招投标与合同管理_判断、多选

工程招投标及合同管理试题库与答案一、单选题1. 工程成本实报实销，但酬金是事先商量好的一个固定数目，此种承包方式称为(B)。

A. 成本加固定百分数酬金B. 成本加固定酬金C. 成本加浮动酬金D. 目标成本加奖罚2. 工程监理企业资质分为______个等级。

(B)A. 1B. 2C. 3D. 43. 建设工程招标投标总的特点是(D)。

A. 交易公开B. 优胜劣汰C. 公平公正D. 以上三种都是4. 甲级、乙级工程招标代理机构资格证书的有效期为______年。

(C)A. 2B. 3C. 4D. 55. 招标人应按规定的时间和地点向经审查合格的______发售招标文件及有关资料，并收取一定数量的投标保证金。

(A)A. 投标人B. 代理人C. 银行D. 中标人6. 中标人应当由______确定。

(D)A. 投标人B. 项目主管部门C. 行政监督部门D. 招标人7. 投标人在______可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。

(B)A. 招标文件要求提交投标文件截止时间后B. 招标文件要求提交投标文件截止时间前C. 提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前D. 招标文件规定的投标有效终止之前8. 根据法律规定，定金的数额不得超过合同标的额的(C)。

A. 5B. 10C. 20D. 259. 中标单位确定后，招标单位应在定标之日后的(B)天内发出中标通知书。

A. 5B. 7C. 10D. 1510. 关于评标委员会成员的义务，下列说法中错误的是(B)。

A. 评标委员会成员应当客观、公正地履行职务B. 评标委员会成员可以私下接触投标人，但不得收受投标人的财物或者其他好处C. 评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较的情况D. 评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况11. 由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令，导致施工费用增加，则(A)。

A. 业主承担相应的费用B. 业主从监理费中支付给承包商C. 监理工程师承担相关费用D. 承包商执行的是无效指令，不能得到相应的费用补尝12. 需要对施工图设计进行修改时，应经(D)批准。

工程招投标和合同管理试卷一、选择题（每题2分，共40分）1. 下列哪项不是招标过程中的必要步骤？A. 编制招标文件. 发布招标公告C. 确定中标候选人D. 签订施工合同2. 在评标过程中，以下哪个标准通常不被用作评标依据？A. 报价合理性. 工期安排C. 投标企业规模D. 技术方案3. 合同管理中，变更指令通常由谁发出？A. 承包商. 监理工程师C. 业主代表D. 设计单位4. 在工程施工合同中，索赔通常不包括以下哪项内容？A. 额外工程费用. 延期交工的损失C. 因设计变更导致的成本增加D. 日常管理费用二、判断题（每题2分，共20分）1. 公开招标是指对所有潜在投标人开放的招标方式。

（）2. 邀请招标只能向特定的几个潜在投标人发出投标邀请。

（）3. 合同一旦签订，任何情况下都不得变更。

（）4. 索赔必须基于合同约定或法律法规的规定。

（）5. 违约责任的承担应当与实际造成的损失相符。

（）三、简答题（每题10分，共40分）1. 请简述工程招投标的基本流程。

2. 描述合同管理中变更控制的重要性及其基本程序。

3. 解释什么是工程索赔，并说明其对项目管理的影响。

4. 讨论在合同履行过程中，如何处理违约情况。

四、案例分析题（每题20分，共60分）1. 某工程项目在招标过程中，由于投标文件的技术要求描述不清晰，导致多家投标单位提出了不同的解读。

作为评标委员会的一员，你将如何处理这种情况？2. 假设你是项目的合同管理工程师，项目执行期间出现了设计变更，这导致了工期延长和成本增加。

请分析你应采取哪些措施来处理这一变更请求。

3. 在一个大型基础设施项目中，由于原材料价格上涨，承包商提出了额外的费用索赔。

作为业主方的代表，你如何评估和处理这一索赔请求？。

第一套题客观题判断题（共10题，共40分）1. 在我国，业主也称为建设单位，业主作为建筑市场的主体，是长期和持续存在的。

T √F ×参考答案：F；考生答案：F；试题分数：4；考生得分：42. 建筑业企业连续三年年检合格，方可申请晋升上一级资质等级。

T √F ×参考答案：T；考生答案：T；试题分数：4；考生得分：43. 公开招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。

T √F ×参考答案：F；考生答案：F；试题分数：4；考生得分：44. 招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。

主要包括：编制招标相关文件，组织资格预审，召开标前会议，开标、评标和定标。

T √F ×参考答案：F；考生答案：T；试题分数：4；考生得分：05. 根据《中华人民共和国招标投标法》第九条规定：“招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准。

关于资金或者资金来源是否落实问题，可不在招标文件中载明。

”T √F ×参考答案：F；考生答案：F；试题分数：4；考生得分：46. 投标人收到招标单位的投标申请书，即获得工程承建权，称为中标或得标，表示投标人在投标竞争中获胜。

T √F ×参考答案：F；考生答案：T；试题分数：4；考生得分：07. 降低预算成本的策略原则上适用于一切分期付款工程合同，但对单价合同最有效。

T √F ×参考答案：F；考生答案：T；试题分数：4；考生得分：08. 中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。

中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，应当重新再发新的中标通知书。

T √F ×参考答案：F；考生答案：F；试题分数：4；考生得分：49. 建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同，通常不将监理合同和物资采购合同列入建设工程合同的范畴。

T √F ×参考答案：F；考生答案：T；试题分数：4；考生得分：010. 在索赔中，单项索赔通常因为在实际操作过程中涉及太多的争议因素，索赔的成功率并不高，在实际施工过程中应尽量避免使用。

