《工程招投标与合同管理》考试题库参考答案

工程招投标与合同管理考试题库参考答案工程招投标与合同管理考试题库参考答案一、单选题1、在下列合同形式中，适用于较大规模和复杂工程的合同类型是（）。

A. 总价合同B. 单价合同C. 成本加酬金合同D. 交钥匙合同正确答案是：D. 交钥匙合同。

总价合同适用于工程量不大、施工设计图纸完整、技术难度不大且能准确计算工程造价的项目。

单价合同适用于没有施工图，工程量不明确，却又急需开工建设的项目。

成本加酬金合同适用于需要立即开展工作的项目、新型的工程项目或风险较大的工程项目。

交钥匙合同是成本加酬金合同的特殊形式，适用于需要完成一系列工作的项目，且在合同条款中规定建设周期较长的项目。

因此，答案为D。

2、下列关于投标保证金的表述，正确的是（）。

A. 投标保证金有效期应当与投标有效期一致 B. 投标保证金应当在投标截止日期前提交 C. 投标保证金不得超过招标项目估算价的10% D. 投标保证金有效期应当长于评标期3～5天正确答案是：A. 投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

投标保证金有效期应当与投标有效期一致，因此选项A正确。

投标保证金应当在投标截止日期前提交，因此选项B正确。

投标保证金不得超过招标项目估算价的2%，因此选项C错误。

投标保证金有效期应当长于评标期和合同履行期3～5天（招标文件另有规定除外），确保评标工作和合同履行工作顺利完成，因此选项D错误。

因此，答案为AB。

3、下列关于履约担保的表述，正确的是（）。

A. 履约担保金额不得低于合同估算价的50% B. 履约担保有效期不得超过70天 C. 银行保函不得转让 D. 履约保证金可以用现金或支票形式提供正确答案是：C. 银行保函不得转让。

履约担保金额不得低于合同价款的10%。

银行履约保函是由商业银行开具的担保证明，通常为合同金额的10%左右。

履约担保的有效期通常在合同约定的工期结束后至缺陷责任期结束之前。

履约保证金可以用现金或支票形式提供。

因此，答案为C。

工程招投标及合同管理试题库与答案一、单选题1. 工程成本实报实销，但酬金是事先商量好的一个固定数目，此种承包方式称为(B)。

A. 成本加固定百分数酬金B. 成本加固定酬金C. 成本加浮动酬金D. 目标成本加奖罚2. 工程监理企业资质分为______个等级。

(B)A. 1B. 2C. 3D. 43. 建设工程招标投标总的特点是(D)。

A. 交易公开B. 优胜劣汰C. 公平公正D. 以上三种都是4. 甲级、乙级工程招标代理机构资格证书的有效期为______年。

(C)A. 2B. 3C. 4D. 55. 招标人应按规定的时间和地点向经审查合格的______发售招标文件及有关资料，并收取一定数量的投标保证金。

(A)A. 投标人B. 代理人C. 银行D. 中标人6. 中标人应当由______确定。

(D)A. 投标人B. 项目主管部门C. 行政监督部门D. 招标人7. 投标人在______可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。

(B)A. 招标文件要求提交投标文件截止时间后B. 招标文件要求提交投标文件截止时间前C. 提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前D. 招标文件规定的投标有效终止之前8. 根据法律规定，定金的数额不得超过合同标的额的(C)。

A. 5B. 10C. 20D. 259. 中标单位确定后，招标单位应在定标之日后的(B)天内发出中标通知书。

A. 5B. 7C. 10D. 1510. 关于评标委员会成员的义务，下列说法中错误的是(B)。

A. 评标委员会成员应当客观、公正地履行职务B. 评标委员会成员可以私下接触投标人，但不得收受投标人的财物或者其他好处C. 评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较的情况D. 评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况11. 由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令，导致施工费用增加，则(A)。

A. 业主承担相应的费用B. 业主从监理费中支付给承包商C. 监理工程师承担相关费用D. 承包商执行的是无效指令，不能得到相应的费用补尝12. 需要对施工图设计进行修改时，应经(D)批准。

《工程招投标与合同管理》考试题库参考答案一、填空题1、【答案】工程招投标是应用在建设工程领域的一项重要制度，它通过竞争机制和市场经济相互作用的平台，实现了建设项目的最优选择。

