施工合同工程量增加补充协议范本(3篇)

施工合同补充协议范本6篇第1篇示例：施工合同补充协议范本甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（承包方）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方与乙方就（项目名称）施工合同（合同编号）已经签订，现甲、乙双方经协商一致，为进一步明确双方权利义务，特就有关事项达成如下补充协议：一、在施工过程中，如需要对合同内容进行调整或者增补，需经双方书面确认后方可执行。

对于不可抗力因素影响的工期，双方可以协商再签订工期延长协议，但延长期限不得超过合同约定工期的一半。

甲方应按照延期工期支付相应款项。

二、如因甲方原因导致工程停工超过合同约定的停工期限，乙方有权要求延长工期，甲方应支付相应的延期费用。

在停工期间，乙方无义务承担工程原因发生的损失。

三、如在施工过程中发现原合同内容有疑义或者不明确之处，应当及时协商解决，避免引起纠纷。

双方应保持良好的沟通，并及时调整合同内容。

四、施工过程中所需的所有材料和设备，均应当符合国家标准并且出具合格证明。

对于质量不能确保的材料和设备，乙方有权拒绝接受。

五、甲方应在拨付款项时按照约定的进度及时支付工程款，以确保工程顺利进行。

如因甲方原因未按期支付款项导致工程进度延误，甲方应承担相应责任。

六、施工过程中如发生意外，双方应及时通知对方并共同协商解决措施。

对于因双方原因产生的损失，双方应当共同承担责任。

七、乙方应严格遵守施工现场的安全规定和标准，并对施工过程中的安全问题负责。

如发生人身、财产损失，乙方有责任承担相应赔偿责任。

八、合同解释权归甲方所有。

九、本补充协议自双方签字盖章之日起生效，与原合同具有同等法律效力。

注：本补充协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：日期：日期：以上即为施工合同补充协议范本，希望甲、乙双方在签订施工合同时能够根据实际情况进行合理的补充协议，以确保双方权益并顺利完成工程。

施工补充协议范本4篇篇1【施工补充协议范本】一、甲乙双方经友好协商，就施工合同（合同编号）项下xx工程需要作出以下协议：1. 原施工合同约定的工程内容是xxxx，现需对工程范围进行补充。

具体内容如下：（详细描述需要补充的工程范围，包括但不限于工程量变更、材料更换等）2. 补充工程的数量和价格调整：根据上述补充工程内容的确定，甲方应按照约定的价格对工程数量进行调整，并保证在xxx天内完工。

具体金额为：xxxx元。

3. 所有工程变更均需与原工程保持一致性，且符合相关规范标准，不影响原工程进度和质量。

4. 双方共同保证本协议的执行，如有违约情况，按照原合同中的相关规定处理。

5. 本协议自双方签署之日起生效，具有法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：兹确认：甲方（签字）：兹确认：乙方（签字）：日期：日期：二、补充协议附件：（1）补充工程明细清单（2）材料变更证明（3）相关技术资料备注：本协议自双方签字盖章后生效，对双方具有法律约束力。

如遇工程变更情况，双方应及时协商并签订补充协议。

签订本协议应遵循平等自愿原则，确保合作顺利进行。

篇2施工补充协议范本一、甲方：______ （盖章）乙方：______ （盖章）两方经友好协商，为明确双方施工合同中的特殊条款，特订立本补充协议，共同遵守。

二、施工项目名称：______施工地点：______三、补充内容1.工程内容补充：（1）由于工程实际情况与原合同规定存在差异，需对施工内容作出变更和调整，即原合同规定（填写原合同中的相关内容，如图纸编号、工程名称等），将原规定调整为（填写具体调整内容）。

（2）为保证工程进度和工程质量，甲乙双方同意在施工过程中根据工程需要进行相应的调整和补充，具体补充内容及费用由双方协商决定。

2. 工程时间补充：（1）原合同规定完成工程的时间为______年月日，在工期管理中可能存在不确定因素，为确保工期准确性，双方同意补充约定完成工程的最终时间为______年月日，双方应按时保质保量完成工程。