建筑工程项目招投标与合同管理判断复习指导题21.编制指导性成本计划的依据是（）单选题(2 分) 2分（难易度: 中）A.合同价B.设计图纸C.项目实施方案D.投标者须知正确答案: A2.用赢得值法进行费用、进度综合分析控制,基本参数有三项,即已完工作预算费用、计划工作预算费用和已完工作实际费用，其中已完工作预算费用指的是（）单选题(2 分) 2分（难易度: 中）A.项目施工准备阶段的施工所需的总金额B.在某一时间已经完成的工作(或部分工作),以批准认可的预算为标准所需要的资金总额C.在某一时刻应当完成的工作(或部分工作),以预算为标准所需要的资金总额D.到某一时刻为止,已完成的工作(或部分工作)所实际花费的总金额正确答案: B3.赢得值法的四个评价指标有费用偏差、进度偏差、费用绩效指数和进度绩效指数，其中，费用偏差指的是（）单选题(2 分) 2分（难易度: 中）A.已完工作预算费用与已完工作实际费用之差B.已完工作预算费用与计划工作预算费用之差C.已完工作预算费用与已完工作实际费用之比D.已完工作预算费用与计划工作预算费用之比正确答案: A4.运用赢得值法进行工程成本控制，当进度绩效指数(SPI)<1时,表示（）此题未答单选题(2 分) 0分（难易度: 中）A.实际费用高于预算费用B.实际费用低于预算费用C.进度提前正确答案: D5.成本分析应遵循特定的步骤，其中第一步应为（）单选题(2 分) 2分（难易度: 中）A.选择成本分析方法B.收集成本信息C.进行成本数据处理D.确定成本结果正确答案: A6.成本分析的基本方法包括比较法、因素分析法、差额计算法、比率法等，其中，对比技术经济指标,检查目标的完成情况,分析产生差异的原因,进而挖掘降低成本的方法指的是（）单选题(2 分) 2分（难易度: 中）A.比较法B.因素分析法C.差额计算法D.比率法正确答案: A7.年度成本分析的依据是（）单选题(2 分) 2分（难易度: 中）A.组织措施执行效果B.分部分项工程成本分析C.实际成本与目标成本的对比数据D.年度成本报表正确答案: D8.计算材料的储备资金考虑的因素包括（）单选题(2 分) 2分（难易度: 中）A.日平均用量、材料单价和储备天数B.日平均用量、材料总价和储备天数C.日平均用量、材料单价和材料总价D.材料总价、材料单价和储备天数9.施工质量管理的时间段为（）单选题(2 分) 2分（难易度: 中）A.可行性分析和招投标阶段B.工程项目施工安装和竣工验收阶段C.工程设计和勘察阶段D.工程竣工验收和运营阶段正确答案: B10.下列关于建筑工程质量相关说法有误的一项是（）单选题(2 分) 2分（难易度: 中）A.建筑工程质量关乎人民群众生命财产安全B.建筑工程质量直接影响工程的适用性、可靠性、耐久性和建筑工程的投资效益C.参与工程建设各方依法对建设工程质量负责D.建筑工程质量即建筑工程施工质量正确答案: D11.影响施工质量的主要因素有人、材料、机械、方法及环境等五大方面，其中起主要作用的是（）单选题(2 分) 2分（难易度: 中）A.材料B.机械C.人D.方法正确答案: C12.下列关于施工质量保证体系相关说法有误的一项是（）单选题(2 分) 2分（难易度: 中）A.工程项目的施工质量保证体系以控制和保证施工产品质量为目标B.工程项目施工质量保证体系可不按照项目质量总目标的要求设置C.在工程项目施工中，完善的质量保证体系是满足用户质量要求的保证D.施工质量保证体系可以向建设单位(业主)证明施工单位具有足够的管理和技术上的能力正确答案: B13.施工质量计划可以按内容分为（）回答错误单选题(2 分) 0分（难易度: 中）A.施工安全工作计划和施工质量成本计划B.施工安全工作计划和施工进度成本计划C.施工进度工作计划和施工质量成本计划D.施工质量工作计划和施工质量成本计划正确答案: D14.相比较而言，确保施工质量的关键阶段为（）单选题(2 分) 2分（难易度: 中）A.施工准备阶段B.施工阶段C.竣工验收阶段D.可行性研究阶段正确答案: B15.根据项目自身特点，针对可能发生的质量问题、质量通病，以及与国家规定的质量标准的差距，或者用户提出的更新、更高的质量要求，确定项目施工应达到的质量标准，这项工作指的是（）单选题(2 分) 2分（难易度: 中）A.质量保证工作安排B.质量管理目标的确定C.材料、技术、组织三落实D.施工质量保证体系的运行正确答案: B16.施工质量保证体系的运行，应以质量计划为主线，以过程管理为重心，应用PDCA循环的原理，按照计划、实施、检查和处理的步骤展开，其中实施是指（）单选题(2 分) 2分（难易度: 中）A.确定质量管理的方针、目标，以及实现方针、目标的措施和行动方案B.计划行动方案的交底和按计划规定的方法及要求展开的施工作业技术活动C.对照计划，检查执行的情况和效果，及时发现计划执行过程中的偏差和问题D.把成功的经验加以肯定，形成标准，巩固成果正确答案: B17.施工质量控制应贯彻全面、全过程质量管理的思想，运用动态控制原理，进行质量的事前控制、事中控制和事后控制，其中事前控制主要是指（）单选题(2 分) 2分（难易度: 中）A.