合作经营协议书(建筑行业)
- 格式:doc
- 大小:29.50 KB
- 文档页数:7
建筑工程联营协议书:建筑工程联营协议书目录一、前言二、定义和术语三、联营合作范围四、联营合作方式五、合作期限六、各方的权利和义务七、财务管理和利润分配八、合同的修改和终止九、争议解决十、附件一、前言甲方:[甲方公司名称]地质:[甲方公司地质]乙方:[乙方公司名称]地质:[乙方公司地质]鉴于甲方在建筑工程领域具有丰富的经验和资源,乙方在建筑工程领域具有一定的实力和市场份额,双方为了共同发展、实现互利共赢,经友好协商,决定在建筑工程领域进行联营合作。
为明确双方的权利和义务,特订立本协议。
二、定义和术语2.1建筑工程:指甲方和乙方共同承担的各类建筑项目,包括但不限于住宅、商业、工业、公共设施等建筑项目。
2.2联营合作:指甲方和乙方共同投资、共同经营、共同承担风险、共同分享利润的合作方式。
2.3合作项目:指甲方和乙方共同承担的建筑工程项目。
三、联营合作范围(1)共同投资建设建筑工程项目;(2)共同参与建筑工程项目的投标、议标等活动;(3)共同承担建筑工程项目的建设、施工、管理等任务;(4)共同分享建筑工程项目的利润和风险。
四、联营合作方式4.1甲方和乙方对联营合作项目实行共同投资、共同经营、共同承担风险、共同分享利润的原则。
4.2双方按照约定的比例共同出资,设立联营合作项目公司,具体负责联营合作项目的建设和运营。
4.3甲方和乙方对联营合作项目的建设、施工、管理等任务实行共同承担,按照约定的比例分配任务和责任。
4.4双方对联营合作项目的利润和风险实行共同分享,按照约定的比例分配利润和承担风险。
五、合作期限5.1本协议的合作期限为[合作期限]年,自协议签订之日起计算。
5.2合作期限届满后,如双方同意继续合作,可另行签订补充协议。
六、各方的权利和义务6.1甲方的主要权利和义务:(1)按照约定的比例共同出资设立联营合作项目公司;(2)对联营合作项目的建设、施工、管理等任务实行共同承担;(3)对联营合作项目的利润和风险实行共同分享;(4)对联营合作项目公司的经营和管理享有知情权和监督权。
建材公司合作协议范本3篇篇1甲方:____________________(以下简称甲方)乙方:____________________(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲、乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则,就共同合作经营建材事宜达成如下协议:一、协议背景及合作目的双方本着互利共赢、共同发展的原则,通过资源整合、优势互补,共同拓展建材市场,提高双方的市场竞争力。
二、合作内容1. 经营范围:双方共同合作经营建材的销售、市场推广及售后服务等业务。
2. 合作期限:自本协议签订之日起至_____年_____月_____日止。
3. 合作方式:双方共同出资、共同经营、共担风险、共享收益。
三、合作双方的责任与义务1. 甲方责任与义务:(1)提供合法的经营资质,确保合作项目的合法性;(2)提供必要的场地、设施及人力资源支持;(3)负责协调与当地政府部门的关系,确保合作项目的顺利进行。
2. 乙方责任与义务:(1)提供合法、有效的营业执照及资质证明;(2)负责合作项目的市场推广、产品宣传及客户服务等工作;(3)协助甲方开展业务,提供技术支持及培训;(4)按照约定比例出资,并承担合作期间的相应风险。
四、合作期间财务及资金管理1. 双方共同设立专用账户,用于合作项目的资金往来。
2. 双方按照约定比例出资,确保合作项目的正常运转。
3. 双方共同建立财务管理制度,确保资金的安全、合规使用。
4. 定期进行财务审计,确保合作期间的财务状况透明、清晰。
五、利润分配与风险承担1. 利润分配:双方按照约定比例分配合作期间的净利润。
2. 风险承担:双方按照约定比例承担合作期间的风险损失。
3. 双方在合作期间,若因不可抗力因素导致合作项目无法继续,双方应协商解决,共同承担由此产生的损失。
六、协议变更与解除1. 本协议一经签订,未经双方协商一致,不得擅自变更或解除。
2. 若因不可抗力因素导致本协议无法继续履行,双方可协商解除本协议。
建筑工程合伙协议6篇篇1建筑工程合伙协议一、甲方:______________(以下简称甲方)二、乙方:______________(以下简称乙方)鉴于:1. 甲方具有从事建筑工程相关业务的相关资质和经验,有能力完成本合伙协议约定的建筑工程项目;2. 乙方具有一定的建筑工程投资能力,愿意与甲方开展合作,共同承担本合伙协议下的建筑工程项目;3. 双方均在诚信合作、互惠互利的基础上,达成以下协议,共同开展建筑工程项目。
第一条合作内容1.1 双方同意共同合作,协商确定合作的具体项目内容及实施方案。
