建设工程委托监理合同书示范文本

《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)第一章总则第一条【立案要求】本合同的立案要求是指根据国家建设工程监理管理的相关法规和政策，进行申请并获得资质，并依法成立监理机构，方可开展建设工程监理活动。

第二条【目的和基本原则】本合同旨在明确委托方和监理方在建设工程监理过程中的权利和义务，确保建设工程的质量、安全、进度和合同约定的其他要求的实现，维护委托方和监理方的合法权益。

第三条【定义和解释】根据本合同的要求，以下术语的定义和解释如下：1. 建设工程：指按照法律法规和合同要求，在土地上修建、改建、扩建、装饰、拆除建筑物、构筑物和其他工程设施的活动。

2. 监理：指对建设工程的施工过程和工程质量进行全过程的监督 inspection, 检验 testing 和评审 review 的活动。

3. 委托方：指依法与监理方签订本合同，委托监理方开展建设工程监理活动的单位。

4. 监理方：指取得了合法资质的监理机构，具有从事建设工程监理活动的能力和经验。

......第二章建设工程监理任务第五条【监理范围】监理方应按照合同约定，对建设工程的各个阶段进行监理。

监理范围主要包括但不限于以下内容：1. 工程设计阶段的审查和确认；2. 施工企业资质、技术、质量等方面的审核；3. 施工过程的监督检验；4. 变更设计和施工方案的审查和确认；......第三章建设工程监理报告第十二条【监理日志】监理方应当按照合同约定，及时记录和整理建设工程的监理日志。

监理日志内容应包括但不限于以下内容：1. 施工过程中的关键环节和节点；2. 施工现场的实际情况和问题；3. 施工进展和工期控制的情况；4. 施工质量的检验、评估和指导意见；......第四章合同变更和索赔第十七条【变更设计和施工方案】如需进行建设工程的设计变更或施工方案变更，应按照合同约定和法律法规的要求进行。

《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)建设工程监理合同(示范文本)GF-2012-0202甲方（委托人）：【甲方名称】乙方（监理人）：【乙方名称】鉴于甲方拟进行以下工程的设计、施工等工作，甲乙方根据有关法律、法规和管理办法，通过友好协商，就工程监理事宜达成如下协议：一、监理范围及任务1.1 监理范围：【详细描述监理范围，包括但不限于工程的设计、施工、验收、质量控制、安全管理等内容】1.2 监理任务：【具体监理任务，例如审核设计文件、检查施工过程、监督质量验收等】二、监理工作方式及要求2.1 工作方式：【详细描述监理工作方式，包括但不限于现场检查、资料审查、会议讨论等】2.2 工作要求：【监理工作的具体要求，例如按时提交报告、保密工程信息等】三、费用及支付方式3.1 监理费用：【详细列明监理费用的计算方法和金额】3.2 支付方式：【描述监理费用的支付方式和时间节点】四、保密条款4.1 保密义务：【明确甲乙双方对工程信息及商业秘密的保密义务】4.2 违约责任：【说明违反保密义务的责任承担方式及赔偿标准】五、争议解决5.1 争议解决方式：【列明争议解决方式，例如友好协商、仲裁等】5.2 仲裁委员会：【指定仲裁机构及其联系方式】5.3 法律适用：【适用的法律法规】六、协议变更和终止6.1 协议变更：【明确协议变更的方式和条件】6.2 协议终止：【协议终止的情况及终止方式】七、其他条款7.1 附则：【补充说明其他相关事宜】附件列表：1. 工程设计文件2. 施工合同3. 质量验收记录4. 监理报告法律名词及注释：1. 合同：指根据法律关系双方的协议建立的权利义务关系。

2. 监理：指对建设工程的设计、施工等活动进行监督和管理的行为。

3. 委托人：指工程监理的委托方，即甲方。

4. 监理人：指受委托对工程进行监督和管理的一方，即乙方。

5. 施工合同：指承包商与甲方签订的承担施工任务的合同。

在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法：1. 施工延期：当施工方无法按时完成工程时，应及时与甲方沟通，协商合理的延期方案。

工程建设委托监理合同示范文本（5篇）工程建设委托监理合同示范文本（篇1）发包人（全称）：_____________________________承包人（全称）：______________________________根据《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部，国家工商管理总局共同发布的《建设工程施工合同》及其他有关法律、法规，自愿、平等、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就_____________工程协商签订合同，共同信守。

第一条、工程事项1.1工程名称：_______________________________________；1.2工程地点：_______________________________________；1.3工程内容：_______________________________________；1.4工程开竣工日期___________年_________月________日至___________年_________月________日。

