2019年建设工程合同范本大全
- 格式:docx
- 大小:69.74 KB
- 文档页数:63
建设工程合同范本2019甲方(委托方):________________乙方(承包方):________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜,达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:________________1.2 工程地点:________________1.3 工程范围:包括但不限于_______、_______、_______等(具体以施工图纸为准)。
1.4 工程造价:人民币(大写):_______元整(小写):_______元。
1.5 工程质量:符合国家及行业现行标准、规范、规程的要求,达到_______等级。
1.6 工程期限:自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
二、甲方权利和义务2.1 提供施工图纸、技术要求及有关资料,并对其真实性、准确性负责。
2.2 协调解决施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护措施,并承担有关费用。
2.3 提供施工所需的场地、道路、水电供应等,并保证乙方顺利施工。
2.4 对乙方施工质量进行监督检查,但不干涉乙方正常施工。
2.5 按照约定支付工程款项。
三、乙方权利和义务3.1 按照施工图纸、技术要求及有关资料进行施工,确保工程质量。
3.2 采取一切必要措施保护施工现场周围环境,防止污染和损坏。
3.3 严格按照施工组织设计施工,确保工程进度。
3.4 负责采购材料、设备,并对其质量负责。
3.5 按照甲方要求提交工程进度报告和工程量清单。
3.6 负责办理与工程相关的各项手续,并承担相应费用。
3.7 工程竣工后,及时清理现场,并提交竣工资料。
四、工程变更4.1 工程变更范围:包括但不限于_______、_______、_______等。
建设施工合同范本2019甲方(发包方): ____________乙方(承包方): ____________第一条工程概况1.1 工程名称:____________________1.2 工程地点:____________________1.3 工程范围:包括但不限于_______(具体工程内容)1.4 工程质量:按照国家现行有关施工质量验收规范和标准施工,工程质量达到_______(质量标准)。
第二条合同价款2.1 合同总价款为人民币(大写):_______元整(小写):_______元。
2.2 付款方式:按照工程进度分期支付,具体付款方式和时间双方另行约定。
第三条工程期限3.1 工程开工日期:_______年_______月_______日。
3.2 工程竣工日期:_______年_______月_______日。
3.3 工程总日历天数:_______天。
第四条双方权利义务4.1 甲方权利义务:(1)提供施工场地及施工所需条件;(2)办理相关施工手续;(3)按照约定支付工程款项;(4)对工程质量进行监督和检查。
4.2 乙方权利义务:(1)按照约定的施工范围、质量、进度完成施工任务;(2)提供施工所需的材料、设备、劳务等;(3)接受甲方的监督和检查;(4)确保施工现场的安全。
第五条违约责任5.1 任何一方违反本合同的约定,导致合同无法履行或造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿损失。
第六条争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向工程所在地的人民法院提起诉讼。
第七条其他约定7.1 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
7.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章):_____________ 乙方(盖章):_____________代表(签字):_____________ 代表(签字):_____________签订日期:_______年_______月_______日。
建设工程示范合同(2019年版)甲方(发包人):乙方(承包人):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就建设工程及有关事项协商一致,共同达成如下协议:第一条工程概况1.1 工程名称:__________1.2 工程批准、核准或备案文号:__________1.3 工程内容及规模:__________1.4 工程所在地详细地址:__________1.5 工程投资估算:__________1.6 工程进度安排:__________1.7 工程主要技术标准:__________第二条工程范围与内容2.1 工程范围:__________2.2 工程内容:__________第三条合同价格与支付3.1 合同价格形式:__________3.2 签约合同价:人民币(大写)(元)。
