建设工程合同代理词

建设工程合同原告的代理词尊敬的审判员：我是本案原告的法定代理人，代表原告在此陈述事实、提出证据，并依法主张权利。

本案涉及的是一宗建设工程合同纠纷，原告与被告之间就某建设工程项目签订了合同，但被告未能按照合同约定履行义务，导致原告遭受了重大损失。

我要明确指出，原告与被告签订的建设工程合同是在双方自愿、平等的基础上达成的，合同内容合法、有效，对双方均具有约束力。

根据合同条款，被告应保证工程质量，按期完成工程建设任务。

被告在施工过程中存在严重违约行为，具体表现在以下几个方面：一是工程延期。

根据合同规定，工程应在约定的时间内完成。

但事实上，被告未能在规定时间内完成工程，严重影响了原告的利益。

二是质量问题。

被告在施工中使用了不符合标准的材料，导致工程质量不达标，存在安全隐患。

三是售后服务缺失。

被告在工程交付后，对于出现的质量问题没有及时进行修复和维护，违反了合同约定。

针对上述问题，原告已多次与被告进行沟通，要求其按照合同约定履行义务，但被告一直推诿、拖延，未能给出满意的解决方案。

因此，原告不得不诉诸法律，请求法院判决被告承担相应的法律责任。

在此，我代表原告提出以下诉讼请求：1. 要求被告按照合同约定支付违约金及逾期利息；2. 要求被告赔偿因工程质量问题给原告造成的损失；3. 要求被告承担本案的全部诉讼费用。

为了证明被告的违约行为，原告将提交以下证据：1. 双方签订的建设工程合同原件及复印件；2. 工程延期的相关证明材料；3. 工程质量检测报告及相关专家意见；4. 原告与被告沟通的书面记录及其他相关证据。

原告认为被告的违约行为明显，依法应当承担相应的法律责任。

我们恳请法院能够公正审理本案，维护原告的合法权益。

我要强调的是，合同是市场经济的基石，是维护交易安全、保障当事人权益的重要法律手段。

每一方当事人都应当遵守合同精神，诚实信用，履行自己的义务。

只有这样，才能促进社会和谐与经济发展。

感谢审判员的耐心聆听和公正裁决。

建设工程合同纠纷的代理词一、案情简介本案涉及一起建设工程合同纠纷，原告（以下简称“甲方”）与被告（以下简称“乙方”）签订了一份建筑工程施工合同。

根据合同约定，乙方负责某工程项目的施工任务，甲方则按照约定支付工程款。

在实际执行过程中，双方因工程进度、质量、款项支付等问题产生争议，最终导致甲方提起诉讼，要求乙方赔偿损失。

二、法律依据根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，合同当事人应当遵循公平、诚实信用的原则，履行合同义务。

在本案中，甲方与乙方之间的合同关系明确，双方均应按照合同约定履行各自的权利和义务。

三、事实陈述1. 合同签订情况：甲方与乙方于xxxx年xx月xx日签订了建筑工程施工合同，约定了工程范围、质量标准、工期、价款等事项。

2. 工程进度：乙方在施工过程中，因资金、技术等原因，未能按照合同约定的工期完成施工任务，导致工程延期。

3. 质量问题：部分已完工工程质量不符合合同约定的标准，影响了整个项目的质量。

4. 款项支付：甲方在发现工程延期和质量问题后，暂停了部分工程款项的支付。

四、代理意见1. 关于工程延期：乙方未能按照合同约定的工期完成施工任务，构成违约。

根据《民法典》的规定，乙方应当承担违约责任，赔偿因延期给甲方造成的损失。

2. 关于质量问题：乙方施工的部分工程质量不合格，违反了合同约定。

甲方有权要求乙方按照合同约定的质量标准重新施工，并承担因此产生的一切费用。

3. 关于款项支付：甲方在发现工程延期和质量问题后，有权暂停支付相关款项。

同时，甲方要求乙方在解决上述问题后，方可继续支付剩余款项。

五、诉讼请求基于以上事实和法律依据，甲方提出以下诉讼请求：1. 判令乙方按照合同约定的工期完成施工任务，并对延期造成的损失承担赔偿责任。

2. 判令乙方对存在质量问题的工程进行整改，并承担由此产生的一切费用。

3. 判令乙方承担本案的全部诉讼费用。

篇一：建设施工合同纠纷代理词代理词审判长、审判员；受本案原告委托,经人民法院同意，今天依法出庭，就xxx诉宁夏xxx建筑工程有限公司建设工程施工合同纠纷一案，作为其代理人，依据法律规定，发表如下代理意见：一、被告应立即支付拖欠人工费，并承担欠款利息。