2、【答案】合同管理是工程项目管理的重要组成部分，包括合同签订管理、合同履行管理、合同相关方的管理三个工作内容。

二、选择题1、【答案】B 在招投标过程中，公开招标是最常用的方式。

按照公开、公平、公正的原则，向不特定的多数潜在投标人发出招标公告，邀请其参与投标竞争。

2、【答案】D 在合同履行过程中，合同管理包括合同签订管理、合同履行管理、合同相关方的管理三个工作内容。

其中，合同签订管理包括合同评审、合同谈判、合同签订等流程。

三、简答题1、【答案】工程招投标与合同管理的重要性体现在以下几个方面：（1）通过招投标可以选择优秀的施工企业，保证工程质量，提高投资效益。

（2）合同管理是工程项目管理的重要组成部分，对工程项目的进度、成本、质量等方面进行全面控制，确保合同的履行。

（3）加强合同管理，可以降低风险，避免纠纷的发生，保证工程项目的顺利进行。

（4）合同管理还包括合同相关方的管理，如业主、承包商、设计单位等，对工程项目的影响较大，需要加强管理。

2、【答案】工程招投标流程包括以下环节：（1）公告发布：在指定的媒体上发布招标公告，说明招标条件、工程概况、招标时间等信息。

（2）资格预审：对潜在投标人进行资格审查，确定符合条件的投标人名单。

（3）投标申请：符合条件的投标人提交投标申请书，包括技术方案、施工组织设计等内容。

（4）评标定标：评标委员会对投标人进行评审打分，确定中标候选人名单，并公布中标结果。

（5）中标公示：公示中标候选人名单，接受社会监督。

（6）合同签订：中标人与招标人签订合同，约定双方的权利义务。

3、【答案】合同管理的内容包括以下方面：（1）合同签订管理：包括合同评审、合同谈判、合同签订等流程。

（2）合同履行管理：对合同履行过程中的各项工作进行协调和管理，确保合同的顺利履行。

工程招投标与合同管理考试答案一、单选题合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流转过程中形成的（）关系。

A. 债权人与债务人B. 代理人与被代理人C. 权利与义务D. 法人与自然人答案：C。

合同法律关系主要体现的是当事人之间的权利与义务关系。

施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（）赔偿。

A. 施工企业B. 施工企业的法定代表人C. 施工企业的项目经理D. 具体的施工人员答案：A。

项目经理是施工企业的代理人，其行为代表施工企业，因此造成的损失应由施工企业承担。

下列财产中，（）不得抵押。

A. 土地所有权B. 土地使用权C. 房屋D. 交通运输工具答案：A。

根据我国法律规定，土地所有权不得抵押，但土地使用权可以抵押。

邀请招标的邀请对象数目不应少于（）家。

A. 2B. 3C. 5D. 7答案：C。

根据相关规定，邀请招标的邀请对象数目通常不少于5家。

施工合同的合同工期应是判定承包人提前或延误竣工的标准，订立合同时约定的合同工期概念应为从（）的日历天数计算。

（此处需要具体题目信息，但一般答案为从某个特定日期，如开工日期或合同签订日期等，开始计算的日历天数）假设答案为从开工日期开始计算：则答案为从开工日期的日历天数计算。

二、多选题建筑施工企业分为（）。

A. 工程监理企业B. 施工总承包企业C. 专业承包企业D. 劳务分包企业E. 工程招标代理机构答案：B、C、D。

建筑施工企业通常包括施工总承包企业、专业承包企业和劳务分包企业。

获得专业承包资质的企业，可以（）。

A. 对所承接的工程全部自行施工B. 对主体工程实行施工承包C. 承接施工总承包企业分包的专业工程D. 承接建设单位按照规定发包的专业工程E. 将劳务作业分包给具有劳务分包资质的其他企业答案：A、C、D、E。

获得专业承包资质的企业可以承接相关工程，并可以将其中的劳务作业分包给具有劳务分包资质的其他企业。

三、简答题或论述题简述施工招标的特点。

工程招投标与合同管理课程练习题(一)一、单选题（每题给出四个备选项，其中只有一种选项是符合题目规定旳，请将其代码填写在题后旳括号内。

）1、根据法律规定，定金旳数额不得超过合同标旳额旳（ C ）A. 5%B.10%C. 20%D.25%2、中标单位拟定后，招标单位应在定标之后来旳( B )天内发出中标告知书。

