下载文档原格式
建设工程合同范本2021版甲方：（委托人）乙方：（承包人）鉴于甲方拟进行某项建设工程项目，现甲、乙双方经友好协商，就该建设工程项目的具体内容、工程标准、工程进度、工程款支付及其他相关事宜达成如下协议，以此为合同：一、项目名称及位置1.1 项目名称：（根据实际情况填写）1.2 项目位置：（根据实际情况填写）二、工程范围及内容2.1 工程范围：包括但不限于建筑、结构、给排水、电气、暖通、景观等方面的设计、施工内容。
2.2 工程内容：（根据实际情况详细描述）三、工程标准和质量要求3.1 工程标准：工程应按照国家相关标准及法律法规的规定进行设计、施工。
3.2 质量要求：工程应符合设计文件及甲方的要求，保证施工质量及工程安全。
四、工程进度及交付时间4.1 工程进度：乙方应按照合同约定的时间节点和工程进度表，按时推进工程进度。
4.2 交付时间：工程竣工验收合格后，乙方将工程项目的具体时间交付给甲方。
五、工程费用及支付方式5.1 工程费用：工程总造价为（根据实际情况填写）。
5.2 支付方式：甲方应按照工程进度及发票内容，按照约定支付工程款。
六、款项支付流程6.1 工程款支付流程：甲方应在每个工程阶段完工验收后，按照施工进度支付款项。
6.2 预付款：甲方应在签署合同后，支付合同总额的30%作为预付款。
七、违约责任7.1 违约责任：对于未按照合同约定进行的行为，造成对方经济损失的，应承担相应的法律责任。
七、争议解决8.1 本合同的订立、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。
8.2 如对本合同的履行发生争议，应协商解决。
若协商不成，应提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
九、其他事项9.1 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
9.2 本合同自双方盖章生效，有效期为工程竣工并验收合格之日。
甲方（盖章）：_____________乙方（盖章）：_____________签订日期：_____________以上为建设工程合同范本2021版的具体内容，经双方确认无误后，正式签署，生效。
2021建设工程施工合同示范文本2021建设工程施工合同示范文本第一章总则第一条为了规范建设工程施工合同的订立与履行，保障参与建设工程的各方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规，制定本合同。
第二条本合同适用于中华人民共和国境内所有建设工程施工合同的订立与履行。
第三条本合同所称建设工程指各类房屋、道路、桥梁、港口、水利、交通、环保及其他类似工程。
第四条本合同的订立，应当遵循公平、平等、自愿、公开和诚实信用的原则。
第二章合同订立第五条本合同由甲方和乙方订立，双方具备合同订立的权利和能力。
第六条甲方是建设工程的委托人，乙方是建设工程的承包人。
第七条本合同的订立应当以书面形式进行，合同文本应当明确工程的基本情况、合同的履行期限、质量要求、价格、支付方式等主要内容。
第八条本合同的签订需要提供以下文件：（1）甲方提供的工程设计文件；（2）乙方提供的施工方案；（3）甲方提供的工程施工许可证或相关批准文件。
第九条本合同经双方签字盖章后即为生效。
第三章合同履行第十条本合同的履行依照约定的工程进度进行，甲方有权监督乙方的施工进程，并要求乙方按时完成施工任务。
第十一条施工期间，甲方负责提供合理的施工条件和必要的协作，乙方负责按照合同约定进行施工。
第十二条工程质量应符合国家标准，乙方应保证施工质量，如有质量问题，乙方应承担责任并按时进行修复。
第十三条如因政府征收、战争、自然灾害等不可抗力因素导致合同无法履行，双方免除履行合同的责任。
第十四条甲方应按合同约定支付工程款项，乙方应按照合同约定进行工程进度报告和结算报告的提交。
第四章合同变更和解除第十五条如需要变更合同内容，双方应协商一致并签订书面变更合同。
第十六条本合同的解除，可由双方协商一致解除，也可依据法律规定解除。
第十七条如因一方违反本合同的约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。
第十八条合同履行过程中，如发生争议，双方应协商解决；如协商不成，可向有关部门申请调解或提交仲裁。
2021最新建设施工合同范本五篇合同制在中国古代也有悠久的历史。
经过唐、宋、元、明、清各代，法律对合同的规定也越来越系统。
施工合同怎么写你知道吗?下面给大家分享一些关于施工合同的范本，更多合同范本点击“合同大全”查看。
2021最新建设施工合同范本1甲方：乙方：甲方新建住房一栋，该房设计为砖混结构，总建筑面积为224。
7平方米，经甲乙双方协商，双方在平等、自愿、相互协作的基础上，甲方将该建筑施工工程承包给乙方，为明确双方的权力和义务，双方达成如下施工协议：一、承包范围和承包方式、价格1、乙方以包工不包料方式承包甲方私宅一栋(其中模板、脚手架、工具、机械设备由乙方自行解决)。
