招标投标与合同管理实务试题(答案)

招投标与合同管理练习题含答案一、单选题（共50题，每题1分，共50分）1、要约可以撤销。

撤销要约的通知应当在( )到达受要约人。

A、要约到达受要约人后B、与要约同时C、要约人收到要约之前D、受要约人发出承诺通知之前正确答案：D2、下列行为中，可以进行代理的是( )A、结婚登记B、代买药品C、立遗嘱D、演出正确答案：B3、依据《招标投标法》，某地公路部门就建设高速公路项目招标，则该项目的评标工作由 ( )来完成。

A、该公路部门的上级主管部门；B、该公路部门的领导；C、当地的政府部门；D、该公路部门依法组建的评标委员会；正确答案：D4、无效合同( )。

A、从宣告其无效之时起，就无效力B、出现纠纷后，就无效力C、从订立之时起，就无效力D、从履行之时起，就无效力正确答案：C5、中标后，除不可抗力外，招标单位拒绝与中标单位签订合同，应( )。

A、返回履约保证金B、双倍返回投标保证金C、赔偿损失D、返回投标保证金正确答案：B6、下列属于实践合同的是( )A、运输合同B、买卖合同C、收养合同D、租赁合同正确答案：A7、按照最新的观点，下列对工程师的表述错误的是( )A、工程师可以是监理B、工程师可以是甲方代表C、工程师既要保护发包人利益，又要不损害承包人利益D、工程师是独立的、公正的第三方正确答案：D8、业主在( )合同中承担的风险最小。

A、成本加酬金B、可调总价C、单价D、不可调总价正确答案：D9、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在( )，并标明排列顺序。

A、1~4人B、1~3人C、1~5人D、1~2人正确答案：B10、《合同法》规定，当事人约定由债务人向第三人履行债务的，债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定的，应当向( )承担违约责任。

A、第三人B、债权人C、第三人或债权人D、第三人和债权人正确答案：B11、工程项目施工合同以付款方式划分可分为：① 总价合同；② 单价合同；③ 成本加酬金合同三种。

1．业主为防止投标者随意撤标或者拒签正式合同而设置的保证金为( )。

A ．投标保证金B ．履约保证金C ．担保保证金 D. 签约保证金2. 开标是指( )。

A ．给所有投标者打分B ．当众宣布中标者名单C ．把投标文件当众启封揭晓 D. 打开投标文件3．《中华人民共和国招标投标法》自( )开始施行。

A ． 1999 年 10 月 1 日B ． 1999 年 12 月 1 日C ．2000 年 1 月 1 日D ．2000 年 3 月 1 日4．采用邀请招标方式时，邀请对象至少应不少于( )。

A．3 家 B ．4 家 C.5 家 D ． 10 家5．中标通知书发出后，中标单位应与建设单位签订工程承包合同，其时限为 ( ) 。

A.7 天内B.14 天内C.20 天内D.30 天内6．中标后，除不可抗力外，招标单位拒绝与中标单位签订合同，应( )。

A ．赔偿损失B ．双倍返回投标保证金C ．返回投标保证金并赔偿损失D ．返回履约保证金7．在建设工程招标中，承包商现场考察的费用由( )承担。

A．业主 B ．承包商 C ．监理单位 D ．业主和承包商共同8. 投标单位在投标报价中，对工程量清单中的每一单项均需计算填写单价和合价，在开标后，发现投标单位没有填写单价和合价的项目，则( )。

A．允许投标单位补充填写 B．视为废标C．退回投标书 D．认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中9. 不属于施工投标文件的内容有( )。

A．投标函 B．投标报价 C．拟签订合同的主要条款 D．施工方案10. 公开招标与邀请招标的招标程序上的主要差异表现为( )。

A．是否解答投标单位的答疑 B．是否组织现场考察C．是否公开开标 D．是否进行资格预审11. 工程施工招标的标底可由( )编制。

A．招标单位 B．施工单位 C．招标管理机构 D．定额管理单位12. 工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一的工程量计算规则，根据施工图纸计算工程量，提供给投标单位作为投标报价的基础。

