下载文档原格式
建筑工程合同管理模拟题一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 以下哪项不属于合同法律关系的要素？A. 合同当事人B. 合同标的C. 合同权利D. 合同义务2. 下列哪种情况不属于违约责任？A. 合同当事人不履行合同义务B. 合同当事人迟延履行合同义务C. 合同当事人履行合同义务不符合约定D. 合同当事人意外不能履行合同义务3. 下列关于建筑工程合同的说法，正确的是：A. 建筑工程合同的标的只能是建筑工程本身B. 建筑工程合同的当事人只能是发包人和承包人C. 建筑工程合同可以约定工程款的支付方式D. 建筑工程合同必须经过政府审批才能生效4. 下列关于合同担保的说法，正确的是：A. 担保只能是财产担保B. 担保只能是人的担保C. 担保只能是物的担保D. 担保可以是财产担保和人担保的组合5. 下列关于合同变更的说法，正确的是：A. 合同变更是指合同内容的变更B. 合同变更是指合同主体的变更C. 合同变更必须经过双方当事人协商一致D. 合同变更只需要一方当事人的通知即可生效二、多项选择题（每题3分，共30分）6. 下列哪些属于合同履行中的抗辩权？A. 同时履行抗辩权B. 先履行抗辩权C. 后履行抗辩权D. 任意履行抗辩权7. 下列哪些属于合同的附属义务？A. 通知义务B. 协助义务C. 保密义务D. 履行合同的义务8. 下列哪些属于合同的解除条件？A. 合同当事人协商一致解除B. 合同当事人一方违约解除C. 政府命令解除D. 法院判决解除9. 下列哪些属于建筑工程合同的主要条款？A. 工程范围B. 工程质量C. 工程进度D. 工程价款10. 下列哪些属于合同违约的补救措施？A. 继续履行B. 采取补救措施C. 支付违约金D. 请求赔偿损失三、案例分析题（每题10分，共20分）11. 甲公司与乙公司签订了一份建筑工程合同，合同约定甲公司负责施工，乙公司负责支付工程款。
施工过程中，甲公司因故不能履行合同，乙公司要求解除合同。
建设工程合同管理模拟试题一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 下列不属于建设工程合同的特征的是（）。
A. 标的具有单一性B. 合同主体具有特定性C. 合同内容具有复杂性D. 合同价款具有可调性2. 下列关于建设工程合同履行期限的说法，正确的是（）。
A. 履行期限可以附条件B. 履行期限可以附期限C. 履行期限不得变更D. 履行期限延长必须经发包人同意3. 下列关于建设工程合同价款的说法，正确的是（）。
A. 价款可以附条件B. 价款可以附期限C. 价款调整必须经发包人同意D. 价款支付期限不得变更4. 下列不属于建设工程合同风险的是（）。
A. 政策风险B. 市场风险C. 技术风险D. 人员风险5. 下列关于建设工程合同变更的说法，正确的是（）。
A. 变更必须经发包人同意B. 变更不得附条件C. 变更不得附期限D. 变更不影响合同价款6. 下列不属于建设工程合同解除的情形的是（）。
A. 合同当事人协商一致B. 合同当事人一方违约C. 合同标的灭失D. 合同当事人一方死亡7. 下列关于建设工程合同争议解决的说法，正确的是（）。
A. 争议解决方式必须在合同中约定B. 争议解决方式可以附条件C. 争议解决方式可以附期限D. 争议解决方式不受合同效力影响8. 下列不属于建设工程合同违约责任的情形的是（）。
A. 合同当事人一方不履行合同义务B. 合同当事人一方履行合同义务不符合约定C. 合同当事人一方迟延履行合同义务D. 合同当事人一方履行合同义务多余约定9. 下列关于建设工程合同履行的说法，正确的是（）。
A. 履行地点可以附条件B. 履行地点可以附期限C. 履行方式不得变更D. 履行期限延长必须经发包人同意10. 下列不属于建设工程合同强制性规范的是（）。