第1篇甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：鉴于甲乙双方于____年____月____日签订的《建设工程施工合同》（以下简称“主合同”），为确保工程顺利进行，经甲乙双方友好协商，在主合同的基础上，就以下事项达成补充协议，共同遵守执行。

一、工程概况1. 工程名称：____工程项目2. 工程地点：____3. 工程建筑面积：____平方米4. 工程结构形式：____5. 工程承包范围：____二、合同变更1. 工程进度：根据实际情况，甲乙双方同意将主合同约定的工程竣工日期调整为____年____月____日。

2. 工程内容：经甲乙双方协商，同意在原合同基础上增加以下工程内容：____。

3. 工程量调整：根据实际情况，甲乙双方同意对以下工程量进行调整：____。

4. 工程款支付方式：经甲乙双方协商，工程款支付方式如下：（1）工程预付款：____；（2）进度款：按工程进度分阶段支付，具体支付比例和节点由甲乙双方另行协商确定；（3）竣工结算款：工程竣工验收合格后，甲乙双方根据实际完成工程量和合同约定进行结算。

5. 工程质量标准：工程质量达到《建筑工程施工质量验收统一标准》和设计文件要求。

三、其他事项1. 甲乙双方应严格按照主合同和本补充协议的约定履行各自的权利和义务。

2. 甲方应按时向乙方支付工程款，乙方应按时完成工程进度。

3. 如遇不可抗力因素导致工程延期，甲乙双方应协商解决，并相应调整工程竣工日期。

4. 本补充协议与主合同具有同等法律效力，如有不一致之处，以本补充协议为准。

5. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。

四、生效与解除1. 本补充协议自甲乙双方代表签字盖章之日起生效。

2. 如甲乙双方协商一致，本补充协议可随时解除。

甲方（盖章）：__________________乙方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：__________________法定代表人（签字）：__________________签订日期：____年____月____日第2篇甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，双方就某工程项目达成一致意见，经友好协商，特订立本工程施工补充协议，以共同遵守执行。

施工补充协议范本3篇篇1甲方（发包方）：______________________乙方（承包方）：______________________鉴于甲乙双方于________年____月____日签订的《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），为了进一步明确双方的权利义务，确保工程顺利进行，经协商一致，特订立本补充协议。

一、工程概况1. 工程名称：__________________________________________2. 工程地点：__________________________________________3. 原合同约定的工程内容：_____________________________________4. 本次补充协议涉及的主要变更内容及原因说明：_______________________________二、工期调整1. 根据实际情况，经双方协商决定，原合同中的开工日期变更为______年____月____日，竣工日期变更为______年____月____日。

2. 若因不可抗力等因素导致工期延误，需提前书面通知对方，并提供相关证明材料，双方根据实际情况重新协商确定新的竣工日期。

三、工程造价调整1. 因设计变更等原因导致工程量增加或减少，双方同意按照原合同约定的计价原则和方法进行结算。

2. 调整后的总造价为人民币________元（大写：_________元整）。

其中，新增部分造价为人民币________元（大写：_________元整），减少部分造价为人民币________元（大写：_________元整）。

3. 双方确认，除本补充协议另有约定外，原合同中关于工程造价的其他条款保持不变。

四、支付方式与期限1. 根据工程进度和验收情况，甲方应在收到乙方提交的付款申请及相关文件后____个工作日内支付相应款项。

2. 甲方逾期支付工程款的，应按中国人民银行同期贷款利率向乙方支付滞纳金。

工程施工合同补充协议范本3篇工程施工合同补充协议范本一甲方（承包方）：_____________________乙方（发包方）：_____________________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了《工程施工合同》（以下简称“原合同”），现因____（变更原因）需要对原合同部分条款进行修改和补充，经双方协商一致，特订立本补充协议。

