建设工程施工合同最新示范文本

建设工程施工合同示范文本（四）5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模及内容：具体按甲方提供的施工图纸及工程量清单确定。

二、工期及进度安排1. 工期要求：乙方应按照甲方要求的工期完成全部施工任务。

如有变更，应经过双方协商并签订书面补充协议。

2. 进度安排：乙方应按月提交施工进度计划，甲方进行审查并提出修改意见。

如遇不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明材料。

三、质量与验收1. 工程质量标准：乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。

2. 验收标准与程序：工程竣工后，乙方应提交验收申请，甲方组织验收。

验收合格后，双方签订验收合格证书。

四、合同价款及支付方式1. 工程价款：双方依据施工图纸及工程量清单确定工程价款。

如有变更，应签订书面变更协议。

2. 支付方式：甲方按照合同约定支付工程进度款，乙方应提供合法有效的发票。

工程竣工验收合格后，支付至合同价款的XX%，余款作为质保金，一年后无质量问题一次性付清。

五、材料设备供应1. 甲方供应的材料设备：甲方负责供应合同中约定的材料设备，并确保质量符合国家标准。

2. 乙方供应的材料设备：乙方负责供应甲方认可的其他材料设备，并确保质量合格。

六、安全施工与文明施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。

如因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任。

2. 乙方应遵守文明施工要求，保持施工现场整洁有序。

七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款，应承担违约责任，支付逾期违约金。

新建设工程施工合同（示范文本）8篇篇1甲方（发包方）：________________________乙方（承包方）：________________________鉴于甲乙双方同意就甲方所拥有之项目进行施工建设，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经双方友好协商，达成如下合同条款，以兹信守。

一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程规模及内容：描述工程的整体规模、主要内容和目标等。

二、工程期限及进度安排1. 工程开工日期：明确开工日期。

2. 工程竣工日期：明确竣工日期。

特殊情况下需延期应经过双方协商一致并签订书面协议。

3. 工程进度计划：详细列明各阶段的工作内容、时间安排等。

三、工程价款及支付方式1. 工程总价款：明确工程总价款及其构成。

2. 支付方式：现金、转账或其他方式支付，预付款、进度款和尾款的具体比例和支付时间等。

3. 税收处理：明确甲乙双方税收缴纳方式及其他税收处理事宜。

四、质量保证与验收1. 质量要求：严格按照国家标准和合同约定的质量要求执行。

2. 验收标准与程序：明确验收的标准、程序和具体责任人等。

3. 保修责任：明确保修期限和保修责任等。

五、安全施工与文明施工1. 安全施工要求：明确安全施工的具体要求和措施。

2. 文明施工要求：明确文明施工的具体要求和措施。

3. 事故处理：施工过程中发生安全事故时，应如何处理及其责任划分等。

六、材料设备供应与保管1. 材料设备供应：明确施工过程中所需材料设备的供应方式和责任划分。

2. 材料设备保管：明确材料设备的保管责任和使用管理等。

七、合同变更与解除1. 合同变更：合同变更需经双方协商一致并签订书面协议。

2. 合同解除：合同解除的条件和程序等。

如因违约造成合同无法继续履行时，违约方应承担违约责任并赔偿损失。

八、违约责任及赔偿损失范围明确违约的情形、责任和赔偿损失的范围等。

2023年版建设工程施工合同示范文本4篇篇12023年版建设工程施工合同示范文本甲方：（委托方单位名称）乙方：（承接方单位名称）根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程施工合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿的原则，就甲方拟由乙方承担的建设工程施工事项达成一致协议，具体内容如下：一、工程项目名称：甲方委托乙方进行（工程项目名称），具体地址为（工程地址）。

二、工程内容：1. 工程范围：2. 工程费用：工程总造价为人民币（金额大写），工程款支付方式及时间节点如下：3. 工程进度：4. 施工期限：工程竣工日期为（年）年（月）月（日）日。

