下载文档原格式
2024建筑工程项目招投标与合同管理电大机考题库及答案2024年建筑工程项目招投标与合同管理一、建筑工程项目招投标在建筑行业中，招投标是必不可少的环节。
通过招投标，业主可以选取最合适的承包商，确保项目的质量和效率。
对于承包商来说，获得招标项目不仅可以带来经济收益，也是其品牌实力和社会声誉的体现。
1.1 招投标的程序一般来说，招投标包括以下几个程序：公告发布、投标资格预审、投标文件编制、投标、评标、中标公示、合同签订和实施。
1.2 投标文件的编制投标文件是承包商向业主展示其技术能力、项目管理能力和财务状况的重要工具。
因此，在编制投标文件时，必须严格按照业主的招标文件要求，提供完整、准确、真实的信息。
1.3 投标策略承包商需要根据自身的实际情况，结合对业主需求的理解，制定合理的投标策略。
这包括选择合适的报价策略、明确技术方案、展示项目管理能力等。
1.4 评标标准评标标准是业主选择承包商的重要依据。
一般来说，评标标准包括技术方案、价格、项目管理能力、企业实力等方面。
二、合同管理合同管理是建筑工程项目管理的核心环节，它关系到项目的进度、质量、成本和安全。
2.1 合同类型建筑工程项目常见的合同类型包括总价合同、成本加酬金合同和单价合同等。
不同类型的合同各有优缺点，适用于不同的场景。
2.2 合同内容与规定合同内容应包括项目的具体要求、工作范围、质量标准、进度要求、付款方式、违约责任等。
合同规定应明确双方的权利和义务，避免纠纷。
2.3 合同管理流程合同管理流程包括合同签订、合同执行和合同结束三个阶段。
在合同签订阶段，双方应明确合同内容和规定，并签订书面合同。
在合同执行阶段，双方应严格按照合同规定执行，确保项目顺利进行。
在合同结束阶段，双方应进行合同结算和总结，并归档保存。
2.4 合同风险管理合同风险管理是合同管理的重要组成部分。
承包商需要识别和评估潜在的合同风险，并采取相应的措施进行防范和管理。
这包括变更管理、索赔处理、纠纷解决等方面。
判断题1、《建设工程施工合同（示范文本）》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（）正确选项：√2、标的物的交付是买卖合同履行中最重要的环节，标的物的所有权自标的物交付时转移。
（）正确选项：√3、不宜采用经评审的最低投标价法的招标项目，一般应当采取综合评估法进行评审。
（）正确选项：√4、承诺可以撤回，但撤回承诺的通知必须于承诺到达要约人之前或与承诺同时到达要约人。
（）正确选项：√5、承诺是指受要约人同意要约的意思表示，承诺不得撤回。
（）正确选项：×6、从形式上来看，工期延误的后果是时间损失；从本质上来看，工期延误的后果是造成经济损失。
（）正确选项：√7、代位权，是指对抗请求权或否认对方权利主张的权利，其作用在于通过行使这种权利而使对方的请求权消灭或使其效力延期发生。
（）正确选项：×8、担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，通常不需要当事人双方订立担保合同。
（）正确选项：×9、当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
（）正确选项：√10、缔约人需就合同条款至少是主要条款达成合意，合同才能成立。
（）正确选项：√11、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方应理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
（）正确选项：√12、费用索赔的计算方法主要有总费用法、修正总费用法和分项法。
（）正确选项：√13、根据最低投标价法，最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标，应当推荐为中标候选人。
（）正确选项：×14、工程索赔的处理过程一般有7个步骤，依次是：递交索赔意向通知书、索赔资料准备、递交正式索赔文件、发包人审查、工程师审核索赔文件、协商谈判、承包人的决定。
（）正确选项：×15、工程索赔的处理过程一般有7个步骤，依次是：递交索赔意向通知书、索赔资料准备、递交正式索赔文件、工程师审核索赔文件、发包人审查、协商谈判、承包人的决定。
1：[判断题]FIDIC合同条件规定，承包商对工程照管的责任，是从开工之日起，到业主颁发"工程移交证书”之日为止。
参考答案：正确2：[判断题]投标保函可以约束投标人在合同有效期内不撤标或中标后按时与业主签订合同。
参考答案：正确3：[判断题]监理单位未能在监理合同规定的期限内完成规定的全部监理任务，则应承担违约误期赔偿责任。
参考答案：错误4：[判断题]在大型工程合同中，由于工程分期分批验收，工程将会有几个单独的缺陷责任期，因此监理工程师将会签发几个"解除缺陷责任证书”参考答案：错误5：[论述题]2. 试述合同成立与合同生效之区别和联系？参考答案：答：（1）两者性质不同；（2）两者的评判标准与构成要件不同；（3）两者的时间起点不尽相同；（4）两者的后果不同。
6：[论述题]1. 在FIDIC土木工程合同条件下，监理工程师颁发的"工程移交证书有何作用？参考答案：答：（1）证书中指明的竣工日期，可用于判断承包商提前竣工还是延误竣工，从而判断按合同规定是奖励还是处罚；（2）颁发证书日，即为对已竣工工程照管责任的转移日期；（3）可按合同规定进行竣工结算；（4）业主应释放保留金的50%给承包商。