A．5 B．7 C．10 D．153、有关评标委员会成员旳义务，下列说法中错误旳是（ B）。

A.评标委员会成员应当客观、公正地履行职务B.评标委员会成员可以私下接触投标人，但不得收受投标人旳财物或者其他好处C.评标委员会成员不得透露对投标文献旳评审和比较旳状况D.评标委员会成员不得透露对中标候选人旳推荐状况4、由于承包商执行了监理工程师发布旳超过其权限指令，导致施工费用增长，则( A )。

A．业主承当相应旳费用B．业主从监理费中支付给承包商C．监理工程师承当有关费用D．承包商执行旳是无效指令，不能得到相应旳费用补尝5、需要对施工图设计进行修改时，应经( D )批准。

A．监理工程师和业主B．监理工程师和初步设计原批准单位C．监理工程师和上级主管部门D．监理工程师和原设计单位6、由于变更需要重新拟定价格，而业主与承包商旳意见又不能统一时，( A )有权拟定一种价格作为执行价格。

A．监理工程师 B．业主C．承包商 D．定额站7、某隐蔽工程施工部位，承包商未告知监理工程师进行检查就自行隐蔽。

监理工程师指令承包商进行剥露检查后表白该部位旳施工质量满足合同规定旳规定，则这部分工程旳剥露和复原费应由( C )承当。

A．业主 B．监理单位 C．承包商 D．业主旳项目经理部8、公开招标与邀请招标程序上旳重要差别体现为( A )。

A．与否进行资格预审 B．与否组织现场考察C．与否解答投标单位旳质疑 D．与否公开开标9、某水泥厂因技术问题致使生产旳水泥质量达不到国标，该厂用其他厂家生产旳水泥换上自己包装后，作为样品与采购方签订水泥供应合同，则该合同属于( A )签订旳合同。

工程招投标与合同管理课程练习题(一)一、单项选择题(每题给出四个备选项,其中只有一个选项就是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。

)1、根据法律规定,定金的数额不得超过合同标的额的( C )A、 5%B、10%C、20%D、25%2、中标单位确定后,招标单位应在定标之日后的( B )天内发出中标通知书。

A.5B.7C.10D.153、关于评标委员会成员的义务,下列说法中错误的就是( B)。

A、评标委员会成员应当客观、公正地履行职务B、评标委员会成员可以私下接触投标人,但不得收受投标人的财物或者其她好处C、评标委员会成员不得透露对投标文件的评审与比较的情况D、评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况4、由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令,导致施工费用增加,则( A )。

A.业主承担相应的费用B.业主从监理费中支付给承包商C.监理工程师承担相关费用D.承包商执行的就是无效指令,不能得到相应的费用补尝5、需要对施工图设计进行修改时,应经( D )批准。

A.监理工程师与业主B.监理工程师与初步设计原批准单位C.监理工程师与上级主管部门D.监理工程师与原设计单位6、由于变更需要重新确定价格,而业主与承包商的意见又不能统一时,( A )有权确定一个价格作为执行价格。

A.监理工程师B.业主C.承包商D.定额站7、某隐蔽工程施工部位,承包商未通知监理工程师进行检验就自行隐蔽。

监理工程师指令承包商进行剥露检查后表明该部位的施工质量满足合同规定的要求,则这部分工程的剥露与复原费应由( C )负担。

A.业主B.监理单位C.承包商D.业主的项目经理部8、公开招标与邀请招标程序上的主要差异表现为( A )。

A.就是否进行资格预审B.就是否组织现场考察C.就是否解答投标单位的质疑D.就是否公开开标9、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准,该厂用其她厂家生产的水泥换上自己包装后,作为样品与采购方签订水泥供应合同,则该合同属于( A )签订的合同。

