下载文档原格式
绿色建筑与环保作者：申明霞来源：《商品与质量·学术观察》2013年第03期摘要：本文通过对绿色建筑的概念和特征，以及实施绿色建筑对环境保护的意义和绿色建筑的发展现状进行探讨，让人们认识到：在很多资源不断地被开采和利用面临将要枯竭、环境污染严重的情况下，发展绿色建筑对资源和环境的保护至关重要。
关键词：绿色建筑环保意义现状人类社会生产力的发展推动着人类文明的进步，具体体现在人类的衣、食、住、行各个方面。
进入二十一世纪以来，我们的城市建设取得了翻天覆地的变化，尤其是城市建筑的发展，备受人瞩目。
放眼望去，各式各样的建筑千姿百态、犹如雨后春笋耸入云端拔地而起。
与此同时，接踵而来的是很多生态、能源和环保等方面的问题，给人们的日常生活秩序、社会的安定团结、人类的可持续发展带来或大或小的困扰。
严峻的形势告诉我们，中国要走可持续发展道路，发展节能与绿色建筑刻不容缓。
1.绿色建筑的的概念及特征绿色建筑是指在建筑的全寿命周期内，最大限度地节约资源（节能，节地，节水，节材），保护环境和减少污染，为人们提供健康、适用和高效的使用空间，与自然和谐共生的建筑。
绿色建筑通过科学的整体设计，集成绿色配置、自然通风、自然采光、低能耗围护结构、新能源利用、中水回用、绿色建材和智能控制等高新技术，具有选址规划合理、资源利用高效循环、节能措施综合有效、建筑环境健康舒适、废物排放减量无害、建筑功能灵活适宜等六大特点。
它不仅可以满足人们的生理和心理需求，而且能源和资源的消耗最为经济合理，对保护环境有着重要的作用。
2.实施绿色建筑对环境保护的意义2.1绿色建筑能节约资源和能源，减少二氧化碳对环境的污染建筑本身就是能源消耗大户，同时对环境也有重大影响。
据专家测算，建筑的全过程不仅耗用了全球资源中50%的能源、42%的水资源和50%的原材料，而且导致了全球50%的空气污染、42%的温室效应、50%的水污染、48%的固体废物和50%的氟氧化物。
Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告衡水安荣物业管理有限公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:衡水安荣物业管理有限公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分衡水安荣物业管理有限公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。
该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。
1.2 企业画像类别内容行业房地产业资质空产品服务：物业管理；园区管理服务；停车场服务；建筑1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.4行政处罚-工商局4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.11产品抽查-工商局4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。
衡水市小学学区划片一览2015年衡水市河东区小学划片范围学校区域片内楼盘南门口小学胜利路以南，英才路以北，京衡大街往西金域蓝湾、在水一方、泰华·官邸、锦绣东城、中和金佰三徐天洋花园、春风家园庄小学北门口小学北至铁路、南至胜利路，西至滏阳河、东至京大路泰华·依云湾、融城国际、福鼎园程富路小学东方太阳城、东泽园、恋日情园南华小学滏东尚城2015年衡水市路北区小学划片范围学校区域片内楼盘大庆路小学南至铁路线、西至大庆路北电机厂（含电机厂）、大庆路南物资局生活区（含物资局生活区）、东至大庆路以北榕花北大街水榭花都、世纪名城、恒茂城·河畔山庄、盛世华庭、凤凰城中华街小学南至铁路、东至大庆路路北电机厂（不含电机厂）、