7：[判断题]根据《招标投标法》规定，中标通知书是由业主和招标办共同签发，因此它对业主、承包商、招标办均有法律约束力。
参考答案：错误8：[判断题]根据《合同法》规定，合同无效、被撤销或终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。
参考答案：正确9：[判断题]效力未定合同的效力最终取决于有权利的第三人的确认。
参考答案：正确10：[判断题]合同对履行期限未作规定的，义务人可以随时向权利人履行义务参考答案：正确11：[判断题]可撤销合同是从其确认时失去法律效力的。
参考答案：错误12：[判断题]根据《合同法》规定，合同一经成立即生效。
参考答案：错误1：[论述题]简述项目建设基本程序？参考答案：答：（1）项目建议书；（2）可行性研究报告；（3）编制设计文件；（4）施工准备；（5）项目列入年度投资计划，办理施工执照；（6）组织施工，做好生产准备；（7）竣工验收和交付生产；（8）项目后评价及检验反馈。
第 3 大题： ( 得 30 分 ) 判断题1 . ( 应得 5 分，实得 5 分 ) 狭义的建筑市场一般指有形建筑市场，它是以工程承发包交易活动为主要内容，有固定的交易场所(建设工程交易中心)。
( )是否正确答案是2 . ( 应得 5 分，实得 5 分 ) 承包商作为建筑市场的主体，是长期和持续存在的。
所以不论是国内还是按照国际惯例，对承包商一般都实行从业资格管理。
)是否正确答案是3 . ( 应得 5 分，实得 5 分 ) 协议书的内容包括工程概况、工程承包范围、合同工期、质量标准、合同价款、组成合同的文件等。
（）是否正确答案是4 . ( 应得5 分，实得 5 分 ) 广义的建筑市场一般指有形建筑市场，它是以工程承发包交易活动为主要内容，有固定的交易场所（建设工程交易中心）。
( )是否正确答案否5 . ( 应得 5 分，实得 5 分 )建筑市场的主体是指参与建筑生产交易的各方。
其中包括：业主、承包商和工程咨询服务机构。
( )是否正确答案是6 . ( 应得 5 分，实得 5 分 ) 建设工程交易中心的基本功能：信息服务功能、场所服务功能、监督管理职能。
( )是否正确答案否第 1 大题： ( 得 32 分 ) 单选题1 . ( 应得 4 分，实得 4 分 ) 资格预审的评分标准必须考虑到评标的标准，一般凡属评标时考虑的因素，( )A . 资格预审评审时可不必考虑B . 资格预审评审时必须考虑C . 资格预审评审时可适当考虑D . 资格预审评审时首先考虑正确答案:A .2 . ( 应得 4 分，实得 4 分 ) 邀请招标的特点是（）A . 能有效防止腐败，为潜在投标人提供均等的机会，能最大限度地引起竞争，达到节约建设资金、保证工程质量、缩短建设工期的目的。
B . 工作量大，周期长C . 参加投标的竞争者有限，可以节约招标费用，缩短招标时间，并且提高了每个投标人的中标机会。
D . 花费人力、物力、财力多正确答案:C .3 . ( 应得4 分，实得 0 分 ) （）是指具有一定数量的技术工人和工程管理人员，专门在建筑劳务分包市场上承接任务的建筑业企业。
《工程招投标与合同管理》选择题库带答案《工程招投标与合同管理》习题作业一、单选题(每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.下列有关无效合同的说法中，错误的是( B )。
A．一方当事人无权确认合同无效B. 建设主管部门有权确认合同无效C．无效合同从订立时起就没有法律效力D．合同被确认无效后，履行中的合同应终止履行解析2.按照《合同法》规定，要约人撤销要约的通知应在( D )到达受要约人，才能取消该项要约。
A.承诺通知到达要约人之前B．受要约人发出承诺通知之后C．要约到达受要约人之前D．受要约人发出承诺通知之前3.下列关于留置担保的说法中，正确的是(B)。
A．留置不以合法占有对方财产为前提B．可以留置的财产仅限于动产C．留置担保可适用于建设工程合同D．留置以合法占有对方固定资产为4.投标保证的有效期限从(C)之日起计算。
5.6.A．发布招标公告、开标、审查投标人资格B．发出投标邀请书、开标、审查投标人资格C．发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件D．审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件7.下列关于招标阶段现场考察的说法中，正确的是( A )。
A．由招标人组织，费用由投标人承担B．由招标人组织，费用也由招标人承担C．由投标人组织，费用由招标人承担D．由投标人组织，费用也由投标人承担8.招标项目开标时，检查投标文件密封情况的应当是( A )。
A．投标人B．招标单位的纪检部门人员C. 招标代理机构人员D．招标人9.招标项目的中标人确定后，招标人对未中标投标人应做的工作是( A )。
A．通知中标结果并退还投标保证金B．不通知中标结果，也不退还投标保证金C．通知中标结果，但不退还投标保证金D．不通知中标结果，但退还投标保证金10.某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1800万元、1870万元；乙，1850万元、1890万元；丙，1880万元、1820万元；丁，1990万元、1880万元，则中标候选人中排序第一的应为( C )。
