建造师考试——建设工程合同与合同管理习题

建设工程合同管理试题6篇篇1建设工程合同管理试题一、选择题1. 在建设工程合同管理中，下列哪种合同形式是最常见的？A. 固定总价合同B. 成本加百分比合同C. 成本固定加费用D. 其他合同形式2. 建筑工程中，承包商应当对下列哪些事情负责？A. 建筑工程设计B. 质量控制C. 施工组织D. 所有选项3. 建设工程合同中，合同管理人员的主要职责是？A. 监督施工进度B. 控制合同成本C. 确保项目符合合同要求D. 签署合同文件4. 下列哪种情况属于建设工程合同管理中的风险？A. 施工材料价格波动B. 合同缺乏明确规定C. 自然灾害D. 所有选项5. 在建设工程合同管理中，下列哪项属于合同的付款方式？A. 固定合同总价B. 按照施工进度分期付款C. 成本加百分比合同D. 所有选项二、填空题1. 在建设工程合同管理中，合同管理的目的是_________ 。

2. 建设工程合同的签订应遵循__________ 法律法规。

3. 合同管理人员应对工程进度、质量和费用进行__________ 。

4. 建设工程合同中，合同解决纠纷的方式有__________ 和仲裁。

5. 建设工程合同管理中，预防风险的措施包括__________ 和合同严格执行。

三、简答题1. 请简要介绍建设工程合同管理的意义及作用。

2. 请说明建设工程合同管理中合同变更的影响及处理方法。

3. 在建设工程合同管理中，项目风险管理的重要性是怎样的？4. 请列举几种建设工程合同的类型并简要介绍其特点。

四、综合题1. 请结合实际案例，分析建设工程合同管理中可能遇到的风险并提出相应应对措施。

2. 请设计一份完整的建设工程合同管理方案，包括合同签订、合同管理、合同解决纠纷等环节。

以上是建设工程合同管理试题，希望能够帮助大家更好地理解和掌握建设工程合同管理知识。

祝大家顺利通过考试！篇2建设工程合同管理试题一、选择题1. 建设工程合同是指建筑施工合同、装饰装修合同、机电工程安装合同和建筑设备租赁合同四种合同。

一级建造师考试《建设工程项目管理》建设工程合同与合同管理真题练习[单选题] 1、关于成本加酬金合同的说法，正确的是（）。

2017A 成本加固定费用合同是指在工程直接费中加一定比例的报酬费B 最大成本加费用合同是指承包商报一个工程成本总价和一个固定的酬金C 成本加奖金合同是指对直接成本实报实销,同时确定固定数目的报酬金额D 成本加固定比例费用合同是指按成本估算的60%～75%作为酬金计算的基数正确答案：B答案解析：本题考查的是成本加酬金合同的运用。

选项A，指的是成本加固定比例费用合同。

选项C，指的是最大成本加费用合同。

选项D，指的是成本加奖金合同[单选题] 2、下列财产损失和人身伤害事件中,属于第三者责任险赔偿范围的是（）。

2017A 项目承包商在施工工地的财产损失B 项目承包商职工在施工工地的人身伤害C 项目法人外聘员工在施工工地的人身伤害D 项目法人、承包商以外的第三人因施工原因造成的财产损失正确答案：D答案解析：本题考查的是工程保险种类。

第三者责任险是指由于施工的原因导致项目法人和承包人以外的第三人受到财产损失或人身伤害的赔偿。

[单选题] 3、在一份保险合同中，保险人承担或给付保险金责任的最高额度是该份保险合同的（）。

（2016）A 标的价值B 保险金额C 保险费D 实际赔付额正确答案：B答案解析：本保险金额是保险利益的货币价值表现，简称保额，是保险人承担赔偿或给付保险金责任的最高限额。

[单选题] 4、债务人不转移对拥有财产的占有，将该财产作为债券的担保，债务人不履行债务时，债权人有权依法从将该财产折价或者拍卖、变卖该财产的价款中优先受偿。

这种担保方式是（）担保（2014）A 保证B 质押C 抵押D 留置正确答案：C答案解析：抵押是指债务人或者第三人不转移对所拥有财产的占有，将该财产作为债权的担保。