正式施工前进行的主动质量控制B.施工质量形成过程中，对影响施工质量的各种因素进行全面的动态控制C.事后质量把关D.质量活动结果的评价、认定和对质量偏差的纠正正确答案: A18.施工质量控制的依据分为共同性依据、专业技术性依据和项目专用性依据，其中共同性依据是指（）回答错误单选题(2 分) 0分（难易度: 中）A.设计修改和技术变更通知，以及相关会议记录和工程联系单B.工程建设合同、勘察设计文件、设计交底及图纸会审记录C.针对不同的行业、不同质量控制对象制定的专业技术法规文件D.适用于施工阶段，且与质量管理有关的通用的、具有普遍指导意义和必须遵守的基本条件正确答案: D19.工序施工质量控制主要包括（）单选题(2 分) 2分（难易度: 中）A.工序施工条件质量控制和工序施工效果质量控制B.工序施工前质量控制和工序施工效果质量控制C.工序施工进度质量控制和工序施工安全质量控制D.工序施工条件质量控制和工序施工成本质量控制正确答案: A20.下列关于特殊过程的质量控制相关说法有误的一项是（）单选题(2 分) 2分（难易度: 中）A.特殊过程的质量控制是施工阶段质量控制的重中之重B.对在项目质量计划中界定的特殊过程，应设置工序质量控制点C.特殊过程的质量应抓住影响工序施工质量的主要因素进行强化控制D.特殊过程的质量控制不需要专业技术人员编制作业指导书正确答案: D21.检验批质量是否合格主要取决于（）单选题(2 分) 2分（难易度: 中）A.分项工程质量验收结果B.主控项目和一般项目的检验结果C.单项工程检验结果D.单位工程竣工验收结果正确答案: B22.凡工程产品未满足质量要求，就称之为（）单选题(2 分) 2分（难易度: 中）A.质量不合格B.质量隐患C.质量问题D.质量事故正确答案: A23.由于工程质量事故具有复杂性、严重性、可变性和多发性的特点,所以建设工程质量事故的分类有多种方法，其中指导责任事故是指（） A.100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故B.在施工过程中，由于操作者不按规程和标准实施操作，而造成的质量事故C.由于工程指导或领导失误而造成的质量事故D.由于突发的严重自然灾害等不可抗力造成的质量事故正确答案: C24.文明施工是指（）单选题(2 分) 2分（难易度: 中）A.保持施工现场良好的作业环境、卫生环境和工作秩序B.确保安全生产的施工现场C.保持施工现场不发生质量事故D.施工现场贴有环境保护牌，文明标语正确答案: A25.施工现场出入口明显处应设置“五牌一图”，其中“一图”指的是（）单选题(2 分) 2分（难易度: 中）A.建筑立面图B.结构施工图C.施工现场总平面图D.施工进度图正确答案: C26.下列关于文明施工的管理措施临时设施布置说法有误的一项是（）单选题(2 分) 2分（难易度: 中）A.现场的临时用房应选址合理，并应符合安全、消防要求和国家有关规定B.现场的施工区域应与办公、生活区划分清晰,并应采取相应的隔离防护措施C.在建工程内、伙房、库房可兼作宿舍D.宿舍必须设置可开启式外窗，床铺不得超过2层，通道宽度不得小于0.9m正确答案: C27.下列关于文明施工教育相关说法有误的一项是（）单选题(2 分) 2分（难易度: 中）A.现场施工人员可不佩戴胸卡，但需要按工种统一编号管理B.应进行多种形式的文明施工教育，如例会、报栏、录像及辅导，参观学习C.应强调全员管理的概念，提高现场人员的文明施工的意识D.教育施工人员应遵守和维护国家的法律法规正确答案: A28.文明施工现场内宿舍室内净高不得小于2.5m，住宿人员人均面积不得小于2.5m2，且每间宿舍居住人员不得超过（）单选题(2 分) 2分（难易度: 中）A.2人B.4人C.8人D.16人正确答案: D29.施工现场安全标志分为（）单选题(2 分) 2分（难易度: 中）A.禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志B.禁止标志、警告标志、指令标志和暗示标志C.禁止标志、警告标志、鼓励标志和提示标志D.禁止标志、督促标志、指令标志和提示标志正确答案: A30.施工现场禁止标志是指（）单选题(2 分) 2分（难易度: 中）A.用来强制人们必须做出某种动作或必须采取一定防范措施的图形标志B.用来提醒人们对周围环境引起注意，以避免发生危险的图形标志C.用来禁止人们不安全行为的图形标志D.用来向人们提供目标所在位置与方向性信息的图形标志正确答案: C31. 施工现场安全警示牌的设置应遵循“标准、安全、醒目、便利、协调、合理”的原则，其中“标准”是指（）单选题(2 分) 2分（难易度: 中）A.同一场所设置的各种标志牌之间应尽量保持其高度、尺寸及与周围环境的协调统一B.图形、尺寸、色彩、材质应符合标准C.设置后其本身不能存在潜在危险，应保证安全D.设置的位置和角度应便于人们观察和捕获信息正确答案: B32.