2、依据甲方提供的设计图(低层住宅A系列A2套型)的要求，完成基础、主体、屋面及室外装修以及散水，室内楼梯送到三层，室内地面或墙面按甲方要求毛胚或压光进行施工，(门窗、水电、下水除外)。
另外根据甲方要求一层和二层的斜屋面现浇，构造柱加七根。
3、该栋建筑承包总价为(大写人民币)。
4、工程价款采用按施工进展逐一拨付的方式，每一层拨付一万元，余款在年前除预留三千元保修金后一次性付清。
保修金在两年内房屋无任何建筑质量问题即退还给乙方。
二、施工要求1、乙方保证按照现行的国家有关建筑设计规范、规程和规定，精心施工，保证工程质量。
2、工程所有时间为个工作日(下雨天除外)。
3、乙方施工要以安全第一，不违章操作，确保安全施工，教育施工人员安全施工，杜绝工程事故，如在施工中发生任何事故，均由乙方全部负责。
三、建材由甲方保管，乙方按需领取，乙方应节约、爱护、使用好甲方的材料。
由乙方原因造成的甲方原材料的浪费，由乙方负责赔偿。
施工过程中甲方及时准备好乙方所需的材料，因材料没有及时提供，造成损失由甲方承担。
四、工程质量1、乙方应严格按照国家质量规范要求组织施工，不得偷工减料。
2、甲方有权自行或聘请有关人员随时对工程质量、工程进度进行监督，并提出符合建筑质量规范要求的一切建议，乙方必须按要求执行。
建设工程施工合同示范文本(2021新版)建设工程施工合同示范文本(2021新版)一、合同背景和目的本合同是由甲方（承包商）和乙方（业主）订立的，旨在规范双方在建设工程施工过程中的权利和义务。
通过签订本合同，双方约定了工程的范围、计划、质量要求、支付方式等关键条款，以确保双方的合作顺利进行。
二、合同条款1. 工程范围1.1 本次工程的范围包括但不限于：（详细列出工程的具体内容）2. 工程计划和进度2.1 双方应根据工程的复杂程度和规模制定详细的工程计划和进度表，并在项目启动前共同完成。
2.2 甲方应按照合同要求的进度和标准，按时进行工程施工，并在工程完工之前向乙方提交详细的进度报告，以保证工程的顺利进行。
3. 工程质量要求3.1 工程应符合所有适用的法律法规和标准要求。
3.2 甲方应采用符合质量要求的材料和设备，严格按照施工图纸和相关规范进行施工。
3.3 乙方有权对工程进行质量检查，并对不合格的工程要求甲方进行整改和修复。
4. 付款方式和条款4.1 工程费用按照以下方式支付给甲方：（详细列出付款方式和条款）4.2 乙方应按照合同约定的时间和金额支付费用，逾期支付的，乙方应向甲方支付延期费用。
5. 变更和索赔5.1 如需要对工程范围、计划、质量要求等重要条款进行变更，双方应协商一致，并在书面形式上进行确认。
5.2 如因不可抗力等特殊情况，导致工程施工遇到困难或延迟，双方应协商解决并填写变更协议，以确保工程的顺利完成。
5.3 如甲方因乙方原因遭受损失，甲方有权向乙方提出索赔，并通过友好协商或法律途径解决。
6. 违约责任6.1 如果一方违反合同约定，给对方造成损失，违约方应负责赔偿。
6.2 如双方均存在违约行为，应协商解决。
如协商无效，双方有权采取法律手段解决。
7. 合同解除和终止7.1 如双方协商一致决定终止合同，应书面确认并解除合同。
7.2 如果一方严重违约，对方有权单方面解除合同，并追究违约方的责任。
2021版建设工程施工合同示范文本2021版建设工程施工合同示范文本1. 引言本文档旨在为建设工程领域的各方提供一份2021版建设工程施工合同示范文本。
该合同示范文本包含了建设工程项目的基本条款和条件，可以作为参考和起草合同时的指导。
2. 合同主体2.1 甲方**名称：****法定代表人：****联系地址：****方式：**2.2 乙方**名称：****法定代表人：****联系地址：****方式：**2.3 项目名称**名称：****位置：**3. 合同背景本合同是基于甲方与乙方达成共识的前提下，为实施指定的建设工程项目而订立的。
合同的签订将明确各方的权利和义务，保障项目的顺利进行。
4. 合同条款4.1 合同目的本合同的目的是约定双方在建设工程项目中的权利和义务，明确项目的范围、进度、质量要求、支付条件等相关事项。
4.2 合同范围本合同的范围包括但不限于以下内容：工程项目的位置、规模、用途等基本信息；工程项目的设计、施工、监理要求；工程项目的计划、进度安排；工程项目的质量、安全保障要求；工程项目的支付方式和条件；工程项目的变更、索赔、解决争议的程序。
4.3 合同价款1. 本工程项目的总价款为人民币（以下简称“RMB”）**（大写）**元整。
具体详见附件。
2. 工程进度款的支付方式和比例如下：开工前支付工程款总额的**%作为预付款；按进度支付工程款总额的**%（可根据实际施工进度进行调整）作为进度款；完工后支付工程款总额的**%作为尾款。
4.4 变更和索赔1. 任何一方需提出变更或索赔请求，应在发生事件之日起**天内向对方书面提交变更或索赔通知。
2. 变更和索赔请求必须提供详细的理由、计算方法以及相关证明文件。
3. 经甲、乙双方协商一致后，变更或索赔事项将作为补充协议纳入合同。
4.5 保证和责任1. 甲方保证在合同签订后，按照约定支付价款，并提供相应的技术、设计支持。