大庆路路南物资局生活区（不含物资局生活区）恒丰·理想城、香榭丽都、北斗星城东区·御府、北斗星城、上海公馆、澜点家园、怡安嘉园、万华城北环路小学无片区，县城市区均可，一年级及学前班需要考试，及格即可北斗星城东区·御府、怡安嘉园、澜点家园、北斗星城、水岸金城、观澜景城、恒丰·理想城利民路小学南至大庆路、西至榕花北大街昊和沁园、都市馨居、水榭雅庭、康城世纪、金海岸、通衢苑、海东盛景、盛世华庭、凤凰城、御景**永安路小学永安路以北盛世华庭附近，主要必须是桃城区的户口盛世华庭、翡翠蘭亭、都市馨居、海东盛景、恒茂城·河畔山庄、通衢苑、凤凰城、水榭花都、世纪名城、昊和沁园、水榭雅庭2015年衡水市开发区小学划片范围学校区域片内楼盘前进街小学育才街以西，宝云街以东，和平路到河沿路五洲国际官邸、橄榄城、花香维也纳、丽景福苑、广泰瑞景城、腾达新城、尚水金地、怡水公馆、盛世桃城、中央名邸、广厦上城、凯旋城·新天地珍宝街小学宝云街以西，南外环、西外环路以内，铁路以南丽景御园、阳光·清城、富源、怡华园、观筑西苑国际、怡水花园三期、阳光蓝岸、紫阙台、泊乐港湾、恒大城、熙悦春天、隆兴宜居、铂金时代、达观天下、体育家园、尚品林溪、橄榄绿洲启明小学无片区，县城市区均可，一年级及学前班需要考试，及格即可阳光·清城、丽景御园、铂金时代、泊乐港湾、怡华园、富源、紫阙台、泰华·奥体花园、怡水花园三期、达观天下、怡水公馆、恒大城汇龙小学阳光·清城、紫阙台、铂金时代、学府佳苑、熙悦春天、碧水园、丽景福苑、富源、怡水花园三期、恒大城、达观天下、怡水公馆英才小学考上就可以上不分片区户口小学一学期4000尚品林溪、恒丰·理想城、恒丰·蓝波湾、怡水公馆、丽景御园、怡水花园三期、富源、阳光蓝岸、碧水园、怡华园、达观天下2016年衡水小学最新划片公布看看你家是哪个学区2016/07/06 17:13 来源：搜狐焦点网评论用手机看从桃城区教育局了解到，今年桃城区区直小学继续实行义务阶段起始年级适龄儿童学位登记制度。
住房和城乡建设部办公厅关于河北省衡水市“4·25”施工升降机坠落事故的通报文章属性•【制定机关】住房和城乡建设部•【公布日期】2019.04.26•【文号】建办质函〔2019〕273号•【施行日期】2019.04.26•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】工程质量安全监管正文住房和城乡建设部办公厅关于河北省衡水市“4·25”施工升降机坠落事故的通报建办质函〔2019〕273号各省、自治区住房和城乡建设厅，直辖市住房和城乡建设（管）委，新疆生产建设兵团住房和城乡建设局：现就“4·25”施工升降机坠落事故通报如下：2019年4月25日7时20分许，河北省衡水市桃城区翡翠华庭工程发生施工升降机坠落事故，造成11人死亡、1人重伤、1人轻伤，人员伤亡重大，社会影响恶劣，教训极其惨痛。
该事故工程建设单位为衡水友和房地产开发有限公司（法定代表人：孙熠，项目负责人：许建国），施工单位为衡水广厦建筑工程有限公司（法定代表人：车振峰，项目经理：于桂森），监理单位为衡水恒远工程项目管理有限公司（法定代表人：王向阳，项目总监：于建华），施工升降机安装单位为衡水老程塔机拆装有限公司（法定代表人：程义，项目负责人：程学明）。
为认真贯彻落实国务院领导同志重要批示精神，深刻汲取事故教训，举一反三，排查隐患，坚决防范类似事故再次发生，现就进一步加强建筑施工安全工作提出以下要求：一、提高政治站位，高度重视施工安全工作。
党中央、国务院始终高度重视安全生产工作，习近平总书记多次就安全生产工作作出重要指示。
地方各级住房和城乡建设主管部门要认真学习贯彻习近平总书记重要指示精神，提高政治站位，强化政治自觉，增强忧患意识，以极端负责的态度、勇于担当的精神、严实深细的作风，坚持守土有责、守土尽责，切实履行施工安全监管职责，着力防范化解重大安全风险，坚决遏制重特大事故发生。