三、工程质量：1. 甲方要求工程质量符合国家相关标准及甲方要求，在质量问题上，乙方应当承担相应的责任。

2. 乙方应当按照工程设计图纸及相关规范进行施工，确保工程质量。

四、施工条件：1. 乙方应当保证施工人员持有相应的施工资质证书，保证施工安全。

2. 乙方应当保证施工设备及施工材料符合规定标准，确保施工顺利进行。

五、变更与索赔：1. 本合同生效后，如需对工程内容进行变更，应当经过双方协商一致达成书面变更协议。

2. 在施工过程中如遇到不可抗力、特殊情况等原因，乙方有权向甲方提出索赔申请，需提供充分的证据及理由。

六、保修期及售后服务：1. 工程竣工后，乙方应当提供一定的保修期服务，确保工程质量及完好无损。

2. 如工程出现质量问题，乙方应当在保修期内提供免费维修。

七、违约责任：1. 如果甲方或乙方一方违反本合同约定，应当承担相应法律责任。

2. 如因乙方违约导致工程质量问题，乙方应当承担相应赔偿责任。

八、解决争议：在履行本合同过程中如发生争议，双方应当通过友好协商解决，如仍无法解决的，应当提交相关部门进行调解或仲裁。

九、其他事项：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方：（盖章）法定代表人（签字）：日期：年月日乙方：（盖章）法定代表人（签字）：日期：年月日以上为本合同的正文，甲乙双方确认无误后签字盖章生效。

建设工程施工合同示范文本5篇篇1建设工程施工合同示范文本本合同由甲方（委托人）与乙方（承包人）根据《建设工程施工合同法》及相关法律法规签订，双方遵守合同约定，共同推动建设工程的顺利进行。

第一条合同标的甲方委托乙方承担以下工程项目的施工：工程名称：工程地址：建设内容：工程规模：工程质量：工程进度要求：工程竣工日期：第二条价格及支付方式1. 工程总价为（具体金额），乙方在合同签订之日起（具体天数）内提供工程款甲方支付。

2. 工程验收合格后，甲方应于（具体日期）内支付工程款的余额。

第三条设计变更和工程变更1. 若甲方需求设计变更或工程变更，需书面通知乙方，并经乙方确认后报批，方可进行变更。

2. 变更后的施工费用和工期由双方重新协商确定。

第四条施工期限1. 工程竣工日期为（具体日期），若因不可抗力等原因导致无法按时竣工，双方应重新商定工期。

2. 若乙方因自身原因导致工期延误，应按每日滞纳金的标准向甲方支付违约金。

第五条质量保证1. 乙方承诺工程符合国家相关标准和规定，质量合格。

2. 工程质量保修期为（具体天数），属于保修范围内的质量问题由乙方免费维修。

第六条安全保障1. 施工期间乙方应加强安全管理，遵守国家相关法规，确保建设过程中的安全。

2. 如发生施工安全事故，乙方应承担相应责任并进行赔偿。

第七条其他条款1. 合同生效后双方应严格履行合同约定，如有违约行为应承担相应法律责任。

2. 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。

甲方(盖章)：乙方(盖章)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：联系电话：联系电话：签订日期：签订日期：以上是建设工程施工合同的示范文本，甲乙双方在签订合同前应详细阅读内容，确保双方权益得到保障。

希望双方能够诚实守信，共同完成工程，保障工程质量和安全。

篇2建设工程施工合同示范文本甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系方式：乙方：（承包方）地址：法定代表人：联系方式：为明确双方的权利和义务，经友好协商，就乙方承包甲方建设工程的事宜，签订如下合同。

建立工程施工合同示范文本2023精选7篇建立工程施工合同示范文本2023精选7篇(篇一)发包人〔全称〕：_________承包人〔全称〕：_________按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，发、承包人就本建立工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：一、工程概况工程名称：_________工程地点：_________工程规模及构造特征：_________工程承包范围：_________工程立项批准文号：_________资金_________二、合同工期开工日期：_________开工日期：_________合同工期总日历天数_________天。