债务人不履行债务时，债权人有权依法从将该财产折价或者拍卖、变卖该财产的价款中优先受偿。

[单选题] 5、根据《招标投标法实施条件》，对某3000万元挺资概算的工程项目进行招标时，施工投标保证金额度符合规定的是( )万元人民币。

建设工程合同管理试题及答案第一篇：建设工程合同管理试题及答案建设工程合同管理考核题1203批次前老平台学生，该门课程不用现场笔试考试（网上预约考试时间为虚设），请预约该门课程考试的学生将答案手写A4答题纸上，于规定时间内交到学习中心，哈站交到班主任处。

未预约的学生提交的内容作废处理，预约后不按规定时间提交按旷考处理。

（答题纸附在第二页，所有答案必须写在答题纸上，标清题号）一、单选题(共30题，每题2分，共60分。

每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.一个买卖合同执行的是政府定价，2000年2月1日订立合同时价格为每千克100元，合同规定2000年4月1日交货，违约金为每千克10元，交货后10日内付款，但卖方直至2000年4月1日交货，而政府定价于2000年5月1日调整为每千克120元，买方直至2000年6月1日才付款，买方应当按照每千克(D)元向卖方付款。

A.100B.110C.120D.1302.对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种(D)。

A.合法行为B.违法行为C.自然事件D.社会事件3.合同法律关系(A)，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。

A.主体B.客体C.内容D.事实4.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由(B)承担。

A.乙项目经理B.甲施工企业C.建设单位D.具体施工人员5.能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是(B)。

A.法律关系主体B.法律事实C.法律关系客体D.法律关系内容6.在施工合同中，(D)是承包人的义务。

A.提供施工场地B.办理土地征用C.在保修期内负责照管工程现场D.工程施工期内对施工现场的照管负责7.承包人在索赔意向通知提交后的(B)天内递交正式的索赔报告。

A.14B.28第 1 页（共 7 页）C.7D.568.设备安装完毕进行试车检验的结果表明，由于工程设计原因未能满足验收要求。

承包人依据工程师的指示按照修改后的设计将设备拆除、修正施工并重新安装。

第六章建设工程合同与合同管理[题目答案分离版]字体：大中小一、单项选择题1、客观来讲，建设工程施工招标应具备的条件不包括（）。

A.有招标所需的设计图纸及技术资料B.有相应资金或资金来源已经落实C.招标范围等应当履行核准手续的，已经核准D.投标人已经依法成立【正确答案】：D【答案解析】：选项D应该是招标人已经依法成立。

参见教材P246。

【该题针对“建设工程施工招标与投标”知识点进行考核】2、下列关于工程招标代理机构，说法错误的是（）。

A.工程招标代理机构资格分为甲、乙、丙三级B.乙级工程招标代理机构只能承担工程投资额（不含征地费、大市政配套费与拆迁补偿费）3000万元以下的工程招标代理业务C.招标人可自行办理招标事宜，也可委托招标代理机构代为办理招标事宜D.工程招标代理机构可跨省承担工程招标代理业务【正确答案】：A【答案解析】：工程招标代理机构资格分为甲、乙两级。

参见教材P247。

【该题针对“建设工程施工招标与投标”知识点进行考核】3、招标人采用邀请招标方式，至少需向（）个以上的法人或其他组织发出投标邀请书。

A.2B.3C.4D.5【正确答案】：B【答案解析】：招标人采用邀请招标方式，应向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。

参见教材P247。

【该题针对“建设工程施工招标与投标”知识点进行考核】4、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，应在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（）前发出。

A.15日B.15个工作日C.5日D.5个工作日【正确答案】：A【答案解析】：招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，应在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前发出。

参见教材P248。

【该题针对“建设工程施工招标与投标”知识点进行考核】5、资格预审在招标投标中是一个重要的过程，程序比较严谨，出售资格预审文件的前一项工作是（）。

A.编制资格预审文件B.发布资格预审公告C.对资格预审文件答疑D.澄清资格预审文件【正确答案】：B【答案解析】：资格预审的程序：（1）编制资格预审文件；（2）发布资格预审公告；（3）出售资格预审文件；（4）对资格预审文件答疑；（5）报送资格预审文件；（6）澄清资格预审文件；（7）评审资格预审文件。

