(完整版)建筑工程预、结算书

建设工程预结算合同甲方（业主）：________乙方（承包商）：________鉴于甲方拟对其所拥有的位于________（工程地点）的建设工程进行施工，现甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，本着平等、自愿、公平和诚信的原则，就建设工程预结算事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________2. 工程地点：________3. 工程规模：________4. 工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等。

5. 工程质量标准：按照国家及行业相关标准执行。

二、合同价格1. 合同总价为人民币（大写）________元（￥_______）。

2. 价格构成：材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等。

3. 价格调整机制：如遇不可抗力或市场显著变化，双方应协商调整合同价格。

三、付款方式1. 预付款：甲方需在合同签订后___日内支付合同总价的___％作为预付款。

2. 进度款：根据实际完成的工程量按月支付，每月的___日之前结算上月工程款。

3. 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方应在___日内支付剩余的合同款项。

四、工期要求1. 开工日期：自____年___月___日起。

2. 竣工日期：至____年___月___日止。

3. 延期条款：因不可抗力或甲方原因导致延期的，应及时协商确定新的工期。

五、质量保证1. 乙方应保证工程质量符合合同约定的标准及规范要求。

2. 质量保修期：自工程竣工验收之日起计算，为期___年。

六、变更与索赔1. 工程变更：任何变更需经甲乙双方书面确认后方可执行。

2. 索赔处理：一方因违约造成另一方损失的，应按实际损失赔偿。

七、争议解决凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，首先应通过友好协商解决；协商不成时，可提交_____仲裁委员会仲裁或依法向人民法院提起诉讼。

八、其他事项1. 本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

2. 本合同附件为合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

2024建筑工程结算书模板甲方(承包商):__________________________乙方(业主):___________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就2024年度建筑工程结算事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________________________。

2. 工程地点：__________________________。

3. 工程内容：主要包括__________________________。

4. 工程规模：总建筑面积为________平方米，总造价为________万元。

5. 工程进度：自合同签订之日起至本合同约定的竣工日期止。

二、工程价款及支付方式1. 本工程总价款为人民币________元整(大写：________)。

(1)首付款：自合同签订之日起，甲方应向乙方支付工程总价款的30%;(2)进度款：在工程项目各个阶段完成后，甲方应按照实际完成的工程量支付相应的进度款；(3)最终结算款：在工程项目竣工验收合格后，甲方应向乙方支付剩余的工程价款。

3. 甲乙双方同意采用银行转账的方式进行支付。

具体支付账户信息如下：甲方账户：__________________________乙方账户：__________________________三、质量标准与验收标准1. 本工程的质量标准应符合国家有关标准和行业规定，达到设计要求和使用功能。

2. 本工程的验收标准应按照《建筑工程竣工验收规范》(GB502032011)及相关地方规定执行。

3. 甲乙双方应在工程竣工验收前共同组织对工程质量进行验收，验收合格后，方可进行最终结算。

四、违约责任1. 若甲方未按照本合同约定的时间、数量、质量等支付工程价款，应按应付金额每日万分之五向乙方支付违约金。

逾期超过30日仍未支付的，乙方有权解除本合同，并要求甲方承担因此造成的损失。

第1篇一、项目基本信息项目名称：XX工程项目建设单位：XX单位施工单位：XX施工单位项目负责人：XX项目地点：XX省XX市XX区XX街道开工日期：XXXX年XX月XX日竣工日期：XXXX年XX月XX日二、工程概况1. 工程规模：本项目总建筑面积XX平方米，其中地上建筑面积XX平方米，地下建筑面积XX平方米。