三、质量标准工程质量标准：_________四、合同价款币种：_________合同总价〔大写〕：_________元〔小写〕￥：_________元综合单价或费率：□详见承包人的投标报价书〔招标工程〕；□详见经确认的工程报价单或预算书〔非招标工程〕五、组成合同的文件组本钱合同的文件包括：1、本合同协议书；2、中标通知书〔适用招投标工程〕；3、投标文件〔适用招投标工程〕；4、经确认的工程报价单或预算书〔适用非招投标工程〕；5、本合同专用条款和补充条款；6、本合同通用条款；7、标准、标准及有关技术文件；8、图纸；9、工程量清单；10、双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；11、发包人或工程师有关通知及工程会议纪要；12、工程进展过程中的有关信件、数据电文〔电报、电传、、电子数据交换和____〕。

六、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二局部《通用条款》中分别赋予他们的定义一样。

七、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定及工程师的指令进展施工、开工，在缺陷责任期内承当工程质量缺陷保修责任，并履行本合同书所约定的全部义务。

八、发包人承诺发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

篇1：建设工程施工合同示本发包人(全称):______________________承包人(全称):______________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况工程名称:_____________________工程地点:________________________工程内容:________________________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:_____________________二、工程承包范围承包范围:_____________________三、合同工期开工日期:______________________竣工日期:____________________________合同工期总日历天数_________________天。

四、质量标准工程质量标准:________________________五、合同价款金额(大写):______________________元(人民币)￥:______________________元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的'定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效合同订立时间:____________年________月________日合同订立地点:_____________________________本合同双方约定______________________后生效。

建设工程施工合同示范文本5篇第1篇示例：建设工程施工合同示范文本甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）为了明确甲乙双方在建设工程项目中的权利和义务，双方经友好协商，就下列建设工程施工合同事宜达成如下约定：一、项目基本情况1.1 项目名称：（填写项目名称）1.2 项目地点：（填写项目详细地址）1.3 建设内容：（简要描述建设内容）1.4 工程规模：（填写工程规模）1.5 工程造价：（填写工程总造价）1.6 工程周期：（填写工程工期）二、工程范围2.1 本合同项下的工程范围包括但不限于：（详细列出工程范围）三、施工标准3.1 乙方应按照国家相关规定、土木建筑技术标准及甲方要求，确保工程质量符合相关标准。

3.2 若工程质量不符合相关标准，乙方应承担相应责任并承担修复费用。

四、工程价格及支付方式4.1 工程总价：（填写工程总价）4.2 付款方式：甲方应按照工程进度支付工程款项。

4.3 工程款项支付期限：（具体列出各阶段付款时间）五、工程管理5.1 工程管理：乙方应负责工程进度管理、质量管理和安全管理。

5.2 工程进度：乙方应按照工程计划，保证工程进度按时完成。

六、工程延期和罚款6.1 若因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应罚款。

6.2 工程延期原因包括但不限于：自然灾害、政府限制、劳动力不足等。

七、工程保修7.1 工程竣工后，乙方应提供指定保修期，对工程进行免费保修。

7.2 保修期为：（填写保修期限）7.3 保修范围：保修范围包括工程质量问题和施工问题，但不包括外部人为原因造成的损坏。

八、合同变更8.1 任何一方需变更合同内容，应经双方协商一致，并签署书面变更协议。

8.2 变更协议应确认变更内容、变更原因、变更时间等。

九、合同解除9.1 若因不可抗力因素导致工程无法继续施工，乙方应提前通知甲方，并经双方协商解除合同。

9.2 若乙方违约，甲方有权解除合同并要求赔偿损失。

十、争议解决本合同如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方有权向人民法院提起诉讼。

2022版《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2022-0201-第...建设工程施工合同（示范文本）叙言为规范建设工程施工行为，维护建设工程的安全、质量和进度，促进建造市场健康发展，根据国家有关法律、法规和规章，结合本行业的实际情况，制定本《建设工程施工合同》（以下简称本合同）。