始终将建筑施工安全监管作为一项重要工作，摆上重要议事日程，加强组织领导、健全工作机制、层层压实责任、周密部署安排，确保各项措施落到实处，狠抓各方主体责任落实，务求取得实效，切实维护人民群众生命财产安全。
第一章编制依据1。
1《建筑施工计算手册》1.2《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-20021.3《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204—20021.4《高层建筑砼结构技术规程》JGJ3—20021.5《建筑工程质量验收统一标准》GB50300—20011.6《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59—99第二章工程及模板施工概况本工程为衡水市丽景福苑小区，建筑分为高层主体以及地下车库两部分。
结构开工：高层主体为框架剪力墙结构，车库为框架结构。
总建筑面积293804。
76平方米，车库为地下一层，高层主体为地下两层,地上二十四层，建筑总高度为74.4米。
该工程顶板模板采用10mm厚竹胶板、墙板模板采用15㎜厚多层板及5×10cm木方施工，梁、板支撑体系采用普通钢管脚手架搭设。
第三章基础模板3.1概况该工程为高层和地下车库，因此集水坑、电梯井的基础外模及承台、地梁的模板均采用砖胎模。
3.2地下室砖胎模砖胎模使用MU10实心砖、M10水泥砂浆，内抹20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层，待卷材防水施工完后，再抹20厚1：3水泥砂浆保护层,底板保护层为50厚细石混凝土。
其中，底板外侧、地梁及承台梁按设计要求均为120mm，承台、集水坑及电梯井为240mm(局部承台砖模为370mm）。
砖砌块上墙之前必须充分润湿，表面抹灰必须找平，不准有棱角，转角部位须做成圆角.承台砖胎模示意图地梁砖胎模示意图3。
3后浇带模板后浇带模板示意图后浇带模板侧视图第四章剪力墙模板4。
1、墙体采用915×1830， 15厚多层木模板体系，模板配置数量为整层配置,模板的横向背楞采用两根Φ48钢管配置；竖向背楞均为5×10㎝木方(见下图) 。
连接两侧模板的对拉螺杆螺母的数量考虑混凝土侧压力沿垂直方向分布的不同，因此对拉螺杆两端螺母的数量亦有所不同。
钢管横肋从楼层面起200mm处需设置一道横肋,然后向上根据螺杆设置钢管横肋，在模板收口处需再设置一道横肋,竖向背楞中距不大于250mm，同时设置上、中、下三道剪刀撑。
崔九生、武邑县自然资源和规划局资源行政管理:其他(资源)二审行政判决书【案由】行政行政行为种类行政登记【审理法院】河北省衡水市中级人民法院【审理法院】河北省衡水市中级人民法院【审结日期】2020.10.15【案件字号】(2020)冀11行终182号【审理程序】二审【审理法官】孙晓燕张竞择房军见【审理法官】孙晓燕张竞择房军见【文书类型】判决书【当事人】崔九生;武邑县自然资源和规划局;衡水市自然资源和规划局【当事人】崔九生武邑县自然资源和规划局衡水市自然资源和规划局【当事人-个人】崔九生【当事人-公司】武邑县自然资源和规划局衡水市自然资源和规划局【代理律师/律所】张红立河北中衡诚信律师事务所;孙志保河北利华律师事务所;郑洪亮河北人民长城律师事务所【代理律师/律所】张红立河北中衡诚信律师事务所孙志保河北利华律师事务所郑洪亮河北人民长城律师事务所【代理律师】张红立孙志保郑洪亮【代理律所】河北中衡诚信律师事务所河北利华律师事务所河北人民长城律师事务所【法院级别】中级人民法院【终审结果】二审维持原判二审改判【字号名称】行终字【原告】崔九生【被告】武邑县自然资源和规划局;衡水市自然资源和规划局【本院观点】被上诉人武邑县武邑县自然资源和规划局根据上诉人的申请依法作出处理决定，是法律赋予的职权。
