建设监理合同补充协议

建设监理合同补充协议一、协议背景建设监理合同是指业主委托监理单位对建设工程的实施进行监督、检查、验收等工作，并提供相关咨询指导的合同。

在实际工程实施中，难免会出现一些无法事先预料到的情况，这就需要在原有监理合同中进行补充，以保证双方权益。

二、协议目的本补充协议的目的在于对原有建设监理合同中的相关条款进行修改、补充，以适应实际工程实施的需求，确保工程质量和工期的达标。

三、补充事项及条款1. 补充事项一：延期工期若在工程实施的过程中出现不可抗力、自然灾害或其他相关事件，导致工期无法按照原定计划完成，双方经过协商可对工期进行合理延长。

具体的延期天数和延期原因应在补充协议中明确，并以双方签字确认为准。

2. 补充事项二：工程变更如在工程实施过程中发生工程范围、设计变更等情况，双方应重新评估工程变更所需的费用、工期等，并在补充协议中明确约定。

工程变更所造成的费用增加或减少，应由双方共同承担或返还。

3. 补充事项三：费用支付方式调整按照原有建设监理合同的约定，费用支付方式可能会有不同的形式。

如因工程实施过程的变动需要调整费用支付方式，双方应在补充协议中明确约定。

4. 补充事项四：争议解决方式如在实施过程中发生争议，双方应首先采取友好协商的方式进行解决。

如果无法通过协商解决争议，双方可以通过仲裁或诉讼的方式解决。

双方应在补充协议中明确约定争议解决的方式，以及相关仲裁机构或法院的选择。

四、协议生效与解除1. 协议生效本补充协议应由双方委托代表进行签字，并在签字后得到各方合法代表的确认。

协议一经签订，即视为双方同意并遵守补充协议中的所有条款和条件。

2. 协议解除本补充协议自双方履行完所有约定条款及义务后终止。

如因双方之一违反协议约定而解除协议，违约方应承担相应的法律责任。

此外，在协议解除后，原有的建设监理合同仍然有效。

五、其他事项本补充协议的任何修改或补充均需以书面形式，经双方委托代表签字确认后方可生效。

六、附则本补充协议的所有附件与补充协议具有同等效力，并应视为合同的一部分。

建设工程委托监理合同补充协议一、协议背景在建设工程项目进行过程中，监理人和被监理人之间签订了建设工程委托监理合同（以下简称“监理合同”），合同主要约定了双方在建设工程过程中的责任义务及相应的约定。

为了进一步明确双方之间的合作内容，特制定本建设工程委托监理合同补充协议（以下简称“补充协议”），以补充监理合同的相关约定。

二、补充内容1. 监理范围本补充协议旨在对监理合同中所约定的监理范围进行进一步细化和明确，主要包括但不限于：（1）监理人应对建设工程施工方进行定期现场检查，确保施工方按照合同要求进行施工，防止施工质量问题的发生。

