电力工程工程建设监理合同.docx

电力工程建设监理合同书甲方：（委托人）地址：联系电话：法定代表人：乙方：（监理人）地址：联系电话：法定代表人：鉴于甲方拟于下述工程项目中作为建设单位委托乙方作为监理人，根据《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等相关法律法规及相关规范标准的要求，并按照乙方的具体承诺，双方就此签订如下合同：一、工程概况1. 项目名称：2. 项目地址：3. 建设单位：4. 监理单位：二、工程内容1. 工程规模：2. 工程主要技术指标和要求：3. 工期要求：4. 合同价款：三、监理范围和内容1. 监理范围：包括但不限于工程质量、施工进度、材料采购、工程财务等方面的监督和管理。

2. 监理内容：（1）审核、审查建设单位、施工单位的设计、施工图纸以及施工方案等相关文件；（2）对施工单位的施工计划、施工工艺、施工方法、施工机具设备、材料采购等进行监督和检查；（3）对工程施工质量进行监督和检验，提出整改意见，并参与验收；（4）审核、监督工程资金的使用情况，确保资金的合理使用和支付；（5）对工程施工期间的安全生产进行监督和检查；（6）协助解决施工过程中的纠纷和问题。

四、监理费用和支付方式1. 监理费用：根据工程总价的比例约定，具体数额为：2. 支付方式：监理费按照以下方式支付：（1）在工程开工前，甲方向乙方支付监理费的10%作为预付款；（2）在工程施工过程中，根据工程进度情况，甲方每月向乙方支付监理费的50%；（3）工程竣工后，甲方向乙方支付监理费的40%作为尾款。

五、合同履行方式和期限1. 合同履行方式：本合同采用书面方式履行，双方签字盖章后生效。

2. 合同履行期限：本合同自签署之日起生效，工程竣工验收合格之日终止。

六、违约责任1. 如因乙方原因导致工程无法按时履行或质量问题，乙方承担相应的违约责任。

2. 如因甲方原因导致工程无法按时履行或质量问题，甲方承担相应的违约责任。

七、争议解决1. 如因履行本合同发生争议，甲方和乙方应协商解决。

电力工程工程建设监理合同3篇电力工程工程建设监理合同1甲方（发包方）：委托代理人：乙方（承包方）：委托代理人：风险提示：发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。

且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，乙方承揽甲方安装工程，经双方友好协商达成共识，签订本合同。

一、工程概况工程名称：工程地点：二、工程范围：三、材质要求：四、技术要求：六、施工方式：包工包料，预留端口符合相关技术要求。

七、工程质量及要求风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

1、本工程质量必须达到供电部门优良工程标准。

2、材料供应风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的'材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。

（1）本安装工程中所需的主要材料、主要部件和设备，由乙方自行购买，但质量必须符合合同要求和现行国家标准。

工程建设监理合同书（电力工程）5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1工程建设监理合同书（电力工程）甲方：（监理单位名称）乙方：（被监理单位名称）根据《中华人民共和国建设工程质量管理条例》和相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就乙方承担的（具体工程项目名称）电力工程项目的监理事宜订立本合同。

