建筑工程施工合同习题

建设工程合同考题1. 考题一：建设工程合同通常包含哪些基本要素？请列举并简要解释每个要素的含义。

答：建设工程合同通常包含以下基本要素：当事人信息、工程概况、合同价款、工期要求、质量标准、支付方式、违约责任等。

当事人信息包括甲方（发包方）和乙方（承包方）的名称、地址及联系方式；工程概况则涉及工程名称、地点、规模和技术要求；合同价款是指双方约定的工程总价或单价；工期要求明确工程的起止日期；质量标准规定了工程必须达到的质量水平；支付方式包括预付款、进度款和结算款等；违约责任则涉及违反合同约定时的法律后果。

2. 考题二：如何界定建设工程合同中的“合理工期”？答：“合理工期”是指在正常情况下，完成约定工程量所需要的时间。

它应当基于工程的规模、复杂性、施工条件以及行业标准等因素综合考虑。

合理工期的确定应保证工程质量，避免因赶工导致的安全隐患或质量问题。

3. 考题三：在建设工程合同中，如何处理变更和索赔？答：合同中应明确规定变更和索赔的程序和条件。

一旦发生变更，应及时书面通知对方，并由双方协商确定变更内容、工期调整和增减费用等。

索赔通常发生在一方未能履行合同义务或出现违约情况时，受损方有权要求赔偿。

处理索赔时应提供充分的证据，按照合同约定或相关法律法规进行。

4. 考题四：建设工程合同中常见的风险分担机制有哪些？答：风险分担机制包括但不限于风险预警、保险要求、违约金设置、保证金制度等。

通过这些机制，可以在合同履行过程中将风险降至最低。

例如，通过设立保证金来确保承包方履行合同义务，或者要求投保适当的保险以覆盖特定风险。

5. 考题五：如何确保建设工程合同的法律效力？答：确保建设工程合同的法律效力，首先要确保合同内容的合法性，不得违反法律法规的强制性规定。

合同应当由具有完全民事行为能力的当事人自愿签订，且意思表示真实。

合同的形式应当符合法定要求，如需要公证的应当办理公证手续。

合同一经签订，双方应当严格按照约定履行各自的义务。

施工协议管理一、施工发承包模式（一）、单项选择题1、建设工程施工招标应具有旳条件有（）。

A．已委托招标代理机构B．招标文献已编制完毕C．初步设计及概算应当履行同意手续旳，已经同意D．施工图设计及预算应当履行同意手续旳，已经同意2、标前会议上，招标人对投标人书面提出旳问题和会议上即席提出旳问题予以解答，会议结束后，招标人应将会议纪要用书面形式发给（）。

A．提出问题旳投标人B．所有参与标前会议旳投标人C．所有未参与标前会议旳投标人D．每一种投标人3、初步评审中发现投标报价旳单价与数量旳乘积之和与所报旳总价不一致时，应（）。

A．以总价为准B．以大写为准C．以单价为准，并应由投标人代表签字确认D．以单价为准，无需由投标人代表签字确认4、《招标投标法》有关公开招标与邀请招标旳规定，对旳旳有（）。

A．应当招标旳建设工程项目，一般应采用公开招标方式B．公开招标旳长处是招标人有较大旳选择范围，费用较低C．对于技术复杂旳项目，招标人可采用邀请招标D．采用邀请招标方式，招标人应当向五个以上法人或其他组织发出投标邀请书5、某建设项目包括多层住宅、高层住宅、小学及幼稚园等若干单位工程，现业主将多层住宅工程发包给甲施工单位，高层住宅工程发包给乙施工单位，小学及幼稚园工程发包给丙施工单位。

对业主来说，这样旳发包方式在费用控制与进度控制方面旳特点是（）。

A．对投资旳初期控制不利，且不利于缩短建设周期B．对投资旳初期控制不利，但有助于缩短建设周期C．对投资旳初期控制较为有利，且不利于缩短建设周期D．对投资旳初期控制较为有利，但有助于缩短建设周期多选题6、与平行发承包模式相比，施工总承包模式旳不一样之处在于（）。

A．工作程序不一样B．动工日期较迟，建设周期较长C．协议一般实行总价协议D．业主只需要进行一次招标，与一种施工总承包单位签约E．业主只负责对施工总承包单位旳管理及组织协调7、评标中旳商务评审重要是对（）等进行评审。