｜《工程招投标及合同管理》习题参考答案一、单选（每题2分)下列各题中，只有一个被选项最符合题意，请将它选出并填入括号内.1：下列说法中符合强制招标规模范围的条件下是（ C ）。

A施工单项合同估算价在100(200)万元人民币以上的；B重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200 （100）万元人民币以上的;C勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50 万元人民币以上的; D项目总投资额在2000(3000)万元人民币以上的。

2：强制招标的范围不包括( D ）A大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目B全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目C使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目D个人投资的自住房屋建设项目。

3：下列关于联合体投标的说法中正确的是( A ）A进行联合体投标的其资质按联合体投标中资质最低的确定联合体的资质等级.B进行联合体投标的其资质按联合体投标中资质最高的确定联合体的资质等级.C 进行联合体投标可以不签联合体投标协议。

D 联合体各方就中标项目对外向招标人刑事责任。

（连带责任）4下列关于固定总价合同的适用范围不正确的是（）A工程量和工作范围比较明确B工期短（一般不超过1 年)C变更较少的工程D工程结构复杂的工程.5 。

编制投标文件的基本依据,就是（ B ）A。

招标说明书B。

招标文件C。

施工合同 D.勘察设计资料6。

公开招标是指招标人以___的方式邀请____的法人或者其他组织投标。

( ）A。

投标邀请书不特定 B.投标邀请书特定C。

招标公告不特定D。

招标公告特定7。

合同订立后，招标人应及时通知其他未中标的投标人，按要求退回招标文件、图纸和有关技术资料，同时退还( C ）A。

履约担保金B。

履约保函C。

投标保证金D。

支付担保金8。

下列情况中,经过投标人澄清和说明后，可以作为有效标书的是( D ）A。

报价低于成本B。

标书未密封C。

逾期送达 D.投标文件中有明显的文字错误9。

工程招投标与合同管理课程练习题(一)一、单项选择题（每题给出四个备选项，其中只有一个选项是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。

）1、根据法律规定，定金的数额不得超过合同标的额的（ C ）A. 5%B.10%C. 20%D.25%2、中标单位确定后，招标单位应在定标之日后的( B )天内发出中标通知书。

A．5 B．7 C．10 D．153、关于评标委员会成员的义务，下列说法中错误的是（ B）。

A.评标委员会成员应当客观、公正地履行职务B.评标委员会成员可以私下接触投标人，但不得收受投标人的财物或者其他好处C.评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较的情况D.评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况4、由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令，导致施工费用增加，则( A )。

A．业主承担相应的费用B．业主从监理费中支付给承包商C．监理工程师承担相关费用D．承包商执行的是无效指令，不能得到相应的费用补尝5、需要对施工图设计进行修改时，应经( D )批准。

A．监理工程师和业主B．监理工程师和初步设计原批准单位C．监理工程师和上级主管部门D．监理工程师和原设计单位6、由于变更需要重新确定价格，而业主与承包商的意见又不能统一时，( A )有权确定一个价格作为执行价格。

A．监理工程师 B．业主C．承包商 D．定额站7、某隐蔽工程施工部位，承包商未通知监理工程师进行检验就自行隐蔽。

监理工程师指令承包商进行剥露检查后表明该部位的施工质量满足合同规定的要求，则这部分工程的剥露和复原费应由( C )负担。

A．业主 B．监理单位 C．承包商 D．业主的项目经理部8、公开招标与邀请招标程序上的主要差异表现为( A )。

A．是否进行资格预审 B．是否组织现场考察C．是否解答投标单位的质疑 D．是否公开开标9、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准，该厂用其他厂家生产的水泥换上自己包装后，作为样品与采购方签订水泥供应合同，则该合同属于( A )签订的合同。