一、监理项目及内容1.1 项目名称：（具体工程项目名称）1.2 工程规模：（工程规模描述）1.3 监理范围：详细列明监理的具体内容和范围。

1.4 监理工作任务书：根据本合同，甲方应按甲方职权，在监理范围内对乙方承担的工程实施监理管理，并出具具体监理工作任务书。

二、监理时间安排2.1 本次监理工程计划于（具体日期）开始，合同期限为（具体时间段）。

2.2 如因不可抗力因素或其他客观原因导致监理延期，应由双方友好协商确定新的督导时间并进行调整。

三、监理费用及支付方式3.1 监理费用总额为（具体金额），其中预付合同总金额的30%为预付款。

3.2 乙方在监理工程完成验收后，应按合同履行支付监理费用的义务。

如乙方有拖欠监理费用的情况，应承担因此而产生的所有法律责任。

四、监理范围及要求4.1 乙方应提供本工程详细的设计文件，包括设计方案、施工图纸、技术规范等相关文件资料，并确保设计文件的真实性和完整性。

4.2 甲方应按照要求提供监理方案，包括监理计划、监理标准、监理程序等相关监理文件，并在监理范围内实施监理活动。

4.3 乙方应在工程施工现场设立监理办公室，由专门的工程师负责监理工作，确保监理工程的正常开展。

五、监理报告与验收5.1 甲方应根据监理工作进展情况，及时向乙方提交监理报告，包括施工进度、质量检测、安全检查等内容，乙方应认真查阅并提供必要的配合。

5.2 监理工程完成验收后，甲方应出具监理报告，并与乙方进行最终验收。

乙方若有质疑意见，应及时提出并协商解决。

六、合同变更与解除6.1 若因工程变更导致监理合同内容需修改，应由双方友好协商确定相关变更事宜。

电力工程工程建设监理合同书6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1电力工程工程建设监理合同书监理合同书甲方（监理单位）：__________乙方（监理单位）：__________根据《中华人民共和国建设工程监理条例》的规定，为建设监理工程，双方自愿签订本合同，并共同遵守下列条款：第一条项目概况甲方是__________，依法独立承担法律责任的_____________，具有_____________的资质，有______________的业绩和经验。

乙方是____________，依法独立承担法律责任的_____________，具有_____________的资质，有______________的业绩和经验。

双方同意根据本合同的约定，经过充分协商，在耐心、理解和互相尊重的基础上，共同完成_____________（项目名称）的监理工作。

第二条项目概述1. 项目名称：_____________2. 项目地点：_____________3. 项目业主：_____________4. 项目工程量及造价：______________5. 项目建设周期：______________6. 项目监理服务范围：_______________第三条监理费用及支付1. 本项目的监理费为______________，根据具体情况可以适当调整。

2. 甲方向乙方支付监理费的时间和方式：（1）甲方应在签订本合同后的第三个工作日内，向乙方支付监理费的50%作为前期款；（2）工程完成验收合格后，甲方应在验收通过的三个工作日内支付监理费的50%剩余款项。

3. 如项目工程造价与实际执行的工程量不相符，造成费用差异的，应经双方协商一致后再进行调整。

第四条项目监理工作内容1. 乙方应按照监理规范，履行项目监理职责，包括但不限于：（1）监督工程进度，协助项目业主保证工程按计划、按质、按时完成；（2）检查工程施工质量，要求承包商改正不合格的工程质量；（3）审核并监督投标文件、招标、合同、支付、结算等监理文件的定稿；（4）与相关单位和部门协调，解决工程施工中的技术、质量、安全管理等问题；（5）编制项目的监理总结报告，并在工程竣工验收时签署验收合格证书。

电力工程合同范本7篇电力工程合同范本篇1甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，___镇人民政府将___汽车博览园基础设施建设工程中，从___集团办公大楼前至___重卡/工程机械配件城4号楼高压分支箱之间的高压电力线路工程项目委托给___市___房地产开发有限责任公司将该项目工程负责垫资并承包给___市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司施工完成，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。

第一条工程概况一、工程名称：___基础设施高压电力线路工程。

二、工程内容：从___集团办公大楼前至天骏重卡/工程机械配件城4号楼高压分支箱之间的高压电力线路的全部工程内容。

三、工程地点：___汽车博览园。

四、工期：共计90天：_年8月29日至_年11月26日（施工期间遇到停电、下雨等不可抗力因素工期顺延）。

五、质量标准：达到建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标。

六、工程施工费用总造价为：玖拾万元整人民币（￥900000.00元）。

第二条甲乙方与施工方驻工地代表一、工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。

二、乙方项目负责人：三、施工方项目负责人：第三条各方工作一、甲方工作：负责施工全过程工程质量检查。

二、乙方工作：1、与乙方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲乙方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。

2、施工场地具备开工条件和完成时间要求：负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。

3、负责组织鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。

4、负责向施工方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，设计交底。

三、施工方工作：1、按照国家电力工程质量验评标准，担负该项目工程施工任务。

电力工程工程建设监理合同6篇篇1电力工程工程建设监理合同一、合同双方监理单位（甲方）：____________承建单位（乙方）：____________二、监理范围和内容1.1 甲方应根据相关法律法规，对乙方承担的电力工程建设项目进行全程监理，并对施工过程中的质量、安全、环保等方面进行监督和检查。