一、工程内容变更1. 原合同约定的工程内容为：_________________。

2. 现变更为：_________________。

二、工程量变更1. 原合同约定的工程量为：_________________。

2. 现变更为：_________________。

三、合同价款变更1. 原合同约定的合同价款为：_________________。

2. 现变更为：_________________。

四、工程进度变更1. 原合同约定的工程进度计划为：_________________。

2. 现变更为：_________________。

五、质量标准变更1. 原合同约定的质量标准为：_________________。

2. 现变更为：_________________。

六、其他变更事项1. 原合同约定的其他事项为：_________________。

2. 现变更为：_________________。

七、本补充协议作为原合同不可分割的一部分，与原合同具有同等法律效力。

本补充协议未涉及的事项，仍按原合同执行。

八、本补充协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方代表（签字）：_________________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_________________ 日期：____年____月____日工程施工合同补充协议范本二甲方（承包方）：_____________________乙方（发包方）：_____________________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了《工程施工合同》（以下简称“原合同”），现因____（变更原因）需要对原合同部分条款进行修改和补充，经双方协商一致，特订立本补充协议。

建设工程施工合同补充协议范本_____充协议工程名称：_____工程地点：_____发包人：_____承包人：_____签订日期：_____年_____月_____日补充协议发包人：_____ (以下简称：_____甲方) 承包人：_____ (以下简称：_____乙方) 经甲乙双方自愿、公平、友好协商，双方就_____年_____月_____日签订的就工程合同(以下简称为原合同)作如下补充协议：_____一、写明具体补充的内容。

二、如有未尽事宜，双方另行协商。

三、此协议经双方签字盖章后生效，一式陆份，双方各执叁份，具有同等法律效力。

四、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。

甲方：_____ 乙方：_____ (盖章)(盖章)法人代表或代理人：_____ 法人代表或代理人：__________年_____月_____日 _____年_____月_____日建设工程施工合同补充协议范本（二）发包人：_____承包人：_____为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，在《“安顺市普定县双龙苑商住楼工程”建筑施工工程合同》基础上，按照《中华人民共和国民法典》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定，并结合本工程的具体情况，在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下，签定本工程施工合同补充协议。

一、工程概况1、工程名称：_____2、工程地址：_____3、建筑面积：_____4、结构类型：底层为框架结构、地上61层为砖混结构。

5、设计单位：_____6、监理单位：_____二.工程内容及承包范围1、外墙面砖改为外墙漆2、客厅推拉门取消3、本工程为满七层，结构找坡4、楼梯踏步为水泥砂浆面清光5、外墙40_____40深灰色栅格取消6、厨房与阳台之间门带窗(MC-2324)取消，阳台改为封闭式厨房。

7、其余均按原图施工三、合同工期(本协议中所列日期均为日历天数记)1、开、竣工日期1.1开工日期：_____年_____月_____;竣工日期：_____年_____月_____日;总工期_____天(含法定节假日)以《建设工程竣工报告》所载日期为准。

建设工程施工合同补充协议书3篇篇1建设工程施工合同补充协议书甲方（委托方）：______________乙方（承包方）：______________根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建设工程强制性条文规范》等有关法律法规的规定，为明确双方在建设工程施工合同中所约定事项，现就共同签订本合同补充协议。

一、工程基本情况及变更原因1.1 甲方与乙方于____年____月____日签订《建设工程施工合同》，工程名称为______，承建工程的位置为______，工程质量等级为______，合同金额为______。

1.2 工程施工过程中，由于施工现场环境、施工条件、设计要求或相关方面的要求发生了变化，为保证工程施工的顺利进行，现需对原合同进行变更。

1.3 经甲、乙双方友好协商，就下述具体内容达成一致：二、合同内容的修改或补充2.1 工程合同金额变更原工程合同金额为______，现甲方与乙方商定，将工程合同金额由______修改为______。

