继续教育建设工程施工合同分析题目

单选1下列不属于承包商投标阶段合同管理任务的是() dA.收集市场和工程信息B对合同文本进行审查和分析C做好合同的谈判与签订D 签订好分包合同2、承包商一经( )，则合同管理工作即宣告开始。

A决策参考投标B通过资格预市。

C取得招标文件D参加投标预备会3、2013《施工合同(示范文本)》的要素结构共（)。

bA.18个。

B .20个c .21个D .25个4、对于单价合同，施工过程实际完成的工程量与工程量清单不一致时应( ) 。

a A按实际完成工程量计算B按工程量清单列计的工程量计算。

C由发承包双方另行协商确定D由工程师判定是否给予调整5.合同履行阶段进行合同详细分析的结果最重要的部分是( )。

A进度计划横道图0B 合同事件表。

C网络图D 工程活动工期表6若承包商签订的是份无效合同,或部分内容无效，则相关问题必须按合同所适用的法律来解决。

此时需要进( )A.台同总体分析B.合同详细分析。

C合同范围内分析D合同法律延展性分析7、合同履行阶段进行合同详细分析的结果最重要的部分是()。

A 进度计划横道图。

B 合同事件表C 网络图D工程活动工期表8、若承包商签订的是份无效合同,或部分内容无效 ,则相关问题必须按合同所适用的法律来解决。

此时需要进( ).。

A，合同总体分析。

B .合同详细分析c .合同范围内分析多选1.投标阶段,承包商合同管理的目标( ).A提出有竞争力的有利报价B获得参加投资的资格提出获得高利润的报价C.提出获得高利润的报价D签订合理有利的台同E获得中标资格2.承包商要建立合同实施保证体系( )。

A组建项目经理部B进行合同交底C落实合同责任,实行目标管理。

D建立合同管理工作制度E建立台同管理工作程序3.承包商获得招标文件后,分为( )进行全面分析。

A文件完备性分析。

B工程招标条件分析C工程技术文件分析D合同文本分析E合同文件合法性分析4.进行合同履行分析.按分析的性质对象和内容,可以分为( ).A合同总体分析B合同详细分析C合同完整性分析D 特殊问题的合同扩展分析E合同专题分析5.承包商要建立合同实施保证体系( )。

建设工程合同管理（二建继续教育试题）建没工程吉亘套理考核结果得分100.0D —、单选1-从建设单位考虑「搞好合同管理r必须从（）开始A:工程验收B：工程开工C:投桩文件的扁制• D招标文件前编制【本題10分】2.固定单价合同属干（）A:固定总价合同* B：固走价合叵C:可调价合同D:成本加龄金合同【本題10分】3.可凋单价合同属于（）A：固定总价合同• B;可调价合同U固走价合同D:成不加曲金合同【本题10分】4.总价合同对业主的风脸表现为* A:承担工程变更引起的价格变动B:主要承担工程星淸单疲项、描述不清C：母担报价不准的风险D：主要承担工程皋清单癡项、描述不清【本题10分】二多选1.工程项目合同管理应用的范围包扌舌项目施工阶段*圧投资决策阶段回U项目设计阶段*■ D：后期运营阶設【本题10分】2.确定招标范围时的注意点包括（｝*A:做好上下工序或相邻承发包商之间工作界面的质呈、成覆工期和安全责任划分*B:不同把标承包范围界面划分清楚*C：各招掾范围要求描述清整*D:确走招标范围时必须考虑各承包范围内的工柞协调.避免各承包范西承包商之间的相互干扰【本题10分】M凤险分担的基本原则（）*A;貝抒难収预计的风险应该由业主窜拒*B：谁承担凤险黃任型至济、方便，更合理就由i隹来承担*U符合王程惯洌的要求彳D：风俭分配给容易控的一方【本題10分】三、判断1.主要合同第款旳定应清楚•正确错误【本题10分］Z本项目的工程设计费已包括项目施工过程中的设计服券费和项目变更帝壬何原因发生的施工圏｛垦改产生的费用发包人不再另行支付r・IE确葡吴£本题10分】3,合同当雪人主体合格.是合同得以有效成立的前提条件之「・正确間昊【本题10分〕。

单选题1.以下属于要约的有（投标文件）2.受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人及时通知受要约人该承诺有效的以外，为（新要约）3.以缔约当事人意思表示一致为充分成立条件的合同为（诺成合同）4.在订立合同时显失公平的合同为（可变更或可撤销合同）5.甲是乙公司采购员，已离职。

丙公司是乙公司的客户，已被告知甲离职的事实，但当甲持乙公司盖章的空白合同书，以乙公司名义与丙公司洽购100吨型钢时，丙公司仍与其签订了买卖合同。

根据合同法律制度的规定，下列表述中，正确的是（甲的行为构成无权代理，合同效力待定）6.以下不能认定为无效施工合同的是（超越资质等级许可承揽项目，但竣工前已取得相应资质）7.某建设工程施工合同约定价款为1亿元。