1【单选题】工程设计招标中，评标、决标时考虑的因素主要是A、设计方案的优劣B、设计任务完成的进度C、设计取费的标准D、设计单位的资历您的答案：参考答案：A2【单选题】施工合同中索赔的性质属于A、经济补偿B、经济惩罚C、经济制裁D、经济补偿和经济制裁您的答案：参考答案：A3【单选题】施工许可证的申请者是A、监理单位B、建设单位C、施工单位D、设计单位您的答案：参考答案：B4【单选题】联合体中标者，联合体各方面应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人A、按份承担责任B、共同承担责任C、各自承担责任D、承担连带责任您的答案：参考答案：D5【单选题】工程项目施工过程中项目经理的代理方式属于A、委托代理B、法定代理C、指定代理D、转委托您的答案：参考答案：A6【单选题】主要为无民事行为能力人或限制民事行为能力人设立的代理方式叫做A、委托代理B、法定代理C、指定代理D、转委托您的答案：参考答案：B7【单选题】建设单位拖欠工程款，施工企业的诉讼时效起算期为A、订立施工合同B、工程完工C、工程通过竣工验收D、约定应当支付工程款您的答案：参考答案：D8【单选题】中标通知书是一种A、要约B、承诺C、要约邀请D、合同您的答案：参考答案：B9【单选题】招标确定中标人后，施工合同协议书内注明的合同价款应为A、评标委员会算出的评标价B、招标人编制的标底价C、中标人的投标价格D、施工图预算价您的答案：参考答案：C10【单选题】经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时，另一方可以A、请求法院强制执行B、请求仲裁机构强制执行C、请求公安机关强制执行D、要求对方开户银行从其帐户内强行拨款您的答案：参考答案：A11【单选题】建设工程纠纷解决的几种途径中，依靠国家强制力来实现的是A、和解B、调解C、诉讼D、仲裁您的答案：参考答案：C12【单选题】根据《招标投标法》的有关规定，当一项工程采用邀请招标时，邀请参加投标的单位数不得少于A、2B、3C、4D、7您的答案：参考答案：B13【单选题】担保与所担保合同的关系属于A、平等关系B、从属关系C、相对独立关系D、无关系您的答案：参考答案：B14【单选题】FIDIC合同条件规定，应由业主签发的文件是A、中标通知书B、工程移交证书C、解除缺陷责任书D、最终支付证书您的答案：参考答案：A15【单选题】施工放线错误造成的返工应由业主承担费用的是A、监理工程师提供的水准点高程有误B、承包商使用的测量仪器有误差C、承包商放线有误而监理工程师未查出D、承包商放线后监理工程师未进行复测您的答案：参考答案：A（共20 分）16【填空题】建筑安全生产管理方针是。

工程招投标与合同管理答案合同编号：__________第一章：合同双方1.1定义1.2合同双方基本信息甲方（业主）：名称：__________地址：__________联系方式：__________法定代表人（或授权代表）：__________乙方（承包商）：名称：__________地址：__________联系方式：__________法定代表人（或授权代表）：__________1.3合同双方的权利与义务（1）甲方权利与义务：1）按照本合同约定，向乙方提供施工场地、施工图纸、技术规范等相关资料；2）对乙方施工过程中的质量、安全、环保等方面进行监督检查；3）按照约定向乙方支付工程款项；4）协助乙方办理施工所需的各类手续；5）履行本合同约定的其他义务。

（2）乙方权利与义务：1）按照本合同约定，完成工程项目的施工任务，确保工程质量、安全、环保符合国家标准及甲方要求；2）向甲方提供施工组织设计、施工方案、安全生产措施等相关资料；3）接受甲方及有关部门的监督检查；4）按照约定向甲方提交工程款项支付申请；5）履行本合同约定的其他义务。

第二章：工程范围与施工内容2.1工程范围本工程范围包括：__________2.2施工内容2.3工程变更在施工过程中，如甲方要求变更工程范围或施工内容，双方应签订书面变更协议，明确变更内容、工程量、费用及工期等事项。

第三章：工期与进度3.1工期本工程总工期为____天，自合同签订之日起计算。

具体施工阶段及节点工期详见附件《施工进度计划》。

3.2工期延误（1）不可抗力因素；（2）甲方原因导致的设计变更、施工场地提供延迟等；（3）乙方原因导致的施工组织不当、质量问题等。

第四章：工程质量与验收4.1工程质量4.2工程验收（1）工程完工后，乙方应向甲方提交工程验收申请；（2）甲方应在收到验收申请后____天内组织验收，如有特殊情况，可适当延长；（3）验收合格后，双方签订工程验收报告；（4）验收不合格的，乙方应在____天内整改完毕，并重新提交验收申请。