【权责关键词】行政复议合法复议机关合法性行政复议维持原判改判【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院查明】本院二审查明事实与一审查明的事实一致，予以确认。
【本院认为】本院认为，被上诉人武邑县武邑县自然资源和规划局根据上诉人的申请依法作出处理决定，是法律赋予的职权。
上诉人提出变更登记申请，是因原土地使用面积由1370平方米在换证时改为1117.4平方米所引起，上诉人要求将减少的252.6平方米予以登记。
被上诉人武邑县自然资源和规划局于2019年4月30日作出的《关于崔九生门市部用地更正申请的决定》并未就减少的252.6平方米的土地去向进行说明。
衡水市人民政府关于印发《衡水市商品房预售资金监督管理办法》的通知文章属性•【制定机关】衡水市人民政府•【公布日期】2024.07.12•【字号】衡政规〔2024〕3号•【施行日期】2024.07.12•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】行政法总类综合规定正文衡水市人民政府关于印发《衡水市商品房预售资金监督管理办法》的通知各县市区人民政府，衡水高新区和滨湖新区管委会，市政府有关部门：《衡水市商品房预售资金监督管理办法》已经市政府第54次常务会议审议通过，现印发给你们，请认真贯彻落实。
衡水市人民政府2024年7月12日衡水市商品房预售资金监督管理办法第一章总则第一条为加强商品房预售资金监督管理，确保预售资金优先用于商品房项目工程建设，保障购房人合法权益，防范交易风险，根据《中华人民共和国城市房地产管理法》《城市商品房预售管理办法》等有关规定，结合我市实际，制定本办法。
第二条在衡水市行政区域内批准预售的商品房建设项目，其预售资金的缴存、支取、使用及其监督管理，适用本办法。
第三条本办法所称商品房预售资金，是指房地产开发企业依法将其开发的商品房（含经济适用房、限价商品房）在取得商品房预售许可后进行预售，由购房人支付的具有购房款性质的定金、首付款、银行按揭贷款以及其他形式的商品房预售款。
第四条商品房预售资金只能用于购买本项目工程开发建设必需的建筑材料、设备，支付项目工程建设设计费、监理费、施工进度款，缴纳法定税费，偿还本项目工程开发贷款及支付本项目工程其他相关费用。
第五条住房城乡建设部门是本行政区域内商品房预售资金监督管理主管部门（以下简称监管部门），负责本办法的组织实施。
监管部门下设的房地产交易资金监督管理机构（以下简称监管机构），具体负责本行政区域内商品房预售资金监管工作。
第六条监管机构应当建立统一的商品房预售资金监督管理系统（以下简称监管系统），通过监管系统对商品房预售资金实施网络化管理。
衡水星龙房地产开发有限公司、王健商品房销售合同纠纷二审民事判决书【案由】民事合同、无因管理、不当得利纠纷合同纠纷房屋买卖合同纠纷商品房销售合同纠纷【审理法院】河北省衡水市中级人民法院【审理法院】河北省衡水市中级人民法院【审结日期】2020.07.23【案件字号】(2020)冀11民终1049号【审理程序】二审【审理法官】倪庆华李成立李守文【审理法官】倪庆华李成立李守文【文书类型】判决书【当事人】衡水星龙房地产开发有限公司;王健【当事人】衡水星龙房地产开发有限公司王健【当事人-个人】王健【当事人-公司】衡水星龙房地产开发有限公司【代理律师/律所】于海鸿河北宾鸿律师事务所;任梦河北宾鸿律师事务所【代理律师/律所】于海鸿河北宾鸿律师事务所任梦河北宾鸿律师事务所【代理律师】于海鸿任梦【代理律所】河北宾鸿律师事务所【法院级别】中级人民法院【字号名称】民终字【原告】衡水星龙房地产开发有限公司【被告】王健【本院观点】根据《最高人民法院关于适用的解释》三百二十三条第一款的规定，本院二审围绕上诉人的上诉请求进行审理。
【权责关键词】显失公平撤销代理合同合同约定诚实信用原则证据不足诉讼请求执行【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院查明】本院二审对一审法院查明的事实予以确认。