2. 乙方保证按照合同约定进行工程施工，并保证施工质量和进度。
never lie, cheat or steal. always smile a fair deal.同学互助一起进步（页眉可删）新建设工程施工合同新建设工程施工合同1甲方：(项目部(施工局)全称)乙方：(营业执照登记名称，全称)依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定，为确保工程优质、按期完工，甲乙双方本着诚实信用原则，经自愿、平等协商就工程施工事项达成一致，且乙方已充分注意、理解本合同各项格式条款的约定，并自愿履行由此产生的全部义务，特订立本合同。
1、项目概况1.1项目名称：1.2项目地点：2、合同范围2.1主要合同内容具体以施工图(含业主同意变更的部分)为准。
2.2主要施工工序(1)(2)(3)以及为完成本合同工程所做的其它一切准备工作。
2.3主要工程量2.4合同工期2.4.1开工日期年月日，完工日期年月日。
节点控制工期见下表：2.4.2工期延误如果关键线路的节点工期在发生以下情形之一而造成工期延误，经甲方确认后，工期顺延：a、重大设计变更;b、不可抗力;c、由于业主原因要求停工;d、甲方书面同意工期顺延的其它情况。
2.4.3乙方应在发生工期延误造成窝工事实后7日内就延误内容和因此发生的费用向甲方书面报告，甲方就相关事项及时向业主提交报告。
如乙方未提交或逾期提交的，则视为乙方放弃顺延工期及赔偿的权利。
如乙方虽按约定提交上述书面报告，但遇业主不同意或不完全同意时，则乙方认可甲方因此采用的不同意或不完全同意的处理意见。
2.4.4因乙方原因导致工期延误，工期不予顺延，且由乙方承担由此造成的一切经济损失和赶工费用。
2.4.5业主及甲方需提前完成工期时，有关事宜由双方协商解决另行约定。
3、承包方式根据本合同的施工内容及主要施工工序，乙方同意按(单价或总价)方式进行承包。
本合同(单价或总价)在合同执行期间，无论工程量是否变化合同价格均不做调整。
若在合同签订个日历天之后，因国家颁布新的法律、法规等导致燃油费(柴油)等其它原材料价格的上涨，并且主合同有相关补偿条款时，双方才可以协商调整合同执行期间受影响项目的单价或总价;否则合同价格不做调整。
河北省建设工程施工合同2021版本工程编号：合同编号：河北省建设工程施工合同（示范文本）工程名称：工程地点：发包人：承包人：河北省住房和城乡建设厅制订河北省工商行政管理局二〇一三年十二月目录第一部分协议书 (1)一、工程概况 (1)二、工程承包范围 (1)三、合同工期 (1)四、质量标准 (2)五、合同价款 (2)六、项目经理 (2)七、组成合同的文件 (2)八、词语含义 (2)九、承诺 (3)十、签订时间 (3)十一、签订地点 (3)十二、补充协议 (3)十三、合同生效 (3)十四、合同份数 (3)第二部分通用条款 (5)1. 总则 (5)1. 1 定义 (5)1. 2 合同文件及解释 (8)1. 3 语言文字 (9)1. 4 适用的法律、标准与规范 (9) 1. 5 通讯联络 (9)1. 6 工程分包 (10)1. 7 发包人提供资料 (10)1. 8 图纸和承包人文件 (10)1. 9 投标文件的完备性 (11)1. 10 文物和地下障碍物 (12)1. 11 事故处理 (12) 1. 12 专利权 (12)1. 13 联合的责任 (13)1. 14 保障 (13)1. 15 财产 (13)1. 16 交通运输 (14)2. 发包人 (15)2. 1 发包人工作 (15)2. 2 发包人代表 (15)2. 3 发包人人员 (16)2. 4 材料设备的提供 (16)2. 5 资金来源证明及支付担保 (16) 2. 6 发包人支付合同款 (16)2. 7 组织竣工验收 (16)2. 8 现场统一管理协议 (17)2. 9 发包人未尽义务的责任 (17)3. 承包人 (17)3. 1 承包人工作 (17)3. 2 项目经理 (17)3. 3 承包人人员 (19)3. 4 承包人劳务 (19)3. 5 承包人现场查勘 (21)3. 6 承包人实施工作 (21)3. 7 承包人实施施工组织设计和工作安排 (21) 3. 8 承包人对设计图纸的使用和要求 (21)3. 9 承包人提供设计图纸及其责任 (21)3. 10 承包人为发包人的人员提供配合 (22)3. 11 履约担保 (22)3. 12 承包人未尽的义务 (22)4. 监理工程师 (22)4. 1 发包人对监理工程师授权 (22)4. 2 监理工程师职权 (23)4. 3 监理工程师职权限制 (23)4. 4 监理工程师指令 (23)4. 5 承包人执行监理工程师指令 (24)4. 6 监理工程师代表任命和撤回 (24)4. 7 监理工程师职权委托 (24)4. 8 监理工程师未尽义务或失误的责任 (24)5. 造价工程师 (25)5. 1 发包人对造价工程师授权 (25)5. 2 造价工程师职权 (25)5. 3 造价工程师职权限制 (25)5. 4 造价工程师指令 (25)5. 5 承包人执行造价工程师指令 (26)5. 