终止和解除•乙方违反合同约定,不履行相应的责任和义务;•甲方违反合同约定,不支付工程款或拖延支付工程款;•出现严重的安全事故或质量问题无法解决的情况。
6. 合同纠纷的解决在履行本合同过程中,如发生纠纷,双方应协商解决。
如协商不成,可向相关仲裁机构申请仲裁。
三、其他条款1.合同附件:根据具体情况,可以附带包括设计图纸、报价单、施工计划等相关文件。
2.合同的生效和变更:本合同自双方盖章之日起生效,任何变更需经双方书面协商并签署变更合同。
3.保密条款:双方应对涉及商业机密和技术秘密等敏感信息进行保密,不得泄露给第三方。
四、合同签订本合同一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等法律效力。
本合同的内容和条款是双方共同商定的,对双方均具有约束力。
甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________签订日期:____________________。
湖南省建设工程施工合同范本在湖南省的建设领域,一份规范、合理的建设工程施工合同对于保障工程的顺利进行、维护各方的合法权益至关重要。
下面,我们将详细介绍一份湖南省建设工程施工合同范本。
一、合同主体与工程概况首先,合同要明确双方主体,即发包方(甲方)和承包方(乙方)的名称、地址、法定代表人等基本信息。
同时,对于工程的概况也要清晰阐述,包括工程名称、地点、规模、工程内容、工程立项批准文号等。
例如:甲方为_____,地址位于_____,法定代表人_____。
乙方为_____,地址位于_____,法定代表人_____。
本次工程为_____(工程名称),位于_____(工程地点),工程规模为_____,工程内容涵盖_____,工程立项批准文号为_____。
二、工程期限合理确定工程期限是合同的重要内容之一。
要明确开工日期和竣工日期,并对工期延误的责任进行约定。
比如:开工日期定为_____年_____月_____日,竣工日期为_____年_____月_____日,总工期_____天。
若因甲方原因导致工期延误,甲方需承担相应责任;若因乙方原因造成工期延误,乙方应按照约定支付违约金。
三、工程质量与验收工程质量是建设工程的核心,合同中必须明确质量标准和验收程序。
质量标准应符合国家及湖南省相关的工程质量标准,具体可约定为达到_____等级。
验收分为阶段性验收和竣工验收,验收程序应包括提交验收申请、组织验收小组、进行现场检查、出具验收报告等环节。
若工程质量不符合要求,乙方应负责返工直至合格,返工费用由乙方承担。
四、工程价款及支付方式工程价款是合同的关键条款之一,要明确合同总价、计价方式以及支付方式和时间节点。
合同总价为_____元。
计价方式可以采用固定总价、固定单价或其他合理方式。
支付方式通常分为预付款、进度款、竣工结算款等。
预付款一般在合同签订后支付,比例为合同总价的_____;进度款按照工程进度分期支付,如每月或每完成一定工程量支付一次;竣工结算款在工程竣工验收合格后支付,扣除质保金后支付剩余款项。
湖南施工合同范本湖南省建设工程施工合同(示范文本)第一部分协议书发包人(全称):_____________________承包人(全称):_____________________一、工程概况工程名称:_____________________工程地点:_____________________工程内容:_____________________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件 1)工程立项批准文号:_____________________资金来源:_____________________二、工程承包范围承包范围:_____________________三、合同工期开工日期:_____________________竣工日期:_____________________合同工期总日历天数:_____________________四、质量标准工程质量标准:_____________________五、合同价款金额(大写):_____________________元(人民币)¥:_____________________元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1. 本合同协议书2. 中标通知书3. 投标书及其附件4. 本合同专用条款5. 本合同通用条款6. 标准、规范及有关技术文件7. 图纸8. 工程量清单双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间:_____________________年_____月_____日合同订立地点:_____________________本合同双方约定_____________________后生效。