国开(中央电大)专科《建筑工程项目招投标与合同管理》网上形考、机考试题及答案说明：试卷号2464；适用于国开电大建设工程管理和工程造价管理专科学员网上形考；同时，资料也是期末机考必备资料。
资料包含形考任务(作业1至4)的全部试题及答案。
形考作业一试题及答案一、名词解释1.业主：指既有某项工程建设需求，又具有该项工程建设相应的建设资金和各种准建手续，在建筑市场发包工程建设的勘察、设计、施工任务，并最终得到建筑产品的政府部门、企事业单位或个人。
2.承包商：指拥有一定数量的建筑装备、流动资金、工程技术经济管理人员和一定数量的工人，取得建筑行业相应资质证书和营业执照的，能够按照业主的要求提供不同形态的建筑产品并最终得到相应工程价款的建筑施工企业。
3.建设工程招标：建设工程招标，是招标人标明自己的目的，发出招标文件，招揽投标人并从中选择选定工程项目承包人的一种经济行为。
4.建设工程投标：建设工程投标，是投标人在响应招标文件的前提下，对项目提出报价，填制投标文件，在规定的期限内报送招标人，参与该项工程竞争的经济行为。
5.建设工程招标代理机构：建设工程招标代理机构，是指受招标人的委托，代为从事招标组织活动的中介组织。
它必须是依法成立，从事招标代理业务并提供相应服务，实行独立核算、自负盈亏，具有法人资格的社会中介组织。
二、填空题1.建筑市场的客体即建筑产品，是建筑市场交易的对象，它既包括______产品也包括_______产品。
[答案]有形建筑；无形建筑2.建设工程交易中心三项基本功能是：信息服务功能、______功能和_______功能。
[答案]信息服务功能；场所服务；集中办公功能3.为了保证建设工程交易中心能够有良好的运行秩序，充分发挥市场功能，必须坚持市场运行的一些基本原则，包括：信息公开原则、______原则、______原则、属地进入原则、办事公正原则。
[答案]依法管理；公平竞争4.建筑市场的资质管理包括两个方面的内容，一是______的资质管理，二是对_______的资格管理。
建筑工程项目招投标与合同管理一、判断题1.工程项目施工招标程序是指主要从投标人的角度划分的招标活动的内容逻辑关系，其主要程序分为招标准备阶段、招标阶段、定标成交阶段工作。
()A.对B.错正确答案：B2.工程项目施工招标一般划分为成立招标机构、招标准备和定标成交三个阶段。
()A.对B.错正确答案：B3.招标前的准备工作由招标人完成，主要包括：建设工程项目报建、建设单位资质审查、招标备案和资格预审文件与招标文件的编制与送审。
()A.对B.错正确答案：A4.招标阶段工作主要包括发布招标公告或资格预审公告、投标人的资格审查、发放招标文件、组织勘察现场和投标预备会、投标文件的接收，以及开标、评标和定标。
招标阶段是整个招标过程的实质性阶段。
()A.对B.错正确答案：B5.招标文件既是投标人编制投标文件的依据，也是评标的重要依据，直接关系招标活动的成败。
()A.对B.错正确答案：A6.招标文件是招标过程中最重要的法律文件，是投标人准备投标文件和参加投标的依据，是评标委员会评标的依据，也是订立合同的基础。
()A.对B.错正确答案：A7.投标有效期指从投标开始日期到选定中标人并签订施工合同为止的这段时间，这个期限应在投标须知内予以明确。
()A.对B.错正确答案：B8.所谓无标底招标，是指招标人不设标底或即使设置标底也不作为评标标准，招标人只提出评标的标准和方法，投标人根据招标文件自主报价的一种招标方式。
()A.对B.错正确答案：A9.标底是招标人编制的招标项目的预期价格。
招标工程的标底按定额编制，反映行业最高水平。
()A.对B.错正确答案：B10.经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，采用量化的方式对其技术部分和商务部分作进一步评审、比较。
()A.对B.错正确答案：A11.承诺，是受要约人作出的同意要约以成立合同的意思表示。
在商业交易中，承诺又称为接盘。
()A.对B.错正确答案：A12.合同的履行，是指债务人全面地、适当地完成合同义务，债权人的合同债权得到完全实现。
15秋西南交大《建设工程合同管理》在线作业二答案西南交《建设工程合同管理》在线作业二一、单选题（共 14 道试题，共 56 分。
）1. 合同一方当事人的法人合并后，原法定代表人签订的合同（）。
. 无效 . 变更 . 有效 . 终止正确答案：2. 现行的《工程项目建设项目施工招标投标办法》是在（）颁布的。
. 2021年5月1号 . 2021年10月1号 . 2001年1月1号 . 2021年5月1号正确答案：3. 在《建设工程委托监理合同（示范文本）》中，纲领性的法律文件是（） . 建设工程委托监理合同. 建设工程委托监理合同标准文件 . 建设工程委托监理合同专用条件 . 双方共同签署的修正文件正确答案：4. 某建设工程物资采购合同，采购方向供货方交付定金4万元。
由于供货方违约，按合同约定计算的违约金10万元，则采购方有权要求供货方支付（）承担违约责任 . 4万元 . 10万元 . 14万元 . 18万元正确答案：5. 委托监理合同履行过程中，监理人可以按合同约定的程序单方面解除合同的情形是（）。