被告承包宁夏xxx有限公司xx工业园区电石项目，为完成该项目的扫尾工程要求原告组织人员按照其要求完成工作,2011年原告组织人员开始工作，至同年5月30按照被告要求完成全部工作，6月20日经被告结算共计拖欠原告人工费518600原,为明确拖欠事实原告同时出具了该项目原告人工费用的结算清单，明确了原告的具体工作项目及所产生的费用,但该款项被告却一直没有支付，代理人认为，原被告之间权利义务明确，拖欠事实清楚，被告理应按照其出具的人工费结算清单支付拖欠原告518600元人工费，另外依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条规定：“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”。

“利息从应付工程价款之日计付.当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：(一）建设工程已实际交付的，为交付之日;（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日;(三)建设工程未交付,工程价款也未结算的，为当事人起诉之日”。

根据以上规定,原告于2011年5月30日实际己完成全部工作，被告应从该日起承担欠款利息。

二、、被告托欠的款项，基本上都是农民工的血汗钱，继续拖欠下去势必会给社会酿成不安定因素.原告在提起诉讼前，多次找到被告索要工程款，被告置之不理,一直拖欠至今.国务院和有关部门三令五申地通知和强调,从维护社会稳定大局的高度，把解决拖欠农民工工资问题作为当前一项重要而紧迫的任务，切实维护农民工的合法权益。

原告为索要工程款，及时给付农民工工资，多次向被告说明情况甚至乞求,被告却麻木不仁，无动于衷，丧失起码的同情心.原告在索要不得,求助无门的情况下，才举债提起诉讼。

建设工程施工合同纠纷代理词一、代理词前言尊敬的仲裁庭成员、各方当事人：我代理的案件是关于一起建设工程施工合同纠纷的仲裁案件。

在本次仲裁过程中，我将充分阐述我代理当事人的诉求、事实和理由，并请求贵庭依法公正地予以裁决。

二、当事人的诉求我代理的当事人是建设工程施工合同的甲方。

甲方在本案中提出诉求：1.判决解除施工合同，要求乙方归还已支付的全部货款；2.要求乙方承担延误工期的违约责任，并支付违约金；3.要求乙方承担由工程质量问题引起的损失，并进行赔偿；4.要求乙方承担仲裁费用和其他相关费用。

三、案件事实和理由1. 关于施工合同的签订甲方与乙方于20年X月X日签订了一份建设工程施工合同，合同约定了工程范围、工期、施工标准以及双方责任等内容。

双方在签订合同时有明确意图，并按照法定程序完成了各项手续。

2. 关于施工合同的解除甲方在合同规定的工期内支付了全部货款，并按照合同要求配合了工程进度。

然而，乙方违反合同约定，未按照进度要求完成工程，并且工程质量存在严重问题。

甲方多次与乙方商讨解决方案，但乙方未予配合。

3. 关于违约责任和违约金的要求根据建设工程施工合同的约定，如果乙方延误工期，则应承担相应的违约责任，并支付一定比例的违约金。

而乙方的工期延误严重影响了甲方后续工作的进行，给甲方造成了重大损失。

4. 关于工程质量问题和损失赔偿的要求乙方的工程存在严重的质量问题，包括施工不合规范、使用劣质材料等。

这不仅对工程的使用寿命和安全性造成了隐患，还给甲方带来了不小的经济损失。

甲方经过评估，认为应由乙方承担相关损失并进行赔偿。

5. 关于仲裁费用和其他相关费用的要求甲方在本案中是作为纠纷的受害方，乙方的违约行为导致了纠纷的发生。

根据相关法规，乙方应承担仲裁费用和其他相关费用。

四、请求仲裁庭做出的裁决基于上述事实和理由，我代理的甲方请求仲裁庭做出裁决：1.判决解除建设工程施工合同，要求乙方归还已支付的全部货款；2.要求乙方承担延误工期的违约责任，并支付违约金；3.要求乙方承担由工程质量问题引起的损失，并进行赔偿；4.要求乙方承担仲裁费用和其他相关费用。