1【单选题】工程设计招标中，评标、决标时考虑的因素主要是A、设计方案的优劣B、设计任务完成的进度C、设计取费的标准D、设计单位的资历您的答案：参考答案：A2【单选题】施工合同中索赔的性质属于A、经济补偿B、经济惩罚C、经济制裁D、经济补偿和经济制裁您的答案：参考答案：A3【单选题】施工许可证的申请者是A、监理单位B、建设单位C、施工单位D、设计单位您的答案：参考答案：B4【单选题】联合体中标者，联合体各方面应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人A、按份承担责任B、共同承担责任C、各自承担责任D、承担连带责任您的答案：参考答案：D5【单选题】工程项目施工过程中项目经理的代理方式属于A、委托代理B、法定代理C、指定代理D、转委托您的答案：参考答案：A6【单选题】主要为无民事行为能力人或限制民事行为能力人设立的代理方式叫做A、委托代理B、法定代理C、指定代理D、转委托您的答案：参考答案：B7【单选题】建设单位拖欠工程款，施工企业的诉讼时效起算期为A、订立施工合同B、工程完工C、工程通过竣工验收D、约定应当支付工程款您的答案：参考答案：D8【单选题】中标通知书是一种A、要约B、承诺C、要约邀请D、合同您的答案：参考答案：B9【单选题】招标确定中标人后，施工合同协议书内注明的合同价款应为A、评标委员会算出的评标价B、招标人编制的标底价C、中标人的投标价格D、施工图预算价您的答案：参考答案：C10【单选题】经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时，另一方可以A、请求法院强制执行B、请求仲裁机构强制执行C、请求公安机关强制执行D、要求对方开户银行从其帐户内强行拨款您的答案：参考答案：A11【单选题】建设工程纠纷解决的几种途径中，依靠国家强制力来实现的是A、和解B、调解C、诉讼D、仲裁您的答案：参考答案：C12【单选题】根据《招标投标法》的有关规定，当一项工程采用邀请招标时，邀请参加投标的单位数不得少于A、2B、3C、4D、7您的答案：参考答案：B13【单选题】担保与所担保合同的关系属于A、平等关系B、从属关系C、相对独立关系D、无关系您的答案：参考答案：B14【单选题】FIDIC合同条件规定，应由业主签发的文件是A、中标通知书B、工程移交证书C、解除缺陷责任书D、最终支付证书您的答案：参考答案：A15【单选题】施工放线错误造成的返工应由业主承担费用的是A、监理工程师提供的水准点高程有误B、承包商使用的测量仪器有误差C、承包商放线有误而监理工程师未查出D、承包商放线后监理工程师未进行复测您的答案：参考答案：A（共20 分）16【填空题】建筑安全生产管理方针是。

《项目投标与合同管理》练习题一、判断改错题1．中标通知书发出30天内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包合同.（√ )2．投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准。

（×）以大写金额为准。

3．建设工程施工合同范本由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成，并附有三个附件。

( √ ）4．FIDIC施工合同条件中规定的合同有效期，是指从工程师按合同约定发布的“开工令"中指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数。

（×)合同有效期改为施工期。

5．工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后,应在28天内给予答复，否则视为对方索赔要求已经认可。

（√ ）6．FIDIC合同条件中规定，业主的索赔主要限于施工质量缺陷和拖延工期等违约行为导致的业主损失.（√ ）7．承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告，则失去对该事件请求的索赔权利（√）8．在承包商提出的费用索赔中，是以实际损失为依据，因此其索赔金3额额均不应包括利润.（×）因此其索赔金额也可暴扣利润9．FIDIC合同条件，监理工程师有权批准工程分包（√ ）。

10．FIDIC合同条件规定，诉讼是解决合同争议的最终方式（×）.仲裁是11．《工程建设监理委托合同》是由“标准条件”和“专用条件”两部分组成的通用文本.(×)不是12．工程招标必须采用公开招标方式（×)。