. 委托人增加监理工作内容较多. 执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束 . 委托人订购的大型设备延误到货，工程停工超过半年 . 委托人不及时提供与监理业务有关的信息资料正确答案：6. 一般工程建设项目的招标工作由（）负责，任何单位和个人不得以任何方式非法干涉招标投标活动。
. 招标人 . 行政监督人 . 监察人 . 评标专家正确答案：7. 由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程所要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。
处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是（） . 费用由发包人承担，工期给予顺. 费用由承包人承担，工期不予顺延 . 费油由发包人承担，工期不予顺延 . 费用由承包人承担，工期给予顺延正确答案：8. 依法必须进行勘察设计招标的工程项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。
1-41220√√ ××√ ×××√ ×330B.C.C.D.D.B.D.C.C.3D.1. 建筑市场是以建筑工程承发包交易活动为主要内容的市场，其主体包含( )。
A.B.C.2. 建设工程交易中心的基本功能包括( )A. 建筑规划功能B.C.3．投标人作为建设工程项目招投标的主要参与者，其应满足的条件包括 ( )。
A.D.E.4 . 建设工程项目招投标应遵循的原则有( )。
A.B.C.D.E.5. 按承包人的所处的地位划分，建设工程项目承发包模式可分为( )。
A.B.C.D.2220× ×√ ×√√ ×√×√C.D.B.A.B.A.B.C.A.C.1. 工程项目施工招标对招标项目的条件要求包括( 全选 )。
2. 工程项目施工招标一般划分为( )三个阶段。
A.B.C.3. 每一发包工作内容选用哪种合同类型，应根据工程项目特点、技术经济指标以及确保工程成本、工期和质量的要求等因素综合考虑后决定。
合同类型选取的主要影响因素有( )。
A.B.C.D.4. 招标准备阶段工作由招标人完成，主要包括( )。
A.B.C.D.5. 招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段,主要工作内容包括：( 全选 )。
6. 定标成交阶段的主要工作包括( )。
A.B.C.D.7. 评标的工作内容包括( 全选 )。
8. 编制招标文件应该遵循的基本原则有( 全选 )。
9. 工程项目施工招标文件主要由( 全选 )组成。
10. 工程项目施工招标中的评标定标原则包括( )。
A.B.D.E.3√√ ×√ ×√×√ √ √B.C.A.B.B.A.A.C.A.C.1. 工程项目施工投标的前期阶段工作主要有( )。
A.B.C.2. 工程项目施工投标的投标阶段工作主要有( )。
D.E.3. 工程项目施工投标文件由( )三部分组成。
国开(中央电大)专科《建筑工程项目招投标与合同管理》网上形考、机考试题及答案说明：试卷号2464；适用于国开电大建设工程管理和工程造价管理专科学员网上形考；同时，资料也是期末机考必备资料。
资料包含形考任务(作业1至4)的全部试题及答案。
形考作业一试题及答案一、名词解释1.业主：指既有某项工程建设需求，又具有该项工程建设相应的建设资金和各种准建手续，在建筑市场发包工程建设的勘察、设计、施工任务，并最终得到建筑产品的政府部门、企事业单位或个人。
2.承包商：指拥有一定数量的建筑装备、流动资金、工程技术经济管理人员和一定数量的工人，取得建筑行业相应资质证书和营业执照的，能够按照业主的要求提供不同形态的建筑产品并最终得到相应工程价款的建筑施工企业。
3.建设工程招标：建设工程招标，是招标人标明自己的目的，发出招标文件，招揽投标人并从中选择选定工程项目承包人的一种经济行为。
4.建设工程投标：建设工程投标，是投标人在响应招标文件的前提下，对项目提出报价，填制投标文件，在规定的期限内报送招标人，参与该项工程竞争的经济行为。
5.建设工程招标代理机构：建设工程招标代理机构，是指受招标人的委托，代为从事招标组织活动的中介组织。
它必须是依法成立，从事招标代理业务并提供相应服务，实行独立核算、自负盈亏，具有法人资格的社会中介组织。
二、填空题1.建筑市场的客体即建筑产品，是建筑市场交易的对象，它既包括______产品也包括_______产品。
[答案]有形建筑；无形建筑2.建设工程交易中心三项基本功能是：信息服务功能、______功能和_______功能。
[答案]信息服务功能；场所服务；集中办公功能3.为了保证建设工程交易中心能够有良好的运行秩序，充分发挥市场功能，必须坚持市场运行的一些基本原则，包括：信息公开原则、______原则、______原则、属地进入原则、办事公正原则。
[答案]依法管理；公平竞争4.建筑市场的资质管理包括两个方面的内容，一是______的资质管理，二是对_______的资格管理。
西南大学培训与继续教育学院课程
一、
单项选择题(本大题共10小题，每道题3.0分，共30.0分)
1.