A. 合同主体资格B. 合同标的C. 合同价款D. 合同履行期限二、多项选择题（每题3分，共30分）11. 下列属于建设工程合同特征的有（）。
A. 标的具有单一性B. 合同主体具有特定性C. 合同内容具有复杂性D. 合同价款具有可调性E. 合同履行期限较长12. 下列属于建设工程合同风险的有（）。
建设工程合同管理模拟卷一、单项选择题（每题2分，共40分）1. 建设工程合同的法律性质属于：A. 销售合同 . 服务合同 C. 加工承揽合同 D. 租赁合同2. 以下哪项不是建设工程合同的主要内容？A. 工程范围 . 工程质量 C. 工程投资 D. 工程进度3. 在建设工程合同中，通常由甲方负责的是：A. 提供施工图纸 . 提供施工场地 C. 提供施工资金 D. 所有选项4. 如果乙方未能按合同约定完成工程，应当承担的责任是：A. 违约金 . 损失赔偿 C. 解除合同 D. A和5. 建设工程合同争议解决的首选方式是：A. 协商 . 调解 C. 仲裁 D. 诉讼二、多项选择题（每题3分，共30分）6. 建设工程合同管理的主要任务包括：A. 合同谈判 . 合同签订 C. 合同履行监控 D. 合同变更管理7. 以下哪些情况可能导致建设工程合同的变更？A. 设计变更 . 材料价格波动 C. 施工方法改变 D. 法律法规更新8. 在建设工程合同中，对于违约责任的描述应当包括：A. 违约方 . 违约行为 C. 违约后果 D. 违约责任的免除条件三、判断题（每题1分，共10分）9. 建设工程合同一经签订，任何一方都不得擅自变更或解除。
（错）10. 在合同履行过程中，如果遇到不可抗力事件，双方应当按照合同约定和相关法律规定处理。
（对）四、案例分析题（共20分）11. 某建筑公司与开发商签订了一份建设工程合同，但在施工过程中由于地质条件不符合预期，导致工程延期。
请分析建筑公司应当如何依法处理此事，并说明理由。
五、论述题（共20分）12. 论述建设工程合同管理的重要性，并结合实际案例说明如何有效进行合同管理以提高项目管理效率。
六、实务操作题（共20分）13. 假设你是一名建设工程项目经理，你需要为一项即将开工的项目起草一份合同管理计划。
请列出该计划的主要组成部分，并对每个部分进行简要说明。
建设工程合同管理模拟考试一、选择题（每题1分，共20分）1. 建设工程合同管理的核心目的是：A. 降低工程成本. 保证工程质量C. 确保工程进度D. 控制合同风险2. 下列哪项不是合同变更的一般程序？A. 提出变更请求. 评估变更影响C. 签订书面协议D. 直接执行变更3. 在建设工程中，索赔通常发生在以下哪种情况？A. 设计变更. 材料价格上涨C. 施工延期D. 所有以上情况4. 合同争议解决的方式不包括：A. 协商解决. 调解C. 仲裁D. 强制执行5. 工程保险的主要类型包括：A. 施工全过程保险. 第三方责任保险C. 货物运输保险D. 人身意外伤害保险二、判断题（每题1分，共10分）6. 合同一旦签订，任何情况下都不得变更。
（错）7. 工程量清单是合同文件的重要组成部分。
（对）8. 索赔必须以书面形式提出。
（对）9. 违约责任只能通过经济补偿来实现。
（错）10. 合同的履行过程中，双方应保持沟通和协调。
（对）三、简答题（每题10分，共30分）11. 请简述建设工程合同管理的基本流程。
12. 如何处理合同中的争议和纠纷？13. 描述在建设工程合同中，如何有效进行风险管理。
四、案例分析题（每题20分，共40分）14. A公司与公司签订了一份建筑工程施工合同。
在施工过程中，由于设计变更导致工程量增加，A公司向公司提出了索赔。
请分析A公司应如何进行索赔，并说明理由。
15. C公司承包了D公司的办公楼建设项目。
在施工期间，由于不可抗力事件导致工程延期。
C公司担心会承担违约责任，请为C公司提供合理的建议和措施。