本合同应作为建设工程（以下简称本工程）业主和施工单位之间的协议，双方应当依据合同条款和附加条件的规定进行商议、签订。

同时，本合同应当遵守国家有关法律、法规等规定。

第一章总则第一条合同地点1.1 本合同一式两份，每方各持一份。

本合同的签订地点，以合同签订时商议一致并予以明确。

第二条业主及其代理人2.1 本工程的业主为__________（以下简称业主）。

业主的代表人为_________（以下简称业主代表）。

第三条施工单位及其代表人3.1 本工程的施工单位为___________（以下简称承包商）。

承包商的代表人为__________（以下简称承包商代表）。

第四条工程名称、工程地点、设计文件及工程概况4.1 工程名称：4.2 工程地点：4.3 设计文件：4.4 工程概况：第五条合同价款及付款方式5.1 合同价款：5.2 付款方式：第六条竣工时间6.1 竣工时间：6.2 迟延返工：第七条施工质量7.1 施工质量：7.2 整改措施：第八条安全生产8.1 安全生产：8.2 处理方式：第九条现场管理9.1 现场管理：9.2 现场巡查：第十条竣工验收10.1 竣工验收：10.2 验收标准：第十一条违约责任11.1 违约责任：11.2 合同解除：第十二条合同争议的解决12.1 合同争议的解决：12.2 调解及仲裁：第十三条其他事宜13.1 其他事宜：第十四条合同生效和解释14.1 合同生效：14.2 合同解释：第十五条附件15.1 附件：附加条件附加条件是本合同的一部份，承包商与业主签订建设工程施工合同时，双方应根据工程的实际情况和需要达成的协议而约定，其内容应当与本合同相一致，否则附加条件无效。

建立工程施工合同示范文本最新版本建立工程施工合同示范文本最新版本【一】发包人〔全称〕：__________________承包人〔全称〕：__________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：___________________________。

2.工程地点：___________________________。

3.工程立项批准文号：__________________。

4.资金___________________________。

5.工程内容：___________________________。

群体工程应附《承包人承揽工程工程一览表》〔附件1〕。

6.工程承包范围：_____________________________________________。

二、合同工期方案开工日期：_________年_________月_________日。

方案开工日期：_________年_________月_________日。

工期总日历天数：_________天。

工期总日历天数与根据前述方案开开工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准工程质量符合___________________________标准。

四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币〔大写__________________〕〔￥_________元〕；其中：〔1〕平安文明施工费：人民币〔大写__________________〕〔￥_________元〕；〔2〕材料和工程设备暂估价金额：人民币〔大写__________________〕〔￥_________元〕；〔3〕专业工程暂估价金额：人民币〔大写__________________〕〔￥_________元〕；〔4〕暂列金额：人民币〔大写__________________〕〔￥_________元〕；2.合同价格形式：__________________。

建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1建设工程施工合同范本（示范文本）甲方：（委托方名称）统一社会信用代码：注册地址：法定代表人：联系方式：乙方：（承包方名称）统一社会信用代码：注册地址：法定代表人：联系方式：为了明确双方之间的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经双方友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下协议并订立本合同：第一条合同范围1. 乙方承担本合同项下的建设工程施工任务，包括但不限于施工布置、施工管理、施工进度控制等。

2. 本合同的工程名称、位置、规模和内容详见附件《建设工程施工合同附件》。

第二条工程价款1. 工程合同价款为人民币（￥）_______元整。

2. 工程价款的支付方式为（______）分期付款，具体支付比例和时间详见附件《付款方式及时间安排》。

第三条工程质量1. 乙方承担本合同项下工程的质量安全责任，确保工程符合相关国家标准和法律法规的规定。

2. 工程质量监管机构为_______，乙方接受监督并按照相关规定参与监督工作。

第四条工程进度1. 乙方应按照甲方的要求，合理安排工程进度，保证工程按时完工。

2. 工程进度如有延误，乙方应按照《建设工程施工合同附件》中的约定承担相应责任。

第五条材料及设备供应1. 乙方负责向甲方提供真实、合格的材料和设备，确保工程施工的正常进行。

2. 乙方不得私自更换原材料和设备，如需更换应提前征得甲方的书面同意。

第六条竣工验收1. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，合格后方可正式交付使用。

2. 如工程验收不合格，乙方应在规定时间内整改，并重新申请验收。

第七条合同变更1. 任何变更本合同内容的事项，须经双方书面协商一致并签署书面合同变更协议。

2. 合同变更后，双方应按照变更后的合同条款执行。

第八条违约责任1. 一方违反本合同之约定，给对方造成损失的，应当承担违约责任。

2. 如甲方未按时支付工程价款的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付滞纳金。

住建部建设工程施工合同(示范文本)合同编号：___________甲方（发包方）：___________乙方（承包方）：___________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：___________1.2 工程地点：___________1.3 工程范围：___________1.4 工程规模：___________1.5 工程质量：___________1.6 工程价款：___________1.7 工程期限：___________二、施工内容2.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和施工方案进行施工。