从总体上阐述事故的应急方针、政策，应急组织结构及相关应急职责，应急行动、措施和保障等基本要求和程序，作为应对各类事故的综合性文件指的是（）单选题(2 分) 2分（难易度: 中）A.综合应急预案B.专项应急预案C.现场处置方案D.应急救援方案正确答案: A33.下列关于施工生产安全事故应急预案相关说法有误的一项是（）单选题(2 分) 2分（难易度: 中）A.地方各级人民政府应急管理部门的施工生产安全事故应急预案，应报上一级政府备案B.评审人员与所评审施工生产安全事故应急预案的施工单位有利害关系的，应当回避C.施工单位的应急预案经评审或者论证后，由本单位主要负责人签署公布D.建设工程生产安全事故应急预案的管理包括应急预案的评审公布、备案、实施及监督管理正确答案: A34.特别重大施工生产安全事故应逐级上报至（）单选题(2 分) 2分（难易度: 中）A.省级主管建设主管部门B.国务院建设主管部门C.直辖市人民政府建设主管部门D.地级市人民政府建设主管部门正确答案: B35.施工项目一旦发生安全事故，必须实施“四不放过”的原则，其中落实此项原则，最核心的环节是（）单选题(2 分) 2分（难易度: 中）A.事故报告编写B.事故现场处理C.事故记录D.事故排查正确答案: B36.生产安全事故发生后，受伤者或最先发现事故的人员应立即用最快的传递手段，将发生事故的时间、地点、伤亡人数、事故原因等情况，报告给（）单选题(2 分) 2分（难易度: 中）A.监理工程师B.施工单位负责人C.当地政府D.驻场设计方代表正确答案: B37.下列不属于建筑施工安全生产事故报告内容的一项是（）单选题(2 分) 2分（难易度: 中）A.事故报告单位或报告人员B.事故的简要经过C.事故的初步原因D.事故追责的建议正确答案: D38.下列关于施工现场消防的一般规定说法有误的一项是（）单选题(2 分) 2分（难易度: 中）A.生活区的设置必须符合防火要求,宿舍内可明火取暖B.施工现场应配备足够的消防器材C.施工现场应认真识别和评价潜在的火灾危险源，编制防火安全应急预案D.施工现场使用的电气设备必须符合防火要求，临时用电系统必须安装过载保护正确答案: A39.下列关于施工现场灭火器的摆放说法有误的一项是（）单选题(2 分) 2分（难易度: 中）A.灭火器应摆放在明显和便于取用的地点，且不得影响到安全硫散B.灭火器应摆放稳固，其铭牌必须朝内C.灭火器不应摆放在潮湿或强腐蚀性的地点D.摆放在室外的灭火器应采取相应的保护措施正确答案: B40.现场临时用电的范围包括（）单选题(2 分) 2分（难易度: 中）A.临时安全用电和临时烹饪用电B.临时生产用电和临时卫生用电C.临时生活用电和临时消防用电D.临时动力用电和临时照明用电正确答案: D41.用口头的方式、书面的方式或电子的方式传输(传达、传递)的知识、新闻，或可靠的或不可靠的情报，统称为（）单选题(2 分) 2分（难易度: 中）A.声音B.信息C.数字D.图像正确答案: B42.信息管理指的是（）单选题(2 分) 2分（难易度: 中）A.信息传输的合理组织和控制B.信息进行归档处理C.信息领域的行政事务管理D.信息的筛查和应用正确答案: A43.建筑工程项目信息管理中的公共信息主要包括（）单选题(2 分) 2分（难易度: 中）A.工程实体信息、场地与环境信息、施工合同信息B.法律、法规和部门规章信息，市场信息以及自然条件信息C.施工记录信息，施工技术资料信息D.项目人力资源管理信息，项目机械设备管理信息，项目资金管理信息正确答案: B44.在国际工程管理领域，信息管理的核心指导文件主要是指（）单选题(2 分) 2分（难易度: 中）A.信息管理档案B.信息管理系统C.信息管理手册D.信息管理数据正确答案: C45.施工方信息管理手段的核心是（）单选题(2 分) 2分（难易度: 中）A.用好信息管理手册B.编制信息管理方案C.实现工程管理信息化D.确立信息管理负责人制度正确答案: C46.智慧工地整体架构可以分为终端层、平台层和应用层三个层面，其中终端层主要作用是（）单选题(2 分) 2分（难易度: 中）A.深耕施工阶段的千万级客户群体和百亿级信息化空白市场B.充分利用物联网技术和移动应用提高现场管控能力C.以PM、BIM和DM的紧密结合，相互支撑实现工地现场的智慧化管理D.使项目参建各方更便捷的访问数据，协同工作，使得建造过程更加集约、灵活和高效正确答案: B47.下列关于BIM技术说法有误的一项是（）单选题(2 分) 2分（难易度: 中）A.BIM技术在建筑物使用寿命期间可以有效地进行运营维护管理B.BIM技术不具备空间定位和记录数据的能力C.BIM技术与RFID技术结合，可以有效地进行建筑物的资产管理D.BIM技术可进行空间管理，合理高效使用建筑物空间正确答案: B48.项目经理部的有关人员对工程项目施工过程中的有关技术管理和质量管理活动以及效果进行逐日连续完整的记录文件，通常指的是（）单选题(2 分) 2分（难易度: 中）A.图纸会审记录B.工程开工报告C.施工日志D.工程施工质量验收资料正确答案: C。