2.2 工程建设期限的延长原工程合同约定的建设期限为______，由于_____的原因，乙方需要延长工程建设期限______。

2.3 工程质量要求变更原工程合同约定的工程质量等级为______，现甲方要求将工程质量等级提升为______。

2.4 其他修改事项（如设计变更、支付方式变更、施工工期变更等）三、补充协议的生效及执行3.1 本合同补充协议经双方盖章签字后生效，自生效之日起对原合同具有同等法律效力。

3.2 本合同补充协议的执行方式、执行时间及相关责任等事宜，按照双方原合同的约定执行。

甲方（委托方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________日期：____年____月____日以上为《建设工程施工合同补充协议书》，甲、乙双方应本着平等、自愿的原则，友好协商解决问题，确保工程施工的顺利进行。

愿我们共同为建设工程的顺利完成而努力奋斗！篇2建设工程施工合同补充协议书甲方：（委托方）乙方：（承包方）鉴于甲乙双方就（建设工程项目名称）项目签订了施工合同，经过双方协商一致，为更好地明确双方权利义务，特签订本补充协议书，共同遵守合同规定，保证工程质量，确保工期完成。

工程补充协议书范本甲方（全称）：乙方（全称）：本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于____年____月____日签订合同编号为的《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”）中的定义相同。

根据原合同的工程量施工完毕后，甲方需要增加合同以外项目的工程量，按照《民法典》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定，并结合本工程的具体情况，在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下，签订本工程施工合同补充协议。

一、由于工程量增加，合同价款由原来的（￥元）（￥元）人民币，结算工程量以实际完成的工程量为准。

二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。

除本协议中明确所做修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。

本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。

三、本协议一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（公章）：_____ 乙方（公章）：_____ 法定代表人（签字）：_____ 法定代表人（签字）：_____ ____年____月____日 ____年____月____日工程补充协议书范本（二）甲方：乙方：经双方共同协商,甲方将其开发建设的位于江苏省宿迁市经济开发区（西区）内,第一期的部分厂房工程（韩国现代牌豪华大巴客车生产线）项目承包给乙方施工,现就本建设工程施工事项双方达成共识,特订立本协议条款：一、工程概况：1、工程名称：第一期部分厂房、场地、排水、厂区内道路、绿化、住宅;2、工程地点：江苏省宿迁市宿城开发经济区内;3.、建设规模：住宅三幢，面积约21600㎡，结构：小高层钢筋厂房，单层，钢结构，基础：钢筋混凝土基础。

二、工程承包内容与范围：1、土建工程、钢结构工程、水、电工程、消防工程、土方挖运填工程、地下室工程、路网工程、排水系统工程。

2、工期要求：本项目施工工期按照工期定额乘于80%，作为单体项目的施工期。

工程施工合同补充协议书范文3篇篇1工程施工合同补充协议书甲方：（委托方）：_________公司乙方：（承包方）：_________公司经履行双方签署的工程施工合同（合同编号：_________），由于工程实际情况的变化，双方就以下内容进行补充协商，达成一致如下：一、工程项目：根据原合同约定，工程项目为_________，现在双方经协商一致，在原工程项目的基础上增加（或减少）_________工程项目。

具体内容如下：二、工程进度：原合同约定的工程进度为_________，双方经商定将工程验收时间延长（或缩短）至_________。

三、工程费用：1. 原合同约定的总工程费用为_________，经协商一致，双方同意对工程费用进行如下调整：- 工程变更造成的额外费用由甲方（或乙方）承担。

- 若因不可抗力、政府政策变化等因素导致工程费用增加，双方按实际情况进行分摊。

2. 工程款支付方式不变。

四、工程质量要求：双方均保证在工程施工过程中，严格按照国家有关标准和要求进行施工，确保工程质量符合合同约定。

五、其他事项：1. 本补充协议共_____份，双方各执____份，具有同等法律效力。

3. 本补充协议自双方签字之日起生效，与原合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_________ 公司日期：_________乙方（盖章）：_________ 公司日期：_________以上为双方经协商一致达成的工程施工合同补充协议内容，特此确认并签字盖章。