2.2 乙方应按照甲方的要求，及时提供施工进度计划，并严格按照计划进行施工。

2.3 乙方应保证施工质量，按照甲方的要求进行施工，并接受甲方的监督和检查。

三、甲方权利与义务3.1 甲方应按照合同约定及时支付工程价款。

3.2 甲方应提供施工所需的施工图纸、技术规范和施工方案。

3.3 甲方应对乙方施工过程中的质量、安全、环保等方面进行监督和检查。

3.4 甲方应协调解决乙方在施工过程中遇到的问题。

四、乙方权利与义务4.1 乙方应按照合同约定完成施工任务，并保证施工质量。

4.2 乙方应按照甲方的要求，及时提供施工进度计划，并严格按照计划进行施工。

4.3 乙方应遵守甲方的管理制度，接受甲方的监督和检查。

4.4 乙方应按照合同约定及时向甲方报告施工过程中的问题。

五、工程变更5.1 如在施工过程中发生工程变更，甲乙双方应协商确定变更内容，并签订书面变更协议。

5.2 工程变更引起的工程价款增减，甲乙双方应按照合同约定进行计算和支付。

六、工程验收6.1 工程完成后，乙方应向甲方提出验收申请。

6.2 甲方应在收到验收申请后及时组织验收，并出具验收报告。

建设工程施工合同示范文本第一篇范文：合同编号：[请填写具体的合同编号]甲方：（全称），以下简称“甲方”地址：[甲方详细地址]代表人：[甲方代表人姓名]联系方式：[甲方联系电话]乙方：（全称），以下简称“乙方”地址：[乙方详细地址]代表人：[乙方代表人姓名]联系方式：[乙方联系电话]鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具有相应资质和能力的施工单位，双方经协商一致，同意按照平等、自愿、公平、诚信的原则，签订本施工合同，共同完成工程项目。

第一条工程概况1.1 工程名称：[工程项目的名称]1.2 工程地点：[工程项目的地点]1.3 工程规模：[工程项目的规模]1.4 工程内容：[工程项目的具体内容]1.5 工程总投资：[工程项目的总投资]第二条合同价格2.1 本工程的合同总价为：[具体金额]元人民币（大写：[金额的大写形式]），以下简称“合同总价”。

2.2 乙方应按照本合同约定的工程内容和质量要求，完成施工任务。

第三条合同工期3.1 合同约定的工期为：[具体工期，如“X个月”或“X年”]，自开工之日起算。

3.2 乙方应按照约定的工期完成施工任务。

如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。

第四条工程质量4.1 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准，保证工程质量。

4.2 工程质量的验收标准和方法按照《建设工程质量管理条例》及相关规定执行。

4.3 工程验收合格后，乙方应承担一定的保修责任。

第五条付款方式及进度5.1 甲方按照工程进度和质量情况，分期支付乙方工程款。

具体付款方式和进度详见附件一。

5.2 乙方完成工程后，甲方支付尾款。

第六条违约责任6.1 乙方未按照约定工期完成施工任务的，应按照逾期付款的方式支付违约金。

6.2 甲方未按照约定付款的，应承担相应的违约责任。

第七条争议解决7.1 本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。

7.2 如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。

建设工程施工合同示范文本7篇第1篇示例：建设工程施工合同一、甲方（委托方）：身份证号码：地址：联系电话：营业执照号码：鉴于甲方拟开展某项建设工程项目，为此需要委托乙方承揽相关施工工作，双方经友好协商一致，达成以下合同条款：第一条工程名称：本合同所涉及的建设工程项目名称为：________________________（以下简称“工程项目”）。