2. 工程结构：本项目为XX结构，基础采用XX基础，主体结构采用XX结构。

3. 工程内容：本项目包括土建、安装、装饰装修等工程。

三、结算依据1. 施工合同及相关附件2. 设计变更通知书3. 国家及地方有关建筑工程计价依据4. 工程量清单及计价规范5. 甲方提供的材料、设备清单及单价6. 施工过程中产生的其他费用四、结算内容1. 土建工程结算（1）基础工程：XX万元（2）主体结构工程：XX万元（3）装饰装修工程：XX万元2. 安装工程结算（1）给排水工程：XX万元（2）电气工程：XX万元（3）通风空调工程：XX万元（4）消防工程：XX万元3. 材料费结算（1）钢筋：XX万元（2）水泥：XX万元（3）砂石：XX万元（4）砖瓦：XX万元（5）其他材料：XX万元4. 设备费结算（1）给排水设备：XX万元（2）电气设备：XX万元（3）通风空调设备：XX万元（4）消防设备：XX万元5. 人工费结算（1）管理人员工资：XX万元（2）施工人员工资：XX万元（3）其他人员工资：XX万元6. 施工过程中产生的其他费用（1）运输费：XX万元（2）临时设施费：XX万元（3）其他费用：XX万元五、结算金额根据以上结算内容，本项目总结算金额为：XX万元。

六、付款方式1. 甲方按照结算金额的XX%预付工程款，剩余款项在工程竣工验收合格后支付。

2. 甲方在支付过程中，如发现结算金额与实际发生费用有较大差异，应在支付前提出异议，经双方协商一致后调整结算金额。

3. 甲方在收到乙方提交的结算报告后，应在XX个工作日内支付结算款项。

建筑工程决算书（正文）一、决算依据根据《建设工程工程量清单计价规范》和项目合同约定，我公司对XX项目进行了详细的工程量核算和费用计算，并制定了本决算书。

二、工程概况本项目总建筑面积为XXXX平方米，工程包括主体结构、给排水、电气、装饰等各项工程。

整个工程按照规范、标准和施工图纸要求进行了施工。

三、工程量核算根据施工图纸和工程规范，对各项工程量进行了详细核算，并列出如下工程量表：（表格内容省略）四、费用计算1. 人工费根据国家建筑工程造价管理办法，按照本地劳动力市场平均工资水平进行了人工费计算。

详细费用如下：（表格内容省略）2. 材料费根据工程量表，结合市场行情，计算了各项材料费用，并列出如下：（表格内容省略）3. 设备费根据施工图纸和工期，确定了所需的施工设备，并计算了相应的设备费用。

详细费用如下：（表格内容省略）4. 机械使用费根据实际施工情况，对使用的机械设备进行了计算，并列出如下：（表格内容省略）5. 施工其他费用考虑到施工过程中的其他费用，包括水电费、安全费、检测费等，进行了计算，并列出如下：（表格内容省略）五、决算结果经过工程量核算和费用计算，本项目的总决算结果如下：1. 总造价工程总造价为XXXX万元。

2. 总费用分析（表格内容省略）3. 利润和税金按照合同约定，本项目的利润率为XX%，税金率为XX%。

4. 最终决算价综合考虑工程造价、费用分析、利润和税金等因素，最终决算价为XXXX万元，具体构成如下：（表格内容省略）六、决算书说明本决算书严格按照建设工程决算书的要求编写，包括工程概况、工程量核算、费用计算、决算结果等内容，以确保决算结果的准确性和合法性。

七、附件清单1. 工程量表2. 费用计算明细表3. 合同约定及其他相关文件（附件内容省略）以上为本项目的建筑工程决算书。

决算结果仅供参考，如有需要，我公司随时可以提供详细资料和解释。

建议相关部门和业主对决算结果进行审查和确认。

感谢您对本项目的支持与配合！（正文结束）注：根据文章内容要求，确保整体排版美观整洁。

工程预结算合同（通用3篇）工程预结算篇1甲方：_________________乙方：_________________甲方将工程承包给乙方做工程预结算(含报进度)。