A．人员配置B．组织构造C．报价构成D．支付条件E．价风格整8、根据我国旳有关规定，有（）情形旳，经同意可以进行邀请招标。

建设工程合同练习题一、选择题1. 下列哪项不属于建设工程合同的基本内容？A. 工程范围. 工程质量C. 工程保险D. 工程价款2. 在建设工程合同中，关于工期的规定通常包括哪些内容？A. 开工日期. 竣工日期C. 延期处理D. 所有以上3. 若发包人未按合同约定支付工程款，承包人可以采取的措施不包括：A. 停止施工. 解除合同C. 要求支付违约金D. 强制拆除已建部分二、判断题1. 建设工程合同中的质量保证期限，是指工程交付使用后，承包人对工程质量承担责任的时间限制。

（对/错）2. 发包人有权随时变更工程设计，且不需要承担任何责任。

（对/错）3. 如果双方在合同中没有明确约定工程价款的支付方式和时间，那么承包人可以随时要求发包人支付工程款。

（对/错）三、简答题1. 请简述建设工程合同中常见的风险分担原则。

2. 建设工程合同中，如何处理因不可抗力导致的工程损失？3. 承包人在施工过程中发现设计图纸存在明显错误，应该如何处理？四、案例分析题某建筑工程项目，发包人与承包人签订了建设工程合同。

合同约定工程总价款为1000万元，工期为一年。

在施工过程中，由于连续降雨导致工程延期两个月。

承包人要求延长工期并增加相应的工程款。

发包人认为延期是由于承包人管理不善造成的，不同意延长工期和增加工程款。

双方发生争议，诉至法院。

请问：1. 根据本案情况，法院应如何判断工期延误的责任？2. 如果法院判定延期是因不可抗力造成的，那么合同的工期和工程款应如何调整？。

建设工程合同考题简答一、名词解释（每题5分，共25分）1. 建设工程合同：建设工程合同是指发包人与承包人之间，按照一定的建设标准、工程质量、工程进度和投资预算，约定由承包人完成工程建设任务的合同。

2. 发包人：发包人是指在建设工程合同中，委托他人完成工程建设任务的当事人。

3. 承包人：承包人是指在建设工程合同中，接受发包人委托完成工程建设任务的当事人。

4. 合同履行：合同履行是指合同双方按照合同约定，完成各自权利和义务的过程。

5. 违约责任：违约责任是指当合同一方未履行或未完全履行合同约定的义务时，应承担的法律责任。

二、简答题（每题10分，共50分）1. 简述建设工程合同的主要内容。

答：建设工程合同的主要内容包括：工程名称、工程地点、工程规模、工程质量标准、工程进度、投资预算、合同金额、付款方式、保修期限、违约责任等。

2. 简述建设工程合同的签订程序。

答：建设工程合同的签订程序包括：发包人提出工程建设任务，要求承包人提交投标书；发包人审查投标书，确定中标人；双方进行合同谈判，达成一致；签订建设工程合同；合同双方按照合同约定履行各自的权利和义务。

3. 简述建设工程合同的履行管理。

答：建设工程合同的履行管理包括：合同双方按照合同约定的工程质量、工程进度、投资预算等要求，进行工程建设；合同双方定期进行合同履行情况的检查和评估；合同双方及时解决合同履行过程中出现的问题和纠纷；合同双方按照约定完成工程验收和付款手续。

4. 简述建设工程合同的变更管理。

答：建设工程合同的变更管理包括：合同双方在合同履行过程中，因工程实际情况发生变化，需要对合同内容进行变更时，应当协商一致，并签订书面变更协议；变更协议应当明确变更的内容、范围、工程量、投资预算、工期等；合同双方按照变更协议约定，调整合同履行计划，并办理相关手续。

5. 简述建设工程合同的解除条件。

答：建设工程合同的解除条件包括：发包人解除合同：发包人因国家政策调整、投资预算变化等原因，要求解除合同的，应当提前通知承包人，并承担相应的违约责任；承包人解除合同：承包人因发包人未履行合同约定、工程质量不合格等原因，要求解除合同的，应当提前通知发包人，并承担相应的违约责任。