1.2 合作项目包括但不限于:规划、设计、施工及监理等各阶段的工作,并包括项目的管理、财务、人力资源等相关工作。
2.1 双方共同出资,按照约定的比例分担项目总投资额。
具体出资比例为:甲方______%,乙方______%。
2.2 甲方负责项目的具体实施及管理工作,乙方提供必要的资金支持,但不参与具体的项目管理。
2.3 双方均有权利对建设过程进行监督和检查,确保项目能够按时、按质完成。
第三条资金管理3.1 双方应按照出资比例共同承担项目的费用支出,包括但不限于设计费、施工费、监理费、材料费等。
3.2 乙方应按照约定的时间节点按时足额支付项目所需的资金,确保项目的正常进行。
3.3 甲方应对项目的资金使用进行严格管理,确保资金使用合规、透明。
第四条项目利润分配4.1 项目最终的实际利润以实际收支情况为准,根据各方出资比例按比例分配。
4.2 项目亏损时,损失由各方按照出资比例分担。
5.1 本合作协议的期限自____________起,至_____________止,双方应在合作期限内完成合作项目。
5.2 若在约定期限内无法完成合作项目,双方可协商延长合作期限,但须双方一致同意。
第六条合同变更、解除6.1 若有必要对本合同进行变更,须经双方书面协商一致,达成变更协议。
6.2 若有一方违反本合同约定,导致无法继续履行合同的,另一方有权解除本合同并追究违约责任。
建筑分公司合作协议范本7篇篇1甲方(总公司):_________________________乙方(分公司):_________________________鉴于甲乙双方同意共同合作开展建筑业务,在平等互利、共同发展、协商一致的基础上,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在友好协商的基础上达成以下合作协议:一、合作宗旨双方本着相互支持、共同发展、实现共赢的原则,共同拓展建筑市场,提升双方的品牌价值及综合实力。
二、合作内容及分工1. 合作内容:建筑项目的承揽、施工、管理、验收及后期维护等事项。
2. 分工:甲方负责提供技术支持、资质支持、财务管理等;乙方负责业务开发、项目跟进、现场管理等工作。
具体分工应根据项目实际情况进行协商调整。
三、合作模式及利润分配1. 合作模式:甲乙双方共同出资设立分公司,共同经营,风险共担。
2. 利润分配:根据双方实际投入及约定,利润分配比例按照甲方XX%、乙方XX%的比例进行分配。
具体利润分配应根据项目实际情况进行调整。
四、合作期限及终止条件1. 合作期限:自本协议签订之日起至XXXX年XX月XX日止。
合作期限届满后,经双方协商一致,可续签合作协议。
2. 终止条件:双方协商一致终止合作;或者因不可抗力导致无法继续合作等情形。
五、资金管理1. 乙方应建立独立的财务账户,用于记录分公司的经营收支情况。
2. 甲乙双方共同管理资金,确保资金安全及合理使用。
3. 甲方有权对乙方的财务进行监督和审计。
六、知识产权保护1. 双方应共同保护在合作过程中涉及的商业秘密、技术秘密等知识产权。
未经对方同意,任何一方不得擅自泄露或擅自使用。
2. 双方在合作过程中产生的知识产权归属问题,应根据项目实际情况进行协商确定。
七、保密条款1. 双方应严格履行保密义务,对在合作过程中涉及的商业秘密、技术资料等信息予以保密。
未经对方同意,不得向第三方泄露。
2. 保密期限自本协议签订之日起至合作终止后X年。
建筑企业合作协议范本5篇篇1甲方:__________有限公司(以下简称甲方)乙方:__________有限公司(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则,就共同合作从事建筑业务事宜达成以下协议:一、合作宗旨甲乙双方共同合作,以合法经营的方式共同拓展建筑业务市场,提升双方在建筑行业领域的地位和竞争力。
二、合作期限及经营范围本次合作期限为_____年,自本协议签订之日起计算。
经营范围为建筑工程设计、施工、监理等。
双方可根据市场情况拓展其他相关建筑业务。
三、合作模式1. 甲乙双方共同出资设立新公司,共同开展业务活动。
新公司的股权分配、管理架构等事项由双方另行协商确定。
2. 甲乙双方可共同承接项目,共同承担风险,共享利润。
项目执行过程中,双方应按照各自的专业能力和资源优势进行合作,确保项目顺利进行。
3. 甲乙双方可开展技术合作,共同研发新技术、新工艺,提升双方在行业中的技术实力。
四、合作模式的具体实施方式1. 甲乙双方应共同制定合作项目的实施方案,明确项目目标、实施步骤、时间节点等事项。
2. 甲乙双方应按照实施方案的要求,共同投入人力、物力、财力等资源,确保项目的顺利进行。
3. 甲乙双方应建立定期沟通机制,及时交流项目进展情况,解决合作过程中出现的问题。
4. 甲乙双方应共同管理项目风险,确保合作项目的安全、质量、进度等方面的控制。