某国际工程合同价格为 2000 万元。
按合同规定，承包商每延误一天，则罚款合同价的 0. 05%，罚款的最高限额为合同价的 5%，该工程应承包商自身原因，延误工期 10 天，但在合同规定的竣工期前，某一区段工程监理工程师已签发了移交证书，该区段工程合同价款为 400 万，则承包商逾期罚款额为（）万。
A.10
B.2
C.12
D.8
2.
监理合同自（）开始生效。
A.合同签字之日
B.监理单位开始执行监理业务之日
C.业主要求执行监理业务之日
D.监理合同开始执行之日
3.
违反合同承担责任的方式中，（）体现了制裁性。
A.赔偿金。
国开(中央电大)专科《建筑工程项目招投标与合同管理》网上形考、机考试题及答案说明：试卷号2464；适用于国开电大建设工程管理和工程造价管理专科学员网上形考；同时，资料也是期末机考必备资料。
资料包含形考任务(作业1至4)的全部试题及答案。
形考作业一试题及答案一、名词解释1.业主：指既有某项工程建设需求，又具有该项工程建设相应的建设资金和各种准建手续，在建筑市场发包工程建设的勘察、设计、施工任务，并最终得到建筑产品的政府部门、企事业单位或个人。
2.承包商：指拥有一定数量的建筑装备、流动资金、工程技术经济管理人员和一定数量的工人，取得建筑行业相应资质证书和营业执照的，能够按照业主的要求提供不同形态的建筑产品并最终得到相应工程价款的建筑施工企业。
3.建设工程招标：建设工程招标，是招标人标明自己的目的，发出招标文件，招揽投标人并从中选择选定工程项目承包人的一种经济行为。
4.建设工程投标：建设工程投标，是投标人在响应招标文件的前提下，对项目提出报价，填制投标文件，在规定的期限内报送招标人，参与该项工程竞争的经济行为。
5.建设工程招标代理机构：建设工程招标代理机构，是指受招标人的委托，代为从事招标组织活动的中介组织。
它必须是依法成立，从事招标代理业务并提供相应服务，实行独立核算、自负盈亏，具有法人资格的社会中介组织。
二、填空题1.建筑市场的客体即建筑产品，是建筑市场交易的对象，它既包括______产品也包括_______产品。
[答案]有形建筑；无形建筑2.建设工程交易中心三项基本功能是：信息服务功能、______功能和_______功能。
[答案]信息服务功能；场所服务；集中办公功能3.为了保证建设工程交易中心能够有良好的运行秩序，充分发挥市场功能，必须坚持市场运行的一些基本原则，包括：信息公开原则、______原则、______原则、属地进入原则、办事公正原则。
[答案]依法管理；公平竞争4.建筑市场的资质管理包括两个方面的内容，一是______的资质管理，二是对_______的资格管理。
《建筑工程招投标 与合同管理》作业1说明：本次作业包括第一章绪论，第二章工程招标、投标概述的内容，请于四周之前完成。
一、名词解释（本大题共5小题，每小题2分，共10分） 1.业主答：业主是指既有某项工程建设需求，又具有该项工程建设相应的建设资金和各种准建手续，在建筑市场中发包工程建设的勘察、设计、施工任务，并最终得到建筑产品的政府部门、企事业单位或个人。
在我国，业主也称为建设单位，只有在发包工程或组织工程建设时才成为市场主体。
因此，对业主的行为进行约束和规范只能通过法律和经济的手段去实现。
2.承包商答：承包商是指拥有一定数量的建筑装备、流动资金、工程技术经济管理人员及一定数量的工人，取得建设行业相应资质证书和营业执照的，能够按照业主的要求提供不同形态的建筑产品并最终得到相应工程价款的建筑施工企业。
3.建设工程招标答：建设工程招投标是在市场经济条件下，国内、外的建设工程承包市场上为买卖特殊商品而进行的由一系列特定环节组成的特殊交易活动。
这些特定环节包括招标、投标、开标、评标、决标、授标、中标、签约和履约。
4.建设工程投标答：建设工程投标人是指相应招标并购买招标文件，参加投标的法人或其他组织。
投标人应当具备承担招标项目的能力。
建设工程的投标人一般包括：勘察设计企业、施工企业、工程材料设备供应单位、工程总承包单位及咨询、监理单位等。
5.建设工程招标代理机构答：建设工程招标代理机构，是指受招标人的委托，代为从事招标组织活动的中介组织。
它必须是依法成立，从事招标代理业务并提供相应服务，实行独立核算、自负盈亏，具有法人资格的社会中介组织。
二、填空题（本大题共10小题，每小题2分，共20分。
请在每小题的空格中填上正确答案。
错填、不填均无分）1. 建筑市场的客体即建筑产品，是建筑市场交易的对象，它既包括__有形建筑__产品也包括__无形建筑__产品。
2.建设工程交易中心三项基本功能是：信息服务功能、场所服务 _功能和__集中办公__功能。
《工程招投标及协议管理》习题参照答案一、单项选择(每题2分)下列各题中,只有一种被选项最符合题意,请将它选出并填入括号内。
1、协议法律关系是指协议法律规范调整旳当事人在民事流传过程中形成旳（ C ）关系。