第七章 FIDIC施工合同条件思考与练习单选题：1、FIDIC合同条件规定，在收到工程接收证书后的84天内，承包商应向工程师报送( B )。

A、最终报表B、竣工报表C、结清证明D、临时支付报表2、FIDIC合同的各个文件之间相互解释和相互补充，如果各个文件规定出现矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是（ D ）。

A、投标书B、技术规范C、合同专用条款D、合同协议书3、FIDIC合同条件规定，保留金全部退还给承包商是在（ C ）。

A、施工完毕之后B、工程移交之后C、保修期满之后D、竣工验收报告批准之后4、FIDIC合同条件规定，解决合同争议的方法不包括( D )。

A、提交争端裁决委员会决定B、协商C、仲裁D、诉讼5、根据FIDIC合同条件规定，现场工程师由（ A ）任命。

A、工程师B、雇主C、施工单位D、争端裁决委员会6、根据FIDIC合同条件规定，下列有关工程师权利的说法正确的是（ C ）。

A、工程师只能定期向承包商发出指令或变更B、雇主和承包商达不成一致意见时，工程师应当将双方意见详实记录后，提交争端裁决委员会决定C、承包商应当无条件接受工程师做出的与合同有关的指令D、承包商实施与建筑工程有关的某项操作时，只要是在确保建筑工程质量的前提下，就可实施，无需得到工程师的批准简答题：1、简述FIDIC合同条件的具体运用方式有哪些。

通过查资料分析，FIDIC合同条件在我国建筑工程的最主要运用方式是哪种。

答：①具体运用方式：国际金融机构贷款项目直接采用、对比借鉴采用、局部选用、合同谈判时参考。

②我国建筑工程的最主要运用方式：对比借鉴采用。

2、简述FIDIC施工合同条件中，承包商的一般权利与义务有哪些。

答：承包商的一般义务、履约担保、承包商的代表、分包商、分包合同利益的转让、合作、放线、安全措施、质量保证、现场数据、接受合同款额的完备性、不可预见的外界条件、道路通行权和设施、避免干扰、进场路线、货物的运输、承包商的设备、环境保护、电、水、气、雇主的设备和免费提供的材料、进度报告、现场保安、承包商的现场工作、化石。

一、单选题1．合同法律关系的客体是指（ D ）。

A.合同的当事人B.合同双方的权利C.合同双方的义务D.合同的标的2．债务人将动产或权利移交给债权人进行担保的方式为（ C）。

A.保证B.抵押C.质押D.留置3．当事人将财或物作为担保而不需转移对方的是（B ）。

A.定金B.抵押C.质押D.保证4．担保合同是属于（B ）。

A.主合同B.从合同C.分包合同D. 无偿合同5．我国《民法通则》规定，在诉讼时效期间的最后六个月内，由于（C ），阻碍时效进行，诉讼时效中止。

A.提起诉讼B.当事人一方提出权利要求C.出现不可抗力事件 D 义务人同意履行6．根据被代理人的委托授权而产生的代理权被称为（B ）。

A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.职务性代理7．法人的行为能力与其权利能力（C ）。

A.同时产生，不同时消灭B.不同时产生，同时消灭C.同时产生，同时消灭D.不同时产生，不同时消灭8．我国《民法通则》规定，委托书授权不明的，（B ）。

A.被代理应当向第三人承担民事责任，代理人不负责任B.被代理应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任C.代理人应当向第三人承担民事责任，被代理人不负责任D.代理人应当向第三人承担民事责任，被代理人负连带责任9．我国《民法通则》规定（C ）属于短期诉讼时效。

A.货物购买合同争议B.侵犯专利权C.延付或者拒付租金D.经济合同争议10、甲欠乙1万元到期未还，2003年4月，甲得知乙准备起诉索款，便将自己价值3万元的全部财物以1万元卖给了知悉其欠乙款未还的丙，约定付款期限为2004年底。

乙于2003年5月得知这一情况，于2004年7月决定向法院提起诉讼。

乙提出的下列哪一项诉讼请求能够得到法院支持？（A）A、请求宣告甲与丙的行为无效B、请求法院撤销甲与丙的行为C、请求以自己的名义行使甲对丙的1万元债权D、请求丙承担侵权责任11、甲公司于6月5日以传真方式向乙公司求购一台机床，要求“立即回复”。