6 造价工程师未尽义务或失误的责任 (26)6. 工程质量 (26)6. 1 质量的管理 (26)6. 2 质量目标 (26)6. 3 隐蔽工程和中间验收 (27)6. 4 检查和返工 (28)6. 5 重新检验和额外检验 (28)7. 安全生产、文明施工与环境保护 (28)7. 1 安全生产和文明施工 (28)7. 2 职业健康 (30)7. 3 环境保护 (31)8. 工期和进度 (31)8. 1 施工组织设计 (31) 8. 2 进度计划和报告 (31)8. 3 开工 (32)8. 4 放线 (33)8. 5 工期和工期延误 (33)8. 6 不利物质条件 (34)8. 7 异常恶劣的气候条件 (35) 8. 8 暂停施工和复工 (35)8. 9 加快进度 (36)8. 10 竣工日期 (37)8. 11 误期赔偿 (37)9. 造价 (37)9. 1 资金计划和安排 (37)9. 2 工程量 (38)9. 3 工程计量 (38)9. 4 暂列金额 (39)9. 5 计日工 (39)9. 6 提前竣工奖与误期赔偿费 (40)9. 7 合同价款的约定与调整因素 (40)9. 8 工程数量的偏差 (41)9. 9 工程变更 (41)9. 10 合同价款调整方法 (42)9. 11 后继法律、法规、规定引起的调整 (43) 9. 12 支付事项 (43)9. 13 预付款 (44)9. 14 安全生产、文明施工措施费 (45)9. 15 进度款 (45)9. 16 索赔 (47)9. 17 竣工结算与结算款 (48) 9. 18 质量保证金 (49)10. 材料与设备 (49)10. 1 发包人供应材料、设备 (49) 10. 2 承包人采购材料、设备 (50) 10. 3 样品 (51)10. 4 材料与设备专用要求 (52)10. 5 材料、设备的检验 (52)11. 验收和工程试车 (52)11. 1 分部分项工程验收 (52)11. 2 竣工资料 (53)11. 3 竣工验收 (53)11. 4 工程试车 (54)11. 5 提前交付单位工程的验收 (55) 11. 6 施工期运行 (55)11. 7 竣工退场 (55)12. 缺陷责任与保修 (56)12. 1 缺陷责任期 (56)12. 2 质量保修 (56)13. 违约 (57)13. 1 发包人违约 (57)13. 2 承包人违约 (58)13. 3 第三人造成的违约 (60)14. 不可抗力 (60)14. 1 不可抗力的因素 (60)14. 2 不可抗力处理程序 (60)14. 3 双方对不可抗力引起损伤的承担 (60)14. 4 延迟履行合同发生不可抗力的责任 (61)15. 保险 (61) 15. 1 工程保险 (61)15. 2 工伤保险 (61)15. 3 其他保险 (61)15. 4 持续保险 (62)15. 5 保险凭证 (62)15. 6 未按约定投保的补救 (62)15. 7 通知义务 (62)16. 合同争议、解除与终止 (62) 16. 1 合同争议 (62)16. 2 合同解除 (64)16. 3 合同解除的支付 (65)16. 4 合同终止 (66)17. 其他 (67)17. 1 缴纳税金、规费 (67)17. 2 保密要求 (67)17. 3 廉政建设 (68)第三部分专用条款 (69)1. 总则 (69)2. 发包人 (71)3. 承包人 (73)4. 监理工程师 (76)5. 造价工程师 (76)6. 工程质量 (77)8. 工期和进度 (77)9. 造价 (78)10. 材料与设备 (82)11. 验收和工程试车 (83)12. 缺陷责任与保修 (83) 13. 违约 (84)14. 不可抗力 (85)。
建设工程2021合同范本建设工程施工合同甲方（发包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（承包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[具体工程内容]4. 工程规模：[工程规模描述]二、工程期限1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 工期总日历天数：[总天数]三、工程质量和标准1. 工程质量标准：[具体质量标准]2. 乙方应按照国家和地方相关标准及规范进行施工，确保工程质量符合要求。
四、合同价款及支付方式1. 合同总价为：[大写金额]元（￥[小写金额]元）。
2. 支付方式：[具体支付方式和时间节点]五、双方责任1. 甲方责任（1）提供工程所需的相关资料和文件；（2）按时支付合同款项；（3）协助乙方解决施工过程中遇到的问题。
2. 乙方责任（1）按照合同要求进行施工，确保工程质量和工期；（2）遵守施工现场的管理规定，做好安全防护工作；（3）及时向甲方报告工程进展情况。
六、工程变更1. 如因工程需要，甲方可提出工程变更，乙方应按照甲方的要求进行变更。
2. 工程变更的费用计算和支付方式按照合同约定执行。