建设工程合同案件代理词尊敬的审判员：我方作为原告（或被告）在本案中的法定代理人，代表委托人参与此次诉讼活动。

在此，我们将依法陈述事实、提出证据，并据理力争以维护我方当事人的合法权益。

一、关于合同的订立和履行双方于[具体日期]签订了《建设工程合同》，约定由我方当事人承担[具体工程名称]的建设任务，合同金额为[具体金额]。

根据合同约定，我方当事人已依约完成[具体工程阶段]的工作，并确保工程质量符合国家标准及行业规范。

在此期间，我方严格遵守合同条款，合理调配资源，确保工程进度与质量双丰收。

二、关于合同争议的焦点问题本案的争议焦点主要集中在[争议焦点一]和[争议焦点二]两个方面。

针对这些问题，我方持有如下观点：1. 关于[争议焦点一]，我方认为[详细阐述理由]。

例如，[举例说明]。

这一点可以通过[列举证据]得到充分证明。

2. 关于[争议焦点二]，我方坚持[详细阐述理由]。

在实际施工过程中，[举例说明]。

相关的证据包括[列举证据]等。

三、关于违约责任的认定与承担根据《中华人民共和国民法典》以及相关司法解释的规定，我方认为对方的行为构成违约。

具体表现在[详细说明违约行为]。

基于此，我方要求对方承担相应的违约责任，包括但不限于[具体赔偿范围和数额]。

四、关于证据的提交为了支持我方的主张，我们提交了以下证据：1. 合同书原件及复印件，证明双方之间的合同关系及其约定内容。

2. 工程进度报告及相关验收记录，证明我方按约履行合同义务。

3. 往来函件及会议纪要，证明双方就争议问题的沟通情况。

4. 专业机构出具的工程质量评估报告，证明工程质量符合标准。

5. 其他相关证据，如财务记录、证人证言等。

我方请求法院依法审理，并作出公正客观的判决，以维护我方当事人的合法权益。

我们相信，通过法律的公正裁决，可以有效地解决双方的争议，促进社会和谐与法治建设。

敬请审判员审慎考虑我方的代理意见，并依法作出公正判决。

此致敬礼！[代理人姓名][代理人职务][代理人代表机构名称][日期]。

建设工程合同纠纷的代理词尊敬的法官、各位陪审员：今天，我代表原告方，就本案建设工程合同纠纷提出以下代理词。

一、案件事实概述本案涉及原告与被告签订的建设工程合同。

合同约定，原告负责被告的某商业建筑项目施工，被告按期支付工程款项。

然而，在施工过程中，被告未能按照合同约定履行付款义务，导致原告资金链断裂，工程进度严重受阻。

原告多次与被告协商，要求其履行合同义务，但被告均以各种理由推脱。

因此，原告不得不诉至法院，请求依法判决被告支付欠款及相应的违约金。

二、合同的法律效力根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，建设工程合同是双方当事人真实意思表示的结果，且不违反法律、行政法规的强制性规定，因此，该合同具有法律效力。

双方均应严格按照合同约定履行各自的义务。

三、被告的违约行为被告未按合同约定支付工程款项，其行为已构成违约。

根据合同法的规定，违约方应当承担违约责任，包括但不限于支付欠款、赔偿损失等。

原告在本案中所主张的欠款及违约金，均是基于合同约定及被告的违约行为而提出的合理请求。

四、原告的合理诉求原告在本案中所提出的诉求，包括但不限于要求被告支付欠款及违约金，均是基于合同约定及被告的违约行为。

原告在施工过程中，已经尽到了合理的注意义务，但由于被告的违约行为，导致原告遭受了经济损失。

因此，原告的诉求是合理且合法的。

五、被告的抗辩理由不成立被告在本案中提出的抗辩理由，包括但不限于工程质量问题、工期延误等，均缺乏事实和法律依据。

原告在施工过程中，严格按照合同约定及行业标准进行施工，不存在工程质量问题。

至于工期延误，也是由于被告未能及时支付工程款项所导致的。

因此，被告的抗辩理由不成立。

综上所述，原告请求法院依法判决被告支付欠款及违约金，以维护原告的合法权益。

我们相信，法院会根据事实和法律，作出公正的判决。

代理词完毕，谢谢。

第1篇您好！我是原告（或被告）的代理人，现就本案建设工程施工合同纠纷事宜，发表如下代理意见：一、案件事实本案涉及原告（或被告）与被告（或原告）签订的建设工程施工合同纠纷。