第三章建设工程施工合同示范文本一、单项选择题（每题的备选项中，只有 个最符合题意）．依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工， 后推迟开工日期。

．需承包人书面通知工程师 ．应经建设行政主管部门批准 ．应经工程师批准 ．需承包人书面通知发包人．施工中需要使用专利技术及特殊工艺时，按照施工合同示范文本的规定，如果是（ 。

．发包人要求使用，由发包人办理相应手续，发包人承担相应费用．发包人要求使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用．承包人提出使用，由发包人办理相应手续，承包人承担相应费用．承包人提出使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用．施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度，承包人按工程师要求采取赶工措施后仍未按合同规定的工期完成施工任务，则此延误的责任应由 承担。

．工程师 ．承包人 ．工程师和承包人．发包人．依据施工合同示范文本规定，投料试车工作应在工程竣工 。

．验收后由发包人负责 ．验收前由发包人负责．验收后由工程师负责 ．验收前由工程师负责．由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。

处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是 。

．费用由发包人承担，工期给予顺延 ．费用由承包人承担，工期不予顺延 ．费用由发包人承担，工期不予顺延 ．费用由承包人承担，工期给予顺延 ．按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括 。

．协调处理施工现场周围地下管线保护工作．按工程需要提供非夜间施工使用的照明．办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续．组织设计交底．按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按 顺序解释。

．施工合同协议书、工程量清单、中标通知书．中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议．合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单．施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书．在签订施工合同时，要同时约定保修条款。

一、单选题1、施工合同示范文本规定，（）造成竣工日期的延误，致使工程不能按合同工期竣工，承包商必须承担违约责任。

A.经业主代表或总监理工程师确认工程量变化B.经总监理工程师确认，业主批准的工程设计变更C.承包商遇到了合同专用条款约定的等级以上的大风D.分包商负责完成的工程质量不合格正确答案：D2、下列说法不正确的是( )A.程师为了探查地基覆盖层情况，可以要求承包商进行地质钻探或挖探坑B.为了确保工程质量，工程师有权要求对承包商采购的材料进行额外的物理、化学、金相等试验C.缺陷责任期内，只要不属于承包商使用有缺陷材料或设备、施工工艺不合格，调查费用应由业主承担D.在缺陷责任期内．承包商对移交工程承担照管责任正确答案：D3、某工程部位未经监理工程师质量认可，承包商自行隐蔽，监理工程师要求剥露检验，检验后发现工程质量达不到合同要求，则剥露、重新隐蔽费用和工期处理为（）A.费用和工期损失由业主承担B.费用由承包商承担，业主给予工期顺延C.费用由业主承担，工期不予顺延D.费用和工期损失由承包商承担正确答案：D4、.施工合同文本规定，施工中遇到有价值的地下文物后，承包商应立即停止施工并采取有效保护措施，对打乱施工计划的后果责任是（）A.承包商承担保护费用，工期不予顺延B.业主承担保护措施费用，工期不予顺延C.业主承担保护措施费用，工期予以顺延D.承包商承担保护费用，工期予以顺延正确答案：C5、施工合同中， _________ 不是业主应承担的义务。

A.提供真实的地质和地下水文资料B.组织设计单位图纸会审并进行设计交底C.获得进入施工现场通行道路的使用权D.建立施工现场的安全保护设施正确答案：D6、施工合同示范文本规定，（）造成竣工日期的延误，致使工程不能按合同工期竣工，承包商必须承担违约责任。

A.经工程师确认工程量变化B.经工程师确认，业主批准的工程设计变更C.分包商负责完成的工程质量不合格D.承包商遇到了合同专用条款约定的等级以上的大雨正确答案：C7、以包工包料方式承包的施工合同，施工企业的项目经理在建筑材料采购合同履行中有过错而出现违约。

习题六建设工程施工合同管理一、单选题1．按照施工合同文本旳规定，（）是承包人应当完毕旳工作。

A.使施工场地具有施工条件B.提供施工场地旳地下管线资料C.做好施工现场地下管线旳保护工作D.组织设计交底2．施工合同文本中旳“工程师代表”，是指由（）委派在现场负责工作旳代表。