发包人(公章):_____________________承包人(公章):_____________________住所:_____________________住所:_____________________法定代表人(签字):_____________________法定代表人(签字):_____________________委托代理人(签字):_____________________委托代理人(签字):_____________________电话:_____________________电话:_______________________________________________________________开户银行:_____________________开户银行:_____________________账号:_____________________账号:_____________________邮政编码:_____________________邮政编码:_____________________第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1. 词语定义下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义:(1)通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。
建筑施工合同范本简洁版(精选5篇)建筑施工合同简洁版1甲方:____________________________________乙方:____________________________________双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程施工项目协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:____________________________________工程地点:____________________________________工程内容:____________________________________二、工程承包范围承包范围:_____________________面积为准三、合同工期开工日期:_________年_________月________日坯房竣工日期:_________年_________月________日(中途如有下雨一天则往后推迟一天)竣工日期:______年______月______号合同工期总日历天数:_________年_________月________日四、工期延误因以下原因造成工期延误,经甲方确认,工期相应顺延1.设计变更和工程量增加;2.一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过______小时;3.不可抗力自然条件;五、工程竣工乙方必须按照协议书约定的竣工日期竣工。
因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期竣工的,乙方承担违约责任。
六、工程质量标准:__________县质量检测局为准(不包括材料质量)。
七、合同价款金额:建筑面积每平方米¥____________元×建筑面积的总平方米工程预支款:¥____________万元竣工日付款:余下总金额的____________%工程款结算:检测工程竣工日后____________个月内无任何施工质量问题则结清所欠佘款。
八、组成合同的文件1.本合同协议书2.标准、规范及有关技术文件3.图纸双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
湖南省建设工程施工合同范本湖南省建设工程施工合同范本1. 引言本文档是湖南省建设工程施工合同范本。
合同范本旨在明确双方权利义务,规范合同执行,保障合同双方的合法权益。
双方需严格按照合同内容履行,如有争议应通过友好协商解决。
本合同范本适用于湖南省内的建设工程施工合同。
2. 合同主体2.1 委托人委托人指委托工程的建设单位,详细信息如下:公司名称: [委托人公司名称]注册地址: [委托人注册地址]法定代表人: [委托人法定代表人][委托人]2.2 承包人承包人指施工工程的承包方,详细信息如下:公司名称: [承包人公司名称]注册地址: [承包人注册地址]法定代表人: [承包人法定代表人] [承包人]3. 工程概况3.1 工程名称工程名称为: [工程名称]3.2 工程地址工程地址为: [工程地址]3.3 工程范围工程范围包括但不限于: [工程范围] 4. 合同条款4.1 工程造价工程造价为: [工程造价]4.2 工程工期工程工期为: [工程工期]4.3 工程质量标准工程质量标准遵循国家相关标准和法规,并按照如下要求执行: [工程质量标准要求]4.4 合同履行双方应按照合同约定的时间、质量和工程范围进行履行,详细要求如下:工程履行地点: [工程履行地点]工程履行时间: [工程履行时间]工程履行质量: [工程履行质量要求]4.5 违约责任任何一方违约应承担相应的法律责任,包括但不限于违约金、赔偿等。