五、利益分配1. 合作项目的利润按照甲乙双方的出资比例进行分配。
2. 甲乙双方可根据实际情况,协商确定其他利益分配方式。
六、保密条款1. 甲乙双方应对合作过程中涉及的商业秘密、技术秘密等信息予以保密,未经对方同意,不得向第三方泄露。
2. 甲乙双方应妥善保管涉及合作的各类文件、资料,未经对方同意,不得随意复制、传播。
七、违约责任1. 甲乙双方应遵守本协议的约定,如一方违反协议约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
建筑设计院合作协议书范本5篇篇1建筑设计院合作协议书范本甲方(甲方名称):地址:(详细地址)法定代表人:(法定代表人姓名)联系电话:(联系电话)传真:(传真号码)邮编:(邮编)营业执照号码:(营业执照号码)乙方(乙方名称):地址:(详细地址)法定代表人:(法定代表人姓名)联系电话:(联系电话)传真:(传真号码)邮编:(邮编)营业执照号码:(营业执照号码)鉴于,甲方是一家经营建筑设计服务的公司,具有一定的设计能力和经验;乙方是一家建筑设计院,拥有优秀的设计团队和丰富的设计案例;双方根据互惠互利、平等自愿的原则,达成如下协议:一、合作内容1. 甲方将根据乙方的需求,提供相关的建筑设计服务,包括方案设计、施工图设计、效果图制作等。
2. 乙方将根据甲方的要求,提供相关的设计要求和技术支持,配合甲方完成设计工作。
3. 双方将共同协商解决合作过程中遇到的问题,保证项目按时、高质量完成。
二、合作期限本协议自双方签字生效,合作期限为(具体时间),若有必要延长合作期限,需提前书面通知并经双方协商一致。
三、合作方式1. 双方在合作过程中,应相互尊重、尽职尽责,保证合作的顺利进行。
2. 双方应及时就设计方案、施工图等进行沟通、确认,避免出现设计更改等问题。
3. 如因双方原因导致项目延期或损失,应双方协商处理。
如因一方原因导致的损失,应由该方承担相应责任。
四、保密条款1. 双方应保守对方的商业秘密和技术资料,未经对方书面许可,不得向第三方泄露。
2. 双方在合作过程中产生的商业资料、技术资料等,均属于合作双方共同所有,任何一方不得擅自利用。
3. 合作期满或终止后,双方应及时归还对方所提供的技术资料,并销毁相关复制件。
五、违约责任1. 若任何一方未能履行协议规定的义务或违反协议规定,应赔偿对方由此造成的损失。
2. 在合作期间,若发现对方有违反协议规定的行为,应及时向对方提出并要求纠正。
六、其他条款1. 本协议自签订之日起生效,并对双方具有法律约束力。
建筑股东合作协议书4篇全文共4篇示例,供读者参考篇1建筑股东合作协议书甲方:(合作方A全称)乙方:(合作方B全称)为了明确双方在建筑股东合作期间的权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,甲乙双方自愿达成如下协议:第一条合作内容1. 甲方和乙方共同成立合资公司,公司名称为“**建筑公司”,公司经营范围涵盖建筑设计、施工、工程管理等相关业务。
2. 甲方出资**万元,占公司股份的**%,担任公司董事长;乙方出资**万元,占公司股份的**%,担任公司总经理。
3. 公司的经营管理由乙方负责,甲方对公司的战略发展和重大决策有权参与并提供支持。
4. 甲乙双方对公司的盈利和风险承担比例分别为**%和**%,盈利按比例分红,风险按比例承担。
第二条合作期限1. 合作期限为**年,自本协议签署之日起生效。
2. 合作期满后,双方有权协商续约或解除合作关系,若解除合作,应按照公司章程规定办理清算。
第三条投资权益1. 甲乙双方应按照合同约定的出资比例及金额进行出资,出资方式为货币出资,并在**天内支付到指定账户。
2. 双方出资资金应用于公司的运营发展,不得挪作他用,否则应承担相应的法律责任。
第四条经营管理1. 公司的经营管理由乙方全权负责,甲方作为董事长有权参与重大决策,并对公司的发展提出建议和支持。
2. 公司每年度应制定经营计划和财务预算,并在年底进行总结和评估,保持公司的持续健康发展。
第五条盈利分配1. 公司每年度的盈利分配原则上应按照出资比例分配,盈利分配须于年底结算清楚,按月发放利润分红。
2. 若公司实际经营情况需要,甲乙双方可以协商变更盈利分配比例,但须经过双方同意方可执行。
第六条风险承担1. 公司的经营风险由甲乙双方按照出资比例承担,双方应共同努力,有效应对风险挑战,保障公司的健康稳定发展。
2. 若公司出现重大经营风险,甲乙双方应共同商议应对措施,并承担相应的责任。
第七条保密条款1. 甲乙双方应保守公司的商业机密和商业信息,不得泄露给其他竞争对手或不相关方。
合伙协议书(工程承包)6篇篇1合伙协议书(工程承包)甲方:乙方:为了明确各方在工程承包项目中的权利和义务,特订立以下合伙协议:一、合作内容本协议是为工程承包项目的合作事宜,甲方承担项目的规划、设计、采购等工作;乙方负责工程的施工、监理等工作。