第二条项目概况：第三条施工费用及支付方式：1、本工程项目的总施工费用为人民币____________元。

2、乙方应于签订本合同生效后的第___日向甲方支付总施工费用的____%作为定金，剩余款项应在工程竣工验收合格后的第___日内结清。

第四条施工质量：1、乙方应严格按照甲方的要求和相关规范要求进行施工，确保项目质量符合国家标准。

2、若施工过程中出现因乙方原因造成的质量问题，乙方应承担相应的责任和赔偿。

第五条安全保障：1、乙方应加强现场安全管理，确保施工过程中的安全性。

2、如发生施工安全事故，乙方应承担相应的责任，并及时进行处理和赔偿。

1、乙方应严格按照工程进度表进行施工，确保工程项目按时完工。

2、若因乙方原因导致工程延期，乙方应承担违约责任并赔偿甲方因此而遭受的损失。

第七条竣工验收：2、如经验收未达到要求，乙方应负责对工程项目进行改正和整改，直至验收合格为止。

第八条违约责任：1、若一方未履行合同约定的义务，构成违约的，应当承担相应的违约责任。

2、如因不可抗力等原因造成合同不能履行，双方可协商解除合同，并根据实际情况进行赔偿。

第九条合同变更：在履行合同过程中，若需要对合同内容进行变更，双方应共同协商一致，并签订书面变更协议。

第十条争议解决：本合同的解释和执行应遵循中华人民共和国的相关法律法规。

如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可向相关仲裁机构申请仲裁。

第十一条其他事项：本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程项目竣工验收合格之日止。

甲方（委托方）：乙方（承揽方）：签字：签字：第2篇示例：建设工程施工合同示范文本甲方（委托方）：地址：法定代表人：联系方式：根据《中华人民共和国建设工程施工合同法》相关规定，甲、乙双方本着平等自愿、协商一致的原则，经友好协商，就下列工程的建设合同达成如下协议：一、项目名称：（在此处填写项目名称）二、工程地点：（在此处填写工程具体地址）三、工程内容和范围：本工程的具体内容和范围详见工程图纸、设计说明和招标文件。

新建设工程施工合同（示范文本）8篇第1篇示例：新建设工程施工合同（示范文本）一、合同双方甲方：_______________（委托方全称）法定代表人：_______________（法定代表人姓名）联系地址：_______________（联系地址）电话：_______________（联系电话）二、工程名称三、施工内容1. 乙方承诺按照甲方的要求完成工程设计、施工、监理等工作，确保工程质量和进度。

2. 工程全部材料需符合国家相关标准，确保施工质量。

3. 工程施工过程中如有设计变更或技术问题，乙方应及时与甲方协商解决。

四、工程周期工程周期：_______________工程施工开始日期：_______________工程竣工日期：_______________五、工程造价六、保证金1. 甲方需按照合同约定支付工程保证金，金额为工程总价的_______________%。

2. 工程结算完成后，保证金将会在_______________个工作日内退还给甲方。

七、保险责任1. 工程施工过程中，乙方需购买施工一切险，保障工程质量和人员安全。

2. 如发生意外事故，乙方需承担相应的赔偿责任。

八、违约责任1. 如因乙方原因导致工程质量不合格或工程延期，乙方需承担违约责任，赔偿甲方损失。

2. 如因甲方原因导致工程进度延误，甲方需承担相应责任，赔偿乙方损失。

九、争议解决1. 本合同争议如无法协商解决，应提交_______________仲裁委员会进行仲裁。

2. 仲裁裁决为终局裁决，双方均需遵守。

十、其他条款1. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本合同自双方签字生效。

以上为新建设工程施工合同的示范文本，双方签字盖章后生效。

愿双方合作愉快，共同完成工程。

第2篇示例：新建设工程施工合同甲方（委托方）：__________鉴于甲方拟在__________（地点）建设新工程，为明确双方权利义务，特签订本合同。

建设工程施工合同示范文本5篇篇1建设工程施工合同示范文本甲方（甲方单位名称）：______________，法定代表人（负责人）：______________，地址：______________，邮编：______________，电话：______________。

乙方（乙方单位名称）：______________，法定代表人（负责人）：______________，地址：______________，邮编：______________，电话：______________。