为进一步明确责任，保障甲乙双方的利益，保证工程预结算顺利进行，甲乙双方经友好协商，根据协商结果。

甲、乙双方同意签订本工程预结算。

一、工程预结算项目：甲方将委托乙方承担下列工程预结算(含报进度)。

1、工程按总承包合同的所有内容(含土建、含管道安装、设备安装等)。

2、建筑面积：_________________㎡。

实际建筑面积详见施工图纸。

3、工程工期：_________________按合同约定工期为天。

4、工程合同价暂定为：_________________按合同价约定为元。

(以竣工结算价为准)。

5、经甲、乙双方协商同意，工程预结算(含报进度)费按土建工程结算总造价的千分之计算。

其费用为：_________________竣工结算价_____/1000。

其他工程(管道、设备安装等)结算总造价的千分之计算，其费用为：_________________竣工结算价_____/1000。

本费用包含与预结算相关的所有费用，其他任何费用不再另计;二、甲方的职责：_________________1、甲方应提供完整的工程竣工图纸、承包合同书(复印件)、图纸会审记录、设计图纸变更、甲方更改通知单、工程签证(内容)、竣工资料、工程联系单、材料单价确认单给乙方，以便乙方做为工程结算的资料依据。

2、甲方及时提供业主所发的工程指令单、设计变更指令单。

业主、监理、施工单位共同确认的验收资料记录。

3、甲方需在每月的日支付乙方咨询费用万元至该工程预结算费用的%，余下%将在工程竣工结算和业主确认总造后支付，价如逾期支付，将以每日1%收取逾期费用。

三、乙方的职责：1、每月25日前完成当月所完成工程预算书编制、并与业主咨询公司确认当月进度款工程金额、以便做为工程进度款拨付的依据。

工程预 (结) 算书工程名称：建设单位：工程造价：施工单位：建筑面积：编制单位：单方造价：审核单位：编制日期：编制人：编制人证号：审核人：审核人证号：封—1总说明表—01结算审核汇总表表—01-1建设项目（预算）汇总表表—02单项工程（预算）汇总表单位工程（预算）汇总表表—04建设项目（结算）汇总表表—05单项工程（结算）汇总表表—06单位工程（结算）汇总表表—07分部分项工程和单价措施项目费用表表—08总价措施费用表表—09其他项目计价表表—10暂列金额明细表表—10—1材料（工程设备）暂估单价及调整表确认价均应为除税价格，结算价格差额只计取增值税。

表—10—2专业工程暂估价及结算价表表—10—3计日工表2 投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。

3 计日工单价包含除增值税以外的所有费用。

表—10—4总承包服务费计价表注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

此表项目价值在结算时，计算基础按实计取。

表—10—5索赔与现场签证计价汇总表表—10—6费用索赔申请（核准）表2.本表一式四份，由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。

3.索赔为不包含增值税（可抵扣进项税额）的费用。

表—10—7现场签证表2.本表一式四份，由承包人在收到发包人（监理人）的口头或书面通知后填写，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。

3.现场签证为不包含增值税（可抵扣进项税额）的费用。

表—10—8其他项目计价结算表表—11税前项目费表表—12规费、增值税汇总表工程计量申请（核准）表表-14预付款支付申请（核准）表注：1.在选择栏中的“□”内作标识“√”。

2.本表一式四份，由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。

表-15进度款支付申请（核准）表注：1.在选择栏中的“□”内作标识“√”。

封1
建设工程造价预算书
( 定额计价 )
建设单位：工程名称：建设地点：
施工单位：取费等级：工程类别：
工程规模: 平方米工程造价：元单位造价：元／平方米建设（监理）单位：施工(编制)单位:
技术负责人: 技术负责人：
审核人编制人
资格证章：资格证章：
年月日年月日
编制说明表1
基数计算表表2 工程名称: 第页共页
门窗明细表表 3
钢筋混凝土圈、过、挑梁明细表表4
工程量计算表表5
钢筋混凝土构件钢筋计算表表6
工程单价换算表表8
材料及燃料汇总表表10工程名称：XX工程（建筑工程) 第页共页
工程造价计算表表12
表12
表12工程名称:XX工程(建筑工程）第 1页共3 页
增加工程技术经济指标。

****项目工程结算单
发包人（甲方）：
设计人（乙方）：
根据甲乙双方签订的设计合同约定，乙方承担的****项目的工程设计任务已经全部完成，并已经通过送审，根据最终规划审批面积作为结算依据，此次结算包含的楼号有：***********楼号面积及结算金额详见总表、附表一、附表二。