（2）监理人应及时汇报建设工程进度，提供有效的建议和解决方案，并协调各方面利益关系，确保项目按时完成。

（3）监理人应根据施工方的进度计划进行工程质量检验及验收，确保工程质量符合国家及行业标准。

以上仅为补充内容的一部分，具体监理范围及要求详见附表。

2. 费用支付（1）本补充协议项下的监理服务费用将按以下方式支付：A. 按进度支付：根据建设工程实际完成进度，每次支付相应进度的监理服务费用。

B. 每月支付：每个月按照合同约定的费用比例支付监理服务费用。

（2）费用支付方式以监理合同约定为准，如有变动，需双方书面确认。

3. 变更和解除双方在建设工程过程中如需进行变更或解除本补充协议，应按照监理合同的约定进行。

变更或解除的具体程序、解除后的责任等，按照监理合同中的约定执行。

4. 保密条款双方在履行监理服务过程中可能了解到彼此的商业秘密或其他敏感信息，双方应当对此保密，并承担保密责任。

未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方透露、泄露另一方的商业秘密或敏感信息。

5. 争议解决双方在本补充协议履行过程中如发生争议，应先本着友好协商的原则进行解决。

协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

三、其他事项1. 本补充协议自双方签字之日起生效，并作为监理合同的附件，合同具备同等法律效力。

2. 未尽事宜，按照监理合同的约定执行。

建设工程监理合同补充协议根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》和相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲乙双方于____年____月____日签订的《建设工程监理合同》（以下简称“原合同”）未尽事宜，经友好协商，达成以下补充协议：一、监理范围及内容的补充1.1 除原合同约定的监理范围和内容外，增加以下监理范围和内容：（1）对建设工程项目的施工安全进行监督管理；（2）对建设工程项目的环境保护进行监督管理；（3）对建设工程项目的进度进行监督管理；（4）对建设工程项目的投资控制进行监督管理。

1.2 监理工程师有权对建设工程项目的施工过程进行现场检查，并要求施工单位按照合同约定和国家相关法律法规进行施工。

二、监理人员的补充2.1 乙方向甲方增派如下监理人员：（1）总监理工程师：____（姓名）（2）专业监理工程师：____（姓名）2.2 乙方应确保增派的监理人员具备相应的资质和经验，能够胜任监理工作。

三、监理时间的补充3.1 监理期限自原合同约定的监理开始之日起至工程竣工验收合格日止。

3.2 乙方应按照工程进度合理安排监理人员的工作时间，确保监理工作不受影响。

四、监理费用的补充4.1 甲方应按照原合同约定的支付方式，向乙方支付监理费用。

4.2 因增加的监理范围和内容导致的监理费用增加，甲方应按照乙方提交的合理费用清单予以支付。

五、违约责任的补充5.1 乙方未按照约定增派监理人员，或增派的监理人员未按照约定履行职责的，甲方有权要求乙方承担违约责任。

5.2 甲方未按照约定支付监理费用，或未按照约定履行合同义务的，乙方有权要求甲方承担违约责任。

六、其他6.1 本补充协议自甲乙双方签字盖章之日起生效，与原合同具有同等法律效力。

6.2 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________法定代表人：________________法定代表人：________________签约日期：________________签约日期：________________根据以上补充协议，甲乙双方应严格按照原合同和本补充协议的约定履行各自的权利和义务，共同确保建设工程项目的顺利进行。

建设监理合同补充协议一、协议背景为了更好地规范建设监理合同的执行，确保项目的顺利进行，甲方与乙方就建设监理合同进行了进一步的补充协议。

二、协议内容1. 监理费用甲方同意按照原建设监理合同约定的监理费用支付方式进行支付，并在此基础上增加额外的监理费用，总监理费用为XXXX元。

乙方同意接受甲方支付的监理费用，并按照协议约定的时间和方式进行结算。

2. 监理范围在原建设监理合同的基础上，增加以下监理范围：（1）对施工过程中的质量进行监督，确保施工符合相关法律法规和标准要求；（2）对施工进度进行监控，及时发现并解决施工延误问题；（3）对施工现场的安全进行监测，确保施工过程中的安全；（4）对施工合同的履行情况进行监督，确保合同各方的权益得到保障。

3. 监理报告乙方应按照约定的时间提交监理报告，报告内容应包括但不限于以下内容：（1）工程进度情况的描述和分析；（2）工程质量检测结果及评价；（3）施工现场的安全状况和存在的问题；（4）合同履行情况的总结和建议。