希望双方能够遵守协议内容，共同完成工程项目，保障合作顺利进行。

篇2工程施工合同补充协议书范本甲方（甲方名称）：乙方（乙方名称）：根据《中华人民共和国合同法》的规定，为明确双方在工程施工合同中的责任和义务，进一步明确双方的权利和义务，特制订本补充协议，共同遵守并履行。

经双方友好协商一致，特拟定如下：一、项目名称：本项目名称为（项目名称），项目地点为（项目地点），甲方委托乙方进行施工。

工程施工合同补充协议范本3篇_合同范本甲方（发包方）： [公司名称]乙方（承包方）： [公司名称]鉴于原合同编号[原合同编号]在执行过程中，因设计变更导致工程量增减，经双方协商一致，达成以下补充协议：1. 工程量变更内容：详细说明因设计变更导致的工程量增减的具体内容和数量。

2. 变更工程量的价格：根据市场行情和原合同约定的计价方式，确定变更工程量的价格。

3. 工程进度调整：根据工程量变更，双方协商确定工程进度的相应调整。

4. 质量标准：变更部分的工程质量应符合原合同约定的标准。

5. 验收与结算：双方应按照变更后的工程量进行验收和结算。

6. 违约责任：若一方未按补充协议执行，应承担相应的违约责任。

本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方代表签字： ____________乙方代表签字： ____________日期： __________### 范本二：工程延期补充协议甲方（发包方）： [公司名称]乙方（承包方）： [公司名称]鉴于原合同编号[原合同编号]在执行过程中，因不可抗力或其他双方认可的原因导致工程延期，经双方协商一致，达成以下补充协议：1. 延期原因：详细说明导致工程延期的具体原因。

2. 延期期限：双方协商确定工程延期的具体时间。

3. 延期费用：根据延期原因，双方协商确定延期期间的费用分担。

4. 工程进度计划：双方根据延期期限重新制定工程进度计划。

5. 质量保证：延期期间，乙方应保证工程质量符合原合同标准。

6. 违约责任：若一方未按补充协议执行，应承担相应的违约责任。

本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方代表签字： ____________乙方代表签字： ____________日期： __________### 范本三：工程质量保证补充协议甲方（发包方）： [公司名称]乙方（承包方）： [公司名称]鉴于原合同编号[原合同编号]在执行过程中，为进一步确保工程质量，经双方协商一致，达成以下补充协议：1. 质量保证措施：乙方应采取的具体措施以确保工程质量。

合同编号：增补工程量补充协议范本签订地点：签订日期：年月日增补工程量补充协议范本工程量增加在建设项目实施过程中时常发生,那么签订工程量增加补充合同需要注意什么呢?以下是在学习啦小编为大家整理的工程量增加补充合同范文，感谢您的阅读。

工程量增加补充合同范文1建设单位：(甲方)施工单位：(乙方)万山区人民医院附属工程由贵州广颢城乡建设工程有限公司，根据建设单位要求增加了工程量。

双方遵循"平等、自愿、公平、诚信"的原则，协商一致，订立以下补充条款。

1. 增加工程：凡招投标清单文件以外的工程均为增加工程，增加工程量以三方现场收方签证为准，作为计量依据。

2. 新增工程计价均按2004贵州省建设工程五部计价定额的市政工程定额及最新调整文件进行调整计算增加工程量价款。

3. 凡招投标范围内的工程量执行原清单价目进行竣工结算。

4. 本协议一式6份，甲方一份，乙方一份。

5. 本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日工程量增加补充合同范文2建设单位：(甲方)施工单位：(乙方)1.xx镇xx村xx南、北路道路绿化工程由xx建设管理股份有限公司xx分公司承建，根据建设单位要求增加了工程量。