单选题和判断题考核要点建筑市场有广义的市场和狭义的市场之分，狭义的市场一般指以建筑产品为交换内容的市场。

建筑市场的客体是：建筑产品。

工程项目招标代理机构：必须是依法成立，从事招标代理业务并提供相关服务，实行独立核算、自负盈亏，具有法人资格的社会中介组织。

交易行为：是指买卖双方的交易活动，它是连接市场主体和市场客体的桥梁，不同的市场主体通过交易行为完成对市场客体的交换。

不宜采用经评审的最低投标价法的招标项目，一般应当采取综合评估法进行评审。

标的物的交付是买卖合同履行中最重要的环节，标的物的所有权自标的物交付时转移。

建设工程项目招投标：是指建设单位通过招标的方式，将工程建设项目的勘察、设计、施工、材料设备供应、监理等工作，全部或部分发包，由具有相应资质的承包单位通过投标竞争的方式承接。

工程项目施工投标：是指投标人（或承包人）根据所掌握的信息按照招标人的要求，参与投标竞争，以获得建设工程承包权的法律活动。

不平衡报价法：是指对工程量清单中的各项目的单价，按投标人预定的策略做上下浮动，但不变动中标要求确定的总报价，使中标后能获取较好收益的报价技巧。

多方案报价法：是投标人针对招标文件中的某些不足，提出有利于业主的替代方案（又称备选方案），用合理化建议吸引业主争取中标的一种投标技巧。

单价合同：是指整个合同期内执行某个单价，而工程量则按实际完成的数量进行计算。

投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

工程项目施工招标：是指招标人将确定的工程项目施工任务发包，鼓励施工单位进行投标竞争，从中优选出技术能力强、管理水平高、信誉可靠且报价合理的承建单位完成土建施工和设备安装工作，并以合同的形式约束双方在施工过程中的行为。

要约邀请：是希望他人向自己发出要约的意思表示，其目的不是订立合同，而是希望相对人向其作出要约的意思表示。

招投标与合同管理试题库+答案一、单选题（共40题，每题1分，共40分）1、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。

按照设计范本的规定，设计人应( )A、没收全部定金补偿损失B、要求发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%正确答案：D2、( )不属于合同文件。

A、图纸B、中标通知书C、施工日记D、工程量清单正确答案：C3、合同无效、被撤销或者终止时，合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力为( )。

A、经当事人主张而无效B、有效C、无效D、可撤销正确答案：B4、合同法律关系主要的是由法律规范调整的( )A、经济侵权关系B、刑事法律关系C、民事权利义务关系D、行政法律关系正确答案：C5、按照《FIDIC土木工程施工合同条件》（99版），下列不属于发包人权利的是( )A、指定分包B、批准合同转让C、在特定条件下终止合同D、以上都不是正确答案：A6、根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指( )。

A、业主与承包商之间的双向索赔B、不包括承包商与分包商之间的索赔C、只限承包商向业主索赔D、业主无权向承包商索赔正确答案：A7、公开招标邀请的投标人是( )。

A、上级部门规定的B、不特定的C、招标投标管理部门指定的D、特定的正确答案：B8、评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的( )A、3/4B、2/3C、1/3D、1/2正确答案：B9、某村果园长期管理不善，连年无收益，王某以每年上缴500元承包费为条件与村委会签订承包合同，承包期5年。

承包后王某精心管理，当年净收益多达3000元。

村委会主任即要求修改合同，增加承包费，王某不允。

村委会主任便废除原合同，以1200元年承包费的条件承包给他人。

在下述各种意见中，正确的意见应该是( )。

招投标与合同管理考试模拟题（附答案）一、单选题（共40题，每题1分，共40分）1、根据《合同法》的规定，要约在( )生效。

A、要约发出时B、受要约人知晓其内容时C、到达受要约人时D、要约规定的时间正确答案：C2、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。

采购方应( )。

A、按照实际交货数量及时付款B、按照订购数量及时付款C、拒付货款并索赔D、待供货方补足数量后再付正确答案：B3、自中标通知书发出( )内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。

A、30天B、15天C、35天D、21天正确答案：A4、下列选项中说法正确的是( )A、承包商可以向业主提出索赔，业主也可以向承包商提出索赔B、索赔发生在工程建设各阶段，但在施工竣工后发生较多C、工程师对索赔的反驳，应该把承包人当作对立面，但应公正D、总索赔比单项索赔要更易处理和解决正确答案：A5、《合同法》第69条规定，当事人依照《合同法》第68条的规定主张不安抗辩权而中止履行的，应当及时通知对方。

对方提供适当担保时，应当( )A、拒绝履行B、恢复履行C、由人民法院裁决D、变更合同正确答案：B6、合同可以变更，但是当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为( )A、变更为可撤销B、已经变更C、部分变更D、未变更正确答案：D7、发包人应在在双方计量确认后( )内，向承包人支付工程款（进度款）。

A、42天B、14天C、28天D、7天正确答案：B8、施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为( )。

A、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸B、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸C、中标通知书、协议书、专用条款、通用条款D、中标通知书、投标书、协议书、图纸正确答案：A9、在施工合同中,就支付工程款而言,债权人是 ( ) 。

A、供货单位B、监理单位C、施工单位D、建设单位正确答案：C10、采用银行的有条件保函，在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，由( )对执行合同部分和未执行合同部分加以鉴定。

课程名称：工程招投标与合同管理测试题一一、单项选择题（每小题1.5分，共30分）1、《中华人民共和国招投标法》于（D）起施行。

A、1997.11.1B、1998.3.1C、1999.8.30D、2000.1.12、《中华人民共和国招投标法》规定，依法必须招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（A）。

A、20B、30C、10D、153、下列关于合同文件的表述，不正确的是（D）。

A、专用条款的内容比通用条款更明确、具体B、合同文件中专用条款的解释优先于通用条款C、合同文件之间应能相互解释、互为说明D、专用条款与通用条款是相对立的4、评标委员会成员中，成员人数为（C）人以上单数，其中经济、技术专家不得少于成员总数的（）。

A、3，3/4B、3，2/3C、5，2/3D、5，3/45、招标投标活动的公开原则首先要求（A）要公开。

A、招标活动信息B、评标委员会成员名单C、工程设计文件D、评标标准6、承包人在索赔事件发生后的（C）天以后，应向工程师正式提出索赔意向通知。

A、14B、7C、28D、217、在必须进行招标的工程建设项目中，施工单项合同估算价在（C）人民币以上的，必须进行招标。

A、20万元B、120万元C、200万元D、2000万元8、索赔是指在合同的实施过程中，（D）因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求。

A、业主B、第三方C、承包商D、合同当事人一方9、下列关于工程分包说法正确的是( A )。

A、施工总承包人不得将工程主体结构的施工分包给其他单位B、工程分包后，总承包人不再对分包工程承担任何责任C、施工总承包人可以将其承包工程中的专业工程自主分包给分包商D、分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位10、某工程投标总价为500万，则投标保证金最高不超过（C）万元。