【本院认为】本院认为，根据《最高人民法院关于适用的解释》三百二十三条第一款的规定，本院二审围绕上诉人的上诉请求进行审理。
本案双方当事人争议的主要问题是，王健请求解除商品房买卖合同有无事实和法律依据。
首先，本案双方当事人签订的《商品房买卖合同》、《商品房买卖合同补充协议》系双方当事人的真实意思表示，合法有效，应受法律保护。
被上诉人以做生意占用资金、无力支付后续费用为由不按《商品房买卖合同》约定的履行付款义务，属违约行为，其请求解除《商品房买卖合同》，不符合《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2003〕7号）规定的商品房买卖合同有关买受人解除合同的情形。
(此文档为word格式，下载后您可任意编辑修改！)第一卷：编制依据1.1、招标文件：丽景福苑19#楼工程招标文件。
1.2施工图设计单位：国内贸易工程设计研究院。
1.3本工程采用的技术规范1）、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB2）、《建筑地基基础工程质量验收规范》 GB3)、《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-994）、《建筑地基处理技术规范》 JGJ 79-915）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB6）、《混凝土质量控制标准》 JGJ 107-967）、《钢结构工程施工质量验收规范》 GB8）、《砌体工程施工质量验收规范》 GB9）、《屋面工程质量验收规范》 GB10）、《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB11）、《通风与空调工程施工质量验收规程》 GB12）、《建筑装修工程质量验收规范》 GB1.4主要法规名称编号河北省建筑工程技术资料管理规程DB13(J)35－2002 河北省建设工程实行有见证取样和送检制度的规技9701计量法、建筑法、消防法、环保法第二卷：工程概况2.1总体简介序号项目内容1 工程名称丽景福苑19#楼工程2 工程地址河北省衡水市南环路北、宝云街东、隆兴路南3 建设单位衡水泰华房地产开发有限公司4 设计单位国内贸易工程设计研究院5 监督单位衡水市建筑工程质量监督站6 监理单位河北金城建筑工程监理有限公司7 总承包单位衡水泰华建筑工程有限公司8 勘察单位衡水衡房岩土工程勘察有限公司9 招标范围施工图纸中有关内容10 要求工期800天11 承诺工期800天12 质量标准达到现行国家验评标准合格等级2.2建筑设计概况序号项目内容1 建筑性质住宅2 工程项目等级一级3 项目范围丽景福苑19#楼工程地下2层4 19#楼层数地上24层5 建筑耐火等级一级6 建筑结构形式剪力墙结构7 建筑抗震类别丙类，设防力度：按7度设防 2.3结构设计概况序号项目内容1 基础结构形式基础结构形式筏板基础主体结构形式钢筋混凝土剪力墙结构屋盖结构形式现浇结构2 地下防水混凝土自防水P6抗渗混凝土柔性防水防水卷材3 混凝土强度等级项目名称构件部位等级备注19#楼基础底板C30 P6抗渗混凝土墙柱C30地下室外墙P6抗渗混凝土梁、板、楼梯C30地下室顶板P6抗渗混凝土设备基础及其他C25 构造柱、圈梁、过梁所有项目基础垫层C15标准构件按标准图要求后浇带采用高一级的膨胀砼2.4工程重点、难点2.4.1、本工程位于衡水市前进南大街，南邻市新公安局大楼、北邻衡水第六中学。
因此对文明施工、环境保护、周边扰民与民扰控制、夜间作业管理、现场周边安全、组织交通运输以及材料、设备进出场的要求比较严格。
如何正确处理好工程施工与文明施工、环境保护、周边扰民与民扰、现场周边安全的矛盾成为了工程施工的重点之一；2.4.2、由于施工场地地下水位较高，对于工程的防水工程施工提出较高要求，须制定可靠的质量、安全保证措施。