A.发包方B.承包方C.设计单位D.总监理工程师3．施工合同文本规定，工程师确认了承包人旳施工进度计划后，应当由（）对该进度计划旳缺陷承当责任。

A.发包人B.监理单位C.工程师D.承包人4．施工合同文本规定，承包人规定旳延期动工应（）。

A.工程师批准B.发包人批准C.承包人自行决定D.承包人告知发包人5．施工合同文本规定，发包人供应旳材料设备在使用前检查或实验旳，（）。

A.由承包人负责，费用由承包人承当B.由发包人负责，费用由发包人承当C.由承包人负责，费用由发包人承当D.由发包人负责，费用由承包人承当6．施工合同文本规定，设备安装工程具有无负荷联动试车条件，由（）组织试车。

A.发包人B.承包人C.工程师D.监理单位7．施工合同文本规定，工程师未按规定参与某隐蔽工程旳验收，工程隐蔽后，工程师提出重新检查规定，重要检查旳成果为合格，重新检查导致旳费用损失应当由（）承当。

A.发包人B.承包人C.工程师D.监理单位8．承包商按照监理工程师旳批示对已隐蔽旳工程部位进行露后旳重新检查。

该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师旳质量承认，但重新检查后发现质量未达到合同规定旳规定，则所有剥露、修改、重新隐蔽旳费用旳损失和工期解决为（）A.费用和工期损失所有由业主承当B.费用和工期损失所有由承包商承当C.费用由承包商承当，工期予以顺延D.工期不予顺延，但费用由业主予以补偿9．施工合同文本规定，承包方有权（）。

A.分包所承包旳部分工程B.分包和转让所承当旳工程C.经业主批准分包和转包所承当旳工程D.经业主批准分包所承当旳部分工程10．承包商签订合同后，将合同旳一部分分包给第三方承当时，（）。

建设工程施工合同题目甲方：_______________（以下简称甲方）乙方：_______________（以下简称乙方）为了明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经甲、乙双方友好协商，就_______________（以下简称项目名称）项目的建设工程施工事宜达成以下协议：第一条项目概况1.1 甲方项目概况：项目名称：_______________项目地址：_______________项目规划总建筑面积：_______________项目用途：_______________项目资金来源：_______________1.2 乙方施工概况：乙方将依据本合同的规定，承担项目建设工程施工任务，确保工程按照双方约定的质量、进度、安全和费用完成。