3.3 支付方式:__________第四条工程质量与标准4.1 工程质量:__________4.2 工程标准:__________第五条工程进度与工期5.1 计划开始日期:年月日。
5.2 计划完成日期:年月日。
5.3 工程进度与工期如有变更,双方协商确定。
第六条合同的履行与检验6.1 双方按照合同约定履行各自的权利和义务。
6.2 工程检验:__________第七条违约责任7.1 甲方违约:__________7.2 乙方违约:__________7.3 违约责任的具体执行办法,按照合同约定及法律法规的规定执行。
第八条争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第九条其他9.1 合同的签订、修改、解除、终止、失效等,均应当依法进行,并办理相关手续。
9.2 合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
9.3 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
建设施工合同范本2019合同编号:_______甲方(发包方):_______乙方(承包方):_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方发包,乙方承包的建设施工项目,达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:_______1.2 工程地点:_______1.3 工程范围:_______1.4 工程内容:_______二、合同价款2.1 合同总价款为人民币(大写):_______元整(小写):_______元。
2.2 合同价款支付方式:(1)预付款:甲方在合同签订后_______日内支付乙方工程总价款的_______%作为预付款,即人民币(大写):_______元整(小写):_______元。
(2)进度款:乙方按照工程进度完成_______%,甲方支付工程总价款的_______%,以此类推,直至工程完工。
(3)竣工结算款:工程竣工验收合格后,甲方支付至工程总价款的_______%。
(4)质保金:工程竣工验收合格满_______年后,甲方支付剩余的_______%作为质保金。
三、工程期限3.1 工程开工日期:_______3.2 工程竣工日期:_______3.3 工程总日历天数:_______四、工程质量4.1 工程质量标准:_______4.2 乙方应严格按照国家、行业及地方的质量标准、规范和设计文件要求进行施工,确保工程质量。
五、材料设备5.1 乙方应根据工程需要,自行采购符合国家、行业及地方质量标准的材料、设备。
5.2 甲方有权对乙方采购的材料、设备进行检验,如不符合质量标准,乙方应在甲方要求的时间内无条件更换。
六、工程变更6.1 在施工过程中,如甲方要求变更设计,乙方应按照甲方的要求进行施工。
因变更设计导致的工程量增加或减少,双方应按照实际工程量调整合同价款。
6.2 乙方在施工过程中,如遇到特殊情况需要变更设计,应提前通知甲方,并取得甲方书面同意。
建设工程合同范本2019甲方(委托方):____________________乙方(承包方):____________________一、工程概况1.1 工程名称:____________________1.2 工程地点:____________________1.3 工程范围:____________________1.4 工程内容:____________________1.5 工程规模:____________________1.6 工程质量:____________________1.7 工程造价:____________________二、合同工期2.1 本工程合同工期为_______天,自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
三、合同价款3.1 本工程合同价款为人民币(大写):_______元整(小写):¥_______。
四、支付方式4.1 工程进度款支付方式:____________________4.2 工程竣工结算支付方式:____________________五、设计与施工5.1 乙方应根据甲方的要求和本工程的实际情况,负责本工程的设计与施工。
5.2 乙方应按照国家有关标准、规范和规程进行设计与施工,确保工程质量。
5.3 乙方应按照甲方的要求和合同的约定,完成本工程的设计与施工,并交付甲方验收。
六、材料与设备6.1 本工程所需的材料与设备由乙方负责采购,并应符合国家有关标准、规范和规程的要求。
6.2 乙方应保证材料与设备的质量,并对材料与设备的质量负责。