第二条、工程承包范围2.1承包范围：乙方包工，包料。

第三条、发包人工作3.1甲方向乙方提供设计图纸，核定乙方的施工方案。

3.2甲方向乙方提供水、电、场地、工人住宿，方便乙方施工。

第四条、承包人的权利和义务4.1按照协议约定进入现场并严格按照设计图纸进行施工，保证按期完工。

4.2施工中做到文明施工，严格按照安全标准组织施工。

4.3乙方编制施工方案，由甲方审定后实施。

4.4乙方保证按图施工，不得私自变更甲方图纸，如需更改必须与甲方沟通协商。

第五条、工程造价和结算5.1工程总价：大写_________________________________。

5.2结款方式：合同签订之日，甲方付给乙方__________元为预付款。

5.3乙方材料及工人进场再付工程款_______%大写__________元5.4工程全部结束验收合格后，甲方向乙方付清余款。

建设工程委托监理合同示范文本(2023版)1. 合同概述本合同是由甲方（建设工程的委托人）与乙方（建设工程的监理人）就委托乙方监理甲方的建设工程项目而订立的合同。

本合同旨在规范甲乙双方的权利和义务，确保建设工程的质量、进度和安全。

2. 合同条款2.1 项目信息项目名称：_____________________项目地点：_____________________项目规模：_____________________工期要求：_____________________2.2 委托监理内容甲方委托乙方负责监理工程内容：•工程质量的监督和检验；•施工进度的监控和管理；•施工方案的审批；•工程变更和索赔的审核；•施工过程中的安全监督；•其他与建设工程监理相关的工作。

2.3 监理费用甲方应向乙方支付的监理费用为人民币_____________________（大写：_____________________）。

监理费用的支付方式和时间如下：•监理费用的支付方式：_____________________•监理费用的支付时间：_____________________2.4 监理义务乙方应遵守监理义务：•严格按照国家相关法律、法规和标准进行监理，并保证监理工作符合建设工程的要求；•监督施工单位的工程质量，及时发现并整改质量问题；•监督施工进度，确保项目按时竣工；•审批施工方案，确保施工方案符合法律法规和工程要求；•审核工程变更和索赔申请，保证变更和索赔合理合法；•监督施工过程中的安全工作，确保施工安全；•及时向甲方提供建设工程的进度、质量和安全情况的监理报告。

2.5 甲方责任甲方应遵守责任：•向乙方提供建设工程的相关资料、文件和图纸，并保证其真实、准确；•协助乙方履行监理职责，提供必要的配合和支持；•及时支付乙方的监理费用；•对乙方提供的监理报告进行及时确认。

2.6 保密条款甲乙双方应对双方在履行本合同过程中所知悉的商业秘密、技术秘密和个人隐私等进行保密，除非经双方协商一致或法律法规规定，否则不得向第三方披露。

建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)一、合同背景本合同是根据《合同法》及相关法律法规的规定，结合建设工程监理领域的实际情况，为规范建设工程监理合同的签订和履行，保障各方当事人的合法权益，特制定本示范文本。

二、合同主体1. 委托方（甲方）：名称：[委托方名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地质：[委托方地质]2. 监理方（乙方）：名称：[监理方名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地质：[监理方地质]3. 工程项目概况：名称：[工程项目名称]地点：[工程项目地点]建设单位：[建设单位名称]4. 监理任务：详细叙述监理任务的范围、内容和要求。

三、合同条款第一条合同目的本合同的目的是明确甲方与乙方之间关于建设工程监理服务的权利和义务，保障工程的顺利进行。

第二条合同的期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程项目竣工验收合格并通过监理终审为止。

第三条费用支付1. 乙方的监理服务费总额为人民币[监理费金额]，甲方应按照约定的支付方式和时间支付给乙方。

2. 如因甲方原因导致工程项目暂停或延误，甲方仍须支付乙方已提供的监理服务费。

第四条乙方的权利和义务1. 乙方有权依据合同约定，对工程项目进行监理并提出相应的监理意见。

2. 乙方应按照监理任务要求，保证监理工作的质量和效果。

3. 乙方不得将监理任务委托给其他单位或个人，也不得将监理费用转让给其他方。

第五条甲方的权利和义务1. 甲方应按照合同约定的时间和方式支付监理费用。

2. 甲方应提供工程项目的相关资料和信息，确保乙方能够顺利进行监理工作。

3. 甲方应及时处理乙方提出的监理意见，并采取相应措施保证工程质量。

第六条保密义务1. 双方在合作过程中，应严守商业秘密，对对方所知悉的商业和技术秘密予以保密。

2. 本条款终止后，保密义务仍然有效。

第七条争议解决双方因合同履行发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，应提交至合同约定的仲裁机构进行仲裁。