2023建设工程合同管理真题真题内容1. 合同的订立：甲方与乙方就某建筑工程项目达成一致，签订了工程施工合同。

合同规定了工程的范围、质量标准、工期要求、合同价款及支付方式等。

2. 工程变更：在施工过程中，因设计变更导致部分工程量增加，甲乙双方应如何协商处理？3. 违约责任：乙方未能按照合同约定的工期完成工程，导致甲方遭受损失，乙方应承担何种责任？4. 质量保证：工程质量不符合合同约定的标准，乙方应如何进行整改？5. 结算与支付：工程完工后，双方在结算时发现实际工程量与合同不符，应如何解决？真题解析合同的订立合同的订立是合同管理的起点。

在本案例中，甲乙双方已经就工程的主要条款达成了一致，并签订了合同。

这是后续所有管理活动的基础。

工程变更工程变更是施工过程中常见的情况，它可能由设计调整、现场条件变化等因素引起。

面对变更，首先应参照合同中的变更条款进行处理。

如果合同中未明确规定，那么甲乙双方应通过友好协商，确定变更的内容、影响的成本和工期等，并对原合同进行相应的修改。

违约责任违约责任是合同执行过程中的重要环节。

在本案例中，乙方未能按期完成工程，构成违约。

根据合同条款，乙方可能需要支付违约金或承担其他形式的赔偿责任。

具体责任应根据合同中的违约条款和实际损失来确定。

质量保证工程质量是合同履行的核心。

如果工程不符合质量标准，乙方应负责无偿修复或重做不合格的部分。

乙方还应采取措施防止类似问题再次发生，确保整个工程的质量达到合同要求。

结算与支付结算与支付是合同履行的最后阶段。

当发现实际工程量与合同不符时，应首先查明原因。

如果是由于乙方的错误导致，应由乙方承担责任；如果是设计变更等原因，应根据之前的协商结果进行调整。

结算时应确保所有费用的计算准确无误，并且符合合同规定。

《建设工程合同管理》练习题一、单项选择题1、施工单位的合同管理要从（A )开始。

A、编制投标文件B、收到中标通知书C、取得施工许可证D、开工之日2、对于合同工期短且工程合同总价较低的工程,可采用（C )合同。

A、成本加酬金合同B、固定单价C、固定总价D、可调单价3、在下列合同文件中，（ A ）具有优先的解释效力。

A、工程洽商协议书B、施工合同通用条款C、图纸D、施工合同专用条款4、根据我国《施工合同文本》规定,对于具体工程的一些特殊问题，可通过( B ）约定承发包双方的权利和义务。

A、通用条款B、专用条款C、监理合同D、协议书5、在工程施工中由于（ B ）原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任.A、不可抗力B、承包方的设备损坏C、设计变更D、工程量变化6、承包人在索赔意向通知提交后的( B ）天内递交正式的索赔报告。

A、14 B。

、28 C。

、7 D、567、某些紧急工程，特别是灾后修复工程，只能采用( D ）合同。

A、可调价的总价B、不可调价的总价C、单价 D.成本加酬金8、某建设工程施工合同，在施工任务完成后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应当（ D ）。

A、认定合同有效B、认定合同无效C。

、认定合同成立D、认定合同不成立9、以下不具有签订合同资格的是（ B ）A、总公司B、总公司的经营处C、母公司D、子公司10、质量缺陷责任期最长不超过（ D ）。

A、6个月B、12个月C、1年D、2年二、多项选择题1、按照《施工合同文本》规定，在施工中由于( BDE )造成工期延误，经发包人代表确认，竣工日期可以顺延。

A、承包人未能及时调配施工机械B、发生不可抗力C、雨季天数增多D、工程量变化和设计变更E、一周内非承包人原因停电、停水、停气等造成停工累计超过8小时2、在安全施工方面，( AE ）等应当由发包人承担。

A、安全防护措施费用B、提出安全防护措施C、实施安全措施D、因承包人措施不力造成的事故责任E、因发包人原因导致的安全事故责任3、施工过程中,工程师根据工程的需要，可以就（ABD )情况发布变更指令。