鉴于甲方具有合法的施工许可证，并且有足够的资金和技术能力进行本建设工程的施工，乙方同意承担本建设工程的施工责任。

在双方遵守有关法律法规的前提下，为了明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲、乙双方经友好协商，达成如下协议。

第一条工程名称：______________第二条工程地点：______________第三条工程规模：______________第四条工程工期：______________第五条工程价格：______________第六条施工资金支付方式：______________第七条材料采购方式及价格：______________第八条质量要求及验收标准：______________第九条施工安全及责任：______________第十条工程变更及索赔：______________第十一条竣工验收标准：______________第十二条违约责任：______________第十三条其他约定事项：______________第十四条合同解释权：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同签订日期为：______________年______________月______________日。

甲方（盖章）：______________ 乙方（盖章）：______________以上是本建设工程施工合同的示范文本，具体合同内容可根据实际情况进行调整。

建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1建设工程施工合同范本（示范文本）一、甲方（委托方）：单位名称：________________________法定代表人（负责人）：________________________联系地址：________________________联系电话：________________________二、乙方（承包方）：单位名称：________________________法定代表人（负责人）：________________________联系地址：________________________联系电话：________________________三、工程名称：________________________工程地点：________________________建设内容：________________________四、合同金额：本合同工程总造价为________________________元整（￥_____________）。

五、工程进度：1. 工程开工日期为合同签订后____日内，竣工日期为合同签订后____日内。

2. 工程进度按照双方协商确定的施工计划执行，如有延期需提前三天书面通知对方。

六、工程质量：1. 乙方应保证施工质量符合国家有关标准和要求，并承担由于工程质量不合格而造成的一切后果和责任。

七、工程款支付：1. 工程款分期支付，按照工程进度完成比例支付。

2. 工程款支付方式：______________________________________。

3. 工程款支付时间：合同签订后____日内支付第一期款，其他各期款根据实际工程进度确定。

八、风险控制：1. 乙方需购买工程施工意外险和施工质量保险，确保工程施工过程中出现意外和质量问题时能及时得到赔偿。

2. 乙方应在工程施工现场设立明显的安全警示标志，保障施工现场的安全。

九、违约责任：1. 如果一方未按合同规定的时间履行合同，造成损失的，应承担相应的违约责任。

最新最新建设工程施工合同示范文本8篇篇1甲方（发包方）：__________注册地：__________联系电话：__________传真号码：__________联系人：__________乙方（承包方）：__________注册地：__________联系电话：__________传真号码：__________联系人：__________鉴于甲方需要建设工程项目，乙方具备从事建设工程施工的资质和能力，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，本着公平、公正、诚实信用的原则，经友好协商，就本次建设工程施工事宜达成如下合同协议：一、工程概况（一）工程名称：__________。

（二）工程地点：__________。

（三）工程规模及内容：__________。

具体包含但不限于下列施工内容：基础工程、主体结构、装修工程等。

双方根据实际需求详细约定具体施工内容。

（四）工程施工期限：自合同签订之日起计算，预计总工期为XX 个月。

如有特殊情况需调整工期，双方应友好协商解决。

二、合同价款及支付方式（一）合同总价款：人民币______元整（大写：______元整）。

该合同价款包含但不限于人工费、材料费、机械使用费及其他相关费用等。

具体支付方式由双方另行约定。

（二）支付方式：双方约定采用以下方式进行支付，包括但不限于预付款、进度款、结算款等支付方式，明确约定支付的时间节点及支付金额。

甲方按照合同约定及时向乙方支付款项，确保工程顺利进行。

三、工程质量及验收标准（一）乙方应严格按照国家相关施工规范、设计图纸及甲方要求进行施工，确保工程质量符合合同约定及国家相关标准。

如因乙方施工质量问题导致的损失，由乙方承担全部责任。

具体明确质量要求和质量验收标准。

（二）甲方在工程竣工验收前，有权对乙方施工的工程进行质量检查与验收。

乙方应配合甲方进行验收工作，并按照甲方的要求提供必要的技术资料和质量证明文件。

如验收不合格，乙方应按照甲方的要求整改并承担相应费用。