双方遵循"平等、自愿、公平、诚信"的原则，协商一致，订立以下补充条款。

以上增加工程量概算金额：元2. 工期要求：按原来合同工期不更改3. 承包方式、双方权力责任同原合同4. 工程款支付、结算办法以及其他条款同原合同5. 在协议执行中，若发生争议，双方协商解决，达不成共识时由中山市人民法院裁决。

6. 本协议一式2份，甲方一份，乙方一份。

7. 本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。

工程补充协议书范本三篇工程补充协议书范本三篇一项工程的进行，是有可能出现很多突发情况的。

这时候如若要补充协议，那么该怎么去制定这个协议书呢以下是小编为大家带来的工程补充协议书范本，欢迎大家参考。

工程补充协议书1甲方：____________________乙方：____________________甲乙双方本着平等互利的原则，就工程施工有关事宜进行友好协商，并共同达成以下补充协议：一、工程造价1、土建工程造价按________工程取费，总价下浮________%后为甲乙双方土建工程结算造价。

2、安装工程造价按________工程取费，总价下浮________%后为甲乙双方安装工程结算造价。

3、材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段(地下结构至主体封顶)和建筑及水电安装工程材料计取阶段(主体封顶前________个月至________年____月____日)，分段计算确认，即双方每月确定一次单价，该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值。

4、工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负____万元(指本合同工程单项材料总值差额，下同)区间以内的工程材料按信息价计，信息价与市场价差额在正负____万元区间以外的工程材料，乙方须依据工程材料实际市场批发价书面报甲方确认，并按双方确认价进行工程结算。

5、乙方同意不收取下列费用：工程抢工措施费、工程质量保证施工措施费、扰民施工措施费、场地不足施工措施费、一般施工安全及技术施工措施费(如在定额项目中已含，不再另行扣除，但也不额外追加);现场文明施工措施费双方另行协商。

6、由甲方分包的工程，乙方项目部按分包工程总价_________%(主要设备费除外)收取总分包配合费、管理费，并由甲方从各专业工程工程款中扣付给乙方________项目部。

7、工程造价计算依据以本协议相关条款，机械工业部深圳设计研究院设计的建筑、结构、安装施工图及图纸会审纪要、经甲方工程主管部门、设计院、监理公司共同确认的设计变更和经甲方、监理公司共同确认的施工现场经济签证为准。

第1篇一、协议背景鉴于原施工合同中部分内容未能满足项目实际需求，经甲乙双方友好协商，达成以下补充协议，以完善施工合同内容，确保项目顺利进行。

二、补充协议内容1. 工程范围及内容（1）原合同约定的工程范围及内容不变，在此基础上，增加以下施工内容：a. 增加一层地下室，建筑面积为1000平方米，用于设备存放和消防水池。