工程招投标的目的是什么？
A. 确定最低成本供应商
B. 确保工程质量与工期
C. 仅仅为了遵守法律程序
D. 随意选择承包商
在工程招标文件中，通常不包含以下哪项内容？
A. 工程概况
B. 投标文件格式
C. 投标保证金要求
D. 投标人的家庭背景
招标过程中，以下哪项行为是违法的？
A. 投标人按照招标文件要求提交投标文件
B. 招标人私下与某投标人商定中标
C. 招标人公开所有投标人的报价
D. 投标人自行决定是否参与投标
合同管理中最关键的原则是什么？
A. 追求最大利润
B. 严格履行合同义务
C. 随意变更合同条款
D. 忽略合同风险
以下哪项不属于合同管理中的常见风险？
A. 履约能力不足
B. 不可抗力事件
C. 合作伙伴关系破裂
D. 投标人中标后放弃签约
填空题
工程招投标一般分为____、____和____三个阶段。

在编制招标文件时，应确保内容完整、____，并符合相关法律法规。

投标保证金是投标人向招标人提供的，用于保证投标人____的担保。

合同管理的主要内容包括合同的____、履行、变更和____。

合同风险管理中，常见的风险应对措施包括____、____和保险等。

简述工程招投标的基本流程。

招标文件中应包含哪些主要内容？为什么这些内容重要？简述投标人在参与招投标过程中应注意的法律风险。

合同管理在工程项目中的重要性是什么？
描述一个常见的合同变更情况，并说明其处理流程。

课程名称：工程招投标与合同管理测试题一一、单项选择题（每小题1.5分，共30分）1、《中华人民共和国招投标法》于（D）起施行。

A、1997.11.1B、1998.3.1C、1999.8.30D、2000.1.12、《中华人民共和国招投标法》规定，依法必须招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（A）。

A、20B、30C、10D、153、下列关于合同文件的表述，不正确的是（D）。

A、专用条款的内容比通用条款更明确、具体B、合同文件中专用条款的解释优先于通用条款C、合同文件之间应能相互解释、互为说明D、专用条款与通用条款是相对立的4、评标委员会成员中，成员人数为（C）人以上单数，其中经济、技术专家不得少于成员总数的（）。

A、3，3/4B、3，2/3C、5，2/3D、5，3/45、招标投标活动的公开原则首先要求（A）要公开。

A、招标活动信息B、评标委员会成员名单C、工程设计文件D、评标标准6、承包人在索赔事件发生后的（C）天以后，应向工程师正式提出索赔意向通知。

A、14B、7C、28D、217、在必须进行招标的工程建设项目中，施工单项合同估算价在（C）人民币以上的，必须进行招标。

A、20万元B、120万元C、200万元D、2000万元8、索赔是指在合同的实施过程中，（D）因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求。

A、业主B、第三方C、承包商D、合同当事人一方9、下列关于工程分包说法正确的是( A )。

A、施工总承包人不得将工程主体结构的施工分包给其他单位B、工程分包后，总承包人不再对分包工程承担任何责任C、施工总承包人可以将其承包工程中的专业工程自主分包给分包商D、分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位10、某工程投标总价为500万，则投标保证金最高不超过（C）万元。

A、10B、20C、50D、10011、招标人采用邀请招标的方式，应当向（B）个以上的具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请。

工程招投标与合同管理复习题（课程代码252327）一、单选题1．乙级工程招标代理机构，只能承担工程投资额（不含征地费、大市政配套费与拆迁补助费）（）万元以下的工程招标代理业务，地区不受限制。

A．2000 B．3000C．4000 D．50002．建设市场交易是（）给付建设费，（）交付工程的过程。

A．业主 B．监理公司C．承包商 D．造价咨询公司3．经有关部门审批，可以不进行招标的项目是（）A．主要使用农民工修建的乡村道路工程B．施工合同估算价200万元的乡镇卫生院工程C．为紧急安置灾民而修建的活动板房D．利用扶贫资金修建的农田水利工程4．某污水处理建设项目需采购一批设备，按照规定必须进行招标采购的标准是单项合同估价在（）万元人民币以上。