七、竣工验收1. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
2. 甲方应在接到通知后的[验收期限]内组织验收，如逾期未验收视为验收合格。
3. 验收合格后，双方应签署工程竣工验收报告。
八、质量保证1. 乙方对工程质量提供[质保期限]的质量保证。
2. 在质保期内，如发现工程质量问题，乙方应负责免费维修或更换。
建设部建筑工程施工合同范本5篇篇1建设部建筑工程施工合同范本第一节总则第1条为了明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规的规定，按照国家建设工程领域的政策和规定，甲方与乙方签订本合同。
第2条甲方为建设单位，乙方为承包商。
双方共同遵守国家建筑管理部门所颁布的有关建筑工程施工的规范及技术标准。
合同签订后，甲方委托乙方承担下列工程：（1）工程名称：____________________（以下称本工程）。
（2）工程地点：____________________（经批准的标示上述工程的详细地址）（3）工程内容：______________________________________。
第3条乙方应严格遵守国家有关建筑工程质量、安全和文明施工方面的法规和政策，确保工程质量和工程安全，保证按合同期限、质量及规定完成工程。
乙方应配备专业技术人员，并在工地设立质量、安全管理人员，定期检查施工现场，发现质量问题及时处理。
第4条甲方应向乙方提供合同约定之工程范围和工程目标，并应在本合同生效后，在工地施工期间，及时配合乙方进行工程实施。
第5条乙方应严格履行相关安全、卫生保护标准，保证施工现场安全，遵守劳动法规，提供施工作业现场之安全设备，确保工人健康。
第6条本合同签订后，工程监理由______（拟指定的监理单位）进行监督，双方必须接受监理单位的管理和指导。
监理单位具有维护工程质量，保障工程安全的职责。
第7条工程发生变更，需双方书面协议变更内容，并保证不影响工程的质量。
第二节工程付款第8条工程总价款为_________________________，按照工程进度，合同金额一次性支付，具体见附表。
第9条工程由乙方分期施工，工程进度大于____%时，合同金额的____%作为首期支付。
工程进度大于_____%时，合同金额的____%作为第二期支付。
工程竣工验收合格后，剩余金额一次性支付。
第10条工程付款形式：银行转账。
建设工程施工合同(2021新版)建设工程施工合同(2021新版)1. 引言建设工程施工合同是指由甲方（业主）与乙方（承包商）之间签订的，用于规范双方在建设工程施工过程中权利和义务关系的合同。
本文档为2021年新版的建设工程施工合同，旨在使双方更清晰地了解和遵守相应的合同条款，确保施工过程的顺利进行。
2. 合同目的和范围本合同的目的是明确双方在建设工程施工中的责任和权益，规定工程的范围、质量要求、工期、支付方式以及其他相关条款。
2.1 双方身份确认甲方（业主）：全称：[业主全称]地址：[业主地址]法定代表人：[业主法定代表人]邮箱：[业主邮箱][业主]乙方（承包商）：全称：[承包商全称]地址：[承包商地址]法定代表人：[承包商法定代表人]邮箱：[承包商邮箱][承包商]2.2 工程概况工程名称：[工程名称]工程地址：[工程地址]工程规模：[工程规模]工程开始日期：[工程开始日期]工程完工日期：[工程完工日期]工程质量标准：[工程质量标准] 3. 工程内容和要求3.1 工程范围本工程的主要内容包括但不限于：[工程内容1][工程内容2][工程内容3]3.2 工程质量要求本工程的质量要求如下：[质量要求1][质量要求2][质量要求3]3.3 工期安排开工日期：[工程开工日期]竣工日期：[工程竣工日期]工期要求：[工期要求]4. 付款方式4.1 总价本工程的合同总价为：[总价]。
4.2 付款方式和进度本工程的付款方式及进度如下：预付款：合同总价的[百分比]%作为预付款，在合同签订后[天数]天内支付。
进度款：根据工程进度，乙方提交相应的进度报告后，甲方应当在[天数]天内支付相应的进度款。
竣工款：工程完工并经过验收合格后[天数]天内支付。
5. 双方责任和义务5.1 甲方责任和义务甲方应当履行以下责任和义务：提供建设工程的相关资料和文件。
按时支付合同约定的款项。
5.2 乙方责任和义务乙方应当履行以下责任和义务：按照合同要求完成工程的设计、施工和质量检验。
2021建设工程标准合同合同编号：____________签订日期：____年__月__日甲方（发包方）：____________乙方（承包方）：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工的事宜，经充分协商，达成以下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________1.2 工程地点：____________1.3 工程内容：____________1.4 工程规模：____________1.5 工程质量标准：达到____________标准。