4.6 争议解决双方如发生争议,应通过友好协商解决。
如协商不成,可以向有关行政机关或司法机构提起诉讼。
5. 附则5.1 附件本合同附件包括但不限于: [附件内容]5.2 合同效力本合同经双方签署生效,自[合同生效日期]起执行。
5.3 其他约定双方如有其他约定事项,可在本合同附件中明确。
以上即为湖南省建设工程施工合同范本,双方应严格按照合同内容执行。
本合同范本仅供参考,请根据实际情况进行修改和完善。
如有争议,以最新修改的合同为准。
省建设工程施工合同(示文本)省住房和城乡建设厅制定省工商行政管理局省住房和城乡建设厅文件省工商行政管理局湘建价〔2016〕114号省住房和城乡建设厅省工商行政管理局关于印发建设工程施工合同(示文本)(HNJS-2014)的通知各市州住房和城乡建设局(建委、规划建设局),市建工局,工商行政管理局:为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》、《住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同(示文本)(GF-2013-0201)的通知》(建市〔2013〕56号)、2014《省建设工程计价办法》(湘建价〔2014〕113号)以及相关法律法规,省住房城乡建设厅、省工商行政管理局对《省建设工程施工合同(示文本)》(HNJS-2008)进行了修订,制定了《省建设工程施工合同(示文本)》(HNJS-2014,现印发给你们。
《省建设工程施工合同(示文本)》(HNJS-2014)由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款及附件四部份组成,适用于省行政区域的建筑工程、装饰工程、安装工程、市政工程、仿古建筑及园林景观的新建、扩建和改建工程。
本合同自2014年8月1日起执行。
原《省建设工程施工合同(示文本)》(HNJS-2008)同时废止。
文本及附件下载请登陆:省住房和城乡建设网(网址:)或省建设工程造价信息网(网址:.hnccic.)省住房和城乡建设厅省工商行政管理局2014年6月23日省住房和城乡建设厅办公室 2014年6月23日印发说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》、《中华人民国招标投标法》以及相关法律法规,省住房和城乡建设厅、省工商行政管理局对《省建设工程施工合同(示文本)》(HNJS-2008)进行了修订,制定了《省建设工程施工合同(示文本)》(HNJS-2014)(以下简称《示文本》)。
湖南建设工程施工合同(范本)湖南建设工程施工合同(范本)一、合同背景和目的本合同由甲方(下称甲方)和乙方(下称乙方)签订,为了明确双方的权利和义务,规范工程施工的过程和结果,保障双方的合法权益。
二、工程概况1. 项目名称:湖南建设工程施工合同范本2. 工程地点:湖南省3. 项目类型:建设工程施工三、合同条款3.1 工程内容和标准1. 甲方委托乙方进行建设工程施工,并提供合理的设计和施工方案。
2. 乙方按照甲方要求的设计和标准进行施工,在施工过程中严格遵守安全规范和质量控制要求。
3.2 合同价格和支付方式1. 甲方将按照双方协商的工程造价支付给乙方。
2. 工程款项分期支付,乙方根据工程进度在每个阶段完工后向甲方提交付款申请。
3.3 工期和延期1. 乙方按照合同约定的工期完成施工。
2. 如工程进度受到不可抗力或甲方原因影响,甲乙双方可协商延期安排,并签署补充协议。
3.4 资质要求1. 乙方需具备相应的施工资质,并确保其员工具备相应的技术和能力。
2. 如乙方资质发生变更或终止,乙方须及时通知甲方,并提供解决方案。
3.5 违约责任1. 如甲方或乙方违反合同中的约定,造成损失的一方有权要求违约方承担经济赔偿责任。
2. 如因不可抗力因素导致合同不能履行,双方免除违约责任,但需及时通知对方并提供证明。
四、合同变更和解除1. 合同变更必须经过甲方和乙方书面协商一致,并签署变更协议。
2. 如因不可抗力或其他特殊情况导致无法继续履行合同,甲方和乙方可协商解除合同,并签署解除协议。
五、争议解决双方在履行合同过程中发生争议,应协商解决。
若协商不成,应提交至当地仲裁委员会进行仲裁。
六、附则1. 本合同自双方签字之日起生效,至工程竣工验收并做了全部结算且没有任何纠纷发生后终止。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