第二条工程内容2.1 工程范围：本合同约定的工程范围包括项目的一切建设工程工程、设备及构筑物。

2.2 工程标准：乙方承建工程必须符合国家规定的建筑工程质量标准，并按照合同约定的标准及进度完成。

第三条施工责任3.1 施工质量：乙方在施工过程中必须符合国家建筑工程质量标准，确保工程质量符合相关规定。

3.2 进度要求：乙方必须按照合同约定的时间节点，保证工程按照计划进行，不得影响项目的整体进度。

3.3 安全保障：乙方必须严格遵守国家建筑安全规定，保障工程施工过程中的安全。

第四条价款支付4.1 价款金额：甲方应按照工程施工进度支付乙方价款，总价款金额为_______________。

4.2 价款支付方式：价款支付方式分期支付，具体支付日期和金额按照双方协商的进度安排执行。

第五条完工验收5.1 完工标准：乙方必须按照合同约定的工程标准完成工程，并保证工程质量符合相关规定。

5.2 完工验收：工程完工后，双方必须进行验收，确保工程符合合同约定的要求。

第六条违约责任6.1 乙方违约：如有下列情况之一，乙方应承担违约责任：1）未按时完成工程；2）工程质量不符合约定标准；3）未按合同规定要求进行费用管理。

工程合同习题答案【习题一】某建筑工程项目，甲方与乙方签订了施工合同。

合同约定，乙方应按照国家相关标准和规范完成施工任务，并在约定的时间内交付使用。

请问，如果乙方未能按时交付工程，应承担哪些责任？答案：如果乙方未能按时交付工程，根据民法典的相关规定，乙方应承担违约责任。

具体责任可能包括但不限于：支付违约金、赔偿甲方因延期交付造成的损失、承担由此产生的额外成本等。

如果延期交付给甲方造成了严重后果，甲方还有权要求解除合同并要求乙方赔偿因此造成的全部损失。

【习题二】在工程施工过程中，由于甲方提供的材料不符合质量要求，导致乙方无法按期完成施工任务。

乙方应当如何处理？答案：在这种情况下，乙方首先应及时向甲方通报情况，并提出书面索赔。

乙方应在合理时间内提供证明材料，说明甲方材料不符合质量要求的情况及其对工程进度的影响。

乙方有权要求甲方承担由此增加的成本和延误工期的损失。

如果甲方不同意乙方的索赔要求，双方可以通过协商解决；协商不成时，可以依据合同约定的争议解决方式进行处理，如提交仲裁或诉诸法院。

【习题三】假设在工程施工过程中，发生了不可抗力事件，导致工程无法按期完成。

请问，这种情况下，乙方是否可以免除责任？答案：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。

如果在工程施工过程中发生了不可抗力事件，导致工程无法按期完成，乙方可以根据《中华人民共和国民法典》的规定，部分或全部免除责任。

但是，乙方必须在事件发生后及时通知甲方，并采取措施减少损失。

如果乙方未能及时通知或未采取合理措施减少损失，乙方仍应对扩大的损失承担责任。

【习题四】甲方与乙方签订的工程合同中约定了质保期为两年。

在质保期内，甲方发现工程质量存在问题，应如何维护自己的权益？答案：在质保期内，如果甲方发现工程质量存在问题，应及时书面通知乙方，并要求乙方在合理期限内进行修复或更换。

乙方有义务根据合同约定进行无偿修复或更换，以确保工程质量符合合同约定的标准。

第六章建设工程施工合同管理一、单项选择题（每题1分。

每题只有1个选项最符合题意）【习题】根据《标准施工合同》，施工合同文件包括（）。

（2014年真题）A.招标文件B.投标函及投标函附录C.委托监理协议书D.投标企业定额标准『正确答案』B『答案解析』本题考查的是合同文件。

合同的组成文件包括：合同协议书；中标通知书；投标函及投标函附录；专用合同条款；通用合同条款；技术标准和要求；图纸；已标价的工程量清单；经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。

参见教材P78。

【习题】根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额部分应由（）进行补偿。

（2014年真题）A.发包人B.承包人C.合同条款确定的该风险责任人D.造价咨询机构『正确答案』C『答案解析』本题考查的是明确保险责任。

如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，由该事件的风险责任方负责补偿。

如永久工程损失的差额由发包人补偿，临时工程、施工设备等损失由承包人负责。

参见教材P81。

【习题】根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由（）组织。

（2014年真题）A.设计人B.监理人C.发包人D.总承包人『正确答案』C『答案解析』本题考查的是发包人的义务。

施工准备阶段，发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人和监理人对提供的施工图纸和设计文件进行交底，以便承包人制定施工方案和编制施工组织设计。

参见教材P82。

【习题】由发包人采购承包人安装的设备，试车检验发现设备制造质量较差需要更换，则该事件的处理方式应为（）。

（2014年真题）A.发包人拆除不合格设备B.发包人负责更换C.发包人重新安装D.合同工期不予顺延『正确答案』B『答案解析』本题考查的是施工质量管理。

由发包人采购承包人安装的设备，因设备质量问题需要更换的，发包人负责更换。

工程合同管理含FIDIC条款复习题（带答案）建筑工程合同(含FIDIC条款)（一）本试卷共8页，满分100分；考试时间150分钟。

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题l分，共15分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。

错选、多选或未选均无分1.合同关系的主体是指【】A．物B．债权人的权利和债务人的义务C．行为D．债权人和债务人2．不属于要约应具备条件的是【】A．要约是由特定人作出的意思表示B．要约必须向第三人发出C．要约的内容必须具体确定D．要约必须具有缔约的目的3．甲、乙两人签订了一份钢材买卖合同，约定甲先付款，乙后发货。

当合同的履行期限届至，甲因担心收不到货而未付款，于是乙在发货期限届至时也未发货。

此时，乙行使的权利是【】A．先履行抗辩权B．后履行抗辩权c．同时履行抗辩权D．不安抗辩权4．一方以欺诈、胁迫手段订立的，损害国家利益的合同属于【】A．可撤销合同B．可变更合同c．效力待定合同D．无效合同5．依据施工合同示范文本规定，投料试车工作应在工程竣工【】A．验收后由发包人负责B．验收前由发包人负责C．验收后由工程师负责D．验收前由工程师负责6．由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。