二、合同金额2.1 本工程合同总价款为人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。
2.2 甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付合同价款。
三、合同工期3.1 工程开工日期：____年__月__日。
3.2 工程竣工日期：____年__月__日。
3.3 甲方同意按照乙方施工进度计划及时提供施工所需的基础设施和条件。
四、质量保修4.1 工程质量保修期为____年，自工程竣工验收合格之日起计算。
4.2 乙方应在保修期内对工程质量问题负责修复或更换，并承担相应的费用。
五、甲方义务5.1 甲方应按照合同约定提供施工场地、基础设施和施工条件。
5.2 甲方应按照约定时间支付合同价款。
5.3 甲方应协助乙方办理相关施工手续和证件。
六、乙方义务6.1 乙方应按照合同约定完成工程施工，并保证工程质量达到约定的标准。
6.2 乙方应按照约定时间提交工程进度报告和竣工验收资料。
6.3 乙方应遵守国家法律法规和施工现场的管理规定，确保施工安全。
七、违约责任7.1 甲方未按照约定时间支付合同价款的，每逾期一天，应按照应付款额的____%支付违约金。
7.2 乙方未按照约定时间完成工程的，每逾期一天，应按照未完成工程造价的____%支付违约金。
编号：YB-HT-030482建设工程施工合同示范文本(2021新版)The contract stipulates mutual obligations and rightsthat must be performed甲方：乙方：签订日期：年月日精品合同 / Word文档 / 文字可改编订：Yunbo Design建设工程施工合同示范文本(2021新版)一、词语涵义及合同文件第1条词语涵义建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件（以下简称合同条件）和建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款）组成。
其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：1．发包方（简称甲方）：协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。
2．甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在协议条款中指定的代表人。
3．承包方（简称乙方）：协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。
4．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在协议条款中指定的代表人。
5．社会监理：甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。
6．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。
7．设计单位：甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。
8．工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。
9．工程质量监督部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。
10．工程：协议条款约定具体内容的永久工程。
11．合同价款：按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。
12．经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。
13．费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。
14．工期：协议条款约定的合同工期。
15．开工日期：协议条款约定的工程开工日期。
16．竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。
17．图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。
18．施工场地：经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地。
19．书面形式：根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。
20．不可抗力：指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然灾害。
21．协议条款：结合具体工程，甲、乙方协商后签订的书面协议。
第2条合同文件及解释顺序合同文件应能互相解释，互为说明。