根据合同条款要求，高层设计费元/㎡（地上部分）；多层设计费元/㎡（地上部分）；地下部分设计费元/㎡。

总表：
附表一：
附表二：
合同付款请款单
单位：元
本结算单一式肆份，甲乙双方各贰份
甲方（签章）：乙方（签章）
法定代表人：法定代表人：2017年6月14日 2017年6月14日。

工程结算书范本完整(7页)一、封面1. 工程名称：填写具体的工程名称，如“市路改造工程”。

2. 工程地点：填写工程的具体地址，如“市区路”。

3. 承建单位：填写承建该工程的单位名称，如“建筑工程有限公司”。

4. 设计单位：填写设计该工程的单位名称，如“设计院”。

5. 监理单位：填写监理该工程的单位名称，如“监理公司”。

6. 施工单位：填写实际施工的单位名称，如“建筑公司”。

7. 结算日期：填写结算的具体日期，如“2023年10月10日”。

二、目录1. 工程概况2. 工程量清单3. 工程费用汇总表4. 工程款支付记录5. 工程变更记录6. 工程验收记录7. 附件三、工程概况1. 工程概况：简要描述工程的基本情况，包括工程规模、工程性质、工程用途等。

2. 工程范围：详细描述工程的具体范围，包括工程地点、工程内容、工程量等。

3. 工程设计：简要描述工程的设计情况，包括设计单位、设计时间、设计要求等。

4. 工程施工：简要描述工程的施工情况，包括施工单位、施工时间、施工进度等。

5. 工程监理：简要描述工程的监理情况，包括监理单位、监理时间、监理内容等。

四、工程量清单1. 工程量清单：详细列出工程中各个项目的工程量，包括工程名称、工程量、单位、单价、总价等。

2. 工程量计算：详细说明各个项目的工程量计算方法，包括计算公式、计算过程等。

3. 工程量审核：详细说明各个项目的工程量审核情况，包括审核单位、审核时间、审核结果等。

五、工程费用汇总表1. 工程费用汇总表：详细列出工程中各个项目的费用，包括工程名称、费用类型、费用金额等。

2. 费用计算：详细说明各个项目的费用计算方法，包括计算公式、计算过程等。

3. 费用审核：详细说明各个项目的费用审核情况，包括审核单位、审核时间、审核结果等。

六、工程款支付记录1. 工程款支付记录：详细记录工程款支付的情况，包括支付时间、支付金额、支付方式等。

2. 支付审核：详细说明工程款支付的审核情况，包括审核单位、审核时间、审核结果等。

建设工程施工结算书一、前言本结算书是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，以及双方签订的《建设工程施工合同》为依据，经双方协商一致，对工程项目的施工费用进行结算。

二、工程概况1. 工程名称：XXXX建设工程2. 工程地点：XXXX3. 工程规模：XXXX4. 工程内容：XXXX5. 工程合同价款：人民币XXXX元整（大写：XXXX元整）三、合同履行情况1. 合同签订日期：XXXX年XX月XX日2. 合同工期：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日3. 实际完成日期：XXXX年XX月XX日4. 工程质量：合格5. 工程签证：双方确认的签证单共计XX份，金额共计人民币XXXX元整（大写：XXXX元整）。

四、工程价款结算1. 结算依据：本工程结算依据为《建设工程施工合同》及双方确认的工程签证单。

2. 结算方式：本工程采用按实际完成工程量进行结算。

3. 结算金额：（1）合同范围内工程价款：人民币XXXX元整（大写：XXXX元整）（2）签证单金额：人民币XXXX元整（大写：XXXX元整）（3）合计结算金额：人民币XXXX元整（大写：XXXX元整）五、付款方式及时间1. 付款方式：银行转账2. 付款时间：本结算书签订后七个工作日内，甲方将款项支付至乙方指定的银行账户。

六、争议解决双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

七、其他约定1. 本结算书一式两份，甲乙双方各执一份。

2. 本结算书自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：XXXX年XX月XX日（此为示例文本，实际结算时请根据具体情况进行修改和完善。