或邀请招标13．《监理委托合同》经过当事人双方协商一致而终止后,双方的权利和责任也即终止（×）。

不立即终止14．某建筑工程公司下属第四分公司领有营业执照，依法可以承包工程。

因此，分公司是一个独立的企业法人.（×）分公司不是一个独立的企业法人15．经济合同当事人之间发生纠纷时，双方可以约定：请求仲裁或向法院起诉，二者只能选其一。

(√ ）16．要约是希望他人向自己发出要约的意思表示。

《招投标与合同管理》试题一一、单选题（共15小题，每小题2分，共计30分）1、《招标投标法》规定，依法必须招标的项目自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（ A ）。

A. 20天B. 30天 C .10天 D. 15天2、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以( D )为准。

A.招标文件中的规定B.现场考察时招标单位的口头解释C.招标单位在会议上的口头解答D.发给每个投标人的书面质疑解答文件3、根据法律规定，定金的数额不得超过合同标的额的（C ）。

A. 5%B.10%C.20%D.25%4、业主在（ B ）合同中承担的风险最小。

A.可调总价B.不可调总价C.单价D.成本加酬金5、某隐蔽工程施工部位，承包商未通知监理工程师进行检验就自行隐蔽。

监理工程师指令承包商进行剥露，检查后表明该部位的施工质量满足合同规定的要求，则这部分工程的剥露和复原费应由( C )负担。

A．业主B．监理单位C．承包商D．业主的项目经理部6、《施工合同示范文本》规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照（ C ）处理。

A.增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延B.增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延C.增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延D.增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延7、招标投标法规定，中标通知书发出( D )内，中标单位应与建设单位（招标人）签订施工合同。

A．10天B．15天C．20天D．30天8、监理招标的宗旨是对监理( B )的选择。

A．资历B．能力 C. 报价D．现场监理人员数量9、债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为合同的担保方式是( C )。

A．定金B．留置C．抵押D．质押10. 某单位向社会公开招标建造一栋办公楼，甲、乙、丙、丁四家单位参加投标，该投标行为是（A ）。

A. 要约B. 承诺 C .要约引诱 D. 不是一种法律行为11、下列关于建设工程索赔的说法，正确的是（C ）。

招投标与合同管理考试模拟题（附答案）一、单选题（共40题，每题1分，共40分）1、根据《合同法》的规定，要约在( )生效。

A、要约发出时B、受要约人知晓其内容时C、到达受要约人时D、要约规定的时间正确答案：C2、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。

采购方应( )。

A、按照实际交货数量及时付款B、按照订购数量及时付款C、拒付货款并索赔D、待供货方补足数量后再付正确答案：B3、自中标通知书发出( )内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。

A、30天B、15天C、35天D、21天正确答案：A4、下列选项中说法正确的是( )A、承包商可以向业主提出索赔，业主也可以向承包商提出索赔B、索赔发生在工程建设各阶段，但在施工竣工后发生较多C、工程师对索赔的反驳，应该把承包人当作对立面，但应公正D、总索赔比单项索赔要更易处理和解决正确答案：A5、《合同法》第69条规定，当事人依照《合同法》第68条的规定主张不安抗辩权而中止履行的，应当及时通知对方。

对方提供适当担保时，应当( )A、拒绝履行B、恢复履行C、由人民法院裁决D、变更合同正确答案：B6、合同可以变更，但是当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为( )A、变更为可撤销B、已经变更C、部分变更D、未变更正确答案：D7、发包人应在在双方计量确认后( )内，向承包人支付工程款（进度款）。

A、42天B、14天C、28天D、7天正确答案：B8、施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为( )。

A、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸B、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸C、中标通知书、协议书、专用条款、通用条款D、中标通知书、投标书、协议书、图纸正确答案：A9、在施工合同中,就支付工程款而言,债权人是 ( ) 。

A、供货单位B、监理单位C、施工单位D、建设单位正确答案：C10、采用银行的有条件保函，在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，由( )对执行合同部分和未执行合同部分加以鉴定。

课程名称：工程招投标与合同管理测试题一一、单项选择题（每小题1.5分，共30分）1、《中华人民共和国招投标法》于（D）起施行。

A、1997.11.1B、1998.3.1C、1999.8.30D、2000.1.12、《中华人民共和国招投标法》规定，依法必须招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（A）。