以上为湖南建设工程施工合同(范本)的主要内容,请甲乙双方在签署合认真阅读并理解合同条款,确保双方的权益。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇篇1建设工程施工合同范本(示范文本)甲方:(委托方名称)统一社会信用代码:注册地址:法定代表人:联系方式:乙方:(承包方名称)统一社会信用代码:注册地址:法定代表人:联系方式:为了明确双方之间的权利义务,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,经双方友好协商,就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜,达成如下协议并订立本合同:第一条合同范围1. 乙方承担本合同项下的建设工程施工任务,包括但不限于施工布置、施工管理、施工进度控制等。
2. 本合同的工程名称、位置、规模和内容详见附件《建设工程施工合同附件》。
第二条工程价款1. 工程合同价款为人民币(¥)_______元整。
2. 工程价款的支付方式为(______)分期付款,具体支付比例和时间详见附件《付款方式及时间安排》。
第三条工程质量1. 乙方承担本合同项下工程的质量安全责任,确保工程符合相关国家标准和法律法规的规定。
2. 工程质量监管机构为_______,乙方接受监督并按照相关规定参与监督工作。
第四条工程进度1. 乙方应按照甲方的要求,合理安排工程进度,保证工程按时完工。
2. 工程进度如有延误,乙方应按照《建设工程施工合同附件》中的约定承担相应责任。
第五条材料及设备供应1. 乙方负责向甲方提供真实、合格的材料和设备,确保工程施工的正常进行。
2. 乙方不得私自更换原材料和设备,如需更换应提前征得甲方的书面同意。
第六条竣工验收1. 工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收,合格后方可正式交付使用。
2. 如工程验收不合格,乙方应在规定时间内整改,并重新申请验收。
第七条合同变更1. 任何变更本合同内容的事项,须经双方书面协商一致并签署书面合同变更协议。
2. 合同变更后,双方应按照变更后的合同条款执行。
第八条违约责任1. 一方违反本合同之约定,给对方造成损失的,应当承担违约责任。
2. 如甲方未按时支付工程价款的,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付滞纳金。
湖南省建设工程施工合同(范本)湖南省建设工程施工合同第一章总则第一条合同的订立根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定,甲方和乙方就湖南省建设工程施工项目达成协议,特订立本合同。
第二条合同的名称本合同名称为《湖南省建设工程施工合同》(以下简称“本合同”)。
第三条建设工程信息1、项目名称:___________2、项目地点:___________3、建设单位:___________4、监理单位:___________5、设计单位:___________6、施工单位:___________7、施工工期:___________8、工程造价:___________第四条合同的生效和履行1、本合同自双方代表签字或盖章之日起生效。
2、双方应按照本合同的约定,履行各自的义务。
第五条合同的变更1、如因工程建设需要或其他原因,需要对本合同进行变更的,应经双方协商一致,并签订书面变更协议。
2、双方如不能达成一致意见,可以按照法律规定的程序解决争议。
第二章合同的内容第六条工程内容和范围1、工程的内容和范围详见《湖南省建设工程施工合同附件一》。
2、双方负责按照《湖南省建设工程施工合同附件一》的规定,对工程进行设计、施工和验收。
第七条工程价格1、工程价格为人民币___________(大写:___________)。
2、工程价格不包含增值税和其他法定税费。
第八条工期1、工程工期为___________天(/个月)。
2、工期自合同生效之日起计算,除非合同另有规定,如因甲方原因导致工程不能按期完成,甲方需向乙方支付违约金。
第九条付款方式1、乙方按照工程进度和验收情况,提交发票给甲方。
2、甲方应在收到发票后___________个工作日内,支付相应款项给乙方。
第十条工程监督1、乙方应接受甲方的工程监督。
2、甲方有权随时对工程进行检查,并要求乙方进行必要的整改。
第十一条施工材料1、施工材料应符合国家标准和工程设计要求。
湖南省建设工程施工合同(范本)第一条合同的签订甲方(委托人):住所:法定代表人:联系人及方式:乙方(承包人):住所:法定代表人:联系人及方式:本合同由甲方委托乙方进行建设工程施工,经双方协商一致,达成如下合同:第二条工程概况1. 工程名称:2. 工程位置:3. 工程规模:4. 工期要求:5. 工程价款:第三条甲方的责任1. 提供有关的工程设计图纸、资料等;2. 为乙方提供必要的工程支持和配合;3. 协助乙方办理相关审批手续;4. 按照约定支付工程价款。