双方于[签订日期]签订了《建设工程施工合同》，约定由原告（或被告）承包被告（或原告）的建设工程项目，工程地点为[工程地点]，工程内容为[工程内容]。

合同签订后，双方按照约定履行了各自的义务。

然而，在工程验收过程中，双方因工程质量、工程款支付等问题产生纠纷。

二、争议焦点1.关于工程质量问题：根据合同约定，工程质量应符合国家标准和设计要求。

经调查，被告（或原告）施工的工程存在以下质量问题：[列举质量问题]。

这些质量问题严重影响工程的使用功能和安全，故原告（或被告）请求法院依法判决被告（或原告）承担相应的责任。

2.关于工程款支付问题：根据合同约定，工程款支付方式为[支付方式]。

被告（或原告）未按约定支付工程款，至今尚欠原告（或被告）工程款[金额]元。

为此，原告（或被告）请求法院依法判决被告（或原告）支付工程款及逾期付款利息。

三、代理意见1.关于工程质量问题：被告（或原告）在施工过程中存在严重的质量问题，违反了合同约定。

根据《中华人民共和国民法典》第八百零三条之规定，被告（或原告）应承担违约责任。

因此，请求法院依法判决被告（或原告）承担相应的责任。

2.关于工程款支付问题：被告（或原告）未按约定支付工程款，构成违约。

根据《中华人民共和国民法典》第五百七十七条之规定，被告（或原告）应支付原告（或被告）工程款及逾期付款利息。

因此，请求法院依法判决被告（或原告）支付工程款及逾期付款利息。

四、请求事项1.请求法院依法判决被告（或原告）承担工程质量责任，修复质量问题，赔偿原告（或被告）因此遭受的损失。

2.请求法院依法判决被告（或原告）支付工程款[金额]元及逾期付款利息。

3.请求法院依法判决本案诉讼费用由被告（或原告）承担。

敬请法院依法审理，维护原告（或被告）的合法权益。

建设工程代理词范文# 建设工程代理词。

尊敬的审判长、审判员：[代理律师事务所名称]接受本案原告/被告[当事人姓名]的委托，指派我作为其诉讼代理人参与本案的诉讼活动。

经过详细了解案件事实、认真审查相关证据材料，现发表代理意见如下：一、关于合同关系。

咱们先来说说这个合同，这可是整个案子的基础啊。

原被告双方签订的建设工程合同那可是板上钉钉的事儿。

这份合同明确规定了双方的权利和义务，就像两个人搭伙干活儿，事先说好了怎么干、谁负责啥一样。

被告（或者原告，根据您代理的方来定）不能因为现在工程出了点状况，就想不认账或者随意歪曲合同条款。

比如说，合同里约定的工程范围、工程质量标准、付款方式等内容，都是双方当时达成一致的，那就得按照这个来执行。

二、工程质量问题。

1. 原告方观点（如果代理原告）2. 被告方观点（如果代理被告）这个工程质量啊，那是实实在在存在问题的。

就拿那个墙来说（举例说明工程中的某个具体问题部分），您看那砌得歪歪扭扭的，这能叫合格吗？我们可不是随便找茬儿。

合同里明确说了工程质量要达到啥标准，可现在这个样子，根本就不符合嘛。

我们之前没发现是因为有些问题在表面上看不出来，后来使用过程中才慢慢暴露出来的。

这就像买个东西，刚开始看着挺好，用着用着发现是个次品，那肯定得找卖家解决啊。

三、工程价款结算。

1. 原告方观点（如果代理原告）咱们辛辛苦苦把工程做完了，被告却拖着不给钱，这可不行啊。

按照合同约定，工程完工到了某个阶段就得付相应的款项。

我们都按照要求完成了任务，就像工人做完了活儿，老板就得发工资一样。

被告总是找各种借口，一会儿说资金紧张，一会儿又说工程有点小瑕疵要扣钱。

但这些小瑕疵根本就不影响整体工程的使用，而且也不是我们的责任。

我们要求被告按照合同约定的价款结算方式，尽快把钱给我们结清，这可是我们应得的血汗钱啊。

2. 被告方观点（如果代理被告）这个工程价款可不能就这么结。

我们为啥不给钱呢？就是因为工程质量不过关啊。

建设工程合同的代理词尊敬的甲方（建设单位）及各位合作伙伴：鉴于贵方与我方就_________（项目名称）工程项目的合作事宜，根据《中华人民共和国民法典》及相关法规的规定，我方作为乙方（施工单位）的法定代理人，特此向甲方提交以下代理词，以便双方明确权利义务，共同推进项目的顺利实施。

一、代理权限我方被正式授权，代表乙方与甲方就本工程项目的施工、管理、验收等相关事宜进行协商、签署并履行合同。

我方有权在合同约定的范围内作出决策，并对乙方的履约行为负责。

二、合同标的本合同所涉及的工程项目为位于_________（地点）的_________（项目名称），包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等，具体工程内容以甲方提供的图纸和技术要求为准。

三、工程质量乙方承诺按照国家及行业相关标准，保证工程质量达到甲方要求的标准。

乙方应遵守质量管理制度，确保工程质量符合设计要求和规范要求。

四、工期安排乙方应根据合同约定的工期，合理安排施工进度，确保工程按期完成。

如遇不可抗力因素影响工期，应及时通知甲方，并协商解决。

五、工程造价工程造价根据合同约定的计价方式确定，包括直接费用、间接费用、利润及税金等。

乙方应合理控制成本，确保工程经济效益。

六、付款方式甲乙双方应根据合同约定的付款方式执行。

乙方应按时提交工程进度报告和相关结算资料，甲方应在规定时间内完成付款。

七、违约责任如一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。

具体违约责任按照合同约定执行。

八、争议解决合同在履行过程中如有争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法申请调解、仲裁或向人民法院提起诉讼。

九、其他事项本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。

补充协议作为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

十、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

在此，我方郑重声明，将严格按照合同条款履行职责，确保工程的顺利完成。

建设工程合同纠纷代理词【案情简介】重庆市美日*****有限公司诉重庆***建设工程(集团)有限公司于2021年签订了施工合同，现工程已经完工但是双方未按合同约定进行验收，对于工程款的支付发生争议。