七、工程变更7.1 在本工程设计与施工过程中,如甲方要求变更工程内容、规模、质量等,甲乙双方应签订书面变更协议。
7.2 工程变更协议签订后,乙方应根据变更协议的要求进行设计与施工。
八、工程验收8.1 本工程竣工后,乙方应向甲方提交竣工验收报告及相关资料。
8.2 甲方应在收到乙方提交的竣工验收报告及相关资料后_______日内组织验收。
2019建设工程施工合同示范文本2019年建设工程施工合同示范文本一、合同的基本情况甲方:(委托人名称)乙方:(承包人名称)合同名称:(施工合同名称)合同金额:(合同总金额)合同期限:(合同履行期限)二、合同执行的依据1. 《中华人民共和国建筑法》2. 《建设工程质量管理条例》3. 《建筑安全生产管理条例》4. 《建筑工程施工合同》三、合同的内容1. 工程名称、工程地点、工程内容以及工程范围。
2. 工程所需材料及质量标准。
3. 工程进度及验收标准。
4. 工程支付方式、款项及支付时间。
5. 工程保修期、保修范围及保修标准。
6. 违约责任、索赔及争议解决方式。
7. 合同解除及逾期未履行的后果。
四、甲方及乙方的权利和义务甲方的权利:1. 监督工程进度,按照合同规定支付工程款项。
2. 要求乙方保证工程质量符合国家标准,并按照合同验收标准进行验收。
3. 对乙方的工程质量及安全生产进行监督检查。
甲方的义务:1. 按照合同约定支付工程款项。
2. 提供工程所需材料及土地、环境等方面的保障。
3. 对乙方提供的材料进行验收,确保其符合质量标准。
乙方的权利:1. 取得工程款项并按照合同约定获得利益。
2. 合理要求甲方提供相应工程材料、施工场地等保障。
3. 合理要求甲方进行验收,并对验收结果提出异议。
乙方的义务:1. 按照合同约定完成工程。
2. 保证工程质量符合国家标准,确保安全生产。
3. 按照合同约定的时间及质量要求,保证工程进度顺利完成。
五、合同的变更任何一方有权提出合同变更,但须经过双方协商同意并签订书面变更协议。
六、争议解决如发生争议应首先协商解决,如协商不成可以向相关仲裁机构申请仲裁,并承担仲裁费用。
七、合同的解除如一方未履行合同约定,对于重大违约情况,另一方有权解除合同。
总结:1、本文档所述“甲方”指委托人,“乙方”指承包人。
2、本文档所涉及法律名词及注释:建筑法指中华人民共和国建筑法;建设工程质量管理条例指建设工程质量管理条例;建筑安全生产管理条例指建筑安全生产管理条例;建筑工程施工合同指建筑工程施工合同法。
建设工程施工合同(示范文本)2019建设工程施工合同(示范文本)2019甲方: (委托人名称)地址: (地址)乙方: (承包人名称)地址: (地址)鉴于甲方拟建设工程项目,乙方具有从事该工程所需的技术和经验,双方依据平等、自愿、诚实、信用的原则,经友好协商,达成如下协议:第一条工程名称、规模和位置1. 工程名称:(请填写)2. 工程规模:(请填写,如“建筑总建筑面积为平方米”)3. 工程位置:(请填写)1. 乙方保证本工程的设计、施工符合国家有关法令、法规以及技术标准和规范的要求,经甲方验收合格后交付使用。
2. 乙方应在工程质量保证期内,按照合同约定的内容,承担对工程所承担的全部质量责任。
第三条工程时间和进度1. 乙方承诺按合同规定,在工程总工期内保质保量完成工程,并按期交付。
2. 乙方如因未能按期完成工程而影响甲方的利益的,须承担相应的经济和法律责任。
第四条工程价格1. 工程价格:(请填写,如“人民币万元”)2. 工程款项的结算方式:(请填写,如“分期支付”或“一次性支付”等)如下属情形之一发生变更,应据实协商,签订书面协议并附于本合同。
1. 工程名称、规模和位置;2. 投资额度;3. 工程质量;4. 进度计划;5. 工程内容。
第六条工程保险乙方应根据本合同的要求,按时向保险公司申请工程施工保险和工程质量保险,并严格遵守保险条款和规定。
第七条违约责任1. 如果甲方未按约定支付工程款项,应按拖欠金额的0.07%每天向乙方支付违约金。
2. 如果乙方未按约定完成工程,应按照未按期完成工程的地段所占合同总金额的5%付给甲方违约金。
第八条纠纷解决方式如因执行本合同发生争议,应友好协商解决,协商不成,可向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
第九条合同的生效和变更1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式二份,双方各持一份。
如有补充协议,应在补充协议中注明补充内容。
以上是建设工程施工合同的示范文本,涉及注释如下:1. 工程名称、规模和位置:应准确描述建设工程的具体名称、规模和位置。
建设施工合同范本2019合同编号:_______甲方(委托方):_______乙方(承包方):_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行施工建设事宜,达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:_______1.2 工程地点:_______1.3 工程内容:_______1.4 工程规模:_______1.5 工程承包方式:_______二、合同价款2.1 合同总价款为人民币(大写):_______元整(小写):_______元。