A、债权人与债务人B、代理人与被代理人C、权利与义务D、法人与自然人2、施工企业旳项目经理指挥失误，给建设单位导致损失旳，建设单位应当规定（ A ）赔偿。
A、施工企业B、施工企业旳法定代表人C、施工企业旳项目经理D、详细旳施工人员3、下列财产中，（ A ）不得抵押。
A、土地所有权B土地使用权C、房屋D、交通运送工具4、邀请招标旳邀请对象旳数目不应少于（B ）家。
A、2、B、3C、5D、75、协议争议旳处理次序为（ A ）A、和解—调解—仲裁—诉讼B、调解—和解—仲裁—诉讼C、和解—调解—诉讼—仲裁D、调解—和解—诉讼—仲裁6、监理招标重要是对监理单位（ B ）旳选择。
A、报价B、能力C、监理人员数量D、设备7、由于承包商旳原因导致监理单位延长了监理服务旳时间，此工作内容应属于（ B ）A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、义务工作8、根据专用条款约定旳内容和时间，不属于发包人旳工作范围旳是（C ）。
A、办理土地征用，拆迁赔偿、平整施工场地等工作，使施工场地具有施工条件，并在动工后继续处理以上事项旳遗留问题B、向承包人提供施工场地旳工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置精确C、提供年、季、月工程进度计划及对应进度记录报表D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验9、设计人旳设计工作进展不到委托设计任务旳二分之一时，发包人由于项目建设资金旳筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除协议旳告知。
按照设计范本旳规定，设计人应（ D ）A、没收所有定金赔偿损失B、规定发包人支付双倍旳定金C、规定发包人赔偿实际发生旳损失D、规定发包人付给协议约定设计费用旳50%10、施工协议旳协议工期是鉴定承包人提前或延误竣工旳原则。
建筑工程项目招投标和合同模板管理作业答案解析1《建筑工程招投标与合同管理》作业1说明：本次作业包括第一章绪论，第二章工程招标、投标概述的内容，请于四周之前完成。
一、名词解释（本大题共5小题，每小题2分，共10分）1.业主____ 既有某项工程建设需求，又具有该项工程建设相应的建设资金和各种准建手续，在建筑市场中发包工程建设的勘察、设计、施工任务，并最终得到建筑产品的政府部门、企事业单位或个人。
2.承包商____ 是指拥有一定数量的建筑装备、流动资金、工程技术经济管理人员及一定数量的工人，取得建设行业相应资质证书和营业执照的，能够按照业主的要求提供不同形态的建筑产品并最终得到相应工程价款的建筑施工企业。
3.建设工程招标____是招标人标明自己的目的，发出招标文件招揽投标人，并从中选择工程项目承包人的一种经济行为。
4.建设工程投标____ 是投标人在响应招标文件的前提下，对项目提出报价，编制投标文件，在规定的期限内报送招标人，参与该项工程竞争的经济行为。
5.建设工程招标代理机构____ 是指受招标人的委托，代为从事招标组织活动的中介组织。
它必须是依法成立，从事招标代理业务并提供相应服务，实行独立核算、自负盈亏，具有法人资格的社会中介组织。
二、填空题（本大题共10小题，每小题2分，共20分。
请在每小题的空格中填上正确答案。
错填、不填均无分）1. 建筑市场的客体即建筑产品，是建筑市场交易的对象，它既包括_有形建筑__产品也包括无形建筑_产品。
2.建设工程交易中心三项基本功能是：信息服务功能、_场所服务_功能和__集中办公功能。
3.为了保证建设工程交易中心能够有良好的运行秩序，充分发挥市场功能，必须坚持市场运行的一些基本原则，包括：信息公开原则、_依法管理___原则、_公平竞争_原则、属地进入原则、办事公正原则。
4. 建筑市场的资质管理包括两个方面的内容，一是__从业企业_的资质管理，二是对_专业从业人员_的资格管理。
[0736]《建筑工程招投标与合同管理》西南大学网络教育作业单项选择题1、一个施工合同的当事人在合同中未选择协议管辖，发生纠纷后，施工企业应当向[ ]人民法院提出诉讼申请。
.施工企业所在地.工程所在地.合同签订地.建设单位所在地2、建设工程的招标分为公开招标和邀请招标，其中公开招标又称为（）。
.有限竞争性招标.无限竞争性招标.选择性招标.委托代理招标3、投标文件的符合性评审包括（）鉴定。
.经济符合性和技术符合性.属地符合性和技术符合性.商务符合性和技术符合性.商务符合性和经济符合性4、（）是指每一件索赔事件发生后，索赔管理人员就针对该事件，在规定的索赔有效期内向工程师提出索赔要求，要求单项解决支付，不与其他的索赔事件混在一起。