2.4.3、本工程功能齐全，楼座、车库基槽整体开挖，施工范围大，如何合理解决场地、道路、运输、堆场、以及办公人员、值勤人员的生活与保障以及材料供应、机械设备现场布置等问题以满足本工程施工需要成为工程施工的难点内容之一。
第三卷：施工部署我公司是具有一级总承包资质的工程施工企业，是一支具有雄厚技术力量和机械装备、富有施工经验的专业施工队伍。
对承建衡水丽景福苑19#楼工程具有极大的信心，对与建设单位的合作充满诚挚的意愿。
我们将依靠本公司的管理、技术、装备的优势，遵循设计、信守合同、兑现承诺、精心组织，确保工程如期完成。
3.1.施工部署原则在合理的工期、资金保证下,确保安全生产,在保证工程质量的前提下稳步施工,争取提前交付使用,创造良好的经济效益和社会效益。
3.1.1、满足建筑工程施工质量验收统一标准要求，实现对建设单位的承诺。
3.1.2、地下室墙体、基础采用竹木模板，框架梁、柱采用竹夹板木龙骨体系，地上剪力墙模板、顶板采用多层板板；主次龙骨均为50×100的木方。
3.1.3、塔吊、施工电梯的布置、模板的配备、劳动力的配备等均应满足地上、地下流水施工的要求。
3.1.4、以科技为先导，优化施工方案，降低施工成本。
3.1.5、组织以土建为主，协调专业施工班组与其他承包人配合施工。
3.1.6、工程施工期间，一切施工协调管理，即人、机、物料首先满足结构施工需要，确保结构施工按总进度计划实施。
3.1.7、施工组织的内容：主体结构施工、二次结构工程、砌体、内墙抹灰、防水工程、墙外保温、贴砖、装修工程施工部署与实施。
专业分包及其他承包人的协调、照管等。
保证各专业分包的施工活动能够满足与总包方的施工组织与项目工程计划与施工目标的实施。
3.2项目组织3.2.1、本工程组建土建、机电（预埋）一体化总包项目经理部，为优质、高速完成本工程，选派一批具有现代管理知识和有类似工程施工经验的施工技术、经营人员，组成一支充满活力，具有多专业全面管理能力的领导班子；所有项目部人员必须持证上岗。
形成以项目经理部为核心，以项目合同管理和成本控制为主要内容，以科学系统管理和先进技术为手段的项目管理机制。
同时，项目经理部在公司总部领导下充分发挥企业的整体优势，高效地组装和优化生产要素。
严格按照以GBT19002及ISO9002为标准建立的质量保证体系来运作，形成以全面质量管理为中心，以专业管理和计算机辅助管理相结合的科学化管理体制，出色地实现我公司的质量方针和工程质量目标以及对雇主的承诺。
项目经理作为公司派出的机构代表行使综合组织与协调功能，全权负责本项目全过程，全面的施工管理工作，实现统一计划协调，统一现场管理，统一组织指挥，统一全面管理，统一资金支付，统一对外联络。
3.2.2、以项目经理为核心，领导项目管理人员统一安排，对工程质量、安全、效益、进度实行总控制。
项目经理部实行月、周例会制度，对施工进度、工程质量、安全文明施工、消防保卫、卫生等存在的问题及时调整，协调好各专业工种、各部门的工作，确保工程顺利进行。
3.2.3、项目经理部在建设方、监理单位及我公司总部的控制、协调下施工。
公司对其工期、安全、质量等方针目标进行考核，同时项目经理部受建设方、监理单位及社会各方面的监督管理。
3.2.4、项目经理组织机构。
根据项目管理体制，建立岗位责任制，明确责任分工，各岗位各行其职。
3.3工程目标质量方针、质量目标按合同要求工期目标招标文件要求工期： 800 日历天；本公司计划整个承包工程在800天内完工安全目标年度因工伤死亡率控制在零；工伤频率控制在4‰。
3.4、施工进度计划3.4.1施工进度计划编制依据原则3.4.1.1考虑在保证工程质量的同时，尽量降低生产成本。