4. 变更和索赔如在工程施工过程中发生变更或索赔情况，乙方应及时向甲方提出书面申请，并提供相关证明材料。

甲方有权对变更或索赔进行审核，并在审核通过后支付相应费用。

5. 保密条款双方同意在合作过程中保守商业秘密和项目相关信息，未经另一方书面同意，不得向第三方透露。

6. 违约责任如一方违反协议约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任，并赔偿对方的损失。

三、协议生效与解除1. 协议生效本补充协议经甲方和乙方签字盖章后生效，并与原建设监理合同具有同等法律效力。

2. 协议解除如双方一致同意解除协议，应提前XXX天书面通知对方，并协商解决相关事宜。

四、其他条款1. 本补充协议的有效期为X年，自协议生效之日起计算。

2. 本补充协议的争议解决适用中华人民共和国法律。

3. 本补充协议的未尽事宜，双方可根据实际情况进行协商解决。

以上是关于建设监理合同补充协议的详细内容，双方应在签署之前仔细阅读并理解协议的各项条款。

监理合同补充协议范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1监理合同补充协议范本甲方：（甲方单位名称）乙方：（乙方单位名称）经甲、乙双方友好协商达成如下补充协议：一、监理服务内容及标准1.甲方要求乙方按照原监理合同的要求，对工程进度、质量、安全等进行全面监理服务。

2.乙方要对工程进行每周至少一次的现场指导，确保工程施工质量符合相关规定。

3.乙方要对施工过程中出现的问题及时提出整改意见，协助解决施工难题。

4.乙方要对施工单位进行监督，确保其严格按照设计图纸和施工标准进行工作。

二、监理服务费用1. 根据原合同，乙方监理服务费用为（具体数额），甲方应于每月（具体日期）向乙方支付。

2. 本补充协议中如有其他费用产生，将在双方协商一致后进行支付。

三、监理服务期限1. 本补充协议自双方签字生效，服务期限至原合同规定的工程完工验收之日止。

2. 若工程延期，乙方需与甲方协商延长监理服务期限。

四、违约责任1. 如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担相应的违约责任，并进行赔偿。

2. 如因甲方原因导致监理服务无法继续，甲方应承担相应的违约责任。

五、其他事项1. 本补充协议未尽事宜，可由双方协商修改，修改后以书面形式确认才生效。

2. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为监理合同补充协议范本，供参考使用。

如需具体操作，请咨询相关法律专业人士。

篇2监理合同补充协议范本甲方：监理单位（全称）乙方：建设单位（全称）为进一步明确监理工作责任、加强监理服务质量管理，经甲、乙双方友好协商，特制定本监理合同补充协议。

一、监理单位应依法独立、公正地履行监理职责，对工程施工过程进行全程监理，保障工程质量，促进工程平稳进行。

二、监理单位应指导建设单位及施工单位严格按照施工图纸、招标文件和监理计划等相关规定进行施工。

对不符合工程标准的施工行为及时提出整改意见。

三、监理单位应制定监理计划、监理报告等相关文件，及时向建设单位提交，做好相关记录和归档工作。

监理合同补充协议范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1监理合同补充协议范本甲方（监理单位）：__________乙方（被监理单位）：__________为明确监理工作的责任、义务和权利，甲、乙双方经友好协商，就监理合同补充协议事宜达成一致如下：一、监理工作范围1. 甲方应按照国家有关法律法规的要求，对乙方的工程（项目名称、地点）进行监理工作，并及时发现问题，进行处理。

2. 乙方应积极配合甲方的工作，提供必要的信息和协助，确保监理工作的顺利进行。

二、监理工作内容根据监理合同，甲方应负责的监理工作内容包括但不限于：1. 监督工程施工过程，确保按照设计要求和施工规范进行施工。

2. 检查工程进度，提出合理建议，并及时报告工程进展情况。

3. 对工程材料、设备进行质量检验，并提出合理意见。

4. 对工程设计、施工方案进行审核，确保合理性和可行性。

三、监理费用根据监理合同约定，监理费用为__________元，乙方应在合同签订后的______天内一次性支付给甲方。

四、其他约定事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至监理工作结束止。

2. 如果在监理工作中发生争议，双方应友好协商解决；如果协商不成，应提交有关部门仲裁处理。

3. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________签订日期：__________ 签订日期：__________本协议自双方签字盖章之日起生效。