监理工程师《建设合同管理》训练模拟试题及答案一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 监理工程师在建设合同管理中的主要职责是（）。
A. 签订合同B. 审核合同C. 监督合同执行D. 协调合同履行2. 建设合同管理的核心环节是（）。
A. 合同签订B. 合同履行C. 合同变更D. 合同终止3. 下列属于合同履行原则的是（）。
A. 公平原则B. 诚实信用原则C. 合同自由原则D. 强制履行原则4. 合同的订立应遵循（）。
A. 合法、公平、公正、公开的原则B. 自愿、平等、诚实信用的原则C. 公平、公正、公开、强制原则D. 合法、自愿、平等、诚实信用的原则5. 合同的生效要件包括（）。
A. 合同当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力B. 合同当事人意思表示真实C. 合同标的明确、可能D. 合同符合法律、行政法规的规定6. 合同的履行原则不包括（）。
A. 适当履行原则B. 全面履行原则C. 加速履行原则D. 顺序履行原则7. 监理工程师在合同管理中，对合同的监督主要包括（）。
A. 监督合同的签订B. 监督合同的履行C. 监督合同的变更D. 监督合同的终止8. 下列不属于合同的担保方式的是（）。
A. 保证B. 抵押C. 定金D. 委托9. 下列属于合同纠纷解决方式的是（）。
A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 诉讼解决10. 下列不属于合同管理的基本程序的是（）。
A. 合同签订B. 合同履行C. 合同变更D. 合同审批二、多项选择题（每题3分，共30分）11. 建设合同管理的主要内容包括（）。
A. 合同签订管理B. 合同履行管理C. 合同变更管理D. 合同终止管理E. 合同纠纷处理12. 合同签订的基本程序包括（）。
A. 准备合同文件B. 协商合同条款C. 审核合同D. 签订合同E. 审批合同13. 合同履行过程中，监理工程师应监督的事项包括（）。
A. 合同条款的执行情况B. 合同变更的合法性C. 合同纠纷的处理D. 合同终止的程序E. 合同履行的进度和质量14. 合同的担保方式包括（）。
建设工程合同管理模拟卷一、单项选择题（每题2分，共40分）1. 建设工程合同中，下列哪项不属于合同的基本条款？A. 工程范围 . 工程质量 C. 工程期限 D. 工程成本估算2. 合同变更时，以下哪种情况下不需要重新签订合同？A. 工程量的增减超过合同约定的比例 . 工程质量标准的改变 C. 工程期限的延长 D. 工程材料供应商的更换3. 在合同履行过程中，如果发现合同条款含糊不清或有多种解释，应当如何处理？A. 由双方协商解决 . 按照最有利于甲方的解释执行 C. 按照最有利于乙方的解释执行 D. 提交法院裁决二、多项选择题（每题3分，共30分）1. 在建设工程合同中，哪些内容属于合同的主要风险点？A. 工程款支付方式 . 违约责任 C. 工程变更处理 D. 保修期及保修范围2. 合同争议解决的方式有哪些？A. 协商解决 . 调解 C. 仲裁 D. 诉讼三、判断题（每题1分，共10分）1. 在建设工程合同中，甲方通常指建设单位，乙方通常指承包单位。
（）2. 如果合同中未明确约定违约金的数额，那么违约方可以不承担违约责任。
（）四、简答题（每题10分，共20分）1. 请简述在建设工程合同管理中，如何有效控制合同风险？2. 当发生合同争议时，简述应采取哪些步骤和方法来解决争议？通过以上模拟试卷的练习，可以帮助从业者加深对建设工程合同管理的理解，提高实际操作能力。
在实际工作中，合同管理工作需要细致入微，既要严格遵守法律法规，又要灵活运用合同条款，以保护各方的合法权益，确保工程项目的顺利完成。