施工成本为0.9亿元，按发包人核算造价为0.95亿元，按建设主管部门发布的造价信息计算为1.1亿元。

后该合同无效，但建设工程经竣工验收合格，则该企业能获得人民法院支持的最高结算价款为（1）亿元。

8.某年5月12日发生强烈地震，在建工程全部被毁。

5月15日发包人向承包人发出书面通知解除承包合同。

5月17日承包人收到该通知，5月18日承包人作出了同意解除的回复。

依据合同法，该施工合同解除时间为（43237）9.甲乙双方签订了购货合同。

在合同履行过程中，甲方得知乙方公司名称及其法定代表人均发生了变更，于是要求签订合同变更协议，遭到乙方的拒绝。

针对该情形，正确的是（合同主体未变更）10.甲公司向乙公司购买50吨水泥，后甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具体数量。

交货期届至，乙将50吨水泥交付给甲，甲拒绝接收，理由是已告知要变更合同。

正确的是（甲拒绝接收，应承担违约责任）11.下列合同债务中，可以转移的债务是（提供了质押担保的借款合同中，借款人的部分债务）12.违约责任承担的方式包括（继续履行）13.某项目设计费用为100万元，合同约定定金为设计费用的15%，发包方依约支付定金后，设计方不履行合同，给发包方造成12万元损失，发包方对此可获得的最多赔偿是（30）万元。

建设工程合同真题及答案【真题】某建筑工程公司与甲方签订了一份施工合同，合同约定了工程的范围、质量标准、工期要求以及合同价款等关键条款。

在合同执行过程中，由于设计变更导致工程量增加，双方协商一致决定对合同价款进行调整。

请回答以下问题：1. 设计变更导致工程量增加时，应如何调整合同价款？2. 若双方无法就新的合同价款达成一致意见，应如何解决？3. 在合同执行过程中，如果出现工程质量问题，应当如何处理？【答案范本】1. 当设计变更导致工程量增加时，首先应根据变更后的工程量和原定的单价计算出新增部分的价款。

双方应根据实际情况协商确定是否对原合同价款进行调整。

如果双方同意调整，应签订书面的补充协议，明确新增工程量的价款以及调整后的合同总价。

补充协议应作为原合同的组成部分，具有同等法律效力。

2. 如果双方无法就新的合同价款达成一致意见，可以采取以下几种方式解决：- 继续协商，寻求第三方中介机构或专家的意见，以达成共识；- 请求行业协会或其他专业机构进行调解；- 按照合同约定的争议解决方式，如仲裁或诉讼，依法解决争议。

3. 在合同执行过程中，如果出现工程质量问题，应当按照以下步骤处理：- 应及时通知对方，并要求施工单位在合理期限内无偿修复或更换不合格的工程部分；- 如果质量问题严重，影响工程安全或使用功能，甲方有权要求停止施工，并进行整改；- 若施工单位未能在规定时间内完成整改，甲方可以委托第三方进行修复，并从应付给施工单位的款项中扣除相应的费用；- 如果因工程质量问题造成甲方损失，甲方可以要求施工单位赔偿损失。

在处理合同中出现的任何问题时，都应当遵循公平、公正的原则，确保双方的合法权益得到保护。

同时，所有的调整和解决方案都应当以书面形式确认，以便留存证据，防止未来可能出现的纠纷。

单选1下列不属于承包商投标阶段合同管理任务的是() dA.收集市场和工程信息B对合同文本进行审查和分析C做好合同的谈判与签订D 签订好分包合同2、承包商一经( )，则合同管理工作即宣告开始。

cA决策参考投标B通过资格预市。

C取得招标文件D参加投标预备会3、2013《施工合同(示范文本)》的要素结构共（)。

bA.18个。

B .20个c .21个D .25个4、对于单价合同，施工过程实际完成的工程量与工程量清单不一致时应( ) 。

a A按实际完成工程量计算B按工程量清单列计的工程量计算。

C由发承包双方另行协商确定D由工程师判定是否给予调整5.合同履行阶段进行合同详细分析的结果最重要的部分是( )。

dA进度计划横道图0B 合同事件表。

C网络图D 工程活动工期表6若承包商签订的是份无效合同,或部分内容无效，则相关问题必须按合同所适用的法律来解决。

此时需要进( ) dA.合同总体分析B.合同详细分析。

C合同范围内分析D合同法律延展性分析7、合同履行阶段进行合同详细分析的结果最重要的部分是()。

A 进度计划横道图。

B 合同事件表C 网络图D工程活动工期表8、若承包商签订的是份无效合同,或部分内容无效 ,则相关问题必须按合同所适用的法律来解决。

此时需要进( ).。

bA，合同总体分析。

B .合同详细分析c .合同范围内分析多选1.投标阶段,承包商合同管理的目标( ).A提出有竞争力的有利报价B获得参加投资的资格提出获得高利润的报价C.提出获得高利润的报价D签订合理有利的台同E获得中标资格2.承包商要建立合同实施保证体系( )。

A组建项目经理部B进行合同交底C落实合同责任,实行目标管理。

D建立合同管理工作制度E建立台同管理工作程序3.承包商获得招标文件后,分为( )进行全面分析。

abcdeA文件完备性分析。

B工程招标条件分析C工程技术文件分析D合同文本分析E合同文件合法性分析4.进行合同履行分析.按分析的性质对象和内容,可以分为( ).A合同总体分析B合同详细分析C合同完整性分析D 特殊问题的合同扩展分析E合同专题分析5.承包商要建立合同实施保证体系( )。