篇2监理合同补充协议范本甲方（监理单位）：__________（以下简称甲方）乙方（项目施工单位）：__________（以下简称乙方）为了明确双方在监理合同中的权利、义务及责任，制定本监理合同补充协议，供双方签订。

一、监理范围：监理单位应对工程施工进行全过程的监理，包括但不限于施工图纸审查、质量检验、进度控制、安全管理等工作。

二、监理费用：甲方监理费用为_______元，作为本次监理工作的报酬。

工程延期监理合同补充协议（通用5篇）工程延期监理合同补充协议篇1委托人(甲方)：_________________法定代表人：_________________ 监理人(乙方)：_________________法定代表人：_________________一.乙方必须按照建筑工程监理规范认真履行职责,直至本项目完工.必须继续执行甲、乙双方签订的<<建设工程委托监理合同>>的具体规定。

二.本协议为双方签订的<<建设工程委托监理合同>>的延续,直至整个项目的竣工验收完毕,包括原合同规定的内容。

绿化、道路等工程不再另行聘请监理。

三.本协议有效日期为：_________________年_____月______日至本项目竣工验收,费用按月包干结算的方式。

四.监理费用按月计算,包干价格为__________万/月.乙方必须保证监理人员5人以上,如遇工程进度加快，乙方必须机动增加监理人员，以保证工程质量。

委托人(甲方)：_________________监理人(乙方)：_________________ 法定代表人：_________________法定代表人：__________________________________年______月______日_________________年______月______日工程延期监理合同补充协议篇2您好，这是工程延期补充合同的格式补充协议协议编号：_________________甲方：_________________乙方：_________________甲乙双方于 ___ 年 ___ 月 ___ 日签订了一份金额为元，编号为的服务合同(以下简称原合同)。

现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议：_________________1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务(服务时间从 ___ 年 ___ 月 ___ 日至 ___ 年 ___ 月 ___ 日)更改为乙方将向甲方提供__________个月的服务(服务时间分为两段从___ 年___ 月___ 日至 ___ 年 ___ 月 ___ 日，以及从 ___ 年 ___ 月 ___ 日至___ 年 ___ 月 ___ 日)。

监理合同补充协议范本5篇篇1甲方（业主）：____________________乙方（监理单位）：____________________根据甲乙双方签订的监理合同，现就合同履行过程中的相关事宜，经双方友好协商，达成以下补充协议：一、协议背景鉴于甲乙双方共同签订的主监理合同已明确双方的权利和义务，为进一步完善合同内容，确保工程顺利进行，特制定本补充协议。

本协议旨在明确双方职责、义务和权利保护，以确保工程质量和进度的稳定提升。

二、工程概况及监理范围调整1. 工程名称：____________________。

2. 工程地点：____________________。

3. 监理服务范围调整：_____________。

（具体调整内容根据实际情况填写）三、服务内容与期限调整1. 乙方应提供的服务内容增加/减少部分（具体根据实际项目需求填写）。

2. 监理服务期限根据工程进度进行相应调整，截止日期延长至______年______月______日。

四、责任与义务1. 甲方责任：（1）按照合同约定支付监理费用；（2）提供乙方履行监理职责所需的资料和信息；（3）确保工程现场的安全与秩序。

2. 乙方责任：（1）按照合同约定提供优质的监理服务；（2）确保监理人员的专业素质和职业操守；（3）及时向甲方报告工程进展情况和问题。

五、费用调整及支付方式1. 根据监理服务范围的调整，监理费用进行相应的调整。

具体金额和支付方式双方另行商定。

2. 甲方应按照合同约定的时间和方式支付监理费用，逾期支付应支付滞纳金。

六、保密条款及知识产权归属1. 双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密承担保密义务。

2. 涉及工程项目的知识产权归属，按照国家和地方的法律法规执行。

七、违约责任及解决纠纷方式1. 若甲乙双方中任何一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿因违约给对方造成的损失。