第四条乙方的责任1. 按照甲方要求进行施工,保质保量完成工程;2. 严格按照设计图纸和工程规范进行施工;3. 正确使用施工材料和设备,并确保其质量;4. 组织、管理和监督施工现场;5. 完成工程验收,并解决施工过程中的问题。
第五条施工期限3. 工期延误的处理方式:第六条工程价款及支付方式1. 工程价款总额:2. 工程价款支付方式:3. 工程价款支付期限:第七条违约责任1. 甲方违约责任:未按时支付工程价款的,需支付乙方每日逾期利息;提供虚假资料给乙方的,需承担相应法律责任。
2. 乙方违约责任:未按时完成工程的,需承担相应违约责任;未按质量要求完成工程的,需承担修复费用和相应违约责任。
第八条争议解决双方在履行合同过程中发生争议时,应通过友好协商解决;如协商不成,可提交相关仲裁机构进行仲裁。
第九条合同生效及终止1. 本合同自双方签字盖章之日起生效;2. 合同终止的情况:工程施工完毕;双方协商一致解除合同;发生不可抗力等无法履行合同的情况。
甲方(盖章):乙方(盖章):。
2024年建设工程施工合同格式范本建设工程施工合同甲方(发包方):法定代表人:乙方(承包方):法定代表人:根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目 1.1 工程名称: _____。
1.2 工程地点: _____。
1.3 工程内容: _____。
1.4 承包形式: _____。
第二条工程期限 2.1 合同工期总日历天数天开工日期: ____年 ____月 ____日。
竣工日期: ____年 ____月 ____日。
2.2 如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期可相应顺延(1)在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;停水停电2天以上;(2)因台风暴雨飓风等不可抗力的因素;(3)因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。
2.3 因乙方原因造成施工延迟的,不得请求顺延工期。
第三条工程价款、结算及付款方式甲方付款前,乙方应提供发票。
本合同实行固定总价,经甲乙双方核定按本工程合同包干价为人民币(大写)(¥元)。
任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。
3.1 本合同签订后日内,甲方支付人民币元工程款;3.2 工程竣工经甲方验收合格后,甲方支付人民币元工程款;3.3 余款人民币元作为质量保证金,待保修期满后十五个工作日内无息支付。
第四条建筑材料、设备的供应和采购 4.1 工程材料、设备由乙方采购。
4.2 乙方采购的材料、设备,必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程,甲方认为乙方提供的材料需要复验的,乙方应按要求提供复验报告。
经复验符合质量要求的,方可用于工程;复验不符合质量要求的,应退货处理,其复验费和退货损失由乙方承担。
第五条施工与设计变更 5.1 甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,乙方不得擅自修改。
5.2 甲方因使用功能提出的变更内容,为不影响施工进度,乙方应先行实施,并及时做好现场签证。
HNJS—2008工程编号:合同编号:湖南省建设工程施工合同(示范文本)(第4稿)(征求意见稿)工程名称:工程地点:发包人:承包人:湖南省建设厅目录第一部分合同协议书一、工程概况………………………………………………………………………二、工程承包范围…………………………………………………………………三、合同工期………………………………………………………………………四、工程质量标准…………………………………………………………………五、合同价款………………………………………………………………………六、合同的文件……………………………………………………………………七、发包人承诺……………………………………………………………………八、承包人承诺……………………………………………………………………九、合同订立………………………………………………………………………第二部分通用条款1 一般约定…………………………………………………………………………2发包人义务………………………………………………………………………3 监理人……………………………………………………………………………4 承包人……………………………………………………………………………5 材料和工程设备…………………………………………………………………6施工设备和临时设施……………………………………………………………7交通运输…………………………………………………………………………8 