A、20B、30C、10D、153、下列关于合同文件的表述，不正确的是（D）。

A、专用条款的内容比通用条款更明确、具体B、合同文件中专用条款的解释优先于通用条款C、合同文件之间应能相互解释、互为说明D、专用条款与通用条款是相对立的4、评标委员会成员中，成员人数为（C）人以上单数，其中经济、技术专家不得少于成员总数的（）。

A、3，3/4B、3，2/3C、5，2/3D、5，3/45、招标投标活动的公开原则首先要求（A）要公开。

A、招标活动信息B、评标委员会成员名单C、工程设计文件D、评标标准6、承包人在索赔事件发生后的（C）天以后，应向工程师正式提出索赔意向通知。

A、14B、7C、28D、217、在必须进行招标的工程建设项目中，施工单项合同估算价在（C）人民币以上的，必须进行招标。

A、20万元B、120万元C、200万元D、2000万元8、索赔是指在合同的实施过程中，（D）因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求。

A、业主B、第三方C、承包商D、合同当事人一方9、下列关于工程分包说法正确的是( A )。

A、施工总承包人不得将工程主体结构的施工分包给其他单位B、工程分包后，总承包人不再对分包工程承担任何责任C、施工总承包人可以将其承包工程中的专业工程自主分包给分包商D、分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位10、某工程投标总价为500万，则投标保证金最高不超过（C）万元。

A、10B、20C、50D、10011、招标人采用邀请招标的方式，应当向（B）个以上的具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请。

《招投标与合同管理》试题二一、单选题（共15小题，每小题2分，共计30分）1.由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按监理人要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。

处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是( B )。

A．费用由发包人承担，工期给予顺延B．费用由承包人承担，工期不予顺延C．费用由发包人承担，工期不予顺延D．费用由承包人承担，工期给予顺延【解析】承包人责任索赔不成立2.在施工合同中，（ D ）是承包人的义务。

A.提供施工场地B.办理土地征用C.在保修期内负责照管工程D.在工程施工期内对施工现场的照管负责3.在工程施工中，经监理人检验合格已经覆盖的工程，监理人重新检验不合格，由此发生的费用应当全部由（ C ）承担。

A.发包人B.监理人C.承包人D.监理单位4.在施工过程中，发包人供应的材料设备到货后，事后发现材料不符合要求需要拆除，由此发生的费用应当由（ A ）承担。

A.发包人B.承包人C.监理人D.监理单位5.发包人负责采购的一批钢窗，运到工地与承包人共同清点验收后存入承包人仓库。

钢窗安装完毕，监理工程师检查发现由于钢窗质量原因出现较大变形，要求承包人拆除，则此质量事故( B )。

A.所需费用和延误工期由承包人负责B.所需费用和延误工期由发包人负责C.所需费用给予补偿，延误工期由承包人负责D.延误工期应予顺延，费用由承包人承担6.某基础工程施工过程中，承包人未通知监理人检查即自行隐蔽，后又遵照监理人的指示进行剥露检验，经与监理人共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。

下列关于处理此事件的说法中，正确的是（ D ）。

A．给承包人顺延工期并追加合同价款B．给承包人顺延工期，但不追加合同价款C．给承包人追加合同价款，但不顺延工期D．工期延误和费用损失均由承包人承担【解析】承包人未通知监理人检查即自行隐蔽，无论检查结果如何，费用和工期由承包商负责。

7.招标公告属于（ C ）。

建筑工程招投标与合同管理考试题及答案一、单项选择题1、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（）。

A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验2、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。

订立合同时约定的合同工期概念应为，从（）的日历天数计算。

A、合同签字日起按投标文件中承诺B、合同签字日起按招标文件中要求C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺D、合同约定的开工日起按招标文件中要求3、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。