.单项索赔.总索赔.工期索赔.费用索赔5、建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是（）。
.按工程实际损失计算赔偿.扣除合同约定的全部监理酬金.赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额.应当双倍返还定金6、建设工程的投标人一般不包括（）。
.勘察设计企业.施工企业.工程材料设备供应单位.事业单位7、建筑工程交易中心是一种建筑市场有形化的管理模式，但是不具有（）功能。
.监督管理.信息服务.场所服务.集中办公8、根据《招标投标法》的规定，建设工程施工招标的标底由（）编制。
.招标单位.设计单位.承包单位.政府主管部门9、施工招标文件的内容一般不包括（）。
.工程量清单.资格预审条件.合同条件.投标须知10、以开拓市场、低盈利为目标，在精确控制成本的基础上，充分估计各竞争对手的报价目标，以有竞争力的报价达到中标的目的，这样的投标策略称为（）。
.生存型策略.低成本优势策略.盈利型策略.高风险策略11、投标文件中的（），但单价金额小数点有明显错误的除外。
.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准.大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以总价金额为准.大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以总价金额为准12、（）又称为一揽子索赔，是指对整个工程中发生的索赔事件，综合在一起进行索赔。
.单项索赔.总索赔.工期索赔.费用索赔13、按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人（）。
.不再负责处理有关设计问题.仍应无偿负责处理有关设计问题.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更14、承包商提出的索赔主要包括两个方面，即（）。
.单项索赔和总索赔.工期索赔和费用索赔.单项索赔和工期索赔.总索赔和费用索赔15、根据规定，一个工程只能编制（）个标底，一般是在招标前就制定出来的。
.一.二.三.四16、建设工程的招标分为公开招标和邀请招标，其中公开招标又称为（）。
.有限竞争性招标.无限竞争性招标.选择性招标.委托代理招标17、不属于同时履行抗辩权的构成条件有（）。
.双方当事人互负对待给付.合同约定履行顺序.对方未履行债务.当事人的债务已届清偿期18、分包商履行合同时的协调管理工作应由( )。
.业主负责.总包商负责.监理工程师负责.分包商自行负责19、货物运输合同的客体是[ ]。
.运输人.运输工具.运输行为.运输的货物20、经济法律关系的权利义务共同指向的事物是经济法律关系的[ ]。
.主体.客体.内容.对象21、A单位与B单位于1996年10月6日订立了一个买卖合同，A单位应于1997年2月8日交货，B单位应于1997年2月18日付货款。
但B单位未按期付款，该笔货款的诉讼时效期间至[ ]期满。
.1998年10月5日.1999年2月7日.1999年2月17日.1998年2月17日22、A建设单位的一个施工项目由于资金困难而停工，该地区突遇山洪暴发，与该项目相邻的B单位在未与A单位联系的情况下主动帮助抗灾抢险，该行为属于〔〕。
.合同.侵权.无因管理.不当得利23、施工企业的项目经理在施工过程中，超越自己的代理权限，为施工企业购买了一套设备，设备供应商应当向[ ]提出支付合同款的要求。
.监理单位.施工单位.项目经理.建设单位24、某项目在施工过程中，由于建设单位没有筹措到资金而未按照约定向施工单位支付工程款，该行为属于[ ]。
.合法行为.自然事件.违法行为.社会事件25、A单位与B单位于1996年10月6日订立了一个买卖合同，B单位应于1997年2月18日付货款，但B单位未按期付款。
1998年3月18日至1998年5月17日，发生了不可抗力事件，致使A单位无法行使请求权，该笔货款的诉讼时效期间至[ ]期满。
.1998年10月5日.1999年2月17日.1999年4月19日.2000年5月16日26、A建设单位的一个施工项目由于资金困难而停工，但按照合同约定，B施工单位仍有该项目的照管责任，该地区突遇山洪暴发，与该项目相邻的C 单位在未与A、B单位联系的情况下主动帮助抗灾抢险，C单位为此行为付出了一定的资金，该笔资金应当由[ ].A单位.B单位.C单位.监理单位27、在项目施工过程中，由于设计单位没有按期提供施工图纸，导致监理工程师未按期向施工企业提供图纸，给施工企业造成了损失，施工企业应当向[]提出赔偿要求。
.建设单位.监理单位.监理工程师.设计单位28、在所有权的各项权能中，[ ]是核心。
.占有权.使用权.收益权.处分权29、未成年人与其父母之间的代理关系是一种[ ]代理。