二、项目内容1. 项目名称:XXX工程项目。
2. 项目地点:XXX市XXX区XXX路XXX号。
3. 项目规模:总建筑面积XXXX平方米,预计工期XXX个月。
4. 项目预算:总投资XXXX万元。
三、合作方式1. 本项目为合伙承包方式,甲方与乙方按照约定的方式共同承担工程的全部风险和收益。
2. 甲方向乙方提供项目的设计图纸、材料清单、预算等相关资料。
3. 乙方应按照甲方提供的设计方案和要求完成工程的施工,并保证工程质量和进度。
四、权利义务1. 甲方的权利与义务(1)提供项目的设计图纸、材料清单和预算等相关资料。
(2)按照约定支付工程款项。
(3)对工程进展情况进行监督和检查。
2. 乙方的权利与义务(1)按照甲方提供的设计方案和要求完成工程的施工。
(2)保证工程的质量和进度,确保项目按时交付。
(3)提供相关施工计划和进度报告。
五、合作期限本合作协议自签署之日起生效,至工程项目竣工验收并结清款项之日终止。
六、争议解决因履行本协议所发生的一切争议,均应友好协商解决;协商不成的,可依法向有管辖权的仲裁机构申请仲裁。
七、其他1. 本协议不得转让或出借给第三方,否则一切法律责任由违约方承担。
2. 未尽事宜,由双方在履行过程中协商解决。
甲方(签字):乙方(签字):日期:年月日篇2合伙协议书甲方:(甲公司名称)乙方:(乙公司名称)为了共同开展工程承包业务,双方本着平等互利、诚实信用的原则,经友好协商,就共同开展工程承包业务达成如下协议:一、合伙事项1. 双方共同出资经营工程承包业务,合伙资金总额为(具体金额)元。
2. 工程承包业务主要包括但不限于建筑工程、装饰工程、市政工程等。
3. 合伙资金使用必须用于工程承包业务经营,不得用于其他用途。
建筑合作协议书范本(实用10篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典合同,如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等,想了解不同合同格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!建筑合作协议书范本(实用10篇)建筑合作协议书范本第1篇甲方:身份证号:住址:电话:乙方:身份证号:住址:电话:丙方:身份证号:住址:电话:丁方:身份证号:住址:电话:甲、乙、丙、丁_____方经过友好协商,在公平、减实、信任、平等合作、互利互惠的基础上合作承包__________工程,在不违反现行国家法律法规的前提下,达成以下协议。
建筑工程合伙协议5篇建筑工程合伙协议1为了明确合伙人的经济关系及职责,共同完成投资合伙任务,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的.原则。
按有关法律法规要求,经双方反复协商,达成如下协议,特定如下合同,望共同遵守:一、合伙人组成:合伙人甲:姓名(以下简称甲方)合伙人乙:姓名,姓名(以下简称乙方)二、合伙人共同投资榕江城北新区农贸市场工程。
工程项目名称:__工程施工地点:__三、合伙宗旨经甲乙双方合伙人共同协议,在合法合理的前提下,双方合伙人共同出资投资榕江城北新区农贸市场工程建设。
抱着诚挚的态度遵守本合同,以公正及合法的平等互利的原则为基础进行经营,明确投资利润分配依据,在合法合理的前提下而实现各方利益化。
四、合伙人及投资金额:本工程预计投资__万元,前期甲乙双方出资人各出资__万元,后期出资时间根据工程进度情况而定。
如果预计的总金额不能满足工程所需,所需资金由甲乙双方出资人按所需金额平均出资。
本合同签字之日,各投资人以银行转账方式向出纳交付投资款,出纳向各投资人出具收据。
投资款用于支付榕江城北新区农贸市场工程及其他与本工程相关的支出。
五、盈利分配及债务(亏损)承担投资利润与亏损分配比例甲乙双方各占百分之伍拾(50%);工程款收入在扣除材料、人工、费用等直接成本后,首先用于归还合伙人的投资本金再分配利润。
(如项目出现亏损,按投资比例分配)六、合伙管理:1、合伙事务施工现场执行总负责人:__x负责管理。
在施工过程中的班组确定、材料采购定价事务双方合伙人共确定。
2、合伙事务当中由__x负责与__管理委员会收款及业主的函接工作。
七、财务管理由合伙人__x负责现金及银行存款管理(出纳),由合伙人委派__x负责帐务处理(发票管理),支出发票及费用由双方合伙人签字方可报销。
八、财务制度设立该项目工程专用帐户,合伙人一致同意后凭印鉴支取现金。
九、退伙协议合伙期间一方不得退出。
十、权利和义务合伙人共同协商共同管理,并参与日常事务的处理。