建设工程施工合同题目甲方：_______________（以下简称甲方）乙方：_______________（以下简称乙方）为了明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经甲、乙双方友好协商，就_______________（以下简称项目名称）项目的建设工程施工事宜达成以下协议：第一条项目概况1.1 甲方项目概况：项目名称：_______________项目地址：_______________项目规划总建筑面积：_______________项目用途：_______________项目资金来源：_______________1.2 乙方施工概况：乙方将依据本合同的规定，承担项目建设工程施工任务，确保工程按照双方约定的质量、进度、安全和费用完成。

第二条工程内容2.1 工程范围：本合同约定的工程范围包括项目的一切建设工程工程、设备及构筑物。

2.2 工程标准：乙方承建工程必须符合国家规定的建筑工程质量标准，并按照合同约定的标准及进度完成。

第三条施工责任3.1 施工质量：乙方在施工过程中必须符合国家建筑工程质量标准，确保工程质量符合相关规定。

3.2 进度要求：乙方必须按照合同约定的时间节点，保证工程按照计划进行，不得影响项目的整体进度。

3.3 安全保障：乙方必须严格遵守国家建筑安全规定，保障工程施工过程中的安全。

第四条价款支付4.1 价款金额：甲方应按照工程施工进度支付乙方价款，总价款金额为_______________。

4.2 价款支付方式：价款支付方式分期支付，具体支付日期和金额按照双方协商的进度安排执行。

第五条完工验收5.1 完工标准：乙方必须按照合同约定的工程标准完成工程，并保证工程质量符合相关规定。

5.2 完工验收：工程完工后，双方必须进行验收，确保工程符合合同约定的要求。

第六条违约责任6.1 乙方违约：如有下列情况之一，乙方应承担违约责任：1）未按时完成工程；2）工程质量不符合约定标准；3）未按合同规定要求进行费用管理。

建设工程施工合同解析试题试题一：关于工期延误的责任划分某建筑工程合同约定的竣工日期为X年X月X日，但由于遭遇不可抗力因素，导致工程延期至X年X月X日完成。

请问，在此情况下，施工单位是否应承担违约责任？请结合合同条款进行分析。

答案解析：根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

如果工程延期是由于不可抗力因素造成的，施工单位通常可以免除违约责任。

但是，施工单位应当及时通知建设单位，并在合理期限内提供相关证明。

合同中如果有特别约定，比如对于不可抗力的定义、通知期限等，也应当遵循合同的具体规定。

试题二：变更工作指令的执行与索赔在施工过程中，建设单位发出了一项变更工作指令，增加了部分工程量。

施工单位按照指令完成了工作，但未在规定时间内提出追加工程款的请求。

请问，在此情况下，施工单位是否有权获得追加工程款？为什么？答案解析：施工单位在执行变更工作指令时，应当注意合同中关于变更工作的约定，包括变更工作的程序、价格调整机制以及索赔的时效要求等。

如果施工单位未按照合同约定的时间提出追加工程款的请求，可能会丧失索赔权利。

因此，在这种情况下，如果超出了合同约定的索赔时效，施工单位可能无权获得追加工程款。

这也提醒施工单位在执行变更工作时，应及时做好记录并按照合同规定提出相应的经济补偿要求。

试题三：质量缺陷的责任归属在工程验收阶段，发现部分工程质量不符合合同约定的标准。

请问，在此情况下，责任应如何划分？是否存在例外情况？答案解析：通常情况下，如果工程质量不符合合同约定的标准，施工单位应当负责修复或重做不合格的部分。

但是，责任的划分还需要考虑质量问题的原因。

如果是由于设计缺陷、材料供应不符合要求或者是建设单位的指令导致的质量问题，责任可能会有所不同。

合同中可能会有关于质量保证期、保修责任等特殊条款，这些都需要在分析责任归属时予以考虑。

建设工程施工合同解析试题试题一：多项选择题下列关于建设工程施工合同的描述，正确的有（）。

A. 施工合同通常包括通用条款和专用条款两部分. 专用条款的内容可以由双方协商确定，不受任何限制C. 合同中的履约保证金是为了保障合同的履行而设置D. 施工合同中不包含对工程质量的要求和标准答案：AC解析：施工合同确实分为通用条款和专用条款两大部分，其中通用条款是标准化的内容，而专用条款则根据具体项目的实际情况定制。

履约保证金的设置是为了确保合同能够顺利执行，防止违约行为的发生。

而选项的错误在于专用条款虽然可协商，但必须在法律允许的范围内。

选项D的错误在于施工合同中通常会详细规定工程质量的要求和标准。

试题二：判断题施工合同一旦签订，任何一方都不能单方面变更合同内容。

（错）解析：施工合同虽然是双方协商一致的结果，但在特定情况下，如遇到不可抗力或者双方同意的情况下，合同内容是可以变更的。

因此，该判断是错误的。

试题三：简答题请简述施工合同中对工期延误的处理原则。

答案：施工合同中对工期延误的处理原则通常包括以下几点：需要明确延误责任方，是否因承包商的原因导致延误；根据合同约定的违约金或罚款条款进行处理；再次，如果延误是由不可抗力因素造成的，应当按照合同中关于不可抗力的条款执行；双方可以通过协商解决延误问题，必要时可对合同进行相应的调整和补充。