施工测量…………………………………………………………………………9 施工安全、治安保卫和环境保护………………………………………………10 进度计划………………………………………………………………………11 开工和竣工……………………………………………………………………12暂停施工………………………………………………………………………13 工程质量………………………………………………………………………14工程质量检测…………………………………………………………………15 变更……………………………………………………………………………16 价格调整………………………………………………………………………17 计价、计量与支付……………………………………………………………18竣工验收………………………………………………………………………19 缺陷责任与保修责任…………………………………………………………20 保险和担保……………………………………………………………………21 不可抗力………………………………………………………………………22 违约……………………………………………………………………………23索赔……………………………………………………………………………24 争议的解决……………………………………………………………………第三部分合同专用条款1 一般约定………………………………………………………………………2 发包人义务……………………………………………………………………3 监理人…………………………………………………………………………4 承包人…………………………………………………………………………5 材料和工程设备………………………………………………………………6施工设备和临时设施…………………………………………………………7交通运输………………………………………………………………………8 测量放线………………………………………………………………………9 施工安全治安保卫和环境保护………………………………………………10 进度计划……………………………………………………………………11 开工和竣工…………………………………………………………………12 暂停施工……………………………………………………………………13 工程质量……………………………………………………………………14 试验和检验…………………………………………………………………15 变更…………………………………………………………………………16 价格调整……………………………………………………………………17 计价、计量与支付…………………………………………………………18 竣工验收……………………………………………………………………19 缺陷责任与保修责任………………………………………………………20保险和担保…………………………………………………………………21 不可抗力……………………………………………………………………24 争议的解决……………………………………………………………25补充条款……………………………………………………………………第四部分合同附件及格式附件一工程项目一览表………………………………………………附件二发包人供应材料、工程设备一览表……………………………附件三承包人供应主要材料、工程设备一览表………………………附件四业主支付保函……………………………………………………附件五承包商履约保函…………………………………………………附件六业主支付委托保证合同…………………………………………附件七承包商履约委托保证合同………………………………………附件八预付款担保函……………………………………………………附件九工程质量保修书…………………………………………………附件十工程质量保修履约保函…………………………………………第一部分合同协议书发包人:(全称)承包人:(全称)为实施(项目名称),已接受承包人对本项目的中标。
湖南省建设工程施工合同范本1. 引言2. 合同订立2.1 缔约双方甲方:[甲方名称],地址:[甲方地址]乙方:[乙方名称],地址:[乙方地址]2.2 合同目的和范围本合同的目的是明确双方在建设工程施工过程中的权利和义务,确保工程施工按照规定的要求和标准进行,保证施工质量和工期的达到预期目标。
工程的基本情况和要求工程的费用和支付方式施工进度和质量要求合同的履行和违约责任争议的解决方式等2.3 合同效力和变更本合同自双方签字之日起生效,并且在工程施工结束后仍然有效。
双方可在合同生效后变更合同内容,但需经过双方协商一致,并以书面形式确认。
2.4 合同解除和违约责任乙方未按照合同约定履行义务,造成严重影响的发生不可抗力的情况,导致工程无法继续施工的乙方如违反本合同约定,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、履行或解除合同等。