原告起诉到法院，重庆信豪律师事务所肖玉笙律师接受被告重庆***建设工程(集团)有限公司委托，参加庭审活动。

代理人研究案情以后发表了如下代理意见，最终双方达成了调解协议。

重庆市美日*****有限公司诉重庆***建设工程(集团)有限公司建设工程纠纷一案一审代理词尊敬的审判长、审判员：重庆信豪律师事务所接受本案被告重庆***建设工程(集团)有限公司委托，特指派我担任被告的诉讼代理人。

代理本案后，我查阅了案卷，向有关方面进行了调查，对案件有了全面的了解。

现结合本案事实，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》等法律规定发表如下代理意见，供法庭合议时考虑采纳：一、被告支付原告工程款的条件未成就。

在2021年10月21日原告与被告签订了《防水工程承包合同》，其中第九条关于工程款支付约定“本工程每完成2幢关水48小时验收合格后，甲方在五日内付完成工程量的70%给乙方，全部工程完工验收合格后，15日内，甲方一次性将剩下的25%一次性给乙方，余下的5%为工程质量保修金。

若乙方质量造成渗水情况又达不到甲方、业主方、监理、验收要求，甲方有权拒绝对乙方办理结算及支付工程款”，因此，双方约定被告支付工程款的时间应当是在验收合格以后，若工程质量达不到验收要求，被告有权利拒绝支付原告工程款。

涉案工程至今尚未进行验收，我国关于工程竣工验收程序要求必须由施工单位(本案原告)提出验收申请，而原告并未提出过申请，也没提供竣工验收报告申请书等证据能够证明其已经履行了申请验收工程的义务，因此对于涉案工程是否合格尚不可知，涉案工程未进行验收的原因在于原告未能提出验收申请，并且涉案工程原告一直未办理交付手续，被告至今也未进行使用。

建设工程合同原告代理词尊敬的审判长和各位审判员：我受本案原告之委托，担任其诉讼代理人，出席今天的庭审。

通过庭审调查及所提供的证据，我们明确指出被告方在建设工程合同履行过程中存在违约行为，给原告造成了严重的经济损失。

在此，我将依据相关法律规定，详细阐述我们的主张和理由。

关于合同的成立与效力。

根据《中华人民共和国民法典》的规定，双方自愿签订的建设工程合同自成立之日起即具有法律约束力。

本案中，原、被告双方于XXXX年XX月XX日签订了编号为XXX的建设工程合同，该合同内容完备，权利义务明确，且双方均具备相应的民事行为能力，故该合同依法成立并生效。

关于合同履行情况。

原告依照合同约定，按时完成了工程前期的准备工作，并于XXXX年XX月XX日正式开工。

在施工过程中，被告未能按约定时间提供必要的建设材料和支付工程款，导致工程多次停工，严重延误了工期。

对此，我们有施工现场日志、工程进度报告以及相关工作人员的证言等证据予以证实。

再次，关于违约责任。

根据民法典的有关规定，一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担违约责任。

在本案中，被告的行为已构成根本违约，理应承担相应的违约责任。

因此，原告要求被告赔偿因工程延期造成的直接经济损失及合理的利润损失。

关于赔偿数额的确定。

根据《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律问题的解释》，原告所主张的损失赔偿应当以实际损失为基础，并考虑到合同履行的可能性等因素进行合理计算。

我们已经提供了详细的损失清单及相关证明文件，以期法院能够公正地认定损失金额。

原告请求法院判决：一、确认被告违约；二、要求被告赔偿经济损失XXX万元及合理利润损失XXX万元；三、被告承担本案的诉讼费用。

我们坚信，法律的公正必将得到体现，原告的合法权益将得到应有的保护。

在此，我谨代表原告感谢审判长和各位审判员的耐心聆听，并期待法庭能够作出公正的裁决。

建设工程合同纠纷代理词【合同编号】：XXXXX【乙方（甲方委托方）】：XXXXX公司【代理方】：XXXX律师事务所鉴于乙方委托甲方进行某项建设工程，现因合同履行过程中所产生的纠纷，双方协商一致，委托代理方XXXX律师事务所代理解决该纠纷，并达成如下协议：一、委托事项：1.乙方委托代理方代表其进行与上述建设工程合同相关的纠纷解决事宜。