.委托.法定.指定.再30、施工企业与项目经理之间的代理关系是一种[ ]代理。
.委托.法定.指定.再31、最全面、最充分的物权是[ ]。
.所有权.抵押权.经营权.留置权32、在工程施工期间，施工工程的占有权属于[ ]。
.建设单位.施工企业.监理单位.国家33、对于合同当事人而言，所在国爆发战争是一种[ ]。
.合法行为.违法行为.自然事件.社会事件34、施工企业的项目经理由于管理不当，具体施工人员在施工中产生了一些问题，导致本应顺利完成的施工任务延误，监理单位履行了合同规定的职责，建设单位应当向[ ]提出赔偿要求。
.监理单位.施工单位.项目经理.具体施工人员35、买卖合同关系的客体是[ ]。
.A．买卖的行为.B ．运输工具.C．智力成果.D．买卖的货物36、经济法律关系的[ ]是指经济法律关系的参加者或者当事人。
.主体.客体.内容.对象37、在下列法律关系主体中，[ ]是法人。
. E. 施工企业. F. 施工企业经理.个体工商户.施工企业的分公司38、法人的意志是由法人的[ ]实现的。
.A. 名称. B. 场所. C. 上级机关. D. 组织机构判断题39、投标人收到招标单位的投标申请书，即获得工程承建权，称为中标或得标，表示投标人在投标竞争中获胜。
（）. A.√. B.×40、建设工程评标程序分为：评标的准备、初步评审、详细评审、编写评标报告。
（）. A.√. B.×41、影响投标决策的客观因素有：业主和监理工程师的情况；竞争对手和竞争形势的分析；法律、法规的情况；风险问题。
( ).A.√. B.×42、不平衡报价，指在总价基本确定的前提下，调整项目和各个子项的报价，以期既不影响总报价，又可以在中标后获取较好的经济效益。
（）. A.√. B.×43、资格预审的评分标准必须考虑到评标的标准，一般凡属评标时考虑的因素，资格预审评审时可不必考虑。
（）. A.√. B.×44、建设工程招标人是指依法提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。
它不一定是建设工程项目的投资人（即业主或建设单位）。
（）. A.√. B.×45、建筑业企业连续三年年检合格，方可申请晋升上一级资质等级。
（）. A.√.B.×46、承包商在自己的索赔报告中应对费用索赔部分进行详细计算，索赔费用的计算方法主要有分项计算法和总费用法。
（）.A.√. B.×47、投标标价的费用一般由工程成本（直接工程费、间接费）、利润、其他费用和保险费等组成。
（）. A.√. B.×48、编制投标文件的核心工作是计算标价，而标价计算又与施工方案及施工组织计划密切相关，所以在计算标价前必须编制好施工计划。
（）. A.√. B.×49、招标人应在招标文件中明确规定合同的计价方式。
计价方式主要有固定总价合同、单价合同和成本加酬金合同，同时规定合同价的调整范围和调整方式。
（）. A.√.B.×50、建设工程的招标投标主体包括：招标人、投标人、招标投标行政监督部门。
（）.A.√. B.×51、单价合同具有合理分摊风险等特点，其适用范围较宽。
成本加酬金合同中，发包人基本上承担了全部的风险，承包商所得的报酬也就较低。
（）. A.√. B.×52、资格预审的评分标准必须考虑到评标的标准，一般凡属评标时考虑的因素，资格预审评审时可不必考虑。
（）. A.√. B.×53、不平衡报价，指在总价基本确定的前提下，调整项目和各个子项的报价，以期既不影响总报价，又可以在中标后获取较好的经济效益。
（）. A.√. B.×54、详细评审的内容包括对投标文件的符合性评审、技术性评审、商务性评审、投标文件的澄清和说明、应当作为废标处理的情况。
（）.A.√. B.×55、在承包商提出的费用索赔中，是以实际损失为依据，因此其索赔金。
额中均不应包括利润。
（）. A.√. B.×56、施工索赔，是指在合同履行当中，合同当事人一方，只因对方的违约或其它过错，造成本方受到损失时，而向对方提出补偿或赔偿的权利要求。
（）. A.√. B.×57、投标文件必须严格按照招标文件的规定编写，可以对招标文件要求进行修改或提出保留意见。
（）. A.√. B.×58、投标人收到招标单位的授标通知书，即获得工程承建权，称为中标或得标，表示投标人在投标竞争中获胜。
（）.A.√. B.×59、公开招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
（）. A.√. B.×60、建设工程的招标投标主体包括：招标人、投标人、招标代理机构。
（）. A.√. B.×61、建设工程交易中心的基本功能：信息服务功能、场所服务功能、监督管理职能。
（）. A.√. B.×62、建筑市场的主体是指参与建筑生产交易的各方。
其中包括：业主、承包商和工程咨询服务机构。