A．50 B．100 C．150 D．2005．某施工企业投标一城市基础设施项目，该企业报价为4500万元，则其应交的投标保证金最高数额为（）万元。

A．45 B．80 C．90 D．135（注：新的投标保证金要求，没有提最高限额不超过80万元）6．关于工程招标的性质,下列说法中正确的是( ).A．招标是要约 B．投标是承诺C．招标公告是要约 D．中标通知书是承诺7．建设工程发承包的主要方式是（）。

A．直接发包 B．招标发包C．邀请招标发包 D．公开招标发包8．一般项目的投标有效期规定为（）A．20-40 B．40-60 C．60-90 D．90-1209．邀请招标的投标单位一般不少于（）家A．2 B．3 C．4 D．510．建设项目施工公开招标资格预审阶段的步骤不包括( )A．发布资格预审公告 B．发布资格预审文件C．资格审查 D．发资审合格通知书11．在建设工程招投标过程中，招标文件应当规定一个适当的投标有效期，投标有效期的开始计算之日为（）A．开始发放招标文件之日 B．投标人提交投标文件之日C．投标人提交投标文件截止之日 D．停止发放招文件之日12．招标单位对招标文件所做的任何修改或补充的内容，发给所有获得招标文件的投标单位，需在投标截止时间至少（）日前。

招投标与合同管理试题库（含参考答案）一、单选题（共40题，每题1分，共40分）1、建设工程招标即招标人将拟建工程对外发布信息，吸引有承包能力的单位参与竞争，按照法定程序优选承包单位的法律活动。

这里的招标人也可以称为( )A、发包人B、承包人C、监理D、设计单位正确答案：A2、以下建设单位招标必须具备的条件是( )A、招标人是法人或依法成立的其他组织；B、有与招标工程相适应的经济、技术、管理人员；C、有组织编制招标文件的能力；D、有审查投标单位资质的能力；正确答案：A3、工程分包的说法错误的为( )A、非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包B、是允许的C、是从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为D、是违法的正确答案：D4、合同的无效是指该合同( )。

A、一定全部无效B、已履行的部分有效，未履行的部分无效C、一定部分无效D、有可能部分无效，也可能全部无效正确答案：D5、建设工程合同的一般签订方式是( )A、利用标准合同订立B、由双方协商确定的方式订立C、双方协商，书面订立D、利用示范文本订立正确答案：A6、屋面防水工程保修期限为( )。

A、3年B、2年C、5年D、4年正确答案：C7、在施工合同中,就支付工程款而言,债务人是 ( ) 。

A、监理单位B、施工单位C、供货单位D、建设单位正确答案：D8、债权人撤销权的行使必须由享有撤销权的人以( )的名义，向人民法院提出诉讼，请求法院撤销债务人危害其债权的行为。

A、债权人或债务人B、第三方C、自己D、债务人正确答案：C9、民事法律关系客体，是指民事法律关系之间权利和义务所指向的对象。

下列不属于民事法律关系客体的是( )A、施工单位购买的各种建筑材料B、建设资金C、建筑企业对员工的培训D、建设行政主管部门正确答案：D10、保证方式没有约定或约定不明确的，按( )承担担保责任。

A、合同B、保证C、连带保证D、违约正确答案：C11、下列说法不正确的是( )。

工程招投标和合同考试答案一、选择题1. 以下哪项不是招标过程中必须公开的内容？A. 招标文件. 投标报价C. 评标结果D. 中标通知书答案：2. 在工程合同中，通常被视为“金科玉律”的是？A. 合同协议书. 技术规范C. 施工图纸D. 变更协议答案：A3. 下列哪一项是合同争议解决的首选方式？A. 调解. 仲裁C. 诉讼D. 协商答案：D二、判断题1. 所有的工程项目都必须通过公开招标的方式进行。

（错）2. 合同中的违约金条款可以由双方协商确定。

（对）3. 在合同执行过程中，任何一方都有权单方面变更合同条款。

（错）三、简答题1. 请简述工程招标的基本程序。

答：工程招标的基本程序包括：编制招标文件、发布招标公告、投标人资格审查、发放招标文件、投标预备会、投标、开标、评标、确定中标候选人、发出中标通知书、签订合同等步骤。