2.代理方应尽职尽责，依法代理乙方进行合法权益的维护，包括但不限于起草法律文书，与对方进行协商、调解等和解措施，提起仲裁或诉讼等法律程序，出庭应诉等。

3.代理方与对方以及相关第三方的沟通、谈判、调解、仲裁、诉讼等期间，代表乙方向乙方提供相关咨询、意见等。

二、委托代理费用及支付方式：1.乙方应支付给代理方适当的代理费用，具体数额由双方在另行签订的代理费用协议中约定。

2.代理费用的支付方式可以选择一次性支付或分期支付，具体支付方式由双方协商确定。

若选择分期支付，乙方应根据双方约定的时间节点按时支付相应的代理费用。

三、委托期限：1.乙方委托代理方从合同签订之日起至纠纷解决终结之日止。

2.纠纷解决终结的条件包括但不限于以下情况：和解协议正式签署并履行完毕，仲裁裁决生效并履行完毕，法院判决生效并履行完毕。

四、违约责任：1.若任何一方违反本合同约定，应向对方支付违约金，违约金的具体数额由双方在另行签订的违约金协议中约定。

2.若代理方违反法律法规、职业道德或不履行合同约定义务，导致乙方遭受实际损失的，代理方应承担相应的赔偿责任。

五、争议解决：凡因本合同引起的或与本合同有关的任何纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的法院提起诉讼。

六、补充协议：本合同的补充、修改或解释均需采用书面形式，并经双方签字或盖章后方视为有效。

七、其他事项：1.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

2.本合同的附件与本合同具有同等法律效力，为本合同的组成部分。

3.本合同在任何法律适用上应受到中华人民共和国的法律约束。

代理词尊敬的审判长、审判员：我们是被告xxx建设工程公司的诉讼代理人，就原告xxx房地产开发公司提起的建设工程合同纠纷一案，发表如下代理意见：一、本案工程款结算问题原告主张被告欠付工程款XXX万元，但根据双方签订的《建设工程施工合同》约定，工程款的结算应参照《工程结算书》确定的金额。

而原告所提供的《工程结算书》中，多项工程款项的计算存在明显错误，不符合合同约定和实际情况。

此外，原告在诉讼中并未提供有效证据证明被告欠付工程款的事实。

因此，被告不应当承担原告所主张的欠付工程款责任。

二、原告主张的违约金问题原告主张被告应当支付违约金XXX万元，但根据《建设工程施工合同》的约定，违约金的计算方式是以合同总价款的万分之五每日计算。

原告在诉讼中并未提供充分证据证明被告存在违约行为，且违约金的计算方式不符合合同约定。

因此，原告主张的违约金责任不应得到支持。

三、原告主张的损失赔偿问题原告主张被告应当赔偿因其违约导致的损失XXX万元。

然而，原告在诉讼中并未提供充分证据证明其损失的具体金额和计算方法。

此外，根据《建设工程施工合同》的约定，损失赔偿的计算方式应参照合同约定的赔偿标准。

因此，原告主张的损失赔偿责任不应得到支持。

四、关于工期延误问题原告主张被告工期延误，但根据《建设工程施工合同》的约定，工期延误的责任应由违约方承担。

原告在诉讼中并未提供充分证据证明被告存在工期延误行为，且工期延误的责任不应由被告承担。

因此，原告主张的工期延误责任不应得到支持。

综上所述，根据合同约定和法律规定，原告的诉讼请求不应得到支持。

请审判长、审判员依法公正审理本案，维护双方的合法权益。

谢谢。

第1篇我受原告[原告公司名称]的委托，作为其诉讼代理人，就本案建设工程施工合同纠纷一事，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民事诉讼法》等相关法律法规，结合本案事实，发表如下代理意见：一、关于案件事实的认定本案原告[原告公司名称]与被告[被告公司名称]于[签订日期]签订了《建设工程施工合同》，约定由原告负责[工程名称]的建设施工，合同总价款为[合同总价款]。

合同签订后，原告按照约定完成了施工任务，并提交了竣工验收报告。

然而，被告以各种理由拒绝支付工程款，导致双方产生纠纷。

二、关于合同效力的认定根据《中华人民共和国合同法》第五十二条的规定，依法成立的合同，自成立时生效。

本案中的《建设工程施工合同》是双方真实意思表示，内容未违反法律、行政法规的强制性规定，故该合同合法有效。

三、关于工程款的支付1. 根据合同约定，被告应在[支付期限]内支付工程款。

然而，被告未按照约定履行付款义务，已构成违约。

2. 原告已按照合同约定完成了施工任务，并提交了竣工验收报告，工程质量符合国家标准。

根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条的规定，被告应支付原告工程款。

3. 关于被告提出的工程质量问题，原告已积极配合解决，并承担了相应的维修费用。

根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条的规定，被告不得以此为由拒绝支付工程款。

四、关于违约责任的承担1. 根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条的规定，被告未按照约定支付工程款，应承担违约责任。