除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：1．协议条款；2．合同条件；3．洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；4．招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件；5．工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸；6．标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。
当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决（实行社会监理的，可先由总监理工程师作出解释）；双方意见仍不能一致的，按第30条约定的办法解释。
第3条合同文件使用的语言文字，标准和适用法律合同文件使用汉语或协议条款约定的少数民族语言书写和解释、说明。
适用于合同文件的法律是国家的法律、法规，及协议条款约定的部门规章或工程所在地的地方法规。
施工必须使用协议条款约定的国家标准、规范；国家没有相应标准、规范时，可使用协议条款约定的行专业或工程所在地地方的标准、规范。
甲方应按协议条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准、规范。
国内没有相应标准、规范时，乙方应按协议条款约定的时间和要求提出施工工艺，经甲方代表批准后执行；甲方要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。
本条所发生购买、翻译和制定标准、规范的费用，均由甲方承担。
第4条图纸甲方在开工日期15天之前按协议条款约定的日期和份数，向乙方提供完整的施工图纸，乙方按协议条款要求做好图纸保密工作。
需要特殊保密的措施费用由甲方承担。
乙方需要增加图纸份数，甲方应代为复制，复制费用由乙方承担。
二、双方一般责任第5条甲方代表甲方任命驻施工现场的代表，按照以下要求，行使合同约定的权力，履行合同约定的职责：1．甲方代表可委派有关具体管理人员，承担自己部分权力和职责，并可以任何时候撤回这种委派。
委派和撤回均应提前5天通知乙方。
2．甲方代表的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。
确有必要时，甲方代表可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，乙方对甲方代表的指令应予执行。
甲方代表不能及时给予书面确认，乙方应于甲方代表发出口头指令后3天内提出书面确认要求，甲方代表在乙方提出确认要求后3天内不予答复，应视为乙方要求已被确认。
乙方认为甲方代表指令不合理，应在收到指令后24小时内提出书面申告，甲方代表在收到乙方申告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，以书面形式通知乙方。
紧急情况下，甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议，但甲方代表决定仍继续执行的指令，乙方应予执行。
因指令错误发生的费用和给乙方造成的损失由甲方承担，延误的工期相应顺延。
3．甲方代表按合同约定，及时向乙方提供所需指令、批准、图纸并履行其它约定的义务，否则乙方在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理由和迟误的后果通知甲方代表，甲方代表收到通知后48小时内不予答复，应承担由此造成的经济支出，顺延因此延误的工期，赔偿乙方有关损失。
实行社会监理的工程，甲方委托的总监理工程师按协议条款的约定，部分或全部行使合同中甲方代表的权力，履行甲方代表的职责，但无权解除合同中乙方的义务。
甲方代表和总监理工程师易人，甲方应提前7天通知乙方，后任继续承担前任应负的责任（合同文件约定的义务和其职权内的承诺）。
第6条乙方驻工地代表乙方任命驻工地负责人，按以下要求行使合同约定的权力，履行合同约定的职责；1．乙方的要求、请求和通知，以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效；2．乙方代表按甲方代表批准的施工组织设计（或施工方案）和依据合同发出的指令、要求组织施工。
在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向甲方代表送交报告。
责任在甲方，由甲方承担由此发生的经济支出，相应顺延工期；责任在乙方，由乙方承担费用。
乙方代表易人提前7天通知甲方，后任继续承担前任应负的责任（合同文件约定的义务和其职权内的承诺）。