建筑项目合伙协议(实用6篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典合同,如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等,想了解不同合同格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!建筑项目合伙协议(实用6篇)随着社会的一步步发展,协议书在人们生活中的应用越来越多,协议书的签署也就有了法律依据。
工程施工合作协议书模板甲方:乙方:按照平等互利、团结协作、共同发展的精神,经甲乙双方友好协商,就双方共同参与项目施工达成如下协议条款:第一条总则1.1本协议为双方一次性联合协议。
协议的各项条款仅对项目施工具有约束力。
1.2各项条款均应遵守国家颁布的各项法律、法规。
1.3合作双方是独立的平等伙伴,按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。
第二条工程项目的安排及费用2.1该工程项目全部由乙方组织施工,并承担该项工程施工所发生的劳务费用、材料费用、机械费用、试验费用、缺陷修补费用、保险费用、税金以及甲方与业主签订的工程施工合同及往来文件中明示或暗示的所有风险和法律义务。
2.2甲乙双方共同组成工程项目部,协调与业主及监理的关系。
2.3甲乙双方的施工管理费用及人员工资、现场费用、差旅、通讯等费用由乙方负担。
2.4乙方向甲方支付工程有效标价%的管理费用(不含税金、暂定金额按实际发生计取)。
管理费用支付方式:___________________。
第三条甲方职责3.1项目部由甲方委派项目经理及财务人员各一名,参加工程及财务管理,负责工程施工进度、质量、安全及其他管理正常工作。
3.2甲方在工程现场设立双控银行账户,取款时需经甲方加盖公章乙方加盖财务主管印鉴共同确认。
工程计量款到位后扣除甲方管理费用,余款在三日内拨付给乙方用于工程施工。
3.3甲方在青岛完税后,甲方根据分包协议,负责向乙方出具代扣代收税款凭证。
3.4协助乙方整理工程竣工资料。
第四条乙方职责4.1项目部由乙方委派项目副经理,同时组织满足工程施工所需的人员及设备,注入工程施工所需资金,工程质量以现场监理验收为基准,以确保实施和完成合同工程及其缺陷的修复,并使人员稳定。
如工程施工出现严重质量问题,甲方有权单方解除此协议,拒绝拨付工程进度款,并由乙方承担违约责任。
4.2乙方所提供的人员,在施工过程中因业务素质低,不能胜任其工作的,甲方有权要求撤换。
建筑工程合作范本
一、合作双方
甲方:(公司/个人名称)
地址:
联系人:
联系电话:
乙方:(公司/个人名称)
地址:
联系人:
联系电话:
二、合作目的
本合作范本旨在为甲方和乙方之间的建筑工程合作提供具体合作细则和条款,以确保双方的权益和合作顺利进行。
三、决定与约定
1. 项目描述与要求
(详细描述项目的规模、工程类型、工程内容等要求)
2. 合作期限
(明确工程合作的开始和结束时间)
3. 技术要求
(列出项目需要的技术要求和标准)
4. 工程费用
(说明工程费用的支付方式和期限)
5. 质量保证
(明确工程质量的监督和保证措施)
6. 材料与设备
(规定甲方提供的材料和乙方提供的设备)
7. 合作风险
(讨论合作中可能遇到的风险,并提出相应解决方案)8. 违约责任
(明确双方因违约所需承担的责任和赔偿方式)
9. 保密条款
(对于合作过程中可能涉及到的机密信息进行保密约定)10. 合作终止
(针对合作终止的条件和程序进行约定)
四、签署与生效
本合作范本自双方代表签署之日起生效,并对双方有约束力。
甲方和乙方应在签署合作协议之前对所有条款进行充分讨论和协商,确保合作细节的准确性和合理性。
甲方:乙方:
签名:签名:
日期:日期:。
建筑公司合作协议(建筑公司合作经营协议)建筑公司合作协议一、合作背景方甲公司与方乙公司合作,以合作形式共同承建沙漠旅游综合体项目。
为确保项目按期完工,保持良好的业绩,吸引更多的项目,使得双方各自发挥所长,提高效益,加强合作,特制订以下合作协议,以管理好双方的关系,协调好双方的利益,使双方合作达到事半功倍之效果。
二、合作模式1. 方甲公司负责完成建筑施工总体规划、招标、项目实施、竣工验收、整体管理等工作。
2. 方乙公司负责建筑装饰设计、建筑外装修、审图、材料供应、零配件提供、施工监理等配套服务。
3. 双方在合作中起共同承建、共同完成项目的目的。
三、工作任务1. 方甲公司完成经济性条件、技术能力条件等审核,并制定沙漠旅游综合体项目的总体规划;2. 方乙公司根据方甲公司的总体规划,完成沙漠旅游综合体建筑装饰设计和装饰工程图审定;并从中选定装饰材料、施工材料和零配件等,使其符合国家标准并满足设备性能和使用效果的要求;3. 双方按照工程款项进度支付及结算方式,完成工程实施,保证工程的质量、安全、进度;4. 方甲公司负责编制资金、材料和设备计划,掌握、分析、评价工程质量和进度的实施;负责组织验收、竣工文件的编制和技术交底。