A、10B、20C、50D、10011、招标人采用邀请招标的方式，应当向（B）个以上的具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请。

中专招投标与合同管理期中考试参考答案一、单选题（每题2分，共30分）题号 1 2 3 4 5 6 7 8答案 B B B A A C C A题号9 10 11 12 13 14 15答案 B D D A D B B二、多选题（每题2分，共10分）题号 1 2 3 4 5答案ABD AB ADE ABD BCE三、判断题（每题1分，共10分）题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10答案×××√×√×√××四、名词解释：（每题5分，共20分）1. 建设工程招标：是指招标人（或发包人）将拟建工程对外发布信息、吸引有承包能力的单位参与竞争、按照法定程序优选承包单位的法律活动。

2. 不平衡报价法：在不影响总标价水平的前提下、某些项目的单价可以定得比正常水平高些、而另外一些项目的单价则可以比正常水平低些、其目的是承包商可尽早收回垫支工程中的资金周转、另一方面是为了隐蔽报价规律的报价方法。

3.投标决策：是指潜在投标人通过收集信息以决定是否投标，以及在投标中采取哪些规避重大风险，提高中标率的措施和技巧。

4. 联合承包：是指由两家或两家以上的承包商联合向业主承包工程的建设任务，并按各自的投入资金份额及承担任务的多少分享利润和承担风险的承包方式。

五、案例分析。

（每小题15分，共30分）案例1某投资公司建设一幢办公楼，采用公开招标方式选择施工单位，投标保证金有效期时间同投标有效期。

提交投标文件截止时间为2014年5月30日。

该公司于2014年3月6日发出招标公告，后有A、B、C、D、E等5家建筑施工单位参加了投标，E单位由于工作人员疏忽于6月2日提交投标保证金。

开标会于6月3日由该省建委主持，D单位在开标前向投资公司要求撤回投标文件。

经过综合评选，最终确定B单位中标。

双方按规定签定了施工承包合同。

问题：（1）E单位的投标文件按要求如何处理？为什么？（2）对D单位撤回投标文件的要求应当如何处理？为什么？（3）上述招标投标程序中，有哪些不妥之处？请说明理由。

招投标与合同管理试题库（含参考答案）一、单选题（共40题，每题1分，共40分）1、建设工程招标即招标人将拟建工程对外发布信息，吸引有承包能力的单位参与竞争，按照法定程序优选承包单位的法律活动。

这里的招标人也可以称为( )A、发包人B、承包人C、监理D、设计单位正确答案：A2、以下建设单位招标必须具备的条件是( )A、招标人是法人或依法成立的其他组织；B、有与招标工程相适应的经济、技术、管理人员；C、有组织编制招标文件的能力；D、有审查投标单位资质的能力；正确答案：A3、工程分包的说法错误的为( )A、非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包B、是允许的C、是从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为D、是违法的正确答案：D4、合同的无效是指该合同( )。

A、一定全部无效B、已履行的部分有效，未履行的部分无效C、一定部分无效D、有可能部分无效，也可能全部无效正确答案：D5、建设工程合同的一般签订方式是( )A、利用标准合同订立B、由双方协商确定的方式订立C、双方协商，书面订立D、利用示范文本订立正确答案：A6、屋面防水工程保修期限为( )。

A、3年B、2年C、5年D、4年正确答案：C7、在施工合同中,就支付工程款而言,债务人是 ( ) 。

A、监理单位B、施工单位C、供货单位D、建设单位正确答案：D8、债权人撤销权的行使必须由享有撤销权的人以( )的名义，向人民法院提出诉讼，请求法院撤销债务人危害其债权的行为。

A、债权人或债务人B、第三方C、自己D、债务人正确答案：C9、民事法律关系客体，是指民事法律关系之间权利和义务所指向的对象。

下列不属于民事法律关系客体的是( )A、施工单位购买的各种建筑材料B、建设资金C、建筑企业对员工的培训D、建设行政主管部门正确答案：D10、保证方式没有约定或约定不明确的，按( )承担担保责任。

A、合同B、保证C、连带保证D、违约正确答案：C11、下列说法不正确的是( )。

一、单项选择题1、招标文件发售的时间不得少于( C )。

A、5日B、3日C、5个工作日D、3个工作日2、《中华人民共和国招标投标法》规定，依法必须招标的项目自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（A ）。

A、20天B、30天C、10天D、15天3、公开招标与邀请招标的招标程序上的主要差异表现为（C ）。

A、是否解答投标单位的答疑B、是否公开开标C、是否进行资格预审D、是否组织现场考察4、工程建设项目招标代理机构资质等级分甲级、乙级、暂定级；其中乙级资质只能承担工程总投资额（ A ）以下项目的招标代理业务。

A、1亿B、6000万C、8000万D、5000万5、某工程项目在估算时算得成本是1000万元人民币，概算时算得成本是950万元人民币，预算时算得成本是900万元人民币，投标时某承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币.则根据《招标投标法》中规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”。

该承包商投标时报价不得低于（ D ）。

A、1000万元B、950万元C、900万元D、800万元6、工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则，根据施工图纸计算工程量，提供给投标单位作为投标报价单基础。

结算拨付工程款时以（ A ）为依据。

A、实际工程量B、工程量清单C、承包方报送的工程量D、合同中的工程量7、施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照（ C ）处理。

A、增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延B、增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延C、增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延D、增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延8、依法必須进行招标的項目，提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于( B )日。