《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)第一章总则第一条合同目的根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，为明确建设工程监理服务方与甲方之间的权利义务关系，规范建设工程监理服务，保障工程质量和安全，依法独立公正进行监理，特制订本合同。

第二条合同定义1.建设工程监理：指甲方雇佣监理人员，对建设工程的施工进行全程监督、检查和控制，确保工程按照合同约定的质量、安全、进度和造价要求进行。

2.监理人员：指由甲方委托的具有相应资质和条件的机构或个人，负责承担建设工程监理的全过程工作。

3.甲方：本合同中指建设工程的业主或者委托代表甲方的单位。

以下简称“甲方”。

4.监理服务方：指甲方在本合同中承担监理工作的单位或个人。

以下简称“监理服务方”。

第三条合同补充本合同的所有附件和补充文件均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

第二章服务内容第四条监理范围1.监理服务方应对建设工程施工过程中的质量、安全、进度和造价等进行全程监理。

2.监理服务方应根据本合同的约定，进行监理计划、监理文件的编制和监理报告的撰写。

3.监理服务方应及时向甲方提出建议和意见，并配合乙方解决在工程实施过程中出现的问题和纠纷。

第五条监理义务1.监理服务方应按照“对事不对人”的原则，履行监理职责，保持独立性和公正性。

2.监理服务方应及时到场，对建设工程的施工情况进行监理，并提供监理意见和建议。

3.监理服务方应配合甲方对工程质量和进度进行定期检查和验收。

4.监理服务方应及时向甲方报告建设工程施工中出现的问题和纠纷。

5.监理服务方应确保建设工程合同的履行情况，并向甲方提供法律咨询和法律支持。

第三章合同履行第六条合同变更1.合同变更应经双方协商一致，并以书面形式进行确认。

2.若因不可抗力或其他不可预见的原因导致合同无法履行，双方应及时通知对方，并采取合理措施解决。

2024年建设工程委托监理合同(示范文本)____年XX月XX日建设工程监理合同甲方：（委托方）名称：地址：联系方式：乙方：（监理方）名称：地址：联系方式：鉴于：1. 甲方拟在2024年进行以下建设项目（以下简称“工程项目”），现委托乙方作为工程项目的监理方，进行监理服务；2. 乙方具备从事建设工程监理的技术和经验，并具备相应的资质，拥有进行此次工程项目监理的能力。

根据《中华人民共和国建设工程监理条例》的规定，甲乙双方在平等、自愿、互利的基础上，经过友好协商，达成如下合同：第一条监理业务的内容和范围1.1 乙方应对甲方委托的工程项目进行全程监理，监理范围包括但不限于工程项目的设计审查、施工进度监控、施工质量检查、合同履行监督等。

第二条工程费用和支付方式2.1 工程监理费以工程项目总投资的百分比来计算，具体监理费用的比例由甲乙双方协商确定。

2.2 监理费用由甲方支付给乙方，支付方式为按照工程项目进展情况分期支付。

具体支付时间、金额和方式双方协商确定。

第三条工程监理资格和要求3.1 乙方应具备相应的建设工程政府批准的监理资质，并根据国家、地方相关法律法规的规定进行监理业务的执业。

3.2 乙方应派遣具有相应资质和经验的监理工程师负责工程项目的具体监理工作。

3.3 乙方应保证监理工程师具备独立、客观、公正的监理能力，不得受到任何利益的干扰，维护甲方的合法权益。

第四条项目监理周期和报告4.1 工程项目监理周期为XX年，具体完成时间由甲乙双方协商确定。

4.2 乙方应按照约定的监理周期，定期向甲方提交监理报告，监理报告应包括但不限于工程质量、施工进度、安全措施的情况，并对存在问题提出合理的改进建议。

第五条终止合同5.1 在工程项目监理过程中，如甲方或乙方有下列情况之一，任何一方有权终止本合同：a) 违反合同约定，严重影响工程项目的正常进行；b) 丧失监理资格，不能继续履行本合同；c) 经甲乙双方协商一致，提前终止本合同。

《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2022-0202)建设工程监理合同(示范文本)(GF-2022-0202)甲方：(委托方) 乙方：(监理方)鉴于甲方故意委托乙方作为建设工程监理人，对建设工程进行监理；经甲乙双方商议，达成如下合同：第一条建设工程的基本情况甲方拟建造的建设工程基本情况如下：建设项目名称：_____________________建设地点：__________________________建设规模：__________________________工程类别：__________________________工程质量标准：______________________建设总投资：________________________开工日期：__________________________竣工日期：__________________________阶段交工日期：______________________竣工结算日期：______________________第二条监理服务的内容及标准1.乙方承诺对建设工程全过程进行监理，并对建设工程的施工、材料、设备、质量等进行全方面、全过程的检查和检验，确保建设工程按照批准的工程图纸、设计文件和规范要求进行施工，能够达到要求的设计技术、设计标准和工程质量。