需要注意的是，这份模拟试卷仅为范本，实际的合同管理可能涉及更多的专业知识和细节。
因此，建议从业人员在工作之余，不断学习相关法律法规，参加专业培训，提升自身的合同管理能力，以应对更加复杂多变的工作挑战。
工程建设合同管理模拟试题1. 合同的订立应当遵循哪些基本原则？请列举至少三个，并简要解释。
- 平等原则：合同双方在法律地位上是平等的，任何一方不得强迫另一方。
- 自愿原则：合同的订立应基于双方的真实意愿，不得有欺诈或胁迫行为。
- 公平原则：合同的内容应当公正，不偏袒任何一方，确保双方权益的平衡。
2. 如何理解“合同的效力”？请结合实际案例说明。
- 合同的效力指的是合同一旦成立，就具有约束力，各方必须按照约定履行义务。
例如，如果甲方与乙方签订了建设工程合同，甲方就必须按时支付工程款，乙方也必须保证工程质量和进度，否则将承担违约责任。
3. 当出现合同变更情形时，应当遵循哪些程序？- 变更需得到双方当事人的同意；变更内容应以书面形式确认；对于变更后可能影响的其他条款，双方应重新协商一致。
4. 描述在合同结算过程中，如何确保结算的公正性和透明性。
- 结算过程中，应当依据合同约定和实际完成的工作量来进行。
所有的结算材料应当真实、完整，并且双方应有机会对结算结果进行核对。
如有异议，应及时提出并协商解决。
5. 如何处理合同争议？请列举两种常见的争议解决方式。
- 常见的争议解决方式包括协商解决和仲裁或诉讼。
协商解决是指双方通过友好协商达成一致意见；仲裁或诉讼则是在协商无果的情况下，依法向仲裁机构或法院申请解决。
6. 在工程建设项目中，如何预防合同风险？- 预防合同风险可以通过以下几个方面：详细审查合同条款，确保权利和义务明确；加强合同履行过程中的监督管理；建立有效的沟通机制，及时处理合同履行中出现的问题；进行风险评估，制定应对措施。
7. 请简述在合同终止后，应当如何处理遗留问题。
- 合同终止后，应根据实际情况处理遗留问题。
如果有未完成的工作，应按照合同约定或相关法律规定进行处理；对于已经产生的费用和损失，应根据责任归属进行清算；还应对合同文档进行归档保存，以备后续查询或参考。
建设工程合同管理模拟试卷一、选择题1.建设工程合同管理的主要职责是什么？– A. 协调项目各方的关系– B. 完成建设工程的规划和设计– C. 监督施工过程– D. 建立项目管理团队2.建设工程合同管理中，建设工程合同主要包括哪些方面？– A. 合同签订和履行– B. 质量管理– C. 物资采购– D. 工期控制3.建设工程合同管理中，施工单位的主要责任是什么？– A. 提供施工设备和材料– B. 安排具备相应资质的施工人员– C. 编制施工计划并按时完成工程– D. 协调监理单位的工作4.在建设工程合同管理中，如何保证质量符合合同要求？– A. 严格执行施工方案和施工工艺– B. 加大人员和材料投入– C. 增加施工时间– D. 扩大工程规模5.在建设工程合同管理中，如何有效控制工程进度？– A. 提前采购材料和设备– B. 加大施工人员投入– C. 合理安排施工顺序和进度计划– D. 增加施工费用和工期二、填空题1.建设工程合同管理的目标是确保建设工程的质量、安全、工期和成本符合合同要求。
2.建设工程合同管理中，项目的设计、施工和监理应符合国家标准和相关法律法规的要求。
3.施工单位必须按照合同约定的工期和质量要求，安全、经济地完成建设工程。
4.监理单位在施工过程中应对施工单位的工作进行监督和检查，确保施工符合合同要求。
5.在建设工程合同管理中，合同变更必须经甲、乙、丙三方协商一致，并办理相关手续。
三、简答题1.请简述建设工程合同管理的基本流程。
建设工程合同管理的基本流程包括合同签订、履行和验收三个阶段。
首先，在合同签订阶段，甲方和乙方根据项目需求和合同要求进行协商，并达成合同意向，最终签订建设工程合同。