2.2 合同价款支付方式:(1)预付款:甲方在合同签订后_______日内支付乙方合同总价款的_______%,即人民币(大写):_______元整(小写):_______元。
(2)进度款:乙方按照工程进度完成_______%时,甲方支付合同总价款的_______%,即人民币(大写):_______元整(小写):_______元。
(3)竣工验收款:工程竣工验收合格后,甲方支付合同总价款的_______%,即人民币(大写):_______元整(小写):_______元。
(4)质保金:工程质保期为_______年,质保期满后,甲方支付合同总价款的_______%,即人民币(大写):_______元整(小写):_______元。
三、工程期限3.1 工程开工日期:_______3.2 工程竣工日期:_______3.3 工程总工期:_______天。
四、工程质量4.1 工程质量标准:_______4.2 乙方应按照国家、行业及地方的相关规范和标准进行施工,确保工程质量。
4.3 工程质量不符合约定的,乙方应在甲方要求的合理期限内进行整改,直至达到约定的质量标准。
五、安全生产5.1 乙方应严格遵守国家、行业及地方的安全生产法律法规,确保施工安全。
5.2 乙方应制定安全生产责任制度,明确安全生产责任人,加强对施工人员的安全教育和培训。
2019年建设工程施工合同范本[建设工程施工合同范本]甲方(承包方):地址:法定代表人:联系人:联系电话:乙方(业主方):地址:法定代表人:联系人:联系电话:在甲乙双方协商一致的基础上,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及有关法律法规的规定,本着平等、自愿、公正、诚信原则,达成如下合同:一、工程名称二、工程地点三、工程规模四、工期五、质量要求六、施工组织七、合同价款八、付款方式九、违约责任十、争议解决方式十一、合同生效十二、其他一、工程名称本合同工程名称为(建设工程名称),即双方协商一致的工程名称。
二、工程地点本合同工程地点为(建设工程地点),即双方协商一致的工程地点。
三、工程规模本合同工程规模为(建设工程规模),即双方协商一致的工程规模。
四、工期1、施工期限:本合同工程施工期限为自(合同生效日期)起算,至(合同约定竣工日期)止。
2、工期的延长:如果由于不可抗力等原因需要延长工期,甲方应提前通知乙方,并经双方协商一致确定延长时间和施工方案。
五、质量要求1、本合同工程应符合国家有关建筑工程的法律、法规、规范、标准要求和各种技术标准的规定,具有安全、美观、实用及经济等合理要求,达到合同约定的技术指标和功能要求。
2、对于工程的质量问题,由甲方负责消除隐患并保修,在质量保证期内免费维修,质量保证期为(保修期限)。
3、由于乙方的过错造成的工程损失和质量问题,乙方应负责赔偿,甲方有权向乙方追偿。
4、因甲方及其工作人员或其委托人员、供应商、合作单位的原因造成工程质量问题及其引发的责任、义务和责任承担,由甲方负责处理和承担,乙方不承担任何责任。
六、施工组织1、甲方应根据建筑施工图纸和施工方案,准确计算工程量以及计划完成时间,并组织、指导、监督工程施工,保证工程按合同约定的时间、质量、数量、费用要求进行。
2、甲方负责向乙方提供工程施工进度和施工质量的说明,并协调处理工程实施中所遇到的问题。
3、乙方应对甲方提供的工程进度和施工质量的说明予以认真审核,并及时进行意见反馈。
2019年建设工程施工合同协议书范本2019年建设工程施工合同协议书范本一、总则1.1 甲方和乙方根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定,达成本协议。
1.2 本协议内容为双方共同商定,并经双方签署后生效。
1.3 甲方是委托乙方负责完成下列工程的建设:- 工程名称:- 工程地点:- 工程概况:1.4 乙方接受甲方的委托,并负责按照甲方的要求进行建设工程的施工。
二、合同条款2.1 工程范围2.1.1 工程范围包括但不限于以下内容:- 设计与施工- 材料与设备的采购- 工程监理- 质量检验- 完工验收2.1.2 工程范围可能根据实际情况进行调整,调整范围须经甲方同意并签订相关补充协议。
2.2 工期2.2.1 工程的合理工期为:- 开工日期:- 竣工日期:2.2.2 如由于不可抗力等原因导致工程延期的,甲方和乙方协商解决,延期期间不计算违约责任。
2.3 工程报酬2.3.1 工程报酬为:- 总工程款:- 工程款支付方式及时间:2.3.2 乙方必须按照合同约定的支付方式和时间,按时支付工程款。
2.4 工程质量2.4.1 乙方承诺按照国家相关法律法规,按照合同约定的技术标准和工艺要求,保证工程的质量达到合同约定的标准。