据此进行工程资源配置，合理、高效地利用资源；3.4.1.2进行成本资源优化，在满足成本及工期的要求下，尽量采用先进的施工技术及施工机械，采用现代化的管理模式，提高生产效率；3.4.1.3充分发挥公司的整体优势，有效利用公司的先进生产经验指导生产，优化管理，完善进度计划管理体系；3.4.1.4根据建设单位要求，在节约成本的基础上，尽量缩短工期。
3.4.2、施工总进度计划表（附图表）3.5、作业面与现场部署：在工程施工时必须做好现场规划与材料周转场地的充分、合理使用，做好材料进场计划、统筹安排。
确保施工现场的整洁有序。
现场布置根据施工需要进行，施工现场的布置见施工现场平面布置图。
3.5.1现场总平面布置的原则3.5.1.1施工材料堆放应尽量设在塔吊覆盖的范围内，以减少二次搬运。
3.5.1.2中小型机械的布置，要处于安全环境中，要避开高空物体打击的范围。
3.5.1.3临电电源、电线敷设要避开人员流量大的楼梯及安全出口，以及容易被坠落物体打击的范围，电线尽量采用暗敷方式。
3.5.1.4着重加强现场管理力度，严格按照我公司的《项目安全管理手册》、《施工现场管理手册》规定的要求进行管理。
3.5.2现场道路布置：在现场的西侧、南侧开设大门，施工现场设置6 m宽的道路。
道路为混凝土路面，做法为基层土夯实+150mm厚2：8灰土夯实+150mm厚C20混凝土面层，单向找坡，坡入雨水井。
大门为6m宽。
道路布置见总平面布置图。
3.5.3现场临建布置：现场设置办公区、值班室、配电室、标养室、厕所以及食堂；而模板与架料堆场、钢筋堆放与加工场地等在现场合理布置（包括生活区）。
3.6、现场临水、临电布置3.6.1现场临水布置；现场利用30m深的降水井作为施工用水源头。
利用丰富的地下水资源，节约项目成本。
生活区及办公区设一口30m深的深水井，提供用水。
3.6.1.1、现场临水系统包括：消火栓给水系统，施工生产给水系统及临时排水系统，其中消火栓给水系统干管管径DN75，施工生产给水系统干管管径DN48，环行布置于建筑物四周，施工用水支管就近从干管引出。
3.6.1.2、现场临时排水系统采用在建筑物周围设排水沟的方式，由排水沟再进入现场排水干管后进入沉淀池，后排入市政排水管线，基本保证基坑四周的雨水不进入施工场地内，同时在施工场地内设置集水坑，及时将现场内的积水排入场外的排水干管。
3.6.1.3、地上主体结构工程以及二次结构工程施工时按照约2000平米设一消防接水口（50米消防水龙带工作范围）二层以上层次每隔一层一个消防接口；各楼号用1根DN50的临时给水干管随楼层竖向布置，利用现场水箱处设置的自动消防泵打压供楼内消防用水。
3.6.2、现场临电布置：3.6.2.1、现场采用TN-S三相五线制接零保护系统供电，按三级配电、三级保护设计施工，PE线与N线严格分开使用，接地电阻不大于4欧姆，施工现场所有防雷装置冲击接地电阻不大于10欧姆。
开关箱内漏电保护额定漏电动作电流不大于30毫安，额定漏电动作时间不大于0.1秒；3.6.2.2、所有临时供电系统的主线路电缆采用埋地敷设；3.6.2.3、塔吊、施工电梯的接地利用接地线与结构底板基础钢筋网进行可靠连接。
3.7大型机械布置：3.7.1、塔吊：根据本工程的特点、现场平面情况、结构形式和结构尺寸等因素，在施工现场设置1台塔吊，主要满足钢筋、模板、屋面材料的吊运。
具体位置见现场平面布置图。
3.7.2、混凝土地泵：设置1台HBT80型混凝土地泵。
第四卷：施工准备4.1施工技术准备4.1.1 图纸、图集、规范、规程等。
为了保证审图质量，各级负责人必须组织有关人员，严格按照审图的阶段程序进行。
按不同的要求和参加的人员将图纸审查划分为四个阶段：即熟悉图纸、初审、内部会审、综合会审，本工程需要的图集、规范、标准已满足施工使用要求。
4.1.2检验、试验、测量器具的配置与管理使用检、测、试设备前（包括采购、租赁、借用、调拨）应派有资质的人员进行验证，验证包括：设备的型号、精确度及其特性、检定证书、合格标识、测量误差、是否到检定周期等，以保证使用合格的检、测、试设备。