其次，在合同履行阶段，施工单位按照合同约定的工期、质量和安全要求进行施工，监理单位对施工单位的工作进行监督和检查。
最后，在合同验收阶段，甲方对建设工程进行验收，确保工程达到合同约定的要求，并支付相应的款项。
工程建设合同管理模拟考试试卷一、单选题（每题2分，共20分）1. 下列关于工程建设合同的说法，正确的是（）。
A. 合同双方必须是法人B. 口头协议具有同等法律效力C. 合同内容必须合法D. 任意一方都可以随时解除合同2. 在工程建设合同中，对于变更工程量的约定，应当（）。
A. 口头通知即可B. 书面通知对方C. 无需通知，直接执行D. 只需告知监理单位3. 若工程建设合同的一方未按照约定时间支付款项，则（）。
A. 无需承担任何责任B. 应按合同约定的违约金支付C. 只需支付剩余款项D. 对方无权要求支付4. 工程建设合同的终止方式不包括（）。
A. 履行完毕B. 合同解除C. 双方协商D. 单方声明5. 在处理工程建设合同纠纷时，应当优先适用（）。
A. 国家法律B. 地方性法规C. 企业内部规定D. 行业惯例6. 关于工程建设合同的违约责任，下列说法错误的是（）。
A. 违约方应当赔偿对方损失B. 违约方可以免除赔偿责任C. 违约方应当继续履行合同D. 违约方可能面临罚款7. 工程建设合同中的索赔条款，主要用于（）。
A. 奖励优秀单位B. 处理合同变更C. 解决工程延期D. 处理损失赔偿8. 工程建设合同中的不可抗力条款，主要是为了（）。
A. 约束双方行为B. 明确双方责任C. 应对突发事件D. 确保工程质量9. 在签订工程建设合同时，双方应当明确（）。
A. 合同总价款B. 双方家庭住址C. 各自兴趣爱好D. 合同签订地点10. 关于工程建设合同的解释权，下列说法正确的是（）。
A. 解释权归发包方所有B. 解释权归承包方所有C. 由双方共同协商确定D. 由法院或仲裁机构确定二、多选题（每题4分，共20分）1. 工程建设合同的主要内容包括（）。
A. 工程范围B. 工程期限C. 双方权利和义务D. 违约责任和解决争议的方式2. 工程建设合同的特点包括（）。
A. 合同内容复杂B. 合同周期长C. 合同风险高D. 合同涉及法律多3. 在签订工程建设合同时，双方应当注意的事项有（）。
工程合同管理模拟考试试卷一、单项选择题（每题2分，共50题，计100分）1. 工程合同管理的主要目的是（）。
A. 确保工程的质量和进度B. 保护合同双方的权益C. 规范工程建设的行为D. 降低工程成本2. 工程合同中，合同双方的权益和义务是通过（）来约定的。
A. 合同条款B. 合同协议C. 合同条件D. 合同规定3. 工程合同的履行过程中，合同双方应遵守的法律法规包括（）。
A. 合同法B. 建筑法C. 劳动法D. 所有相关的法律法规4. 在工程合同中，合同的签订主体包括（）。
A. 发包人和承包人B. 发包人和监理人C. 发包人和设计师D. 承包人和施工队5. 工程合同中的合同价款一般包括（）。
A. 工程成本和利润B. 工程量和工程单价C. 工程设计和施工费用D. 工程保险和税金6. 工程合同履行过程中，合同双方的沟通和协调应通过（）进行。
A. 会议B. 电话C. 邮件D. 所有上述方式7. 工程合同中的违约责任是指（）。
A. 合同双方未能履行合同义务的责任B. 合同双方超出合同约定的行为的责任C. 合同一方未能履行合同义务的责任D. 合同一方超出合同约定的行为的责任8. 工程合同中的合同变更应（）。
A. 书面协议B. 口头协商C. 电子邮件确认D. 传真确认9. 工程合同中的合同解除应（）。
A. 书面协议B. 口头协商C. 电子邮件确认D. 传真确认10. 工程合同中的争议解决方式一般包括（）。
A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 诉讼解决11. 工程合同中的合同期限一般包括（）。