一、单项选择题1、投标人在投标过程中，应注意将永久性工程之外的项目报价列入工程总造价中，下列可将其列入永久性工程之外的项目报价中的是( )。

A、对旧有建筑物和设施的拆除费用B、施工现场水、电、燃气费用C、业主现场办公室各项开支D、附属设施费用2、建筑材料采购合同中应明确货物的验收依据和( )。

A、验收程序B、验收人员C、验收方式D、验收时间3、在建筑材料运输过程中，以下不属于途中自然减量的是( )。

A、在装卸操作中的换装B、在检查环节中的拆包检查C、建筑材料的挥发、飞散，漏损D、非人力所能抗拒的自然灾害所造成的非常损失4、某工程承包人按合同专用条款约定的时间向工程师提交了施工组织设计，工程师经审查对该组织设计予以确认，承包人按该施工组织设计安排施工。

后在施工过程中分包搭设脚手架时发生倒塌事故，经调查系承包人施工组织设计中脚手架方案不符合规范所致。

则按建设工程示范合同文本约定，有关事故责任下列说法中正确的是( )。

A、由承包人负责，因其编制的施工组织设计不符合规范B、由分包负责，因脚手架倒塌事故发生在其具体搭设过程中C、由工程师所在单位负责，因承包人的施工组织设计经过了工程师的确认D、由发包人负责，因工程师系发包人委托在现场履行监理职能的人，且该施工组织设计经过了工程师确认5、关于建设工程总承包单位工作内容的说法，正确的是( )。

A、按照合同约定，完成设计、采购、施工、竣工试验和(或)指导竣工后试验等工作B、负责办理项目的审批、核准或备案手续，取得项目用地的使用权C、完成拆迁补偿工作，使项目具备法律规定和合同约定的开工条件D、承包人应按监理工程师的要求，提交相关表格6、在一份保险合同中，保险人承担或给付保险金责任的最高额度是该份保险合同的( )。

A、标的价值B、保险金额C、保险费D、实际赔付额7、根据《世行采购指南》的规定，投标保证金的有效期应当超出投标有效期( )天。

A、14B、15C、28D、308、根据《招标投标法实施条例》，对某估算价5000万元的工程项目进行招标时，施工投标保证金额度符合规定的是( )万元人民币。

知识点10：工程变更管理●设计变更的范围更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；增减合同中约定的工程量；改变有关工程的施工时间和顺序；其他有关工程变更需要的附加工作。

●变更权——没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

●变更程序●工程变更的责任分析与补偿要求（同索赔）真题精练：1.根据工程实施的实际情况，可以提出工程变更的单位有（）。

【2011】A.承包方B.供货方C.业主方D.质监站E.设计方【答案】ACE【解析】工程变更的提出单位应当是工程实施的利害关系方。

2.业主在向中标人授标前，要求中标人对施工方案进行修改，由此引起的费用增加由（）承担。

【2010】A.监理人B.招标人C.中标人D.业主【答案】C【解析】本题考核的是工程变更的责任。

业主向承包人授标前（或签订合同前），可以要求承包人对施工方案进行补充、修改或做出说明，以便符合业主的要求。

在授标后（或签订合同后）业主为了加快工期、提高质量等要求变更施工方案，由此所引起的费用增加可以向业主索赔。

参见教材P2903.根据《建设工程施工合同（示范文本）》(GF-99-0201)，不属于设计变更范围的是（）。

【2009】A.更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸B.改变工程质量等级要求C.增减合同中约定的工程量D.改变工程施工时间和顺序【答案】B【解析】本题考查的是工程设计变更的范围。

根据我国施工合同示范文本，工程变更包括设计变更和工程质量标准等其他实质性内容的变更，其中设计变更包括：①更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；②增减合同中约定的工程量；③改变有关工程的施工时间和顺序；④其他有关工程变更需要的附加工作.参见教材P289知识点11：施工合同履行过程中的诚信自律●不良行为记录信息的公布时间为行政处罚决定作出后7日内，公布期限一般为6个月至3年——不良行为记录除在当地发布外，还将由住建部统一在全国公布，公布期限与地方确定的公布期限相同。