）。

建筑工程结算书
尊敬的委托方：
根据我们与您签订的建筑工程合同（编号：XXXX），经过双方多次的协商和沟通，我方已经完成了合同约定的建筑工程，并按照合同规定的工期提前完成了全部工程内容。

现将建筑工程结算情况告知如下：
1. 工程概况：
本次建筑工程包括了以下项目：基础工程、结构工程、装饰工程、给排水工程和电气工程等。

工程总面积为XXXX平方米，工程总造价为XXXX万元。

2. 结算情况：
根据合同规定，我方在工程开工前进行了预付款，预付款金额为XXXX万元。

经过工程竣工验收，我方已完成工程验收并交付使用，现需要向委托方进行最终结算。

（1）工程实际量清单及计量单位：见附表1。

（2）工程实际执行单位价格：见附表2。

（3）工程实际执行金额：根据附表1和附表2的数据，计算总金额为XXXX万元。

3. 结算说明：
工程结算金额为XXXX万元，与合同约定的总造价XXXX 万元一致。

根据合同条款，我方需要将前期预付款XXXX万元减去结算金额，并退还给委托方。

委托方需要支付给我方的
尾款为XXXX万元。

4. 结算支付方式：
根据合同约定，我方将提供给委托方一份正式的结算书，委托方需按照合同约定的支付方式，将尾款支付给我方。

支付时间限定为收到结算书后的15个工作日内。

尊敬的委托方，请您核对上述结算情况，并及时回复我方是否存在任何异议，如无异议，请签署并盖章后返还我方一份正式的结算书。

谢谢您对我方的支持与信任，期待与您在以后的合作中取得更多的共赢。

此致，
敬礼
建筑公司名称
日期。

结算书模板三篇篇一：结算书模板20XX年10月13日目录一、编制说明二、工程结算申请表三、单位工程费汇总表四、工程结算书五、单位工程结算价汇总表六、分部分项工程结算表七、施工现场签证单八、合同外项目单价申报表/单价分析表九、设计修改通知单/施工单位申报表编制说明一、编制依据：竣工图纸、设计变更通知单、现场签证、施工合同、招标文件、投标文件等进行计算，本工程为总价承包方式结算。

依据招标文件及合同规定，由于变更等原因导致单元工程造价变动5%以内不调整合同总价，单元造价变动5%以上的，单元造价作相应增减。

如发生需调整合同价格的情况，结算综合单价按20XX年《XX省建设工程计价通则》、20XX年《XX省工程量清单计价指引》、20XX年《XX省园林绿化工程综合定额》、《XX省装饰装修工程综合定额》编制。

二、计费标准：（1）按系数算的安全文明施工费：按人工费的5.25%计算。

（2）材料检验试验费：按分部分项工程0.1%。

（3）预算包干费按2%计取；（4）暂列金额按分部分项10%计取；（5）税金和堤围防护费按3.577%计取。

三、材料、人工、机械价格按20XX年《XX市20XX年第1季度综合价》、20XX年1季度《XX市地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》、结合市场询价确定。

人工按92元/工日计算，如遇不适用以上定额的项目，套用其它定额。

工程结算申请表工程名称：工程名称：建设单位：施工单位：工程造价：大写：工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：001工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：001工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：001工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：001工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：001工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：001工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：001工程结算书工程名称：建设单位：施工单位：工程造价大写：工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：002工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：002工程结算书工程名称：建设单位：施工单位：工程造价：大写：工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：003工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：003工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：003工程结算书工程名称：建设单位：施工单位：工程造价：大写：工程量变更签证单004承包人：合同编号：N0：工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：004工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：004工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：004工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：004工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：004工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：004合同清单外项目单价申报表承包人：合同编号：NO：0016份报监理机构。