A. 合同生效期限和合同履行期限B. 合同签订期限和合同履行期限C. 合同生效期限和合同变更期限D. 合同解除期限和合同履行期限12. 工程合同中的合同担保一般包括（）。
A. 保证金和抵押B. 保证人和担保人C. 抵押和质押D. 保证人和抵押13. 工程合同中的合同履行地点一般是指（）。
A. 合同签订地点B. 工程项目的所在地C. 承包人的经营地点D. 发包人的经营地点14. 工程合同中的合同履行方式一般包括（）。
[模拟] 建设工程合同管理86单项选择题第1题：在国外，建筑工程的投保人一般是( )。
A.业主B.承包人C.工程师D.政府参考答案：B答案解析：建筑工程一切险(及第三者责任险)第2题：施工企业的项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由( )承担。
A.项目经理B.施工企业C.建设单位D.具体施工人员参考答案：B答案解析：代理的种类第3题：合同公证与鉴证的相同点是( )。
A.目的、法律效力、原则B.范围、性质、目的C.目的、原则、内容D.法律效力、目的、性质参考答案：C答案解析：合同公证与鉴证的相同点与区别第4题：下列财产中，( )可作为抵押物进行抵押。
A.抵押人所有的房屋B.抵押人有权使用的集体土地所有权C.依法被查封的财产D.抵押人所有的支票参考答案：A答案解析：担保方式一抵押第5题：在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张( )，然后要求对方赔偿损失。
A.撤销合同，无须通知对方B.撤销合同，但应当通知对方C.解除合同，无须通知对方D.解除合同，但应当通知对方参考答案：D答案解析：合同解除第6题：关于合同转让，下列说法错误的是( )。
A.转让合同权利、义务约定不明确的，视为未转让B.只可转让权利，不可转让义务C.一般采用书面形式签订转让合同D.可以将权利和义务一并转让参考答案：B答案解析：合同的转让第7题：仲裁庭可由当事人指定的人组成，人数规定是( )人。
A.1或2B.1或3C.2或4D.3或4参考答案：B答案解析：仲裁第8题：下列各项中，叙述正确的一项是( )。
A.清偿仅限于债务人B.抵消可以附条件，但不可以附期限C.清偿的标的物必须是合同规定的标的物D.合同的协商解除，必然导致合同的解除，而合同约定解除权的解除不一定参考答案：A答案解析：债务已按照约定履行第9题：承诺的条件有误的是( )。
A.承诺的内容应当与要约的内容一致B.承诺只能向要约人作出C.承诺必须由非受要约人作出D.承诺必须在承诺期限内发出参考答案：C答案解析：承诺第10题：不属于当事人可以解除合同的情形有( )。
A.因不可抗力致使不能实现合同目的的B.在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务C.当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理的期限内仍未履行D.当事人一方延迟履行债务或者有其他违法行为，致使不能实现合同目的的参考答案：A答案解析：合同解除第11题：因建设工程施工合同无效、终止，导致( )无效、终止。
A.建设监理委托合同B.分包合同C.建设工程勘察合同D.建设工程设计合同参考答案：B答案解析：合同的分类第12题：( )合同从订立时起就没有法律约束力。
A.因重大误解而订立的B.在订立合同时显失公平的C.损害社会公共利益的D.一方以欺诈手段使对方在违背真实意思的情况下订立的参考答案：C答案解析：无效合同第13题：合同的订立需要经过要约和承诺两个阶段，按照中华人民共和国《合同法》的规定，要约和承诺的生效是指( )。