建筑工程合同管理题库及答案建筑工程合同管理是指在建筑工程项目中，通过合同的形式，对工程建设过程中的各个环节进行规范和控制，以达到保障工程建设目标实现的目的。

以下是一份建筑工程合同管理题库及答案，供大家参考学习。

一、单选题1. 建筑工程合同管理的目的是（）。

A. 确保工程质量B. 控制工程成本C. 保障工程建设目标的实现D. 提高工程建设效率答案：C2. 下列不属于建筑工程合同管理的内容的是（）。

A. 合同的签订与履行B. 工程变更管理C. 工程结算管理D. 工程建设过程中的监督与管理答案：D3. 在建筑工程合同中，发包人应按照合同约定，向承包人支付工程款。

工程款支付的方式一般有（）。

A. 按工程进度支付B. 按月支付C. 按工程质量支付D. 一次性支付答案：AB4. 下列关于建筑工程合同履行期限的说法，正确的是（）。

A. 履行期限是指承包人完成工程建设任务的期限B. 履行期限可以由双方协商确定，也可以在合同中约定C. 履行期限是指发包人支付工程款的期限D. 履行期限是指承包人向发包人交付工程成果的期限答案：A5. 建筑工程合同中，承包人应按照合同约定，完成工程建设任务。

下列关于承包人义务的说法，正确的是（）。

A. 承包人应按照发包人的要求，选用合格的材料和设备B. 承包人应自费办理工程建设所需的各种手续和证件C. 承包人应承担工程建设的全部风险和责任D. 承包人应按照合同约定的时间，完成工程建设任务答案：D二、判断题1. 建筑工程合同管理的核心是合同的签订与履行。

（）答案：正确2. 建筑工程合同中，发包人应承担工程建设的全部风险和责任。

（）答案：错误3. 建筑工程合同的履行期限是指承包人完成工程建设任务的期限。

（）答案：正确4. 建筑工程合同中，承包人可以选择不符合合同要求的材料和设备进行工程建设。

（）答案：错误5. 建筑工程合同管理的目的在于确保工程质量、控制工程成本和提高工程建设效率。

（）答案：错误三、案例分析题某建筑工程合同约定，承包人应按照发包人的要求，完成一座办公楼的建设任务。

建设工程合同管理习题
一、选择题
1. 建设工程合同按照支付方式划分，可以分为哪几种类型？
A. 总价合同 . 计量合同 C. 成本加酬金合同 D. 全部以上答案
2. 以下哪项不是工程变更的主要原因？
A. 设计修改 . 施工方法改变 C. 材料价格波动 D. 自然灾害
3. 在建设工程施工过程中，若发生合同争议，通常首选的解决方式是？
A. 调解 . 仲裁 C. 诉讼 D. 协商
4. 对于违约责任的承担，以下说法正确的是？
A. 违约方应赔偿守约方因违约遭受的损失 . 违约责任应由双方平均分担
C. 违约责任仅限于直接损失
D. 违约责任不包含间接损失
二、填空题
1. 合同管理的核心目的是________、________和________。

2. 在合同履行过程中，若一方要求变更工作范围，必须经过________程序，并取得________同意。

3. 工程索赔通常包括________索赔和________索赔两大类。

三、简答题
1. 请简述建设工程合同中常见的风险种类及其应对措施。

2. 阐述建设工程合同管理的重要性，并列举至少三个有效管理合同的方法。

四、案例分析题
某建筑工程公司与甲方签订了一份总价合同，但在施工过程中由于地质条件异常导致工程量大幅增加，乙方请求调整合同价款。

甲方认为合同为固定总价不予调整。

请问：在此情况下，乙方应该如何维护自己的权益？。

一、单选题1．下列关于合同变更的有关表述中，正确的是（A）。

A．当事人协商一致，可以变更合同B．合同变更是针对已经成立，但还未生效的合同C．合同变更包括合同主体和内容的改变D．合同变更是在原合同债的基础上产生的新合同债2．施工合同示范文本中规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出7天后停止施工。