A、3B、5C、15D、209、资格预审的主要方法有合格制和( A )。

中专招投标与合同管理期中考试参考答案一、单选题（每题2分，共30分）二、多选题（每题2分，共10分）四、名词解释：（每题5分，共20分）1. 建设工程招标：是指招标人（或发包人）将拟建工程对外发布信息、吸引有承包能力的单位参与竞争、按照法定程序优选承包单位的法律活动。

2. 不平衡报价法：在不影响总标价水平的前提下、某些项目的单价可以定得比正常水平高些、而另外一些项目的单价则可以比正常水平低些、其目的是承包商可尽早收回垫支工程中的资金周转、另一方面是为了隐蔽报价规律的报价方法。

3.投标决策：是指潜在投标人通过收集信息以决定是否投标，以及在投标中采取哪些规避重大风险，提高中标率的措施和技巧。

4. 联合承包：是指由两家或两家以上的承包商联合向业主承包工程的建设任务，并按各自的投入资金份额及承担任务的多少分享利润和承担风险的承包方式。

五、案例分析。

（每小题15分，共30分）案例1某投资公司建设一幢办公楼，采用公开招标方式选择施工单位，投标保证金有效期时间同投标有效期。

提交投标文件截止时间为2014年5月30日。

该公司于2014年3月6日发出招标公告，后有A、B、C、D、E等5家建筑施工单位参加了投标，E单位由于工作人员疏忽于6月2日提交投标保证金。

开标会于6月3日由该省建委主持，D单位在开标前向投资公司要求撤回投标文件。

经过综合评选，最终确定B单位中标。

双方按规定签定了施工承包合同。

问题：（1）E单位的投标文件按要求如何处理？为什么？（2）对D单位撤回投标文件的要求应当如何处理？为什么？（3）上述招标投标程序中，有哪些不妥之处？请说明理由。

答（1）：E单位的投标文件应当被认为是无效投标而拒绝。

因为招标文件规定的投标保证金是投标文件的组成部分，因此，对于未能按照要求提交投标保证金的投标（包括）期限，招标单位将视为不响应招标而予以拒绝。

（2）对D单位撤回投标文件的要求，应当没收其投标保证金。

因为，投标行为是一种要约，在投标有效期内撤回其投标文件，应视为违约行为。

.建筑招投标与合同管理一、判断题（共10道试题，共30分。

）1.公开招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。

A.错误B.正确2.公开招标的优点是参加的投标竞争者有限，不仅可以节约招标费用，缩短招标时间，而且提高了每个投标人的中标机会。

A.错误B.正确3.承包商作为建筑市场的主体，是长期和持续存在的。

所以不论是国内还是按照国际惯例，对承包商一般都实行从业资格管理。

A.错误B.正确4.建设工程交易中心是服务性机构，本身并不具备监督管理职能。

A.错误B.正确5.建筑市场的资质管理仅是指对从业企业的资质管理。

A.错误B.正确6.在我国，业主也称为建设单位，业主作为建筑市场的主体，是长期和持续存在的。

A.错误B.正确7.授标是招标人以书面形式正式通知某投标单位承包建设工程项目。

A.错误B.正确8.邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。

A.错误B.正确9.建设工程交易中心的基本功能：信息服务功能、场所服务功能、监督管理职能。

A.错误B.正确10.建设部颁布了自2001年7月1日起实施的《建筑业企业资质管理规定》，其中将我国的建筑业企业分为施工总承包企业、专业承包企业和劳务分包企业三个序列。

A.错误B.正确二、单项选择题（共15道试题，共45分。

）1.建设工程的投标人一般不包括（）。

A.勘察设计企业B.施工企业C.工程材料设备供应单D.事业单位2.建筑工程交易中心是一种建筑市场有形化的管理模式，但是不具有（）功能。

A.监督管理B.信息服务C.场所服务D.集中办公3.下列（）不是建筑工程招标投标的特点。

A.程序规范B.投标过程统一、有效地监督C.交易双方面对面地讨价还价D.公平、客观4.建筑市场的客体是（）。

A.建筑产品B.业主C.承包商D.咨询服务机构5.建筑工程的开标、评标、定标由（）依法组织实施，并接受有关行政主管部门的监督。

A.投标单位B.监理单位C.设计单位D.建设单位6.申请领取施工许可证，应具备的条件之一为：建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（）。

《项目投标与合同管理》练习题一、判断改错题1．中标通知书发出30天内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包合同。

（√ ）2．投标文件中的大写金额和小写金额不一致的,以小写金额为准。

（×）以大写金额为准.3．建设工程施工合同范本由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成,并附有三个附件。

( √ ）4．FIDIC施工合同条件中规定的合同有效期,是指从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数。

（×）合同有效期改为施工期。

5．工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后，应在28天内给予答复,否则视为对方索赔要求已经认可。

（√ ）6．FIDIC合同条件中规定，业主的索赔主要限于施工质量缺陷和拖延工期等违约行为导致的业主损失.（√ ）7．承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告,则失去对该事件请求的索赔权利（√）8．在承包商提出的费用索赔中，是以实际损失为依据,因此其索赔金3额额均不应包括利润。

(× )因此其索赔金额也可暴扣利润9．FIDIC合同条件，监理工程师有权批准工程分包(√ ）.10．FIDIC合同条件规定，诉讼是解决合同争议的最终方式（×）.仲裁是11．《工程建设监理委托合同》是由“标准条件”和“专用条件”两部分组成的通用文本.(×）不是12．工程招标必须采用公开招标方式（×）.或邀请招标13．《监理委托合同》经过当事人双方协商一致而终止后，双方的权利和责任也即终止（×）.不立即终止14．某建筑工程公司下属第四分公司领有营业执照，依法可以承包工程。