5. 方乙公司负责施工现场的材料、设施、手续等准备与管理,确定工程质量、量和价格,负责施工现场的安全、环保、民众顾虑等问题的解决办法。
四、配合条件1. 双方应按规定付清工程款项和进度款项;2. 双方负责主观和客观因素的调整与沟通;3. 双方应有合同中规定之文件,如质量验收报告、质保书、技术方案、一年保修书,以作一切合法文件的凭证,并应加强建筑的保养和修理;4. 项目存在问题时,双方应互相协调解决,并尽力避免给项目带来损失或影响;5. 双方应做到诚信合作,互相信任、互相支持,共同努力实现双方的目标。
五、工程保修工程完工验收后的一年内,方甲公司和方乙公司均享有有关修理或更换的权益,详细协议见合同文本。
建筑公司合伙协议书(3篇)建筑公司合伙协议书(精选3篇)建筑公司合伙协议书篇1甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)根据《民法通则》等有关法律规定,为充分发挥各自优势,甲、乙双方经友好协商,就北京、天津地区工程建设项目联营合作事宜达成本协议,以资共同信守。
第一条、联营合作目的:利用各自的资源和条件开展合作,互惠互利、共同发展。
第二条、联营合作范围:甲方在北京、天津行政区划内拓展的所有业务。
第三条、联营合作期限:从20__年__月__日到20__年__月__日,合作期满双方另行续约。
第四条、联营合作体制:在甲方的框架内成立__省建筑工程集团总公司北京、天津地区工程建设指挥部(或项目部),双方以指挥部为平台开展合作。
第五条、工程建设指挥部的有关规定一、指挥部为甲乙双方联营合作的常设经营管理机构,负责日常经营管理工作,地点设在有限公司住所地,下设办公室、资质管理部、招投标与成本控制中心、工程管理部、财务部等部(室)。
二、乙方指派人员负责指挥部的日常经营管理工作。
指挥部设经理一人,由乙方指派的人员担任,全权负责处理指挥部日常事务。
三、在甲乙双方共同进行工程项目的施工过程中,指挥部编入甲方的公司组织机构序列,对外的名称为:“__省建筑工程集团总公司”。
四、指挥部的人员组建上,原则上由乙方负责招聘。
如乙方需求,可以从甲方系统内挑选人员,甲方提供相应方便并将乙方选中人员个人档案调入集团,工作地点和内容由乙方安排。
五、指挥部聘任会计、出纳各一名,原则上由双方各派一人共同管理,亦可由乙方推荐甲方认可的人选担任,其拟定的薪酬待遇为会计:4000元/月,出纳:2500元/月,以后根据需要可协商调整。
六、甲方应为指挥部设立独立帐户,该帐户资金使用、管理由指挥部经理负责。
甲方有权监督和过问。
七、甲、乙双方每年度可不定期对指挥部进行财务审计。
第六条、联营成员权利和义务一、为了保证指挥部顺利开展工作,不影响经营,甲方应为指挥部和乙方提供工程投标需用到的所有资质副本原件各一份及工程投标所需的建造师证等必备文件。
建筑工程联营协议书样本一、协议的背景和目的二、合作项目1.双方将以联营形式共同承担该项目的工程设计、施工和材料供应等工作。
2.双方应严格按照法律、法规和项目合同的要求履行各自的责任,并确保合作的诚实、公平和合法。
三、合作期限本协议自双方签署之日起生效,持续期限为[填写期限]。
超过期限如需继续合作,需双方另行协商。
四、联营资金1.在项目联营中,甲方和乙方应按照约定比例共同出资,用于项目需求的预付款和结余款项的补充。
2.联营资金的数额和支付方式将在协议签订后与项目合同一同确定。
3.甲方应负责联营资金的管理、运营以及资金的使用合规性,并定期向乙方提供相关财务报表和资金流水。
1.甲方的责任和义务:–负责项目的建筑设计、施工组织和施工管理;–监督并确保工程质量符合相关标准和规定;–确保工程进度合理,并及时向乙方提供项目进展报告。
2.乙方的责任和义务:–提供符合项目要求的建筑材料,并确保材料质量和供货及时性;–配合甲方的施工要求,提供必要的技术支持;–监督并协助甲方履行其施工质量和安全责任。
六、知识产权1.在项目联营中产生的所有设计图纸、方案和技术文件等知识产权归甲方所有。
2.乙方不得未经甲方书面许可,将上述知识产权用于其他项目或擅自转让给第三方。
1.双方在合作期间可能接触到对方商业和技术秘密的信息,应当保密并不得披露给任何第三方。
2.协议终止后,双方仍应继续履行保密义务,直到涉及保密信息的商业或技术秘密进入公共领域。
八、违约责任1.若一方违反本协议的任何条款,给对方造成损失的,应承担相应的违约责任。
2.如一方违约致使项目无法继续进行,对方有权解除本协议,并要求违约方进行相应的赔偿。
九、争议解决本协议的解释和执行应适用的法律。
如双方在合作期间发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可提请有管辖权的人民法院进行诉讼解决。
十、协议变更和终止1.本协议的任何变更必须以双方书面协议为准并签署补充协议。
2.本协议经双方签署后,任何一方不得擅自终止协议。
A:(公司名称)