A.要约到达受要约人，承诺通知发出B.要约通知发出，承诺通知发出C.要约通知发出，承诺通知到达要约人D.要约到达受要约人，承诺通知到达要约人参考答案：D答案解析：要约和承诺的生效第14题：除( )情况外，责任方应向对方当事人承担违反合同义务而导致他人的损害赔偿责任。
A.假借订立合同，恶意进行磋商B.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况C.有其他违背诚实信用原则的行为D.公平协商参考答案：D答案解析：缔约过失责任第15题：M公司授权其采购员甲到N公司购买一批计算机，并交给甲已经盖公司公章的空白合同书，甲用此合同书与N公司订立了购买一批电视机的合同，发生纠纷后，应当( )。
A.要求M公司支付计算机的货款但可不交付计算机B.要求甲支付电视机的贷款C.退货D.N公司向M公司交付计算机，要求M公司支付计算机的贷款参考答案：D答案解析：合同的生效第16题：中华人民共和国《合同法》对( )采用严格责任原则。
A.缔约过失B.违约责任C.无效合同D.可撤销合同参考答案：B答案解析：承担违约责任的条件和原则第17题：按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由( )的人民法院管辖。
A.工程所在地B.被告住所地C.原告住所地D.合同签字地参考答案：A答案解析：诉讼第18题：施工合同示范文本中规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出7天后停止施工。
该条款依据的是《中华人民共和国合同法》中关于( )的规定。
A.撤销权B.不安抗辩权C.后履行方抗辩权D.同时履行抗辩权参考答案：D答案解析：合同履行中的抗辩权第19题：合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交( )。
A.合同公证书B.仲裁协议书C.履约保函D.合同担保书参考答案：B答案解析：仲裁第20题：为了保证工程项目的建设符合国家或地方总体发展规划，因此不同标的招标需满足相应的条件，下列条件中不属于招标前期应满足的要求是( )。
A.立项批准B.资金到位C.报建批准D.成立法人参考答案：D答案解析：招标备案第21题：关于设计招标下列说法错误的是( )。
A.设计招标的特点是投标人将招标人对项目的设想变成可实施方案的竞争B.一般工程项目的设计可分为三个阶段：初步设计、技术设计和施工图设计阶段C.设计招标应采用设计方案竞选的方式D.设计招标文件对投标人所提出的要求不必很详细参考答案：B答案解析：设计招标概述第22题：下列各项中不属于投标须知内容的是( )。
A.委托监理的范围B.投标文件的格式C.招标文件D.必要的设计文件参考答案：D答案解析：招标文件第23题：下列情况标书中，可能有效的是( )。
A.投标书封面无投标单位法人或其代理人印鉴B.投标书未密封C.投标书逾期送达D.投标单位未参加开标会议参考答案：D答案解析：决标成交阶段的主要工作内容第24题：根据我国《工程建设施工招标管理办法》的规定，不得对( )进行招标。
A.项目全部工程B.单位工程C.特殊专业工程D.分部、分项工程参考答案：D答案解析：对招标有关文件的核查备案第25题：某建设项目采用评标价法评标，其中一位投标人的投标报价为3000万元，工期提前获得评标优惠100万元，评标时未考虑其他因素，则评标价和合同价分别为( )。
A.2900万元和3000万元B.2900万元和2900万元C.3100万元和3000万元D.3100万元和2900万元参考答案：A答案解析：决标成交阶段的主要工作内容第26题：委托人和监理人签订合同的根本目的是( )。
A.选择合适的监理单位B.确定监理的范围C.监理报酬的计算D.明确双方的权利和义务关系参考答案：D答案解析：双方的权利第27题：关于委托人提供的人员服务，下列说法错误的是( )。