试题四：案例分析题某建筑工程项目在施工过程中，由于设计变更导致原计划的工期延长。

请分析在这种情况下，应如何处理合同事宜，并说明理由。

答案：在这种情况下，首先应该查看合同中关于设计变更的相关条款，确认变更是否属于合同允许的范围。

如果是，那么应根据合同规定的程序和要求进行变更，并及时通知对方。

双方应协商确定新的工期和可能增加的费用，并对合同进行书面修改。

理由是设计变更直接影响工程的实施，需要确保合同内容与实际情况相符，保证项目的顺利完成。

单选1下列不属于承包商投标阶段合同管理任务的是() dA.收集市场和工程信息B对合同文本进行审查和分析C做好合同的谈判与签订D 签订好分包合同2、承包商一经( )，则合同管理工作即宣告开始。

A决策参考投标B通过资格预市。

C取得招标文件D参加投标预备会3、2013《施工合同(示范文本)》的要素结构共（)。

bA.18个。

B .20个c .21个D .25个4、对于单价合同，施工过程实际完成的工程量与工程量清单不一致时应( ) 。

a A按实际完成工程量计算B按工程量清单列计的工程量计算。

C由发承包双方另行协商确定D由工程师判定是否给予调整5.合同履行阶段进行合同详细分析的结果最重要的部分是( )。

A进度计划横道图0B 合同事件表。

C网络图D 工程活动工期表6若承包商签订的是份无效合同,或部分内容无效，则相关问题必须按合同所适用的法律来解决。

此时需要进( )A.台同总体分析B.合同详细分析。

C合同范围内分析D合同法律延展性分析7、合同履行阶段进行合同详细分析的结果最重要的部分是()。

A 进度计划横道图。

B 合同事件表C 网络图D工程活动工期表8、若承包商签订的是份无效合同,或部分内容无效 ,则相关问题必须按合同所适用的法律来解决。

此时需要进( ).。

A，合同总体分析。

B .合同详细分析c .合同范围内分析多选1.投标阶段,承包商合同管理的目标( ).A提出有竞争力的有利报价B获得参加投资的资格提出获得高利润的报价C.提出获得高利润的报价D签订合理有利的台同E获得中标资格2.承包商要建立合同实施保证体系( )。

A组建项目经理部B进行合同交底C落实合同责任,实行目标管理。

D建立合同管理工作制度E建立台同管理工作程序3.承包商获得招标文件后,分为( )进行全面分析。

A文件完备性分析。

B工程招标条件分析C工程技术文件分析D合同文本分析E合同文件合法性分析4.进行合同履行分析.按分析的性质对象和内容,可以分为( ).A合同总体分析B合同详细分析C合同完整性分析D 特殊问题的合同扩展分析E合同专题分析5.承包商要建立合同实施保证体系( )。

单选题1.以下属于要约的有（投标文件）2.受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人及时通知受要约人该承诺有效的以外，为（新要约）3.以缔约当事人意思表示一致为充分成立条件的合同为（诺成合同）4.在订立合同时显失公平的合同为（可变更或可撤销合同）5.甲是乙公司采购员，已离职。

丙公司是乙公司的客户，已被告知甲离职的事实，但当甲持乙公司盖章的空白合同书，以乙公司名义与丙公司洽购100吨型钢时，丙公司仍与其签订了买卖合同。

根据合同法律制度的规定，下列表述中，正确的是（甲的行为构成无权代理，合同效力待定）6.以下不能认定为无效施工合同的是（超越资质等级许可承揽项目，但竣工前已取得相应资质）7.某建设工程施工合同约定价款为1亿元。

施工成本为0.9亿元，按发包人核算造价为0.95亿元，按建设主管部门发布的造价信息计算为1.1亿元。

后该合同无效，但建设工程经竣工验收合格，则该企业能获得人民法院支持的最高结算价款为（1）亿元。

8.某年5月12日发生强烈地震，在建工程全部被毁。

5月15日发包人向承包人发出书面通知解除承包合同。

5月17日承包人收到该通知，5月18日承包人作出了同意解除的回复。

依据合同法，该施工合同解除时间为（43237）9.甲乙双方签订了购货合同。

在合同履行过程中，甲方得知乙方公司名称及其法定代表人均发生了变更，于是要求签订合同变更协议，遭到乙方的拒绝。

针对该情形，正确的是（合同主体未变更）10.甲公司向乙公司购买50吨水泥，后甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具体数量。

交货期届至，乙将50吨水泥交付给甲，甲拒绝接收，理由是已告知要变更合同。

正确的是（甲拒绝接收，应承担违约责任）11.下列合同债务中，可以转移的债务是（提供了质押担保的借款合同中，借款人的部分债务）12.违约责任承担的方式包括（继续履行）13.某项目设计费用为100万元，合同约定定金为设计费用的15%，发包方依约支付定金后，设计方不履行合同，给发包方造成12万元损失，发包方对此可获得的最多赔偿是（30）万元。