采购方应（）。

A、拒付货款并索赔B、按照订购数量及时付款C、按照实际交货数量及时付款D、待供货方补足数量后再付4、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。

承包商（）A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告5、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（）。

A、行政法律关系B、民事权利义务关系C、刑事法律关系D、经济侵权关系6、经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是（）。

A、主合同B、从合同C、独立合同D、无条件地必须履行的合同7、中标的承包商将由（）决定。

A、评标委员会B、业主C、上级行政主管部门D、监理工程师8、业主在（）合同中承担的风险最小。

A、可调总价B、不可调总价C、单价D、成本加酬金9、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以( )为准。

A、招标文件中的规定B、现场考察时招标单位的口头解释C、招标单位在会议上的口头解答D、发给每个投标人的书面质疑解答文件10、下列各项中，( )不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。

招投标与合同管理试卷一及答案1、国有资金投资的工程项目必须进行施工招标，应该进入有形建筑市场进行招标投标活动。

2、从事建筑活动的专业技术人员应该依法取得相应的执业资格证书，并在其许可的范围内从事建筑活动，根据《中华人民共和国建筑法》的规定。

3、国际上将建设监理单位所提供的服务归为工程咨询服务。

4、在邀请招标的情况下，参加投标的单位不得少于3家。

5、根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估计在50万元人民币以上的，必须进行招标。

6、经济适用住房不属于《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中关系社会公共利益、公共安全的基础设施项目。

7、根据《招标投标法》规定，依法必须招标的项目自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20天。

8、甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标，该施工联合体应按照乙单位的二级资质确定等级。

9、财务报表不属于招标文件内容。

10、根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，设计变更范畴不包括删减承包范围的工作内容交给其他人实施。

11、工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则，根据施工图纸计算工程量，提供给投标单作为投标报价单基础。

结算拨付工程款时以实际工程量为依据。

12、根据《工程建设项目施工招标投标办法》和《工程建设项目货物招标投标办法》，投标保证金一般不得超过投标总价的2%，最高不超过80万元人民币。

13、当招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以发给每个投标人的书面质疑解答文件为准。

14、受招标人委托，代为从事招标活动的中介组织是招标代理。

15、根据《招标投标法》规定，“投标人不得以低于成本的报价竞标”，因此承包商投标时报价不得低于其根据自己企业定额算得的成本800万元人民币。

16、如果施工企业后发出的取消通知先于采购清单到达材料供应商处，则该取消通知从法律上称为要约撤回。

一、判断题（每题2 分，共20 题，总分40 分）•1、未通过资格预审的申请人提交的投标文件，招标人应当在收取后，交由评标委员会按照无效投标文件作否决投标处理。

A、对B、错正确B•2、在施工项目招标当中，进行资格预审的，则不得再进行资格后审。

A、对B、错正确答案B•3、开标工作人员在开标过程中发现招标文件存在重大偏差时，可以当场否决其投标。

A、对B、错正确B•4、根据《招标投标法》和《工程建设项目施工招标投标办法》规定，地震灾区恢复重建项目可以不进行施工招标。

A、对B、错正确B•5、依法必须招标的项目未经招标，所签合同无效。

A、对B、错正确A•6、所有招标项目都不得非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式。

A、对B、错正确答案B•7、依据《招标投标法实施条例》规定，财政部门对政府采购工程建设项目招标投标活动依法实施监督。

A、对B、错正确B•8、联合体投标保证金可以由联合体共同提交，也可由联合体的牵头人提交。

A、对B、错正确A•9、主体工程竣工验收后追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力，并且其他人承担将影响施工或者功能配套要求，可以不进行施工招标。