乙方:(公司名称)
第1条合同目的
本协议旨在甲乙双方本着自愿、平等、公正、诚实、守信的原则,通过友好协商,为共同开发和经营建筑项目建立合作关系。
第2条合作内容
甲乙双方共同从事建筑项目的承揽、设计、施工及后期管理。
在资金筹措、资源配置、技术支持等方面相互支持、利益共享。
第3条权利和义务
甲方的权利和义务:
负责项目承揽及资金筹措。
根据需要提供技术和管理支持。
乙方的权利和义务:
负责项目的设计、施工及管理。
确保资金投入和必要的资源。
负责项目的质量、安全和进度管理。
第4条利润分配
项目产生的利润按甲乙双方出资比例分配。
具体比例将另行讨论。
第5条合同期限
本协议有效期为____年__月__日至____年__月__日。
如果双方同意,可以在期限届满前续签。
第6条保密
双方应严格保密与本协议有关的所有信息和机密事项,不向第三方泄露。
第7条争议解决
有关本协议的任何争议应首先通过双方友好解决。
解决不了的,可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第8条其他
本协议自双方代表签字并加盖印章之日起生效。
本协议未尽事宜,双方可友好协商并签订补充协议。
本协议以中文和日文写成,两种文本具有同等效力。
如对解释有异议,以中文规定为准。
甲方:(代表签名)
乙方:(代表签名)
日期:____年__月__日。
建筑公司合作协议书3篇篇1甲方:____________________(以下简称甲方)乙方:____________________(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上,就共同合作从事建筑公司业务达成如下协议,以共同遵守。
一、合作事项甲乙双方同意在____________领域开展合作,共同承接建筑工程项目并共同承担风险。
具体合作事项包括但不限于项目的寻找、招标、合同签订、施工、管理等。
二、合作模式1. 甲乙双方共同出资,成立项目组,负责项目的承接和实施。
项目组的运营管理、人员配置等由双方共同决定。
2. 甲乙双方按照约定比例分配利润,共同承担风险。
在项目运行过程中,如出现亏损,双方按约定比例承担。
3. 双方共同制定项目计划,确保项目按期完成。
如遇特殊情况,双方应协商调整计划。
三、出资比例及利润分配1. 甲方出资比例为____%,乙方出资比例为____%。
2. 利润分配:项目利润按照出资比例分配,即甲方分得____%的利润,乙方分得____%的利润。
四、合作期限本合作协议自双方签字盖章之日起生效,有效期为____年。
到期后如双方继续合作,可续签本协议。
五、权利义务1. 甲方权利义务:(1)甲方负责项目的寻找、招标及合同签订工作;(2)甲方有权参与项目的决策和管理;(3)甲方应按照约定比例出资,并确保资金及时到位;(4)甲方应协助乙方处理项目运行过程中出现的问题。
2. 乙方权利义务:(1)乙方负责项目的施工管理、质量控制及竣工验收等工作;(2)乙方有权参与项目的决策和管理;(3)乙方应按照约定比例出资,并确保资金及时到位;(4)乙方应确保项目按照合同要求完成,并承担相应责任。
六、违约责任如任一方违反本协议的约定,应承担违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等。
七、争议解决1. 对于本协议的履行过程中产生的争议,双方应首先友好协商解决;2. 协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
合作经营协议书
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
为了加强对工程项目的管理,全面履行好甲方与建设单位签订的施工合同,争取较好的经济效益,甲方聘任乙方为该项目的项目责任人,对本工程项目实施项目管理,经协商同意签订本《内部承包协议书》。
第一条:承包工程项目
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程规模:建筑面积22234.84㎡,框架结构,最高层为地上4层。
最在跨度12.5米,最大建筑高度23米。
4、施工合同工期:总工期为215天,实际开工日期以开工报告为准。
5、工程承包范围:同“甲方与建设单位签订的本工程施工承包合同及补充文件约定的承包范围”。
详见招标文件第二章前附表 1.3.1“工程范围”的规定,招标图纸详见专用条款规定。
6、工程质量:同“甲方与建设单位签订的本工程施工承包合同要求
的工程质量标准”。
7、合同价款:
第二条:承包形式
1、以项目负责人为承包主体,以本工程项目为对象,以项目经理部为组织管理架构,对本工程实施全员、全面、全方位、全过程管理,实行全额承包,盈亏自负。
第三条:承包指标