第7条甲方工作甲方按协议条款约定的时间和要求，一次或分阶段完成以下工作：1．办理土地征用，青苗树木赔偿，房屋拆迁，清除地面、架空和地下障碍等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；2．将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至协议条款约定地点，并保证施工期间的需要；3．开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及协议条款约定的施工场地内的主要交通干道，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；4．向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确；5．办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及铁路专用线的申报批准手续（证明乙方自身资质的证件除外）；6．将水准点与座标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验；7．组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底；8．协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护，并承担有关费用。
甲方不按合同约定完成以上工作造成延误，承担由此造成的经济支出，赔偿乙方有关损失，工期相应顺延。
第8条乙方工作乙方按协议条款约定的时间和要求做好以下工作：1．在其设计资格证书允许的范围内，按甲方代表的要求完成施工图设计或与工程配套的设计，经甲方代表批准后使用。
2．向甲方代表提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表和工程事故报告。
3．按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、看守、围栏和警卫等。
如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任及所发生的费用。
4．按协议条款约定的数量和要求，向甲方代表提供在施工现场办公和生活的房屋及设施，发生的费用由甲方承担。
5．遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方同意后办理有关手续，甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外。
6．已竣工程未交付甲方之前，乙方按协议条款约定负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。
要求乙方采取特殊措施保护的单位工程的部位和相应经济支出，在协议条款内约定。
甲方提前使用后发生损坏的修理费用，由甲方承担。
7．按合同的要求做施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。
8．保证施工现场清洁符合有关规定。
交工前清理现场达到合同文件的要求，承担因违反有关规定造成的损失和罚款（合同签订后颁发的规定和非乙方原因造成的损失和罚款除外）。
乙方不履行上述各项义务，造成工期延误和工程损失，应对甲方的损失给予赔偿。
三、施工组织设计和工期第9条进度计划乙方应在协议条款约定的日期，将施工组织设计（或施工方案）和进度计划提交甲方代表。
甲方代表应按协议条款约定的时间予以批准或提出修改意见，逾期不批复，可视为该施工组织设计（或施工方案）和进度计划已经批准。
乙方必须按批准的进度计划组织施工，接受甲方代表对进度的检查、监督。
工程实际进展与进度计划不符时，乙方应按甲方代表的地求提出改进措施，报甲方代表批准后执行。
第10条延期开工乙方按协议条款约定的开工日期开始施工。
乙方不能按时开工，应在协议条款约定的开工日期5天之前，向甲方代表提出延期开工的理由和要求。
甲方代表在3天内答复乙方。
甲方代表同意延期要求或在3天内不予答复，可视为已同意乙方要求，工期相应顺延。
甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，竣工日期不予顺延。
甲方征得乙方同意以书面形式通知乙方后可推迟开工日期，承担乙方因此造成的经济支出，相应顺延工期。
第11条暂停施工甲方代表在确有必时，可要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出处理意见。
乙方按甲方要求停止施工，妥善保护已完工程，实施甲方代表处理意见后向其提出复工要求，甲方代表批准后继续施工。
甲方代表未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后48小时内未予答复，乙方可自行复工。
停工责任在甲方，由甲方承担经济支出，相应顺延工期；停工责任在乙方，由乙方承担发生的费用。
因甲方代表不及时作出答复，施工无法进行，乙方可认为甲方已部分或全部取消合同，由甲方承担违约责任。
第12条工期延误对以下造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延。