2.4.2 在工程完工之后,甲方将组织验收工程,验收合格后方可支付工程款。
2.5 保证金2.5.1 乙方须向甲方缴纳保证金,金额为工程总价的百分之十。
2.5.2 在工程完工并完成验收后,甲方无任何异议,乙方缴纳的保证金将无息退还。
2.6 违约责任2.6.1 在工程施工过程中,任何一方违反合同约定,均应承担违约责任。
2.6.2 违约方应向守约方支付违约金,违约金的金额为合同总价的百分之十。
2.6.3 如一方因不可抗力等不可预见的情况导致无法履行合同,应及时通知对方并提供相关证明,免除因此产生的违约责任。
2.7 解决争议2.7.1 双方在履行合同过程中发生争议,应通过友好协商解决。
2.7.2 若协商不成,可向有管辖权的仲裁机构申请仲裁。
建设工程合同范本2019甲方(委托方):________________乙方(承包方):________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程施工事项,达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:________________1.2 工程地点:________________1.3 工程范围:________________1.4 工程内容:________________1.5 工程造价:________________1.6 工程质量:________________1.7 工程期限:________________二、合同价款2.1 合同价款为人民币(大写):________________元整(小写):________________元。
2.2 付款方式:________________三、工程质量3.1 乙方应按照国家有关施工质量验收规范和标准进行施工,确保工程质量达到约定的质量标准。
3.2 乙方应按照设计文件和施工图纸进行施工,如有变更,需经甲方书面同意。
3.3 乙方应建立质量保证体系,加强施工质量管理,确保工程质量。
四、工程期限4.1 工程期限为_______天,自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
4.2 乙方应按照约定的工程期限完成工程,如因乙方原因导致工程延期,乙方应承担违约责任。
五、工程变更5.1 工程变更需经甲乙双方书面同意,并签订变更协议。
5.2 工程变更导致合同价款增减的,甲乙双方应按照约定的价格调整方法进行调整。
六、工程验收6.1 工程完工后,乙方应向甲方提交竣工验收资料,甲方应在_______个工作日内组织验收。
6.2 验收合格后,甲方应向乙方支付工程价款。
6.3 验收不合格的,乙方应按照甲方的要求进行整改,直至验收合格。
建设施工合同范本2019合同编号:_______甲方(发包方):_______乙方(承包方):_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方发包,乙方承包的建设施工项目,达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:_______1.2 工程地点:_______1.3 工程范围:_______1.4 工程内容:_______1.5 工程规模:_______1.6 工程质量:_______1.7 工期:_______二、合同价款2.1 合同总价款为人民币(大写):_______元整(小写):_______元。
2.2 合同价款支付方式:_______三、工期及进度3.1 工期:本工程自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
3.2 工程进度:乙方应根据工程实际情况,制定合理的施工进度计划,并报甲方批准。
乙方应按批准的进度计划组织施工,确保工程按期完成。
四、工程质量4.1 工程质量应达到国家规定的质量标准,具体质量要求详见施工图纸及说明书。
4.2 乙方应严格按照施工图纸、说明书及国家相关规范进行施工,确保工程质量。
4.3 工程质量不合格的,乙方应无条件返工,直至达到甲方要求的质量标准。
五、安全生产5.1 乙方应严格遵守国家安全生产法律法规,制定安全生产规章制度,加强安全生产管理,确保施工安全。
5.2 乙方应按照国家有关规定,为施工人员提供劳动保护用品,并对其进行安全生产教育和培训。
5.3 乙方应制定应急预案,并报甲方备案。
发生安全事故时,乙方应立即启动应急预案,并按照国家有关规定及时报告甲方及有关部门。
六、合同变更和解除6.1 合同履行过程中,如发生不可抗力等原因导致工程无法继续进行的,甲乙双方应协商解决,可变更或解除合同。
6.2 甲方有权在合同履行过程中对工程提出合理变更要求,乙方应按照甲方的要求进行变更。
2019年建设工程合同范本大全
第一部分 协议书
发包人(全称):