重庆市建设工程预（结）算书
工程名称：建设地点：
工程规模：工程类别：
工程造价：单位造价：
建设单位：重庆天景置业有限公司施工单位：
技术负责人：施工负责人：
审核人资格证章：编制人资格证章：
日期：日期：
工程质量验收表
工程概况
项目名称：
工程地点：
合同号：
工程情况：
施工单位
施工单位自检意见：
对于检查未发现的一切施工质量责任由我司承担。项目部副Leabharlann 理：专业工程师：时间：时间：
审核意见
工程名称：
监理单位审核意见
建设单位审核意见
项目部
合同造价总监
施工单位名称：项目负责人：
（签章）时间：
监理单位
监理单位验收意见：
1、施工资质检查情况：
2、工序报验情况：
3、材料是否满足设计、施工规范和合同要求：
4、施工质量是否满足施工规范和合同要求：
5、工程资料合格移交且移交
6、其它：
7、监理单位验收意见：
总监理工程师：监理工程师：
（签章）时间：
建设单位
建设单位验收意见：

建筑工程施工费用结算书尊敬的 [建筑工程施工单位名称]，本结算书是针对您在 [具体工程名称] 的建筑工程施工费用所进行的最终结算。

根据双方合同约定，经过严格测量和审核，现将费用结算如下：一、工程概况项目名称：[具体工程名称]施工单位：[施工单位名称]监理单位：[监理单位名称]工程地址：[工程地址]工程开工日期：[开工日期]工程竣工日期：[竣工日期]结算周期：[结算开始日期] 至 [结算结束日期]二、施工内容及工程量清单根据工程合同约定，施工内容包括但不限于以下项目：1. 基础工程- 地基处理及桩基工程- 地下室施工- 地面处理2. 主体结构工程- 混凝土结构- 钢结构- 砌体结构- 预应力结构3. 钢筋工程- 钢筋定位和连接- 钢筋混凝土构件4. 建筑装饰工程- 隔墙安装- 地板铺装- 天花板装饰- 墙身涂料装饰- 门窗安装- 室内装修5. 建筑给排水工程- 给水系统- 排水系统- 消防水系统6. 电气工程- 照明系统- 用电系统- 保安系统- 通信系统- 监控系统7. 其他工程- 护栏安装- 绿化工程- 停车场施工- 道路施工以上仅为施工内容的一部分，具体工作量以监理单位提供的工程量清单为准。

三、费用结算本结算根据双方合同约定的工程进度和施工工艺进行费用计算，并参考相关国家标准及财务原则。

1. 施工费用小计基础工程费用：[金额]主体结构工程费用：[金额]钢筋工程费用：[金额]建筑装饰工程费用：[金额]建筑给排水工程费用：[金额]电气工程费用：[金额]其他工程费用：[金额]小计费用：[金额]2. 工程变更及调整费用根据双方在工程施工过程中进行的变更和调整，根据合同约定，进行费用结算。

调整费用如下：[详细列出各项变更及调整费用及金额]3. 工程质量保证金根据合同约定，扣除质量保证金费用：[金额]4. 其他费用其他相关费用：[金额]四、结算总金额工程费用总计：[总金额]五、结算支付方式根据合同约定，支付方式如下：[列出具体支付方式和时间安排]六、结算细则根据双方合同约定，结算细则如下：1. 结算周期内，施工单位应提供完整的发票和相关凭证。

工程预结算协议书范本《工程预结算协议书》甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，经双方协商一致，签订本工程预结算协议书。

一、工程概况1. 工程名称：____________2. 工程地点：____________3. 工程规模：____________4. 工程内容：____________5. 工程预算金额：人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。