2. 描述合同管理中的风险管理策略。

答：合同管理中的风险管理策略主要包括风险识别、风险评估、风险分配以及风险控制。

需要对可能出现的风险因素进行识别；对识别出的风险进行评估，确定其可能性和影响程度；通过合同条款将风险分配给能够最好控制该风险的一方；制定相应的风险控制措施，以减少风险发生的可能性和影响。

3. 解释什么是履约保函，并说明其在工程合同中的作用。

答：履约保函是指承包商或供应商为了证明其履行合同义务的能力，向业主提供的一定金额的担保。

在工程合同中，履约保函是一种常见的安全保障措施，用以确保承包商能够按照合同约定完成工程任务。

如果承包商未能履行合同，业主可以从履约保函中获得相应的赔偿。

四、案例分析题某工程项目在施工过程中，由于设计变更导致工程量增加，承包商要求调整合同价格。

请问作为业主方的你应该如何应对？答案：应检查合同中关于设计变更和工程量增减的相关条款，明确双方的权利和义务。

与承包商进行沟通，了解具体的变更内容和增加的工程量。

根据合同约定或行业标准，对增加的工程量进行估价，并协商是否调整合同价格。

《工程招投标与合同管理》考试题库参考答案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN昆明工业职业技术学院《工程招投标与合同管理》考试题库一、单选1.施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（ A ）赔偿。

A、施工企业B、施工企业的法定代表人C、施工企业的项目经理D、具体的施工人员2.下列财产中，（ A ）不得抵押。

A、土地所有权 B土地使用权 C、房屋 D、交通运输工具3.邀请招标的邀请对象的数目不应少于（ B ）家。

A、2、B、3C、5D、74.合同争议的解决顺序为（ A ）A、和解—调解—仲裁—诉讼B、调解—和解—仲裁—诉讼C、和解—调解—诉讼—仲裁D、调解—和解—诉讼—仲裁5.根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（ C ）。

A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验6.工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为（ B ）A、停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期B、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期C、停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任D、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延7.FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指（ A ）。

A、工程保修期B、承包商的施工期C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间8.由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。

工程招投标与合同管理复习题（课程代码252327）一、单选题1．乙级工程招标代理机构，只能承担工程投资额（不含征地费、大市政配套费与拆迁补助费）（）万元以下的工程招标代理业务，地区不受限制。

A．2000 B．3000C．4000 D．50002．建设市场交易是（）给付建设费，（）交付工程的过程。

A．业主 B．监理公司C．承包商 D．造价咨询公司3．经有关部门审批，可以不进行招标的项目是（）A．主要使用农民工修建的乡村道路工程B．施工合同估算价200万元的乡镇卫生院工程C．为紧急安置灾民而修建的活动板房D．利用扶贫资金修建的农田水利工程4．某污水处理建设项目需采购一批设备，按照规定必须进行招标采购的标准是单项合同估价在（）万元人民币以上。

A．50 B．100 C．150 D．2005．某施工企业投标一城市基础设施项目，该企业报价为4500万元，则其应交的投标保证金最高数额为（）万元。

A．45 B．80 C．90 D．135（注：新的投标保证金要求，没有提最高限额不超过80万元）6．关于工程招标的性质,下列说法中正确的是( ).A．招标是要约 B．投标是承诺C．招标公告是要约 D．中标通知书是承诺7．建设工程发承包的主要方式是（）。

A．直接发包 B．招标发包C．邀请招标发包 D．公开招标发包8．一般项目的投标有效期规定为（）A．20-40 B．40-60 C．60-90 D．90-1209．邀请招标的投标单位一般不少于（）家A．2 B．3 C．4 D．510．建设项目施工公开招标资格预审阶段的步骤不包括( )A．发布资格预审公告 B．发布资格预审文件C．资格审查 D．发资审合格通知书11．在建设工程招投标过程中，招标文件应当规定一个适当的投标有效期，投标有效期的开始计算之日为（）A．开始发放招标文件之日 B．投标人提交投标文件之日C．投标人提交投标文件截止之日 D．停止发放招文件之日12．招标单位对招标文件所做的任何修改或补充的内容，发给所有获得招标文件的投标单位，需在投标截止时间至少（）日前。