A.委托人应免费向监理人提供职员和服务人员B.涉及监理服务工作时，委托人所提供的职员可以从监理工程师或委托人处接受指示C.监理人应与委托人提供的服务人员密切合作，但不对他们的失职行为负责D.人数和服务时间应在专用条件中写明参考答案：B答案解析：双方的义务第28题：FIDIC合同条件由通用合同条件和专用合同条件两部分构成，下列说法不正确的是( )。
A.FIDIC通用合同条件可以变动，工程项目只要是属于土木工程施工都可适用B.FIDIC通用合同条件可以大致划分为涉及权利义务的条款、涉及费用管理的条款、涉及工程进度控制的条款、涉及质量控制的条款和涉及法规性的条款等几大部分C.在通用合同条件的措辞中专门要求在专用合同条件中包含进一步信息，如果没有这些信息，合同条件则不完整D.工程类型、环境或所在地区要求必须增加的条款也可能成为专用合同条件参考答案：A答案解析：建设工程委托监理合同示范文本第29题：某工程施工需要中断主要公路交通2天，发包人通知该项目监理机构到交通管理部门办理相关的批准手续。
按照监理合同示范文本的规定，监理单位完成的此项工作属于 ( )的范围。
A.正常监理工作B.额外监理工作C.变更监理工作D.附加监理工作参考答案：D答案解析：监理人应完成的监理工作第30题：监理人可单方面提出终止合同的条件之一是( )。
A.委托人拒付支付通知中监理人要求的附加工作酬金B.暂停执行监理业务超过3个月C.委托人无正常理由拖欠监理酬金30天以上D.委托人未能为监理人提供必需的工程资料参考答案：C答案解析：协调双方关系条款第31题：工程施工前，( )需向承包人进行设计交底。
A.委托人B.设计人C.工程师D.发包人参考答案：B答案解析：设计人的责任第32题：不属于《建设工程设计合同(一)》[GF—2000—0209]范本主要条款的内容是( )。
A.订立合同依据的文件B.工程概况C.委托设计任务的范围和内容D.发包人应提供的有关资料和文件参考答案：B答案解析：勘察设计合同示范文本第33题：施工合同的总纲性文件是( )。
A.协议书B.通用条款C.专用条款D.附加条款参考答案：A答案解析：建设工程施工合同示范文本简介第34题：设计合同明确约定解决合同争议的最终方式是( )。
A.和解B.调解C.和解或诉讼D.仲裁或诉讼参考答案：D答案解析：解决合同争议的方式第35题：所列条款的约定不区分具体工程的行业、地域、规模等特点，只要属于建筑安装工程均可适用是指( )的含义。
A.协议B.通用C.专用D.从属参考答案：B答案解析：建设工程施工合同示范文本简介第36题：在施工合同中，工期可以顺延的根本原因在于( )。
A.属于承包人应承担的风险B.属于工程师应承担的风险C.属于发包人应承担的风险D.处于关键线路，影响总工期参考答案：C答案解析：施工进度管理第37题：( )是在广泛总结国内工程实施中成功经验和失败教训基础上，参考FIDIC编写的《土木工程施工合同条件》相关内容的规定，编制的规范承发包双方履行合同义务的标准化条款。
A.协议书B.通用条款C.专用条款D.附件参考答案：B答案解析：建设工程施工合同示范文本简介第38题：中标通知书、施工图纸和工程量清单是建设工程施工合同文件的重要组成部分，就这三部分而言，如果在施工合同文件中出现不一致时，其优先解释顺序为( )。
A.施工图纸、工程量清单、中标通知书B.工程量清单、中标通知书、施工图纸C.中标通知书、施工图纸、工程量清单D.施工图纸、中标通知书、工程量清单参考答案：C答案解析：对双方有约束力的合同文件第39题：承包人按照工程师的指示对已隐蔽的工程部分进行剥露后的重新检验。
该工程部位隐蔽前曾得到工程师质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修复和重新隐蔽的费用损失和工期处理为( )。