因此，分公司是一个独立的企业法人。

（×)分公司不是一个独立的企业法人15．经济合同当事人之间发生纠纷时，双方可以约定:请求仲裁或向法院起诉，二者只能选其一。

（√ ）16．要约是希望他人向自己发出要约的意思表示。

一、单选题1..招标投标活动的公正原则与公平原则的共同之处在于创造一个公平合理、()的投标机会。

A.自由竞争B.平等竞争C.表现企业实力D.展示企业业绩2.诚实信用是民事活动的一项基本原则，招标投标活动是以()为目的的民事活动，当然也适用这一原则。

A.承揽工程任务B.签订承包合同C.确定中标企业D.订立采购合同3.在投标的过程中，如果投标人假借别的企业的资质，弄虚作假来投标即违反了()这一原则。

A.公开B.公平C.诚实信用D.公正4.《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定施工单项合同估算价在()万元人民币以上的，必须进行招标。

A.200B.100C.150D.250 75.《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定项目总投资额在( B )万元人民币以上的，必须进行招标。

A.2000B.3000C.100D.40006．公开招标设置资格预审程序的目的是（）Ａ．减少评标工作量Ｂ．鼓励更多的承包商参加投标Ｃ．选取中标人Ｄ．迫使投标单位降低投标报价7．对一个邀请招标的工程，必须向（）以上的潜在投标人发生邀请。

Ａ．２家Ｂ．３家Ｃ．５家Ｄ．７家8．招标投标活动的公开原则首先要求()要公开。

A. 招标活动的信息B.评标委员会成员的名单C.工程设计文件D.评标标准9.．依法必须进行招标的项目的()，必须通过国家指定的报刊、信息网络或者其他公共媒介发布。

A.资格预审公告B.投标邀请书C.招标公告D，评标标准10.．下列不属于招标文件内容的是()。

A.投标邀请书且设计图纸C.合同主要条款D.财务报表11.．.根据我国招标投标法的有关规定，下列不符合开标程序的是()。

A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行B.开标地点应当为招标文件中预先确定的地点C.开标由招标人主持，邀请部分投标人参加D.开标时都应当当众予以拆封、宣读12.我国招标投标法规定，开标应由(主持。

A.地方政府相关行政主管部门B.投标人C.招标人D.中介机构13.评标委员会中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的()。

《建筑工程项目招投标与合同管理》形成性考核二总共30题共20分一. 判断题（共10题,共6分）3. 编制投标文件的核心工作是计算标价，而标价计算又与施工方案及施工组织计划密切相关，所以在计算4. 中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。

中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，应当依法承5. 资格预审的评分标准必须考虑到评标的标准，一般凡属评标时考虑的因素，资格预审评审时必须考虑。

（0.6分）7. 投标人收到招标单位的授标通知书，即获得工程承建权，称为中标或得标，表示投标人在投标竞争中获9. 邀请招标的特点是能有效地防止腐败，为潜在的投标人提供均等的机会，能最大限度地引起竞争，达到10. 中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书,并将中标结果通知所有未中标的投标人。

（0.6二. 单选题（共15题,共9分）2. 投标报价人员在总价基本不变的情况下可以采用不平衡报价法使中标后企业利益最大化。

在清单工程量5. 某市火电站建设项目进行招标，招标人规定投标人提交的投标文件截止日期为2006年11月20日，投标人在投标文件截止日期已提交投标文件。

2006年11月18日，投标人向招标人提出撤回提交的投标文6. 为了提高中标的可能性和中标后利益，在保证工程质量的前提下，进行合理报价，根据投标报价的原则，7. 投标报价人员在总价基本不变的情况下可以采用不平衡报价法使中标后企业利益最大化，在清单工程量11. 为了提高中标的可能性和中标后利益，在保证工程质量的前提下，进行合理报价，根据投标报价的原14. ( )的适用范围是：具有通用技术、性能标准或者招标人对于其技术、性能没有特要求的普通招标项三. 多选题（共5题,共5分）2. 根据招标投标法的规定，中标通知书发出后的30 日内，中标单位应与发包人依据( )等签订工程施工11。

《建筑工程项目招投标与合同管理》作业1及【答案】一、判断题（每小题2分，共20分）1.1．建筑市场的主体是指参与建筑生产交易的各方。

其中包括：发包人、承包人和工程咨询服务中介机构。

（）判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: A2.2．发包人必须承担建设项目的全部责任和风险，对建设过程中的各个环节进行统筹安排，实行责、权、利的统一。

（）回答错误判断题(2 分) 0分A. 对B. 错正确答案: A3.3．建设工程交易中心的基本功能：信息服务功能、场所服务功能、监督管理职能。

（）判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: B4.4．我国建筑市场的资质管理仅是指对从业企业的资质管理。

（）判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: B5.承发包是一种交易行为，是指交易的一方负责为交易的另一方完成某项工作或供应一批货物，并按一定的价格取得相应报酬的一种交易。

（）判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: A6.6．招标是招标人为签订合同而进行的准备，属要约。

投标是投标人相应招标人的要求参加投标竞争，属承诺。

（）判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: B7.7．公开招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。

（）判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: B8.8．公开招标的优点是参加的投标竞争者有限，不仅可以节约招标费用，缩短招标时间，而且提高了每个投标人的中标机会。

（）判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: B9.9．邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。

（）判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: A10.10．邀请招标的特点是能有效地防止腐败，为潜在的投标人提供均等的机会，能最大限度地引起竞争，达到节约建设资金、保证工程质量、缩短建设工期的目的。

（）判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: B二、单项选择题（每小题3分，共30分）11.（）是指商品交换关系的总和，除了以建筑产品为交换内容的市场外，还包括与工程建设有关的勘查设计、专业技术服务、金融产品、劳务、建筑材料、设备租赁等各种要素市场以及建筑商品生产过程及流通过程中的各种经济关系。