处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是【】A．费用由发包人承担，工期给予顺延B．费用由承包人承担，工期不予顺延C．费用由发包人承担，工期不予顺延D．费用由承包人承担，工期给予顺延7．施工合同所采用的计价方式应在【】A．协议书中约定B．通用条款中约定c．附件中约定D．专用条款中约定8．依据监理委托合同规定，委托人有权追究监理单位的违约赔偿责任的情况是【】A．工程总投资超过预期金额B．因施工现场的征用拖延导致竣工时间延长c．承包商按监理工程师的指示返工修复施工缺陷使竣工时间延长D．监理工程师没有进行合同内规定的检查试验而出现质量事故9．组成委托监理合同文件的以下几部分可以互为解释，互为说明。

《建设工程合同管理》习题及答案一、判断题1、若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。

( )A、是B、否2、应当先履行债务的当事人，只要发现对方经营状况严重恶化，就可以行使不安抗辩权。

( )A、是B、否3、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格( )A、是B、否4、保留金待竣工验收合格后一次发还。

( )A、是B、否5、当递交最终报表之后，承包商根据合同进行索赔的权力终止了( )A、是B、否6、若投标人的报价明显低于标底15％，且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的，则该报价作废标处理。

( )A、是B、否7、转让是属于合同主体的变更。

( )A、是B、否8、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率( )来源：学易网A、是B、否9、对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。

( )A、是B、否10、在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标( )A、是B、否11、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员( )A、是B、否转自学易网 12、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任，义务和一般风险。

( )A、是B、否13、保证合同的当事人是债权人和保证人( )A、是B、否14、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率( )A、是B、否15、《合同法》规定：承揽合同中没有规定的，适用于建设工程合同的有关规定。

( )A、是B、否16、根据“担保法‘的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人( )A、是B、否17、招标是要约，投标是承诺。

( )A、是B、否18、转让是属于合同主体的变更。

( )A、是B、否19、代理不合法的合同属于无效合同。

( )A、是B、否20、业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告( )A、是来源：学易网B、否二、单项选择题1、施工合同发包人投保“建设工程一切险”的目的是为了( )。

工程合同有关试题1. 问：工程合同的主要类型有哪些？请列举至少三种。

答：工程合同的主要类型包括但不限于：施工总承包合同、专业分包合同、劳务分包合同、设备租赁合同、材料供应合同等。

2. 问：在工程合同中，通常哪些内容被视为关键条款？答：工程合同中的关键条款通常包括：合同双方的责任与义务、工程的范围与标准、工期要求、合同价格与支付方式、变更与索赔处理、违约责任、争议解决机制等。

3. 问：如果工程项目发生变更，合同双方应如何协商处理？答：一旦工程项目发生变更，合同双方应及时召开会议，明确变更的内容和影响。

然后根据合同约定的变更程序和条件，协商确定变更后的工程量、工期和费用。

变更协议应作为原合同的补充，由双方签字确认后生效。

4. 问：如何处理工程合同中的违约行为？答：工程合同中的违约行为应根据合同中约定的违约责任条款进行处理。

通常情况下，违约方需承担违约金或赔偿损失。

如果违约行为严重影响工程的正常进行，非违约方有权要求解除合同，并要求违约方承担相应的法律责任。

5. 问：合同争议的解决途径有哪些？答：合同争议的解决途径主要有：协商解决、调解、仲裁或诉讼。

合同双方应首先尝试通过友好协商解决问题；如果协商不成，可以选择调解或者提交仲裁机构进行仲裁；最后的手段是通过法院诉讼解决争议。

6. 问：在签署工程合同时，应注意哪些法律风险？答：在签署工程合同时，应注意的法律风险包括：合同条款是否明确、是否存在不平等条款、合同的履行能力、第三方权利的影响、法律法规的变化等。

建议在签订合同前，由专业法律顾问进行审查，以降低潜在的法律风险。

7. 问：如何确保工程合同的有效执行？答：确保工程合同有效执行的措施包括：明确合同管理团队的职责、定期召开工程协调会议、及时处理合同变更和索赔、加强现场管理和质量控制、确保资金的合理流动等。