2. 原告要求被告支付逾期付款利息，符合法律规定，应予支持。

3. 关于被告提出的其他抗辩理由，经审查，均缺乏事实和法律依据，应予驳回。

五、关于本案的诉讼请求1. 请求法院判决被告支付原告工程款[工程款金额]。

2. 请求法院判决被告支付逾期付款利息[逾期付款利息金额]。

3. 请求法院判决被告承担本案诉讼费用。

综上所述，本案事实清楚，证据充分，请求法院依法支持原告的诉讼请求。

此致[法院名称]原告[原告公司名称]诉讼代理人：[代理人姓名][日期]第2篇我受原告委托，担任本案的诉讼代理人，现就本案建设工程施工合同纠纷事项，发表如下代理意见：一、案件事实本案涉及的建设工程施工合同纠纷，原、被告双方于2019年3月签订《建设工程施工合同》，约定由原告承包被告的建设工程项目。

建设工程合同代理词合同编号：______________签订日期：______________签订地点：______________甲方（委托方）：______________乙方（代理方）：______________鉴于甲方需要进行建设工程项目，乙方具有相应的资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方代理甲方进行建设工程项目的相关事宜，达成如下合同条款：第一条项目描述1.1 项目名称：______________1.2 项目地点：______________1.3 项目内容：______________1.4 工程规模：______________第二条合同各方2.1 甲方的权利和义务：______________2.2 乙方的权利和义务：______________第三条工程范围3.1 乙方应按照甲方的要求和合同约定，完成以下工程内容：______________第四条价格条款4.1 工程总价为：______________4.2 价格条款为：______________第五条支付条件5.1 预付款：______________5.2 进度款：______________5.3 最终支付：______________第六条工程进度6.1 工程开工日期：______________6.2 工程竣工日期：______________6.3 工程进度计划：______________第七条质量保证7.1 乙方保证工程质量符合国家标准和甲方要求。

______________第八条违约责任8.1 如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

______________第九条争议解决9.1 双方因履行本合同发生争议，应首先通过协商解决。

协商不成的，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

第十条其他10.1 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

10.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

代理词尊敬的审判长、审判员：我们受山东xx律师事务所指派及原告xxx委托，就其与第一被告xxx建筑安装公司、第二被告xxx房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷一案，担任原告的诉讼代理人。

通过庭审中的质证和辩论，发表如下代理意见，供法庭合议时考虑采纳：一、原告有权要求第一被告支付欠付的工程款，并要求第二被告在欠付的工程款范围内承担责任原告是xxxx1、2号楼建设工程的实际施工人，2008年9月15日第二被告与第一被告签订了《工程承包合同》将位于青岛南路与赣江路交汇处的xxxx1、2号楼工程承包给第一被告。

因该合同不符合《招标投标法》的规定，中标无效。

同日，第一被告与原告签订了《工程项目施工承包合同》，将该项工程分包给不具备施工资质的原告。

依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条的规定，上述两合同均属于无效合同。

但原告实际施工完成了该项建筑工程，且工程已于2011年6月1日竣工验收合格，交付给第二被告。

根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条的规定，原告作为涉案工程的实际施工人有权要求第一被告支付欠付的工程款，要求第二被告在欠付的工程款范围内承担责任。

二、原告请求参照《建设工程施工合同示范文本》GB/T 50200-2017的相关规定，由第一被告承担违约责任《建设工程施工合同示范文本》GB/T 50200-2017中明确规定，承包人应当按照合同约定的工期、质量、安全等要求完成工程建设，如果违反合同约定，应当承担违约责任。

在本案中，第一被告作为承包人，未能按照合同约定的工期完成工程建设，构成违约。

原告作为实际施工人，按照合同约定完成了工程建设，却未能按时收到工程款，遭受经济损失。

因此，原告请求法庭参照《建设工程施工合同示范文本》GB/T 50200-2017的相关规定，由第一被告承担违约责任，支付欠付的工程款及逾期付款的违约金。

建设工程合同发包方代理词我代表发包方（甲方）就本次建设工程项目向您发出以下代理词。

本代理词旨在明确双方在合同履行过程中的权利和义务，以确保工程的顺利进行。

一、工程概况本项目为（具体项目名称），位于（工程地点）。

项目规模为（详细描述工程规模和内容），预计工期为（具体工期）。

二、发包方权利与义务1. 发包方有权对工程质量进行监督和检查，并要求承包方按照合同约定的标准和要求进行施工。

2. 发包方应按照合同约定及时支付工程款项，并提供必要的协助和支持。

3. 发包方有权在合同履行过程中对工程设计、施工方案等进行调整，但应提前通知承包方并协商一致。

4. 发包方应遵守相关法律法规，不得干涉承包方的正常施工活动。

三、承包方权利与义务1. 承包方应按照合同约定的时间、质量标准完成工程建设任务。

2. 承包方有权按照合同约定收取工程款项，并在工程验收合格后获得相应的报酬。

3. 承包方应遵守相关法律法规，确保施工安全和环境保护。

4. 承包方在合同履行过程中如遇到问题应及时向发包方报告，并协商解决。

四、合同变更与解除1. 双方在合同履行过程中如需变更合同内容，应提前书面通知对方并协商一致。

2. 如一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担违约责任。

3. 在不可抗力因素导致无法履行合同的情况下，双方可协商解除合同。

五、争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他事项1. 本代理词作为合同的一部分，具有同等法律效力。