1、《合同法》主要调整下列哪种关系单选题CA:法人与法人之间的财产关系B:自然人之间的人身财产关系C:平等主体间的财产关系D:行政机关与行政相对人之间的关系2、关于建设工程合同，下列说法错误的是单选题AA:依据《合同法》规定，建设工程合同包括工程勘察、设计、监理、施工、物资采购合同B:建设工程合同纠纷有可能适用承揽合同的相关规定C:建设工程合同是要式合同D:建设工程合同纠纷是合同纠纷案由中的一个子目3、仲裁与诉讼的关系一般表现为单选题DA:仲裁是诉讼的前置条件B:诉讼是仲裁的前置条件C:只有对仲裁裁决不服时，才可以提起诉讼D:仲裁和诉讼只能选择一种，不能同时适用4、下列民事案件中，应当不公开审理的是单选题DA:涉及政府机关的案件B:涉及个人信息的案件C:涉及商业秘密的案件D:涉及国家秘密的案件5、下列说法的是单选题CA:仲裁协议只能在争议发生前达成B:仲裁协议只能在争议发生后达成C:仲裁协议既能在争议发生前达成，也可以在争议发生后达成D:提出仲裁可以不达成仲裁协议6、关于我国的民事诉讼程序，下列说法错误的是单选题BA:实行合议制度B:实行陪审团制度C:实行公开审判制度D:实行回避制度7、采用下列哪些形式签订建设工程合同，能够符合法律的要求多选题A|B|C|A:合同书B:信件C:电子邮件D:电话沟通E:项目现场口头确认8、下列哪些文书或协议具有强制执行效力多选题B|C|E|A:和解协议B:经司法确认的调解协议C:已签收的仲裁委调解书D:待送达的法院调解书E:已发生效力的裁判文书9、关于仲裁与诉讼，下列说法的是多选题A|E|A:形成的最终裁判文书均具有强制执行力B:均以双方达成争议解决方式的合意为前提C:均采用公开审理的方式D:均采用两审终审制E:均需缴纳相应的受理费用10、根据《民事案件案由规定》，下列哪些属于建设工程合同纠纷多选题A|B|D|E|A:建设工程价款优先受偿权纠纷B:建设工程监理合同纠纷C:工程招标投标纠纷D:建设工程施工合同纠纷E:建设工程分包合同纠纷1、下列对于FIDIC的描述中，不的一项是单选题AA:FIDIC合同条件具有法律法规的同等效力，可以直接适用B:FIDIC合同条件是全世界公认的一种国际惯例C:FIDIC合同条件存在多个版本D:新编FIDIC合同条件主要包括《施工合同条件》《生产设备和设计-施工合同条件》《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》与《简明合同格式》2、下列哪类纠纷，可以按照不动产纠纷确定管辖单选题DA:建设工程勘察合同纠纷B:建设工程设计合同纠纷C:建设工程监理合同纠纷D:建设工程施工合同纠纷3、下列约定管辖条款中，应当认定为有效的是单选题DA:双方约定由守约方所在地人民法院管辖B:普通案件直接约定由最高人民法院管辖C:建设工程施工纠纷中约定由工程所在地以外的人民法院管辖D:双方约定由原告所在地人民法院管辖4、关于默示条款，下列说法的是单选题BA:默示条款仅依据交易习惯而产生B:默示条款可以使权利义务关系发生变动C:默示条款属于“排除己方义务、限制对方权利”的条款，不具有法律效力D:默示条款属于“显失公平”的条款，不具有法律效力5、下列选项错误的是单选题CA:编制依法必须招标项目的招标文件，应当使用国家发改委会同有关部门制定的标准文本B:《标准施工招标文件》主要适用于一定规模以上，且设计和施工不是由同一承包商承担的工程施工招标C:《简明标准施工招标文件》主要针对工期不超过12个月、技术相对简单、且设计和施工是由同一承包人承担的小型项目施工招标D:《建设工程施工合同（示范文本）》为非强制性使用文本，全文由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成6、下列说法错误的是单选题CA:承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量B:当事人对工程量有争议的，应按照施工过程中形成的签证等书面文件进行确认C:签证应由特定人员签发，除法定代表人外，其他人员对工程量和价款等所作的签证、确认，不具有法律效力D:法人或者非法人组织对职务人员职权范围的限制，不得对抗善意相对人7、下列仲裁条款中，应被认定为无效的是多选题B|C|D|E|A:双方约定提交中国国际经济贸易仲裁委员会予以解决B:双方约定由上海市的仲裁委进行裁决C:双方约定提交当地仲裁委员会予以解决D:双方约定向北京仲裁委仲裁，或者向合同签订地法院诉讼E:双方约定适用新加坡仲裁委员会的仲裁规则解决争议8、关于联合体与招标人的关系，下列说法的是多选题A|B|EA:联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同B:联合体中标的，联合体各方应当就中标项目向招标人承担连带责任C:联合体中标的，只应由牵头方与招标人签订合同D:联合体中标的，联合体各方承担连带责任，但应先由牵头方向招标人承担责任E:由同一专业的单位组成的联合体，应按照资质等级较低的单位确定资质等级9、下列说法的是多选题A|C|D|E|A:工程质量保证金的预留比例上限不得高于工程价款结算总额的5%B:工程质量保证金的预留比例上限不得高于工程签约价款总额的5%C:投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保证金可以予以保留D:在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，建设单位不得同时预留工程质量保证金E:建筑业企业可以通过银行保函方式缴纳保证金10、关于仲裁协议的签订，下列说法不的是多选题A|B|C|D|A:仲裁协议是从协议，必须以仲裁条款的形式包含在合同中，不能独立签署B:仲裁协议既可以采用书面形式，也可以采用口头形式C:仲裁协议是争议解决条款，一经签订，不得以补充协议形式予以变更D:当事人必须明确约定合同项下的仲裁事项，概括约定仲裁事项的属于约定不清，应认定仲裁协议无效E:电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件均属于书面形式1、关于建设项目依法必须招标的规模要求，下列说法的是单选题CA:设计服务依法必须招标的规模要求为单项合同估算价在200万元人民币以上B:勘察服务依法必须招标的规模要求为单项合同估算价在100万元人民币以上C:监理服务依法必须招标的规模要求为单项合同估算价在50万元人民币以上D:单项合同估算价满足要求，且项目总投资额在3000万元人民币以上的项目，才依法必须招标2、下列哪种情形下，不应认定建设工程施工合同无效单选题AA:没有经过政府部门备案的施工合同B:承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级而签订的施工合同C:没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义签订的施工合同D:建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效而签订的施工合同3、关于工程质量纠纷，下列说法错误的是单选题DA:发包人直接指定分包人分包专业工程而造成建设工程质量缺陷的，应当承担过错责任B:因承包人的过错造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建，发包人既可以请求减少支付工程价款，也可以主张解除合同C:建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，不得再以使用部分质量不符合约定而主张权利D:因建设工程质量发生争议的，发包人应以总承包人为被告提起诉讼，无权将分包人和实际施工人列为共同被告4、当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，下列处理方法的是（D）单选题A:工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，则质量鉴定期间为顺延工期期间B:发包人已经使用建设工程的，则以转移占有工程之日为竣工日期C:建设工程经竣工验收合格的，应以提交验收报告之日为竣工日期为竣工日期D:承包人已提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期5、建筑工程价款优先权的效力范围不包括单选题CA:承包人为建设工程支付的工作人员报酬B:承包人为建设工程支付的材料款C:承包人因发包人违约所造成的损失D:发包人欠付承包人的工程款6、关于建设工程价款优先权的行使，下列说法的是单选题AA:行使优先权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算B:行使优先权的期限为一年，自明知或应知权利被侵害之日起计算C:优先权的行使期限既可以中止，也可以中断D:承包人只能通过书面致函的方式行使建设工程价款优先权7、下列建设工程中，哪些必须实行监理多选题A|B|C|E|A:国家重点建设工程B:学校、影剧院、体育场馆项目C:总投资额在3000万元以上的大中型公用事业工程D:1万平方米以下的简单住宅建设工程E:利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程8、下列哪些情况属于违法分包多选题A|C|D|E|A:总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位B:将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包C:建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成D:施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的E:分包单位将其承包的建设工程再分包的9、关于工程争议中的各类利息，下列说法的是多选题A|C|D|A:当事人对欠付工程价款利息计付标准没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息B:当事人约定的垫资利息高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率时，承包人仍有权要求全部利息C:当事人对垫资利息没有约定，承包人无权请求支付利息D:当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，建设工程已实际交付的，利息从交付之日计付E:当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，建设工程没有交付的，利息从当事人起诉之日计付10、关于建设工程的结算，下列说法的是多选题A|B|C|A:当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据B:建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人有权请求参照合同约定支付工程价款C:建设工程施工合同无效，建设工程竣工验收亦不合格，但修复后经竣工验收合格的，发包人有权请求承包人承担修复费用D:建设工程施工合同无效，建设工程竣工验收亦不合格，且修复后仍不合格的，承包人仅有权就已施工的部分请求支付工程价款E:建设工程施工合同有效，但建设工程经竣工验收不合格，且修复后仍不合格的，承包人仅有权就已施工的部分请求支付工程价款。