该条款依据的是《合同法》中关于( D )的规定。

A．撤销权 B．不安抗辩权C．后履行方抗辩权 D．同时履行抗辩权3．合同解除后，合同中的( A )条款仍然有效。

A．结算和清理 B．仲裁和诉讼C．结算、清理、违约 D．结算、仲裁、违约4．依据《合同法》关于违约责任的规定，下列说法中不正确的是( B )。

A．约定违约金低于造成的损失时，应当相应增加违约金B．约定违约金高于造成的损失时，应当相应减少违约金C．处置违约行为后果时，违约金与定金不能同时使用D．第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿5．由不可抗力因素致使合同无法履行时，（D ）。

A．按国际通用标准处理B．按国家示范文本进行处理C．按无效合同处理办法处理D．双方应及时协商处理6．因发包人的原因要求解除合同，当设计工作不足一半时，应该（B ）。

A．不退定金B．按设计费一半支付C．按全部设计费支付D．不支付设计费7．按施工合同示范文本规定，施工现场内由承包人采购用于工程的材料和待安装设备，应当由（ B）办理保险。

A．发包人 B．承包人C．发包人和承包人共同 D．监理人8．工程质量保修期限，应（C ）的时间确定。

A．按当事人双方具体约定B．按法规规定标准C．由双方约定且不低于法定标准D．参照行业通常习惯9．施工合同示范文本规定，工程竣工验收时，验收委员会提出了修改意见，承包人修复后达到验收要求的，其竣工日期为（B ）A．送交竣工验收报告单B．修改后提请发包人验收日C．修改后验收合格日D．办理竣工移交手续日10．施工合同示范文本通用条款规定，承包人对（B ）的保修期限应为5年。

一、单项选择题1、在施工过程中，工程师发现曾检验“合格”的工程部位仍存在施工质量问题，则修复该部位工程质量缺陷时，应（）。

A、由承包人承担费用，工期不予顺延B、由发包人承担费用，工期给予顺延C、由承包人承担费用，工期给予顺延D、由发包人承担费用，工期不予顺延【本题 1 分，建议 1 分钟内完成本题】【加入题库收藏夹】【加入题库打印收藏夹】【隐藏答案】【正确答案】 A【答案解析】本题考查的是质量控制的主要条款和内容。

对于不合格工程的处理，因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

2、某工程竣工验收阶段，承包人于9月1日向工程师送交了竣工验收申请报告；发包人于9月15日组织生产设备启动试车检验；9月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格；工程师于9月20日签发工程移交证书。

则承包人的实际竣工日应为（）。

A、9月15日B、9月1日C、9月18日D、9月20日【本题 1 分，建议 1 分钟内完成本题】【加入题库收藏夹】【加入题库打印收藏夹】【隐藏答案】【正确答案】 B【答案解析】本题考查的是施工承包合同文件。

（1）工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；（2）因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；（3）工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

3、根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以（）为实际竣工日期。

A、承包人提交竣工验收申请报告之日B、转移占有工程之日C、监理人组织竣工初验之日D、发包人签发工程接收证书之日【本题 1 分，建议 1 分钟内完成本题】【加入题库收藏夹】【加入题库打印收藏夹】【隐藏答案】【正确答案】 B【答案解析】本题考查的是施工承包合同文件。

建设工程施工合同管理试题试题一：选择题1. 以下哪项不属于建设工程施工合同的主要内容？A. 工程概况. 工程质量要求C. 工程造价D. 设计变更流程答案解析：建设工程施工合同通常包含工程概况、工程质量要求、工程造价等关键条款，而设计变更流程通常是在合同执行过程中根据实际情况另行约定的，因此不属于合同的主要内容。

试题二：判断题2. 施工合同中的违约金条款是对双方违约行为的一种经济补偿。

正确错误答案解析：违约金条款确实是对违约行为的一种经济制裁，但它不是补偿性质的，而是惩罚性质的。

其目的是为了保证合同的严肃性和约束力，防止任意一方轻易违约。

试题三：简答题3. 请简述施工合同管理中变更管理的基本流程。

答案解析：变更管理的基本流程包括变更申请、变更评估、变更批准、变更实施和变更结算五个步骤。

由变更提出方提交书面变更申请；项目管理团队对变更的必要性和可行性进行评估；由项目负责人或合同双方共同批准变更；按照批准的变更内容进行实施；根据变更实施的结果进行结算。