通过这些措施，可以有效地监督和管理合同的执行情况。

问答题：施工合同的订立、履行和管理一、施工合同的订立1. 请简述施工合同的订立程序？答：施工合同的订立程序包括以下几个步骤：（1）双方协商确定合同订立的意向；（2）编制合同草案，明确合同双方的权利和义务；（3）双方对合同草案进行谈判，达成一致意见；（4）合同双方签署合同文本，加盖公章；（5）合同双方按照合同约定履行各自的权利和义务。

2. 施工合同中，发包人和承包人的主要权利和义务是什么？答：发包人的主要权利和义务包括：（1）按照合同约定支付工程价款；（2）提供施工场地和施工条件；（3）对承包人的施工过程进行监督和检查；（4）协调解决施工过程中的问题，确保工程顺利进行。

承包人的主要权利和义务包括：（1）按照合同约定完成施工任务，保证工程质量、安全、进度和投资控制；（2）遵守国家法律法规和行业标准，严格按照设计文件和施工规范施工；（3）负责施工场地的环境保护和安全生产；（4）接受发包人的监督和检查，及时解决发包人提出的问题。

3. 施工合同中，如何约定工程价款的支付方式和支付时间？答：施工合同中，工程价款的支付方式和支付时间可以根据双方协商确定。

一般有以下几种方式：（1）按工程进度支付：根据工程实际完成进度，按照合同约定的比例支付工程价款；（2）按阶段支付：将整个工程分为几个阶段，每个阶段完成后支付相应比例的工程价款；（3）一次性支付：工程完成后一次性支付全部工程价款。

支付时间一般在合同中明确规定，如每季度末或工程进度达到一定比例时支付。

同时，合同中还可以约定支付工程价款的前提条件，如工程质量合格、安全无事故等。

4. 施工合同中，如何约定工程质量保修期和保修责任？答：施工合同中，工程质量保修期一般为工程竣工验收合格之日起一定年限，如2年、3年等。

保修责任如下：（1）承包人应对工程质量负责，确保工程达到设计文件和施工规范要求；（2）保修期内，如发生工程质量问题，承包人应立即进行维修或更换，并承担相应费用；（3）保修期内，如因承包人原因导致工程质量问题，承包人应承担维修费用和相关损失；（4）保修期内，如非承包人原因导致工程质量问题，双方可协商确定责任方及维修费用。

2Z204010 建设工程合同制度一、单项选择题1、乙施工企业承包的由甲投资建设的某工程项目，合同约定由乙部分垫资，待工程竣工验收合格后全部结算，工程验收合格后，结算过程中双方就工程款发生了纠纷，诉至法院。

乙除要求甲结算工程款外，还提出对垫资的利息要求。

本例中法院对垫资利息的正确处理是（）。

A、按民间借贷处理，垫资的利息为银行同期同类贷款利率的4倍B、按银行借贷处理，垫资的利息按略高于银行同期同类贷款利率计算C、合同中并无利息的约定，垫资不计息D、甲乙双方签订的有垫资条款的合同因违反了政府的有关规定而无效，法院不予受理2、《合同法》规定，解除合同时，当事人对异议期限有约定的从其约定，无约定的，最长期（）。

A、1个月B、3个月C、6个月D、1年3、建设工程施工合同约定，施工企业未按节点工期完成约定进度的工程单位可解除合同，此约定属于合同的（）。

A、附期限解除B、附条件解除C、附期限终止D、附条件终止4、下列不属于权利义务终止情形的是（）。

A、债务已经按照约定履行B、债务抵消一部分C、债权债务归于同一人D、债务人依法将标的物提存5、关于合同示范文本的说法，正确的是（）。

A、示范文本能够使合同的签订规范和条款完备B、示范文本为强制使用的合同文本C、采用示范文本是合同成立的前提D、采用示范文本是合同生效的前提6、下列（）不属于承包人的主要义务。

A、对工程进行垫资B、不得违法转包C、不得违法分包D、接受发包人有关检查7、关于施工合同特征的说法，错误的是（）。

A、施工合同是双务合同B、施工合同是要式合同C、施工合同客体是工程D、施工合同是有偿合同8、根据《合同法》，不可以采用口头形式的合同是（）。

A、租赁合同B、买卖合同C、建设工程合同D、借款合同9、某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同。

工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同（）。

A、未成立B、补签后成立C、成立D、备案登记后成立10、按照我国《合同法》规定，由于合同当事人一方缺乏经验造成的重大误解，而订立了损害己方利益的合同，则该当事人可以（）。