A、对B、错正确答案B•10、投标人必须参加开标活动，否则将影响其投标的有效性。

A、对B、错正确B•11、在某项目评标中，母公司A和其控股的子公司B参与同一标包的投标，在投标截止时间后，B主动提出书面说明，撤销投标。

评标委员会应同时否决A、B的投标。

A、对B、错正确A•12、补充、修改后的内容为投标文件的组成部分，应按招标文件要求与原投标文件一样签字、盖章及密封。

A、对B、错正确A•13、投标人参加投标发生的费用，以投标人自行承担为原则，以招标人补偿为例外。

A、对B、错正确答案A•14、如招标文件中没有明确是否允许投标人组成联合体形式投标，应视为不允许以联合体的名义投标。

A、对B、错正确答案B•15、招标人根据评标委员会提出的书面评审报告和推荐的中标候选人确定中标人。

招投标与合同管理试题库（含参考答案）一、单选题（共40题，每题1分，共40分）1、建设工程招标即招标人将拟建工程对外发布信息，吸引有承包能力的单位参与竞争，按照法定程序优选承包单位的法律活动。

这里的招标人也可以称为( )A、发包人B、承包人C、监理D、设计单位正确答案：A2、以下建设单位招标必须具备的条件是( )A、招标人是法人或依法成立的其他组织；B、有与招标工程相适应的经济、技术、管理人员；C、有组织编制招标文件的能力；D、有审查投标单位资质的能力；正确答案：A3、工程分包的说法错误的为( )A、非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包B、是允许的C、是从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为D、是违法的正确答案：D4、合同的无效是指该合同( )。

A、一定全部无效B、已履行的部分有效，未履行的部分无效C、一定部分无效D、有可能部分无效，也可能全部无效正确答案：D5、建设工程合同的一般签订方式是( )A、利用标准合同订立B、由双方协商确定的方式订立C、双方协商，书面订立D、利用示范文本订立正确答案：A6、屋面防水工程保修期限为( )。

A、3年B、2年C、5年D、4年正确答案：C7、在施工合同中,就支付工程款而言,债务人是 ( ) 。

A、监理单位B、施工单位C、供货单位D、建设单位正确答案：D8、债权人撤销权的行使必须由享有撤销权的人以( )的名义，向人民法院提出诉讼，请求法院撤销债务人危害其债权的行为。

A、债权人或债务人B、第三方C、自己D、债务人正确答案：C9、民事法律关系客体，是指民事法律关系之间权利和义务所指向的对象。

下列不属于民事法律关系客体的是( )A、施工单位购买的各种建筑材料B、建设资金C、建筑企业对员工的培训D、建设行政主管部门正确答案：D10、保证方式没有约定或约定不明确的，按( )承担担保责任。

A、合同B、保证C、连带保证D、违约正确答案：C11、下列说法不正确的是( )。

招标投标与合同管理实务试题(答案)建设工程招标投标与合同管理实务试题一、多选1、索赔按目的划分包括（）。

A、综合索赔B、单项索赔C、工期索赔D、合同内索赔E、费用索赔2．《建设工程施工合同（示范文本）》中，因以下原因造成的工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：( )。

A、承包人未能按合同约定质量标准施工B、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行C、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行D、设计变更和工程量增加E、一周内非因承包人的原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时3．评审资格预审文件时，评审内容主要包括：（） A、法人资格 B、商业信誉C、财务能力 D技术能力 E、施工经验 4．《合同法》规定合同无效的情形有（）p170A、一方以欺诈、胁迫手段订立合同，损害国家利益B、恶意串通，损害国家、集体或第三人利益C、以合法形式掩盖非法目的D、损害社会公共利益E、违反法律、行政法规的强制性规定 5．建设工程施工招标的条件有：( )。

P21A.招标人已经依法成立B.初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准C.招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准D.有相应资金或资金来源已经落实E.有招标所需的设计图纸及技术资料6．《建设工程施工合同（示范文本）》的组成包括( )等。

A、协议书B、通用条款C、结算报告D、专用条款E、预算书7．《建设工程施工合同（示范文本）》的附件包括( )等。

A、协议书B、通用条款C、工程质量保修书D、专用条款E、发包人供应材料设备一览表 8．施工分包合同的当事人为（）。

A建设单位 B承包人 C监理单位 D设计单位 E分包方9．合同的内容一般包括条款（）A、当事人的名称或者姓名和住所B、标的C、数量D、质量E、价款或者报酬 10.建设工程施工合同的特征有（） A.合同主体的严格性 B.合同标的的特殊性C.合同履行期限的长期性D.合同监督的严格性E.合同内容的复杂性11.可索赔的设计变更事项有（）。