2. 本代理词未尽事宜，可另行签订补充协议予以明确。

3. 本代理词一式两份，甲乙双方各执一份。

以上是本次建设工程合同发包方代理词的范本。

希望双方在合同履行过程中能够严格遵守约定，共同推进工程的顺利进行。

如有任何疑问或需要进一步协商，请随时与我们联系。

谢谢！（发包方代理人签名）日期：（填写日期）---。

建设工程纠纷合同代理词尊敬的审判员：我是XX律师事务所的律师，受原告（或被告）的委托，担任其在本案中的诉讼代理人。

在此，我将对本案的事实和法律问题进行阐述，并依法提出我们的请求。

关于建设工程合同的履行情况。

根据双方签订的合同约定，甲方（假设为承包方）应于XX年XX月XX日前完成位于XX地点的建设工程，并按照约定的标准和质量交付使用。

实际情况是，直至XX年XX月，工程尚未完工，且存在多项质量问题。

乙方（假设为发包方）因此遭受了重大损失，包括但不限于延误投入使用的损失、额外维修费用等。

关于违约责任的承担。

根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，应当承担违约责任。

在本案中，甲方未能按期交付合格的工程成果，其行为构成违约。

因此，甲方应当对乙方因此遭受的损失负责，并依法承担相应的违约责任。

再次，关于损害赔偿的计算。

根据合同约定及实际损失的情况，我们提出了具体的赔偿金额。

这一金额是基于工程延期给乙方造成的直接经济损失以及因质量问题导致的修复成本计算得出的。

我们相信，这一赔偿请求是合理且符合法律规定的。

关于法律适用及诉讼请求。

鉴于上述事实和理由，我们请求法院依法判决甲方按照合同约定履行义务，并对乙方的损失给予足额赔偿。

同时，我们也请求法院判决甲方承担本案的全部诉讼费用。

在此，我要强调的是，合同是市场经济活动中的基本法律文书，其严肃性和约束力不容置疑。

任何一方的违约行为都应受到法律的制裁，以维护合同秩序和市场公平。

我们坚信，通过法庭的公正审理，必将维护正义，保护合法权益。

我们恳请法庭依法判决，还乙方一个公正的结果。

在此过程中，我们愿意提供一切必要的证据和协助，以确保案件的公正处理。

感谢审判员的耐心聆听和审慎裁决。

此致敬礼！XX律师事务所代理人：（签名）日期：XX年XX月XX日。

建设工程合同第三人代理词在建筑工程项目中，合同是规范双方权利和义务的法律文件。

在某些情况下，由于各种原因，合同当事人可能无法亲自参与合同的签订或执行过程，这时就需要引入第三人代理。

本文将为您提供一份建设工程合同第三人代理词范本，以便您在需要时参考。

一、代理词的定义和作用代理词是指在建设工程合同中，由第三人代表一方当事人签署和履行合同的书面授权。

代理词的主要作用是确保合同的顺利签订和执行，同时保护各方当事人的合法权益。

通过代理词，当事人可以委托具有专业知识和经验的代理人代为处理合同事务，提高工程效率，降低风险。

二、建设工程合同第三人代理词范本1. 代理人基本信息请填写代理人的全名、身份证号、联系方式等基本信息，以便确认其身份和联系方式。

2. 授权范围和期限明确代理人的授权范围，包括签订合同、履行合同、解决纠纷等事项。

同时，设定一个合理的授权期限，以确保代理人在规定时间内完成任务。

3. 代理费用和支付方式约定代理人应获得的报酬以及支付方式，如按工程进度分期支付或一次性支付等。

4. 保密条款要求代理人对涉及的商业秘密和技术信息承担保密义务，不得泄露给第三方。

5. 违约责任明确代理人未按照约定履行职责时应承担的违约责任，如赔偿损失、解除合同等。

6. 争议解决方式约定发生争议时的解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。

7. 其他事项根据具体情况，约定其他需要明确的事项，如知识产权归属、税收问题等。

三、注意事项1. 选择有信誉的代理人：在选择代理人时，要充分了解其背景、资质和经验，确保其具备履行合同的能力。

2. 明确授权范围：在代理词中明确约定代理人的授权范围，避免因权限不清而引发纠纷。

3. 注意保密条款：对于涉及商业秘密和技术信息的合同，要特别注意保密条款的约定，以防止信息泄露给竞争对手。

4. 保留证据：在签订合同过程中，要注意保存相关证据，如书面文件、电子邮件、电话录音等，以便在发生纠纷时作为证据使用。