试题四：案例分析题4. 某建筑工程在施工过程中，由于地质条件不符合预期，导致基础工程无法按原计划进行。

承包商提出了工程变更请求，但遭到业主拒绝。

请问在这种情况下，承包商应如何应对？答案解析：在这种情况下，承包商首先应重新评估地质条件，并与设计单位沟通，看是否可以调整设计方案来适应实际地质条件。

同时，承包商应收集相关证据，如地质勘探报告等，与业主进行沟通，说明变更的必要性。

如果业主仍然拒绝，承包商可以依据合同约定的争议解决机制，寻求第三方调解或仲裁来解决争议。

在此过程中，承包商应确保所有沟通和协商都有书面记录，以备不时之需。

知识点2：建设工程合同的内容●建设工程合同——勘察合同、设计合同、施工承包合同●委托合同——工程监理合同、咨询合同。

适用于各类公用建筑、民用住宅、工业厂房、交通设施及线路、管道的施土和设备安装等工程。

●施工承包合同文件的组成一般内容——协议书；通用条款；专用条款。

合同通用条款规定的优先顺序：✓协议书（包括补充协议）；✓中标通知书；✓投标书及其附件；✓专用合同条款；通用合同条款；✓有关的标准、规范及技术文件；✓图纸；工程量清单；工程报价单或预算书等。

●施工承包合同中发包方的责任与义务●施工承包合同中承包方的责任与义务●进度控制的主要条款内容工期——发包人和承包人在协议书中约定，按照总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。

实际竣工日期——承包人（修改后）送交竣工验收报告的日期。

竣工验收——发包人收到竣工验收报告后28天内不组织验收，或者在组织验收后14天内不提出修改意见，则视为竣工验收报告已经被认可——发包人在收到承包人验收报告后28天内不组织验收，从第29天起承担工程保管及一切意外责任。

暂停施工——以书面形式要求承包人暂停，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。

●质量控制的主要条款内容应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需要的费用以及因此造成的损失，由责任方承担。

隐蔽工程和中间验收——在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。

重新检验✓检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。

✓检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

工程试车✓单机无负荷试车——设备安装工程具备单机无负荷试车条件，由承包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知工程师。

✓联动无负荷试车——设备安装工程具备联动无负荷试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。

建设工程项目管理建设工程合同与合同管理例题（单选题、多选题）1、（D）指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织投标。

A.有限竞争招标B.陪标C.邀请招标D.公开招标12、招标时限规定：招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合同时间；但是依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交文件截止之日止，最短不得少于（D）天。

A.15B.30C.40D.203、工程建设项目施工招标文件一般包括（ACDE）。

A.投标邀请书B.履约保函C.合同主要条款D.投标文件格式2E.采用工程量清单招标的，应当提供工程量清单4、有（ACDE）情形之一的，经批准可以进行邀请招标。

A.项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的B.一般建筑工程C.涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的D.拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的E.法律、法规规定不宜公开招标的5、招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金，除（D）以外都可以。

3A.现金B.银行保函C.保兑支票D.医院的财产抵押6、投标文件一般包括下列（ABCD）内容。

A.投标函B.投标报价C.施工组织设计D.商务和技术偏差表E.预付款保证7、评标委员会提出书面评标报告后，招标人一般应当在（D）天内确定中标人，但最迟应当在投标有效期结束日前（D）个工作日内确定。

A.10、30 B.20、304C.15、20D.15、308、下列属于投标中违法行为的有（ABCD）。

A.投标人之间串通投标B.投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价C.投标人以行贿手段谋取中标D.投标文件中故意在商务上和技术上采用模糊语言骗取中标，中标后提供低档劣质货物、工程或服务E.投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点59、合同的“标的”是合同最基本的要素，建设工程合同的标的量化就是（D）。