1、在工程招投标过程中，招标文件的发售时间通常应不少于：A. 3个工作日B. 5个工作日C. 7个工作日D. 10个工作日（答案）B2、下列哪项不是投标文件应包括的内容？A. 投标函及报价单B. 施工组织设计C. 投标人资格证明文件D. 招标文件的完整复印件（答案）D3、关于工程招标的公开性，以下说法正确的是：A. 招标信息只需在内部传达B. 招标公告应发布在指定媒介上C. 招标信息可通过口头方式传播D. 招标过程无需公开透明（答案）B4、在工程合同管理中，合同变更通常需经过哪个程序批准？A. 项目经理口头同意B. 双方书面协商一致C. 单方面通知即可生效D. 监理方单独决定（答案）B5、关于投标保证金，以下说法不正确的是：A. 投标保证金是投标文件的组成部分B. 投标保证金通常以现金形式提交C. 投标保证金金额由招标人在招标文件中规定D. 未中标的投标保证金应予以退还（答案）B6、在工程招投标中，评标委员会的成员应如何产生？A. 由招标人单方面指定B. 从专家库中随机抽取C. 由投标人推荐产生D. 由政府部门直接任命（答案）B7、关于合同履行的担保方式，以下哪种不属于常见担保形式？A. 预付款担保B. 履约担保C. 质量保修担保D. 投标担保（答案）D8、在工程招投标过程中，下列哪项行为是违规的？A. 招标人澄清招标文件中的疑问B. 投标人要求对招标文件进行实质性修改C. 招标人组织现场踏勘D. 投标人按照招标文件要求提交投标文件（答案）B。

《工程招投标及协议管理》习题参照答案一、单项选择(每题2分)下列各题中,只有一种被选项最符合题意,请将它选出并填入括号内。

1、协议法律关系是指协议法律规范调整旳当事人在民事流传过程中形成旳（ C ）关系。

A、债权人与债务人B、代理人与被代理人C、权利与义务D、法人与自然人2、施工企业旳项目经理指挥失误，给建设单位导致损失旳，建设单位应当规定（ A ）赔偿。

A、施工企业B、施工企业旳法定代表人C、施工企业旳项目经理D、详细旳施工人员3、下列财产中，（ A ）不得抵押。

A、土地所有权B土地使用权C、房屋D、交通运送工具4、邀请招标旳邀请对象旳数目不应少于（B ）家。

A、2、B、3C、5D、75、协议争议旳处理次序为（ A ）A、和解—调解—仲裁—诉讼B、调解—和解—仲裁—诉讼C、和解—调解—诉讼—仲裁D、调解—和解—诉讼—仲裁6、监理招标重要是对监理单位（ B ）旳选择。

A、报价B、能力C、监理人员数量D、设备7、由于承包商旳原因导致监理单位延长了监理服务旳时间，此工作内容应属于（ B ）A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、义务工作8、根据专用条款约定旳内容和时间，不属于发包人旳工作范围旳是（C ）。

A、办理土地征用，拆迁赔偿、平整施工场地等工作，使施工场地具有施工条件，并在动工后继续处理以上事项旳遗留问题B、向承包人提供施工场地旳工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置精确C、提供年、季、月工程进度计划及对应进度记录报表D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验9、设计人旳设计工作进展不到委托设计任务旳二分之一时，发包人由于项目建设资金旳筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除协议旳告知。

按照设计范本旳规定，设计人应（ D ）A、没收所有定金赔偿损失B、规定发包人支付双倍旳定金C、规定发包人赔偿实际发生旳损失D、规定发包人付给协议约定设计费用旳50%10、施工协议旳协议工期是鉴定承包人提前或延误竣工旳原则。