2. 本协议履行过程中发生的纠纷，双方应首先友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。

监理合同补充协议范本8篇第1篇示例：监理合同补充协议范本甲方：（监理单位名称）乙方：（甲方名称）鉴于甲方与乙方于（具体日期）签订了《监理合同》，在履行合同过程中，为了明确双方责任，特就相关事宜达成以下补充协议：一、施工单位承诺1. 施工单位应按照国家相关法律法规，严格遵守建筑工程质量标准，保证工程质量符合相关标准和规定；2. 施工单位应按照施工图纸和监理方要求的技术规范，进行施工，并及时处理监理方提出的合理变更意见；3. 施工单位应及时报告工程进度、质量状况等相关信息，确保监理方对工程进展有清晰的了解；4. 施工单位应协助监理方对工程过程进行监督检查，并配合完成工程竣工验收工作；5. 施工单位应遵守合同约定的其他相关内容，确保工程顺利进行。

三、费用支付1. 费用标准：监理单位按照合同约定的费用标准和支付方式，对监理工作进行报酬；2. 费用支付期限：甲方应按照合同约定的时间节点，及时支付监理单位的监理费用；3. 超出费用：如因工程变更等原因产生额外费用，应由甲方与监理单位协商确定，并及时支付。

四、保密责任1. 双方在履行合同过程中，应严格遵守保密协议，不得泄露对方的商业秘密、技术机密等相关信息；2. 在合同终止后，双方仍应继续履行保密责任，确保相关信息不外泄。

五、违约责任1. 如一方违反合同约定，应负相应的违约责任，并赔偿对方因此而产生的损失；2. 如双方均存在违约行为，应协商解决，如协商不成，可向有关部门申请仲裁或诉诸法律途径解决。

六、其他事项1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效，具有合同法律效力；2. 本补充协议如有未尽事宜，可另行协商决定，并以书面形式确认。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：以上为监理合同补充协议范本，双方应认真履行协议内容，确保工程顺利进行。

第2篇示例：监理合同是建筑工程中非常重要的一部分，它保证了工程质量的监督和控制。

在执行监理合同过程中，有时可能会出现一些意外情况或者双方需要对合同进行补充协商的情况。

监理补充合同范本三篇篇一甲方（委托人）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（监理人）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________一、补充事项及内容1. 监理服务范围的调整原合同约定的监理服务范围为[具体范围 1]，现调整为[具体范围 2]。

新增的监理服务内容包括但不限于[新增内容 1]、[新增内容 2]等。

2. 监理服务期限的变更原合同约定的监理服务期限自[起始日期 1]至[结束日期 1]，现变更为自[起始日期2]至[结束日期 2]。

如因非乙方原因导致监理服务期限延长，甲方应按照[约定的费用计算方式]向乙方支付额外的监理费用。

3. 监理费用及支付方式的调整原合同约定的监理费用为人民币[原费用金额]元，现调整为人民币[新费用金额]元。

监理费用的支付方式变更为：[具体支付节点和支付比例]。

如甲方未按照约定支付监理费用，每逾期一天，应按照未支付金额的[约定比例]向乙方支付违约金。

二、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务有权对乙方的监理工作进行监督、检查和指导。

按照本补充合同的约定及时支付监理费用。

为乙方提供必要的工作条件和协助。

2. 乙方的权利和义务有权根据本补充合同的约定获得监理费用。

按照调整后的监理服务范围和期限，认真履行监理职责，确保工程质量、进度和安全。

定期向甲方报告监理工作进展情况，及时提交监理报告和相关文件。

三、违约责任1. 若甲方未履行本补充合同约定的义务，导致乙方无法正常履行监理职责，甲方应承担相应的责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。

2. 若乙方未履行本补充合同约定的义务，导致工程出现质量、进度或安全问题，乙方应承担相应的责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。