2.乙方必须严格按照国家相关法律、法规和工程技术标准、规范的要求，认真执行监理职责，及时发现和防范施工过程中的安全隐患和质量问题，及时向甲方报告并提出解决措施。

第三条监理服务的期限及收费标准1.乙方承诺在建设工程施工开始后，从开工之日起至竣工验收合格之日为止，对建设工程进行全方位、全过程的监理，期限为______个月/年。

2.乙方的监理服务费用按照合同约定的方式结算，总监理服务费为人民币(￥)______元。

第四条监理服务费支付方式1.按合同约定，监理服务费由甲方支付。

2.甲方按照合同规定的约定方式和时间向乙方支付监理服务费。

《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规制定的，在双方平等自愿的基础上订立，旨在规范建设工程监理服务行为。

第一章总则第一条【合同目的】根据委托人（以下简称“甲方”）的要求，监理人（以下简称“乙方”）接受甲方委托，按照甲方的要求，对建设工程进行监理服务。

第二章监理义务第二条【监理范围】乙方应根据甲方的委托，对建设工程的施工过程、施工质量、施工安全等进行全面监理。

包括但不限于以下内容：1. 确定监理标准和规范；2. 监督施工单位的施工行为，确保其按照合同要求进行施工；3. 监督建设工程质量，提出合理的质量改进意见；4. 报告建设工程进度、质量、安全等情况；5. 协助甲方处理与施工单位的纠纷；6. 其他甲方委托的监理工作。

第三条【监理报告】乙方应定期向甲方提交监理报告，内容包括但不限于：1. 建设工程进度情况；2. 建设工程质量情况；3. 建设工程安全情况；4. 施工单位合规情况；5. 其他与建设工程监理相关的事项。

第四章甲方权利与义务第四条【支付监理费用】甲方应按照合同约定，及时支付监理费用给乙方。

第五章乙方权利与义务第五条【提供监理服务】乙方应按照合同约定，提供专业的建设工程监理服务，并保证监理质量。

第六章法律责任第六条【违约责任】任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担违约责任，并赔偿相应的损失。

第七章附则第七条【争议解决】本合同发生争议时，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交有关仲裁机构进行仲裁。

附件：1. 建设工程监理合同附表2. 合同支付计划表3. 其他相关附件法律名词及注释：1. 《中华人民共和国合同法》：中华人民共和国于1999年3月15日颁布的法律,目的是确立一个现代的市场经济中合同的关系法则,调整合同制度,取得合同法的基本原则。

监理合同示范文本6篇篇1监理合同示范文本监理合同范本甲方：（委托人）地址：法定代表人：联系方式：乙方：（监理单位）地址：法定代表人：联系方式：为明确监理双方之间的权利和义务，依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，经甲、乙双方友好协商，达成如下协议：一、项目基本信息项目名称：所在地点：建设单位：设计单位：施工单位：监理单位：二、监理服务范围1. 甲方委托乙方对上述项目进行全过程监理服务，具体内容包括但不限于：工程设计、施工单位的选择、工程施工、工程变更、工程竣工验收等方面的监理工作。

2. 监理单位应当遵守国家有关建筑监理规定，保证服务质量、服务标准。

三、价格及支付方式1. 甲方应当按照合同约定支付监理费用，具体费用如下：监理报酬：人民币（大写）（小写）元整。

2. 支付方式：乙方每月向甲方开具监理费用明细清单，甲方应当在接到清单后的10个工作日内支付相应费用。

四、监理责任1. 乙方应当认真履行监理职责，依法监督施工单位的施工行为，发现工程存在安全隐患或质量问题时，应当及时向甲方报告并提出整改意见。

2. 乙方应当保证监理报告的真实性和客观性，不得故意隐瞒或歪曲事实，不得为不法利益谋取个人私利。

五、甲方责任1. 甲方应当依法提供项目建设相关文件和资料，配合监理单位的工作。

2. 甲方应当按照监理合同约定支付监理费用，否则视为违约，应承担相应的法律责任。

六、保密条款1. 双方在合作过程中可能会接触到对方的商业秘密，双方应当保密，不得泄露。

2. 监理合同及相关文件、资料在未经双方书面同意的情况下，不得向第三方披露。

七、变更和解除1. 双方如需变更合同内容，应当经过书面协商并签订书面变更协议。

2. 如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方应当及时协商解除合同，并根据实际情况承担相应的责任。

八、法律适用和争议解决1. 监理合同的签订、履行和解释均适用中华人民共和国法律。

2. 在履行监理合同过程中发生争议，双方应当友好协商解决，协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。