承包人(全称):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、
行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发、承包人就本建设工程施工
事项协商一致,订立本合同。达成协议如下:
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程规模及结构特征:
工程承包范围:
工程立项批准文号:
资金来源:
二、合同工期
开工日期:
竣工日期:
2
合同工期总日历天数 天。
三、质量标准
工程质量标准:
四、合同价款
币种:
合同总价(大写): 元
(小写):¥: 元
综合单价或费率:□详见承包人的投标报价书(招标工程)
□详见经确认的工程报价单或预算书(非招标工
程)
五、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1、 本合同协议书
2、 中标通知书
3、 投标书及其附件
4、 经确认的工程报价单
5、 本合同专用条款和补充条款
6、 本合同通用条款
7、 标准、规范及有关技术文件
8、 图纸
9、 工程量清单
10、 双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件
3
11、 发包人或工程师有关通知及工程会议纪要
12、 工程进行过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交
换和电子邮件)。
六、词语定义
本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予他们的定
义相同。
七、承包人承诺
承包人向发包人承诺按照合同约定及工程师的指令进行施工、竣工并在质量保修
期内承担工程质量保修责任并履行本合同书所约定的全部义务。
八、发包人的承诺
发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付
的款项,并履行本合同所约定的全部义务。
九、合同生效
合同订立时间: 年 月 日。
合同订立地点:
发包人和承包人约定双方法定代表人签字或盖章后生效,并送工程所在地县级
以上地方人民政府建设行政主管部门备案。
发 包 人:(公章) 承 包 人:(公章)
住 所: 住 所:
法定代表人: 法定代表人:
4
委托代理人: 委托代理人:
电 话: 电 话:
传 真: 传 真:
开户银行: 开户银行:
帐 号: 帐 号:
邮政编码: 邮政编码:
鉴证意见:
鉴证机关(章)
经 办 人:
2009年 月 日
5
第二部分 通用条款
一、词语定义
1、词语定义
下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义:
1.1 通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,
通用于建设工程施工的条款。
1.2 专用条款:是发包与承包人根据法律、法规和规章的规定,结合具
体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修
订。招投标工程的专用条款应当符合招标文件的要求。
1.3 发包人:指本合同指明的执行本工程投资计划的当事人,或其他指
定负责管理本工程的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。但不指其
任何受让人(除经承包人同意外)。
1.4 承包人:指在协议书中约定,被发包人接受的具有相应工程施工承
建资质的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。但不指其任何受让人
(除经发包人同意外)。
1.5 工程师:指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履
行本合同的代表,其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。
1.6 分包人:指承接本工程部分工程施工,具有相应工程施工承建资质
的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.7 项目经理:指承包人在履行本合同中委派的并取得相应等级执业资
格或岗位职务的工程管理人员,在本合同专用条款中指定,代表承包人履行合
同约定的权利和义务。
1.8 设计单位:指发包人委托的承担本工程设计并取得相应工程设计资
质等级证书的单位。
1.9 工程造价管理部门:指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行
政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
1.10 监理单位:指发包人委托的具有相应工程监理资质等级负责本工程
监理的单位。