继续教育建设工程合同管理答案合同编号：____________________________签订日期：____________________________协议方信息:甲方（技术提供方）：姓名：____________________________身份证号码：____________________________乙方（技术接受方）：姓名：____________________________身份证号码：____________________________合同内容:项目概述1.1 甲方同意根据本合同条款向乙方提供技术服务，包括但不限于技术咨询、技术转让、技术培训等。

1.2 技术服务的具体内容包括：。

1.3 技术服务地点为：。

1.4 技术交付形式包括：技术报告、技术培训、现场指导等。

合同金额与支付方式2.1 合同总金额为____________________________ 元。

2.2 支付方式及时间如下：2.2.1 首付款金额为____________________________ 元，支付日期为____________________________。

2.2.2 中期付款金额为____________________________ 元，支付日期为____________________________。

2.2.3 尾款金额为____________________________ 元，支付日期为____________________________。

2.3 免税条款2.3.1 根据相关法律法规，乙方有权对本合同下的技术服务申请免除相应的税款。

2.3.2 免税金额为____________________________ 元。

2.3.3 甲方应提供必要的证明文件，以支持乙方进行免税申请。

技术转让与许可3.1 技术转让包括但不限于：技术数据、技术流程、技术图纸等。

3.2 技术许可的有效期为自合同签订之日起____________________________。

建设工程施工合同分析考题一、名词解释1. 建设工程施工合同：____________2. 发包人：____________3. 承包人：____________4. 工程范围：____________5. 工程价款：____________二、选择题1. 建设工程施工合同的订立方式有_______和_______两种。