1.2 甲方应对乙方提供的施工方案、设计方案、质量计划、施工组织设计等进行审核，确保项目的合法合规。

1.3 甲方应对乙方的施工过程进行现场检查，并对施工图纸、材料、施工质量等进行抽查和监督，及时发现问题并提出整改意见。

1.4 甲方应对乙方施工中的争议、纠纷进行调解和协调，并及时向相关部门报告问题的进展情况。

三、监理费用及支付方式3.1 甲方的监理费用为____________（人民币），应在合同签订后的5个工作日内支付给甲方。

3.2 如因项目特殊原因需要延长监理时间或增加监理范围，乙方应适当增加监理费用，并经双方协商确定后进行支付。

四、监理责任与义务4.1 甲方应以专业态度全程参与项目监理工作，保证独立、客观、公正。

4.2 甲方应加强自身团队建设，确保监理人员具有相应的资格和经验，确保监理工作的有效性。

4.3 甲方应根据监理项目的特点，提出合理、具体的监理方案，并在项目实施过程中及时调整和完善。

4.4 甲方应定期向乙方提交监理报告，报告内容包括但不限于工程进度、质量问题、安全隐患、环保情况等。

4.5 甲方应及时协调解决监理过程中出现的争议、纠纷，确保项目的顺利进行。

五、违约责任5.1 若任一方违反合同规定，致使项目出现重大问题或导致工程质量受损，应承担相应的违约责任。

5.2 若因不可抗力等不可控因素导致项目无法按期完成，应及时通知对方，并重新商定工程进度和费用支付方式。

六、争议解决6.1 本合同执行过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，应提交至合同签署地的仲裁机构进行仲裁。

6.2 仲裁结果为终局裁决，对双方均具有约束力。

电力工程工程建设监理合同7篇篇1甲方（业主）：_____________________乙方（监理方）：_____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方对电力工程建设项目进行监理事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：_____________________工程地点：_____________________工程规模：_____________________二、监理范围与内容1. 乙方负责甲方电力工程建设的施工监理工作。

2. 监理内容包括但不限于：工程质量监督、工程进度控制、工程造价监管、安全生产管理、合同管理等。

三、监理期限本合同的监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格止。

四、监理费用及支付方式1. 监理费用计算方式：按工程总造价的百分之_____比例计算。

2. 支付方式：甲方应按工程进度分期支付监理费用，具体支付时间和金额按照附件《监理费用支付计划表》执行。

五、甲乙双方职责与义务1. 甲方职责与义务：（1）及时向乙方提供工程相关资料；（2）确保工程建设符合法律法规和行业标准；（3）按照合同约定支付监理费用。

2. 乙方职责与义务：（1）履行监理职责，确保工程质量、安全、进度和造价；（2）及时向甲方报告工程建设中的问题和风险；（3）遵守职业道德，保守甲方商业秘密。

六、违约责任1. 若甲方未按照合同约定支付监理费用，乙方有权停止监理服务，由此造成的损失由甲方承担。

2. 若乙方未履行监理职责，导致工程质量、安全、进度或造价出现问题，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方相应损失。

七、解决争议的方式及途径本合同在履行过程中发生争议时，甲乙双方应首先友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他约定事项1. 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

电力工程建设监理合同模板5篇篇1电力工程建设监理合同模板甲方：_______（监理单位名称）乙方：_______（建设单位名称）鉴于甲方具有电力工程监理资质，并有能力和经验从事电力工程监理工作；乙方拟进行电力工程建设，因双方自愿，在平等、自愿的基础上，共同签订本合同。

第一条合同的签订1.1 甲方应按照乙方需求提供相应的监理服务，乙方支付相应的监理费用。

1.2 乙方应按照合同规定的工程内容、标准、质量要求和监理要求进行工作。

1.3 本合同自双方签字盖章之日生效，至工程完工之日止。

第二条甲方的权利和义务2.1 甲方有权对电力工程建设的质量、进度、安全等方面进行监理，并向乙方提出合理的监理意见。

2.2 甲方应按照监理合同约定的时间、地点对工程进行监理，并及时向乙方报告监理情况。

2.3 如发现工程施工中存在违反法律法规或合同约定的行为，甲方有权要求乙方立即整改，如乙方未能及时整改的，甲方有权向有关主管部门报告并采取相应措施。

第三条乙方的权利和义务3.1 乙方应按照监理合同约定的内容进行电力工程建设，确保工程质量和工期。

3.2 乙方应向甲方提供施工进度、质量检测等相关资料，配合甲方进行监理工作。

3.3 乙方应接受甲方监理意见，并按照要求进行整改。

第四条价格和支付方式4.1 甲方提供的监理服务，乙方应支付相应的监理费用。

监理费用的支付方式由双方自行商定。

4.2 如工程施工过程中有额外的监理工作需求，双方可协商调整监理费用。

第五条违约责任5.1 一方未履行本合同规定的约束义务，使对方遭受损失的，应承担相应的违约责任。

5.2 若乙方未按监理合同约定的时间、内容进行工程建设，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