A.计价方式B.变更调整幅度C.监理工程师提供的建筑物、家具、车辆以及各项服务D.工程承包内容和范围10、工程合同的付款阶段包括（ABDE）。

【建设工程合同与合同管理试题】一级建造师项目管理【2】25、索赔程序和争执的解决主要分析（）。

A．争执的解决方式B.任的开始C．工程所有权的转让D．承包人工程照管责任的结束和发包人工程照管责任的开始26、建设工程合同实施控制的作用是（）。

A．通过合同实施情况分析，找出偏离，以便及时采取措施，调整合同实施过程，达到合同总目标B．分析合同执行差异的原因C．分析合同差异的责任D．问题的处理27、下列不属于合同诊断的内容的是（）。

A．技术措施B．问题的处理C．分析合同差异责任D．分析合同执行差异的责仟28、下列不属于工程问题的四类措施的是（）。

A．问题的处理B．技术措施C．经济措施D．合同措施29、下列不属于合同资料种类的是（）。

A．合同分析资料。

B．工程实施中产生的各种资料C．工程实施中的各种记录、施工日记等D．合同资料的收集30、下列不属于资料文档管理的内容的是（）。

A．合同分析资料B．合同资料的收集C．资料整理D．资料的归档31、以下关于索赔的说法不正确的是（）。

A．索赔是相互的B．索赔是双向的C．发包人不可以向承包人索赔D．承包人可以向发包人索赔32、索赔按索赔当事人分类包括（）。

A．承包人与发包人之间索赔B．发包人与分包人之间索赔C．发包人与供货人之间索赔D．发包人与保险人之间的索赔33、索赔按索赔要求分类包括（）。

A．工期索赔B．工程终止索赔C．工程变更索赔D．工程拖延索赔34、下列不属于建设工程反索赔特点的是（）。

A．索赔与反索赔同时性B．技巧性强，处理不当将会引起诉讼C．在反索赔时，发包人处于主动的有利地位，发包人在经工程师证明承包人违约后，可以直接从应付工程款中扣回款项，或从银行保函中得以补偿D．工程质量缺陷反索赔35、下列不属于材料采购合同订立的方式的是（）。

A．公开招标B．间接采购方式C．邀请招标 D．直接采购方式36、下列不属于材料采购合同的主要内容的是（）。

A．标的 B．数量C．质量 D．时间37、下列不属于建设工程监理合同标准条件的是（）。

建设工程合同管理习题集答案一、单项选择题1. 建设工程合同管理的核心是（）。

A. 合同的签订B. 合同的履行C. 合同的变更D. 合同的解除答案：B解析：建设工程合同管理的核心是确保合同的履行，使项目目标得以实现。

2. 下列不属于合同管理任务的是（）。

A. 合同的签订与履行B. 合同的变更与解除C. 合同的转让与终止D. 合同的审计与评估答案：D解析：合同的审计与评估不属于合同管理任务，而是合同执行后的一个环节。

3. 下列关于合同订立的说法中，错误的是（）。

A. 合同订立应遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则B. 合同订立应当采取要约、承诺的方式C. 合同订立过程中，当事人应当遵循诚实信用原则，履行告知义务D. 合同订立后，当事人不得擅自变更或者解除合同答案：D解析：合同订立后，当事人应当遵循合同约定，不得擅自变更或者解除合同。

4. 下列不属于合同履行原则的是（）。

A. 实际履行原则B. 诚实信用原则C. 公平原则D. 严格履行原则答案：C解析：合同履行原则包括实际履行原则、诚实信用原则、公平原则和严格履行原则。

5. 合同的担保方式包括（）。

A. 保证、抵押、质押、留置B. 保证、抵押、质押、定金C. 保证、抵押、留置、定金D. 保证、质押、留置、信用证答案：B解析：合同的担保方式包括保证、抵押、质押和定金。

6. 合同的变更情形包括（）。

A. 合同当事人协商一致B. 合同当事人单方面要求变更C. 合同订立后，合同标的发生了重大变化D. 合同履行期限届满答案：A解析：合同的变更是指合同订立后，在合同履行过程中，合同当事人协商一致对合同的内容进行修改或补充。

二、多项选择题1. 合同管理的主要内容包括（）。

A. 合同的签订B. 合同的履行C. 合同的变更D. 合同的解除E. 合同的审计与评估答案：ABCD解析：合同管理的主要内容包括合同的签订、履行、变更和解除。

2. 合同履行过程中，当事人应当遵循的原则包括（）。