b. 增加室外绿化面积500平方米，包括草坪、花坛、景观小品等。

c. 增加室外照明设施，包括道路照明、广场照明、庭院照明等。

（2）新增施工内容的质量要求、施工标准、验收标准等，按照国家相关规范和标准执行。

2. 施工进度（1）新增施工内容应在原合同约定的工程竣工日期前完成。

（2）新增施工内容的具体施工进度安排如下：a. 地下室施工：自合同签订之日起3个月内完成主体结构施工，6个月内完成装修及配套设施施工。

b. 绿化施工：自合同签订之日起2个月内完成绿化工程设计，3个月内完成绿化施工。

c. 照明设施施工：自合同签订之日起1个月内完成设计，2个月内完成施工。

3. 施工质量（1）新增施工内容的质量要求、施工标准、验收标准等，按照国家相关规范和标准执行。

（2）施工过程中，甲乙双方应严格按照施工图纸和施工方案进行施工，确保施工质量。

（3）施工完成后，甲乙双方应共同组织验收，对新增施工内容的质量进行确认。

4. 施工安全（1）甲乙双方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规，确保施工安全。

（2）施工过程中，甲乙双方应按照相关规范和标准，加强施工现场的安全管理，防止安全事故的发生。

（3）如发生安全事故，甲乙双方应立即采取有效措施，减轻损失，并及时报告相关部门。

5. 付款方式（1）新增施工内容的工程款，按照原合同约定的付款方式执行。

（2）新增施工内容的工程款支付节点，根据施工进度安排进行调整。

三、协议生效及终止1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效。

2. 本补充协议作为原施工合同的补充，与原施工合同具有同等法律效力。

增加工程量补充合同（实用5篇）增加工程量补充合同第1篇发包人：__________________（以下简称“甲方”）承包人：__________________（以下简称“乙方”）本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与甲、乙双方于______年______月______日签订的______整治工程《施工合同》（下称”原合同“）中定义相同。

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方经友好协商，在原合同签订的基础上，就乙方承包______整治工程的给水工程及______道路改造工程的相关事项订立以下补充协议：一、工程概况工程名称：______给水管道（原水管道）工程及______改造工程。

工程地点：______.二、建设内容给水管道及______道路改造工程。

具体详见施工图纸。

三、施工工期施工合同补充协议工期为______日历天（备注：即乙方应在原合同工期的基础上顺延______个月之内完成）四、工程质量工程质量要求符合《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程交（竣）工验收办法》、《公路工程交（竣）工验收办法实施细则》、《球墨铸铁给排水管道工程施工及验收技术规范要求》、《工业金属管道工程施工及验收规范》及《现场设备、工业管管焊接工程施工及验收规范》。

并且通过甲方组织的竣（交）工验收和______公司的交接检查。

五、工程价款本工程为固定单价合同，根据______财政投资项目评审中心审核书以及招标文件约定的下浮比例计算，签约合同价暂定为人民币（大写）______元整（￥______）。

六、进度付款额度和付款方式支付工程进度付款：按月支付工程进度款，即按经监理人、发包人审核当月实施工程价款扣减质量保证金（质量保证金百分比为月支付额15%）以及合同约定应扣减的其他金额后支付进度款。

七、合同生效1、本协议经甲、乙双法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章即生效。

第1篇协议编号： ______________甲方（建设单位）： ______________乙方（施工单位）： ______________签订日期： ______________一、协议依据根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，以及《____________施工合同》（以下简称“主合同”）的约定，为明确双方在施工过程中产生的补充事项，经双方友好协商，达成如下补充协议：二、补充事项1. 工程变更（1）因设计变更、工程量清单漏项或其他原因，导致原合同工程量发生变化，甲方应于______日前向乙方书面提出变更通知，乙方应于______日内予以确认。

变更后的工程量及费用按以下方式处理：- 若变更后的工程量增加，超出原合同工程量的______%，则超出部分按市场价结算；- 若变更后的工程量减少，乙方应无条件执行，但不退还已发生的合理费用。

（2）因不可抗力等原因导致工程停工、延期或损失，双方应按照国家有关法律法规和合同约定，合理分担损失。

2. 材料设备供应（1）甲方提供的材料设备，应保证质量合格，并符合设计要求。

乙方在收到材料设备后，应进行验收，并在______日内将验收结果通知甲方。

（2）乙方提供的材料设备，应符合国家相关标准和规范，并经甲方验收合格后方可使用。

（3）因材料设备质量问题导致的工程损失，由责任方承担。

3. 施工进度（1）乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。

如因特殊原因导致工期延误，乙方应提前______日向甲方书面提出延期申请，并说明原因。

（2）甲方应按合同约定提供施工所需的场地、设施和条件。

如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应的责任。

4. 施工安全（1）乙方应严格按照国家有关安全生产法律法规和标准，建立健全安全生产责任制，确保施工安全。

（2）甲方应提供施工所需的安全生产条件，并对施工现场进行监督检查。

（3）发生安全事故，双方应立即采取措施，防止事故扩大，并按照国家有关法律法规和合同约定处理。