第六条生效和终止6.1 本合同经双方签字盖章后生效，至工程竣工验收完成之日终止。

6.2 双方一致同意终止本合同的，应书面通知对方，并经双方签字确认。

第七条争议解决7.1 本合同的履行发生争议时，双方应友好协商解决；如协商不成，应依法向有关部门进行调解或仲裁。

工程建设监理合同电力工程电子版监理酬金第三十七条正常的监理业务、附加工作和额外工作的酬金，按照监理合同专用条件约定的方法计取，并按约定的时间和数额支付。

第三十八条如果业主在规定的支付期限内未支付监理酬金，自规定支付之日起，应当向监理单位补偿应支付的酬金利息。

利息额按规定支付期限最后一日银行贷款利息率乘以拖欠酬金时间计算。

第三十九条支付监理酬金所采用的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

第四十条如果业主对监理单位提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书24小时内监理单位发出异议的通知，但业主不得拖延其他无异议酬金项目的支付。

其他第四十一条委托的工程建设监理所必要的监理人员出外考察，经业主同意后其所需费用由业主负担。

第四十二条监理单位如须另聘专家咨询或协助，在监理业务范围内其费用由监理单位承担，监理业务范围以外，其费用由业主承担。

第四十三条监理机构在监理工作中提出的合理化建议，使业主得到了经济效益，业主给予适当的物质奖励。

（具体奖励方法参见“专用条件”。

）第四十四条未经对方的书面同意，无论业主或监理单位均不得转让本合同约定的权利和义务。

第四十五条除业主书面同意外，监理单位及职员不应接受监理合同约定以外的与监理工程项目有关的报酬。

监理单位不得参与可能与合同规定的与业主的利益相冲突的任何活动。

争议的解决第四十六条因违反或终止合同而引起的对损失和损害的赔偿，业主与监理单位之间应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门调解，仍不能达成一致时，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院起诉。

工程建设监理合同专用条件第二条本合同适用的法规及监理依据：第四条监理业务：第八条外部条件包括：第九条双方约定的业主应提供的工程资料及提供时间：第十条业主应在＿＿＿＿天内对监理单位书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。

第十四条业主免费向监理机构提供如下设施：监理单位自备的，业主给予经济补偿的设施如下：第十五条在监理期间，业主免费向监理机构提供＿＿＿＿名职员，由总监理工程师安排其工作，并免费提供＿＿＿＿名服务人员。

电力工程工程建设监理合同6篇篇1电力工程工程建设监理合同一、合同双方委托方：甲方（监理单位）监理单位名称：法定代表人：地址：联系人：电话：传真：被监理方：乙方（建设单位）建设单位名称：法定代表人：地址：联系人：电话：传真：二、合同背景为了确保电力工程建设的安全、质量和进度，保护双方的合法权益，监理单位和建设单位签订本监理合同。

三、合同内容1. 本监理合同的监理范围包括但不限于以下几个方面：（1）监督施工单位按照设计文件和规范要求进行施工；（2）监督分包单位施工；（3）协调解决工程建设中的技术问题；（4）检查施工质量，对不合格的工程进行整改；（5）监督安全生产，确保施工过程中的安全；（6）监督进度，提出合理的建设进度，并督促其按时完成；（7）签发监理意见，监督交付使用。

2. 建设单位应向监理单位提供以下资料和信息：（1）施工组织设计文件；（2）施工图纸；（3）现场验收记录；（4）材料进场检验报告；（5）施工进度计划；（6）其他相关资料。

3. 建设单位应向监理单位支付监理费用，具体金额为_______________（大写），分为__________________（数字）次付清。

监理费用包括监理单位的工作费用、差旅费、办公费等，详细清单见附件。

4. 本监理合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格后解除。

5. 若建设单位需要变更本合同内容，应提前经监理单位同意，并签署书面变更协议。

6. 若因不可抗力等特殊原因导致工程无法按约束时间完成，则双方可以协商延期，具体延期期限由双方商定。

7. 本监理合同一式两份，甲乙双方各执一份，自生效起具有法律约束力。

8. 如果甲方在履行监理合同中有不履行合同的情况，将受到相应的违约责任，被乙方有权终止合同并要求赔偿损失。

四、其他事项1. 本监理合同未尽事宜，双方可以另行签订补充协议。

2. 本监理合同的有效期为__________________（数字）年，期满后如无特殊情况，可按照双方协商决定是否续签。