3. 工程要求和标准3.1 工程基本情况工程名称:[工程名称]工程地点:[工程地点]工程规模:[工程规模]工程期限:[工程期限]3.2 施工进度和质量要求施工进度:[工程进度要求]工程质量:[工程质量要求]3.3 工程费用和支付方式工程费用总额:[工程费用总额]支付方式:[支付方式]4. 合同履行和验收4.1 工程履行过程乙方应按照合同约定的要求和标准进行施工,确保工程按时完成。
乙方应定期向甲方提供工程施工进展情况的报告,并接受甲方的监督和质量验收。
4.2 工程质量验收工程完工后,甲方有权组织相关部门对工程进行质量验收。
如质量验收合格,乙方应向甲方交付工程竣工图纸、技术资料等。
如质量验收不合格,乙方应负责整改,直到达到合格标准为止。
5. 合同的解除和争议解决5.1 合同解除乙方未按合同约定履行义务且未能在规定期限内整改的工程发生重大事故或质量问题,无法按照合同约定进行施工的5.2 争议解决双方在履行合同过程中发生争议,应通过友好协商解决。
若协商无果,争议可提交湖南省有关部门进行仲裁或提起诉讼解决。
湖南工程包工合同合同编号:(具体编号)甲方(业主):(甲方全称)乙方(承包方):(乙方全称)鉴于甲方拟将位于湖南省(具体地点)的工程项目委托给乙方施工,双方本着平等自愿、诚实守信的原则,经过友好协商,特订立本合同,共同遵照履行。
第一条工程概况1.1 工程名称:(具体项目名称)1.2 工程地点:(具体项目地址)1.3 工程内容:(详细描述工程项目的范围和内容)1.4 工程标准:(明确所应遵循的建筑标准和质量要求)第二条合同价款与支付方式2.1 合同总价:(大写及小写金额)2.2 付款方式:(包括预付款、进度款、结算款等支付条件和时间)2.3 违约责任:(约定违约金、滞纳金等相关条款)第三条工期与竣工3.1 开工日期:(确切日期)3.2 竣工日期:(确切日期)3.3 延期条款:(如遇不可抗力等因素导致工程延期的责任归属和处理方式)第四条质量保证与验收4.1 质保期限:(一般为一年或按行业标准)4.2 验收程序:(包括初验、复验、终验等环节)4.3 不合格处理:(对不符合质量标准的处理方法)第五条变更与索赔5.1 变更程序:(工程变更的申请、审批及执行流程)5.2 索赔条件:(因一方原因导致另一方损失时的赔偿规则)第六条争议解决6.1 协商解决:(双方首选通过协商解决争议)6.2 仲裁或诉讼:(协商不成时,可提交仲裁机构或向人民法院提起诉讼)第七条其他事项7.1 保密协议:(对涉及技术、商业秘密的保护)7.2 附加条款:(根据工程特点可能增加的其他特别条款)第八条生效与终止8.1 生效条件:(合同自双方授权代表签字盖章之日起生效)8.2 终止条件:(工程完工并通过验收、合同解除等情形)甲方代表(签字):___________ 日期:____年__月__日乙方代表(签字):___________ 日期:____年__月__日本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇篇1建设工程施工合同范本(示范文本)一、甲方(委托方):单位名称:________________________法定代表人(负责人):________________________联系地址:________________________联系电话:________________________二、乙方(承包方):单位名称:________________________法定代表人(负责人):________________________联系地址:________________________联系电话:________________________三、工程名称:________________________工程地点:________________________建设内容:________________________四、合同金额:本合同工程总造价为________________________元整(¥_____________)。
五、工程进度:1. 工程开工日期为合同签订后____日内,竣工日期为合同签订后____日内。
2. 工程进度按照双方协商确定的施工计划执行,如有延期需提前三天书面通知对方。
六、工程质量:1. 乙方应保证施工质量符合国家有关标准和要求,并承担由于工程质量不合格而造成的一切后果和责任。
七、工程款支付:1. 工程款分期支付,按照工程进度完成比例支付。
2. 工程款支付方式:______________________________________。
3. 工程款支付时间:合同签订后____日内支付第一期款,其他各期款根据实际工程进度确定。
八、风险控制:1. 乙方需购买工程施工意外险和施工质量保险,确保工程施工过程中出现意外和质量问题时能及时得到赔偿。
2. 乙方应在工程施工现场设立明显的安全警示标志,保障施工现场的安全。
九、违约责任:1. 如果一方未按合同规定的时间履行合同,造成损失的,应承担相应的违约责任。