A. 招标B. 投标C. 协商D. 竞争性谈判2. 以下哪项不属于建设工程施工合同的主要内容？A. 工程名称B. 工程地点C. 工程质量标准D. 工程进度计划3. 建设工程施工合同中，工程价款的支付方式有_______和_______两种。

A. 进度款B. 结算款C. 一次性付款D. 工程量付款三、简答题1. 请简述建设工程施工合同的特点。

2. 请简述建设工程施工合同的订立过程。

3. 请简述建设工程施工合同中工程价款的支付条件。

四、案例分析题某建设工程项目，发包人与承包人于2021年5月1日签订了施工合同，合同约定工程名称为某住宅小区建设项目，工程地点位于某市区，工程质量标准为国家标准，工程进度计划为2022年10月30日竣工。

合同中规定，工程价款分为进度款和结算款，进度款按施工进度支付，结算款在工程竣工验收合格后支付。

根据以上案例，请回答以下问题：1. 请列出本案例中建设工程施工合同的主要内容。

2. 本案例中，工程价款的支付方式有哪些？请分别说明支付条件。

3. 若承包人在2021年8月1日完成了一定施工进度，请简述发包人应如何支付进度款。

4. 若工程在2022年11月1日竣工验收合格，请简述发包人应如何支付结算款。

五、论述题请论述建设工程施工合同中发包人和承包人的权利义务。

六、案例分析题某建设工程项目，发包人与承包人于2021年5月1日签订了施工合同，合同约定工程名称为某办公楼建设项目，工程地点位于某市区，工程质量标准为国家标准，工程进度计划为2022年10月30日竣工。

合同中规定，工程价款分为进度款和结算款，进度款按施工进度支付，结算款在工程竣工验收合格后支付。

建设工程施工合同分析试题一、简答题1. 请简述建设工程施工合同的特点。

2. 请简述建设工程施工合同的法律风险。

3. 请简述如何防范建设工程施工合同的法律风险。

4. 请简述建设工程施工合同的主要内容。

5. 请简述建设工程施工合同的签订流程。

二、案例分析题某建设工程项目，发包方为A公司，承包方为B公司。

在施工过程中，由于设计变更，导致工程进度延误，进而影响了工程款的支付。

请分析该案例中存在的合同纠纷问题，并提出解决方案。

三、论述题1. 论述建设工程施工合同在工程建设中的重要性。

2. 论述建设工程施工合同法律风险的识别与控制。

四、问答题1. 请问在建设工程施工合同中，发包人和承包人的权利和义务是如何规定的？2. 请问在建设工程施工合同中，如何约定工程价款的支付方式和支付时间？3. 请问在建设工程施工合同中，如何约定工程质量标准和保修期限？4. 请问在建设工程施工合同中，如何处理工程变更和设计变更？5. 请问在建设工程施工合同中，如何约定合同争议的解决方式？五、计算题某建设工程项目，合同约定工程总价为1000万元，工程进度款支付比例为70%。

截至某个月末，工程实际完成投资额为800万元。

请计算该个月末应支付的工程进度款。

六、阅读理解题阅读以下合同条款，回答问题：1. 合同双方应按照合同约定的工程范围、建设工期、工程质量等要求，全面履行合同义务。

2. 发包人应按照合同约定的时间和金额支付工程进度款，工程进度款支付比例为70%。

3. 承包人应按照合同约定的时间和质量标准完成工程，并承担工程保修责任。

4. 合同双方发生争议时，应首先通过友好协商解决，协商不成的，可以选择仲裁或诉讼方式解决。

请回答以下问题：1. 请简述合同双方的履行义务。

2. 请简述工程进度款的支付方式和比例。

3. 请简述工程质量和保修责任。

4. 请简述合同争议的解决方式。

建设工程合同题库及答案解析一、单项选择题1. 保证的方式有两种，即一般保证和（）保证。

A. 连带责任B. 部分责任C. 无限责任D. 有限责任【答案】A【解析】保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。

在具体合同中，担保方式由当事人约定，如果当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任。

2. 下列组织不能作为保证人：（）A. 企业法人的分支机构、职能部门B. 国家机关C. 学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体D. 具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民【答案】A、B、C【解析】具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。

但是，以下组织不能作为保证人：企业法人的分支机构、职能部门，国家机关，学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体。

3. 抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式。

下列财产不得抵押：（）A. 土地所有权B. 土地使用权C. 城市房地产【答案】A【解析】抵押物是不转移占有的；土地所有权不得抵押；当事人以土地使用权、城市房地产、林木、航空器、船舶、车辆等财产抵押的，应当办理抵押物登记，抵押合同自登记之日起生效。

4. 合同的履行期限自（）起计算。

A. 合同签订之日B. 合同生效之日C. 债务履行之日D. 债权人要求履行之日【答案】B【解析】合同的履行期限自合同生效之日起计算。

5. 下列关于合同变更的说法，正确的是（）。

A. 合同变更必须经双方当事人协商一致B. 合同变更只需通知对方即可生效C. 合同变更无需经过任何程序，只需双方意思表示一致即可D. 合同变更必须经过人民法院或者仲裁机构确认【答案】A【解析】合同变更是指当事人对已经发生法律效力，但尚未履行或者尚未完全履行的合同进行修改或补充所达成的协议。