1、工程质量:检验批、分项、分部工程资料齐全且验收合格,文明施工和安全资料齐全且竣工评价合格,单位工程一次交验合格,确保全部工程达到合格标准。
2、安全生产:无火灾、中毒、重伤、死亡事故,月工伤频率控制在2‰以下。
3、费用收取:该工程标前费及管理费(管理费按合同总价的2%计取)于开工前一次性收缴。
4、甲方协助乙方办理工程履约保函,并提供为办理工程履约保函所需的手续,办理工程履
约保函所产生的一切费用由乙方负责。
5、本工程税收按东莞市税收标准进行缴纳。
施工期间,若东莞市税收发生变化,一切以其
为准。
项目发生的其它一切费用(如工程报建费、国家规定的有关保险费、材料检测实验、人工、材料、机械设备及其它项目相关等费用)均由乙方负责。
第四条:资料管理
1、本工程安全资料及质量保证资料由乙方负责编制及整理,在施工过程中,资料必须与工地现场同步,钢材、水泥、砌块等材料均应按照规范要求进行。
第五条:项目经理
1、本工程由担任项目经理,合同工期内由乙方支付项目经理每月工资元。
第六条:甲方责任与权利
1、责任
(1)甲方同乙方共同协调配备管理人员,协助乙方建立项目各专业管理体系和制度。
(2)检查、督促乙方实现工期目标。
(3)监督、督促乙方加强安全、质量、文明施工、防火、卫生管理,促使乙方实现质量、安全、文明施工目标。
(4)监督乙方加强成本管理,用好工程资金,做到专款专用,兑现承包奖惩。
(5)配合协调乙方与建设单位、监理单位、勘察设计单位、建设行政主管部门、工程所在地公安部门等相关外部的关系,以便工程施工顺利进行。
(6)乙方参加对外经济项目的谈判提供有关法律、法规和咨询服务,维护乙方合法权益。
(7)积极配合乙方处理工程质量、安全事故。
(8)督促乙方替工程(包括管理人员和一线工人)购买劳动保险及建设工程综合保险和建筑工程要求规定的一切保险。
2、权利
(1)严格执行国家法规、法令和公司的规章制度,及时处罚乙方违法、违章行为的人员。
(2)检查项目管理的各项工作,控制经济开支,向乙方下达工程质量、安全、技术、消防防火、环境保护、文明施工等强制性整改通知,强制乙方整改。
第七条:乙方责任和权利
1、责任
(1)对甲方负责,全面认真履行甲方与建设单位签订的工程施工合同,及时办理各项报建手续和交纳相关费用,加强项目管理,确保工程质量、进度,做到安全生产、文明施工,承担一切经济责任。
(2)服从建设单位领导、执行建设单位及国家的规章制度,接受甲方督促检查和违章违纪处罚。
(3)认真贯彻执行国家、地方政府法令法规。
(4)向甲方及时报送工程进度、材料机具、劳力资金使用计划,工程完成量、质量、安全月、季度表和工程技术档案资料、经济技术资料。
(5)积极主动催收工程款,本工程资金专款专用,管好活用,承担本项目所发生的债权债务等纠纷的法律和经济责任。
(6)随时防范民工闹事、上访事件的发生,因乙方拖欠工资至使工人上告或集体闹事,或因拖欠工人工资被建设局、劳动局等有关部门通报,影响公司名誉或使公司失去在东莞投标资格,乙方除承担受到建设局等有关部门的经济处罚外,乙方还要赔偿甲方一切经济损失。
(7)依据政府有关规定的要求购买建设工程综合保险和建设工程一切保险。
(8)按东莞市的安全、文明施工的有关规定进行工程的实施和管理。
2、权利
(1)对本工程实施全程管理,拥有项目经营权、人事调配权和施工、组织管理权。
(2)按照国家和甲方的规定有对项目部人员的聘用、安排、使用、分配、提升、奖励、违纪处罚或清退出本工程的权利。
(3)乙方对按合同约定向甲方交纳应交款项后的剩余工程款做到专款专用,并对工程款
拥有支配使用权。
(4)对甲方违章违纪人员有检举揭发权。
第八条:工程款支付
1、工程进度款:本项目工程款全部汇入甲方与建设方合同指定账户,在扣除合同约定应交纳的费用后,甲方应在三天内(节假日除外)完成审批程序并支付给乙方。
2、工程结算款:乙方可以甲方的名义与建设单位办理竣工验收及结算手续,以乙方与建设方最终确认的结算款额作为结算依据。
甲方在收到结算款后,扣清本合同中约定的应扣除的各项费用后,在三个工作日内支付给乙方。
3、质保金:业主暂扣的5%质量保证金,在工程保修期满,甲方收到该笔款后三个工作日内支付给乙方。
第九条:增加条款
1、如乙方在分部、分项工程施工中,不能满足工程项目部的工期进度计划和质量标准,甲方有权要求乙方更换作业班组和增派施工班组,乙方不得有异议。
2、施工期间,甲方有权对乙方进行资料及施工现场检查,如发现不
合格及不符合规定的,乙方必须立即整改。
3、甲方必须按本合同约定的付款方式及时支付乙方工程款,确保工程项目顺利进行。
若因甲方原因不能按合约定及时支付工程款而产生对工程项目的影响,由甲方负责。
第十条:附则
此合同与甲方和建设单位所签订的《建设工程施工合同》及补充协议书同时生效,乙方须履行甲方与建设单位所签订的《建设工程施工合同》里的全部条款。
本合同一式两份,甲、乙双方各执壹份。
甲方:
乙方:
年月日。