建设工程施工合同甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________鉴于甲方需要进行建筑工程施工,乙方具有相应的施工资质,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,就本建设工程施工事宜,经协商一致,订立本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称:____________________1.2 工程地点:____________________1.3 工程内容:____________________1.4 工程规模:____________________1.5 工程结构类型:____________________1.6 工程承包范围:____________________1.7 工程承包方式:____________________第二条工程期限2.1 工程计划开工日期:____ 年____ 月____ 日2.2 工程计划竣工日期:____ 年____ 月____ 日2.3 工程总工期:____ 天(或____ 月)第三条工程质量标准3.1 工程质量应符合国家现行的建筑工程质量标准,达到合格等级。
3.2 乙方应严格按照国家及地方的施工规范和标准进行施工。
第四条工程造价及支付方式4.1 工程总造价:人民币(大写)______元整(¥元)。
4.2 工程款支付方式:第五条施工组织设计5.1 乙方应根据工程特点和施工要求,编制详细的施工组织设计,并报甲方审批。
5.2 施工组织设计应包括施工进度计划、施工方法、安全措施等内容。
第六条材料设备供应6.1 工程所需的主要材料和设备由____方供应。
6.2 乙方负责提供材料设备的检验报告和合格证明。
第七条工程变更7.1 工程变更应遵循以下程序:____________________7.2 工程变更导致的工程造价增减,应根据变更情况及时调整。
第八条工程验收8.1 工程完工后,乙方应向甲方提交工程竣工报告,并申请竣工验收。
湖南省建设工程施工合同(范本)
湖南省建设工程施工合同(范本)
第一章总则
第一条合同的目的和基本内容
1.1 合同的目的
本合同是根据《合同法》、《建设工程施工法》等法律、法规
的规定,为湖南省建设工程施工合同的订立和履行,维护工程建设
活动的正常进行,保护各方的合法权益而订立。
1.2 合同的基本内容
本合同包括以下几个方面的内容:
1. 工程信息:包括工程名称、工程地点、建设单位等;
2. 工程标的:包括工程范围、设计要求、技术参数等;
3. 工期计划:包括施工周期、竣工日期等;
4. 合同价款:包括总价款、付款方式、变更价款等;
5. 双方权利义务:包括业主的权利义务和承包商的权利义务等;
6. 违约责任:包括各方违约责任和争议解决方式等。
第二章工程信息
第二条工程名称
本工程的名称为:
第三条工程地点
本工程位于湖南省:
第四条建设单位
本工程的建设单位为:第三章工程标的
第五条工程范围
本工程的工程范围包括:第六条设计要求
本工程的设计要求包括:第七条技术参数
本工程的技术参数包括:第四章工期计划
第八条施工周期
本工程的施工周期为:第九条竣工日期
本工程的竣工日期为:
第五章合同价款
第十条总价款
本工程的总价款为:
第十一条付款方式
本工程的付款方式为:
第十二条变更价款
若因工程变更导致价款发生变化,双方应协商确定变更价款。
第六章双方权利义务
第十三条业主的权利义务
业主应履行以下权利义务:
1. 提供建设工程施工所需的场地、用水、用电等;
2. 在工程进行过程中,提供必要的配合和协助;
3. 对施工期间发生的问题和争议进行处理。
第十四条承包商的权利义务
承包商应履行以下权利义务:
1. 按照合同约定的工程范围和要求进行施工;
2. 合理调配施工人员和施工机械设备;
3. 保证施工质量和工期的完成。
第七章违约责任
第十五条违约责任
任何一方违反本合同的约定,应承担相应的违约责任。
第十六条争议解决方式
对于因合同履行发生的争议,双方应协商解决;如协商不成,可依法通过仲裁或诉讼等方式解决。
第八章其它事项
第十七条合同的变更和解除
本合同的变更和解除应符合相关法律法规的规定,并经双方协商一致。
第十八条合同的附件
本合同的附件包括:
1. 工程图纸;
2. 技术规范;
3. 施工进度计划;
4. 付款计划。
第九章合同生效与履行
第十九条合同的生效
本合同经双方签字、盖章后生效。
第二十条合同的履行
双方应按照本合同的约定进行履行,并共同维护合同的有效性和完整性。
第十章合同解释和争议解决
第二十一条合同解释
对于本合同的解释,双方应本着诚信原则予以协商解决。
第二十二条争议解决
对于本合同履行过程中发生的争议,双方应本着友好协商的原则解决;如协商不成,可依法通过仲裁或诉讼等方式解决。
本合同共计1500字。
以上就是湖南省建设工程施工合同的范本。