《合同法》规定，当事人协商一致可以变更合同。

二、多项选择题1. 合同的担保方式包括：（）A. 保证B. 抵押D. 留置E. 定金【答案】A、B、C、D、E【解析】合同的担保方式包括保证、抵押、质押、留置和定金。

单选1下列不属于承包商投标阶段合同管理任务的是() dA.收集市场和工程信息B对合同文本进行审查和分析C做好合同的谈判与签订D 签订好分包合同2、承包商一经( )，则合同管理工作即宣告开始。

A决策参考投标B通过资格预市。

C取得招标文件D参加投标预备会3、2013《施工合同(示范文本)》的要素结构共（)。

bA.18个。

B .20个c .21个D .25个4、对于单价合同，施工过程实际完成的工程量与工程量清单不一致时应( ) 。

a A按实际完成工程量计算B按工程量清单列计的工程量计算。

C由发承包双方另行协商确定D由工程师判定是否给予调整5.合同履行阶段进行合同详细分析的结果最重要的部分是( )。

A进度计划横道图0B 合同事件表。

C网络图D 工程活动工期表6若承包商签订的是份无效合同,或部分内容无效，则相关问题必须按合同所适用的法律来解决。

此时需要进( )A.台同总体分析B.合同详细分析。

C合同范围内分析D合同法律延展性分析7、合同履行阶段进行合同详细分析的结果最重要的部分是()。

A 进度计划横道图。

B 合同事件表C 网络图D工程活动工期表8、若承包商签订的是份无效合同,或部分内容无效 ,则相关问题必须按合同所适用的法律来解决。

此时需要进( ).。

A，合同总体分析。

B .合同详细分析c .合同范围内分析多选1.投标阶段,承包商合同管理的目标( ).A提出有竞争力的有利报价B获得参加投资的资格提出获得高利润的报价C.提出获得高利润的报价D签订合理有利的台同E获得中标资格2.承包商要建立合同实施保证体系( )。

A组建项目经理部B进行合同交底C落实合同责任,实行目标管理。

D建立合同管理工作制度E建立台同管理工作程序3.承包商获得招标文件后,分为( )进行全面分析。

A文件完备性分析。

B工程招标条件分析C工程技术文件分析D合同文本分析E合同文件合法性分析4.进行合同履行分析.按分析的性质对象和内容,可以分为( ).A合同总体分析B合同详细分析C合同完整性分析D 特殊问题的合同扩展分析E合同专题分析5.承包商要建立合同实施保证体系( )。

单项选择题问题1：1.在工程项目竣工前，已经缴纳（）的，建设单位不得同时预留工程质量保证金。

(2分)A:投标保证金B:履约保证金C:预付款保证金D:农民工工资保证金问题2：2.工程质量保证金预留比例上限为：(2分)A:工程结算价款的3%B:工程结算价款的5%C:签约合同价的3%D:签约合同价的5%问题3：3.发包人拖延竣工验收的，工程缺陷责任期的起算时间为：(2分)A:承包人提交竣工验收报告30天后B:承包人提交竣工验收报告60天后C:承包人提交竣工验收报告90天后D:实际竣工验收合格之日后问题4：4.缺陷责任期内，对于第三方原因造成的缺陷，以下说法正确的是：(2分)A:承包人负责维修，发包人可以自质量保证金中扣除费用B:承包人负责维修，发包人不得自质量保证金中扣除费用C:发包人负责维修，发包人可以自质量保证金中扣除费用D:发包人负责维修，发包人不得自质量保证金中扣除费用问题5：5.以下关于缺陷责任期说法正确的是：(2分)A:缺陷责任期不可延长且不得超过12个月B:缺陷责任期不可延长且不得超过24个月C:缺陷责任期可以延长但不得超过12个月D:缺陷责任期可以延长但不得超过24个月问题6：6.根据2017版《建设工程施工合同示范文本》的通用合同条款，关于发包人向承包人退还工程质量保证金，以下说法正确的是：(2分)A:应按中国人民银行发布的同期同类银行贷款基准利率支付利息B:应按中国人民银行发布的同期同类银行存款基准利率支付利息C:应按合同约定利率支付利息D:不支付利息问题7：7.中标通知书的性质为：(2分)A:要约邀请B:邀约C:承诺D:以上均不是问题8：8.以下说法错误的是：(2分)A:招标实践中通常把通用合同条款、专用合同条款均作为招标文件的组成部分B:发包人在招标文件编制时可以不起草专用合同条款C:发包人在招标文件编制时应完成全部通用合同条款与专用合同条款的起草D:发包人在中标通知书发出后不得任意修改通用合同条款和专用合同条款问题9：9.关于暂估价和暂列金额，以下说法正确的是：(2分)A:二者均为必然发生的B:二者均为不必然发生的C:暂估价项目必然发生，暂列金额不必然发生D:暂估价项目不必然发生，暂列金额必然发生问题10：10.2017版建设工程施工合同示范文本中，通用合同条款约定的合同文件包括：①合同协议书；②通用合同条款；③专用合同条款及其附件；④技术标准和要求；⑤图纸；⑥已标价工程量清单或预算书；⑦中标通知书（若有）；⑧投标函及其附录（若有）；⑨其他合同文件。