二、预结算依据1. 双方签订的《建设工程施工合同》。

2. 国家、地方及相关行业标准、规范、定额和取费依据。

3. 工程设计文件、图纸、技术要求等。

4. 工程变更、签证及其他相关资料。

三、预结算编制与审核1. 乙方应按照甲方提供的工程设计文件、图纸、技术要求等，结合施工现场实际情况，编制工程预结算。

2. 乙方应保证预结算编制的准确性，不得高估冒算、低报漏算。

3. 甲方应按照约定时间对乙方提交的预结算进行审核，如有异议，应在约定的时间内提出，并说明理由。

4. 双方应协商确定预结算最终金额，并在协议书中明确。

四、预结算支付与调整1. 甲方按照双方签订的《建设工程施工合同》约定支付工程进度款，预结算金额作为支付进度款的依据。

2. 工程实际发生变更、签证等费用，应按照双方约定和相关规定进行调整。

3. 工程竣工后，乙方应按照约定提交完整的工程结算资料，双方按照本协议约定的预结算金额进行最终结算。

五、违约责任1. 乙方未按照约定时间、质量要求完成预结算编制的，甲方有权按照《建设工程施工合同》的约定追究乙方的违约责任。

2. 甲方未按照约定时间审核预结算、支付进度款或未按照约定进行工程调整的，乙方有权按照《建设工程施工合同》的约定追究甲方的违约责任。

六、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

工程施工工程结算书项目名称：XXXX工程施工项目甲方（业主）：XXXX公司乙方（施工方）：XXXX建筑工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行的工程施工项目进行结算。

现双方协商一致，特制定本工程结算书。

一、工程概况1.1 工程名称：XXXX工程施工项目1.2 工程地点：XXXX1.3 工程规模：XXXX1.4 工程内容：XXXX二、工程合同价款2.1 工程合同总价：人民币（大写）：XXXX元整（小写）：XXXX0000元。

2.2 合同签订日期：XXXX年XX月XX日。

2.3 合同工期：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。

三、工程变更及增减款项3.1 工程变更款项：人民币（大写）：XXXX元整（小写）：XXXX0000元。

3.2 工程增减款项：人民币（大写）：XXXX元整（小写）：XXXX0000元。

四、工程进度款支付4.1 工程进度款支付比例：按工程进度支付，具体支付比例双方协商确定。

4.2 工程进度款支付时间：按工程进度节点支付，具体支付时间双方协商确定。

五、工程竣工结算5.1 工程竣工结算价款：人民币（大写）：XXXX元整（小写）：XXXX0000元。

5.2 工程竣工结算时间：工程验收合格后 X 个工作日内。

六、质量保证及保修6.1 乙方对施工的工程质量负责，保证工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。

6.2 工程保修期为 X 年，自工程竣工验收合格之日起计算。

七、违约责任7.1 双方应严格按照本结算书的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任。

7.2 乙方如未能按照合同约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价×违约天数×违约利率。

八、争议解决8.1 双方在履行本结算书过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。

建筑工程合同及决算书样板甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，甲乙双方本着自愿、平等、协商一致的原则，结合工程实际情况，为确保各方利益，经协商一致达成如下协议：一、工程内容1.1 工程名称：XXX建筑工程1.2 工程地点：XXX1.3 工程规模：XXX1.4 工程结构：XXX1.5 工程内容：包括但不限于土建、水电、通风、照明、装饰等。

二、工程价款2.1 工程总价：人民币XXX元整（大写：XXX元整）。

2.2 付款方式：2.2.1 合同生效后，甲方在一周内向乙方支付工程总价50%作为预付款，即人民币XXX元整（大写：XXX元整）。

2.2.2 工程施工结束后，甲方在一周内向乙方支付工程总价40%的款项，即人民币XXX元整（大写：XXX元整）。

2.2.3 工程验收结束后，甲方在一周内向乙方付清全部余款，即人民币XXX元整（大写：XXX元整）。

三、工程期限3.1 本合同总工期为XXX年XXX月XXX日开工，至XXX年XXX月XXX日结束。

3.2 如遇下列情况，工期作相应顺延：（1）施工现场不符合安全施工；（2）设计范围内重大设计变更；（3）人力不可抗拒的自然灾害（如台风、地震及战争）而影响工程进度；（4）甲方不能按合同规定支付工程款。

四、工程质量4.1 乙方在本工程项目中，应严格按照国家的法律法规进行施工，并接受甲方现场管理人员的监督，严格按照施工图纸、验收规范，保质、保量、按期、安全、文明完成本工程。

4.2 工程质量必须达到合格等级标准。

五、违约责任5.1 甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权暂停施工，甲方应承担因此产生的违约责任。

5.2 乙方未按合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此产生的违约责任。

六、争议解决6.1 对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。

6.2 如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。