招投标试卷及复习资料题库
- 格式:doc
- 大小:31.50 KB
- 文档页数:8
《工程招投标与合同管理》试题库《工程招投标与合同管理》试题一专业班级姓名学号______一、名词解释(每小题4,共16分)1.业主2.邀请招标3.保险策略:4.多方案报价法:二、填空题(每空1.5分,共30分)1.建设工程交易中心三项基本功能是:()功能、()功能和集中办公功能。
2.建筑市场的资质管理包括两个方面的内容,一是()的资质管理,二是对()的资格管理。
3.根据《工程建设项目自行招标试行办法》的规定,招标人自行办理招标事宜,应具备()和()的能力。
4.根据《招标投标法》第十条规定:招标分为()招标和()招标。
5.投标单位的实力表现在()方面的实力、()方面的实力、()方面的实力和()方面的实力四个方面。
6.中标人确定后,招标人应当向()发出中标通知书,同时将中标结果通知所有未中标的投标人。
7.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起()日内,按照招标文件和中标人的投标投标文件订立书面合同。
8.招标文件中的大写金额和小写金额不一致的,以()金额为准;总价金额与单价金额不一致的,以()金额为准,但单价金额小数点有明显错误的除外。
9.投标预备会,又称答疑会、标前会议,一般在现场踏勘之后()天内举行。
10.《建设工程施工合同(示范文本) 》由()、()、()三部分组成,并附有承包人承揽工程项目一览表、发包人供应材料设备一览表、工程质量保修书三个附件。
三、单项选择题(每小题1分,共10分)1. ( )是指具有专业化施工技术能力,主要在专业分包市场上承接专业施工任务的建筑业企业。
A.施工总承包企业B.专业承包企业C.劳务分包企业D.工程咨询企业2.招标人采用邀请招标方式的,应当向( )个以上具备承担招标项目的能力,资信良好的特定的法人或其他组织发出投标邀请书。
A.二B.三C.四D.五3.招标人采用邀请招标的,只有接到()的法人或组织才可以参加投标。
A.投标邀请书B.招标协议C.招标公告D.合同意向书4.招标控制价是招标工程的()。
招标投标模拟考试题及答案一、单项选择题(每题2分,共20分)1. 根据《中华人民共和国招标投标法》,以下哪项不是招标投标活动应遵循的原则?A. 公平竞争B. 诚实信用C. 效率优先D. 公开透明2. 招标人应当在招标文件中明确哪些内容?A. 投标截止日期B. 投标保证金金额C. 投标人资质要求D. 所有上述内容3. 投标文件应当包括哪些内容?A. 投标报价B. 投标保证金C. 投标方案D. 所有上述内容4. 招标投标活动中,以下哪项不是投标人应当具备的条件?A. 具有独立承担民事责任的能力B. 具有良好的商业信誉C. 具有履行合同所必需的专业技术能力D. 必须是国有企业5. 在招标投标过程中,以下哪项不是开标程序的一部分?A. 检查投标文件的密封性B. 公开宣读投标报价C. 现场决定中标人D. 记录开标情况6. 中标候选人的确定,以下哪项不是评标委员会应考虑的因素?A. 投标报价B. 投标人的资质C. 投标方案的合理性D. 投标人的性别7. 投标保证金的退还,以下哪项不是正确的做法?A. 中标人提交履约保证金后退还B. 未中标的投标人在开标后立即退还C. 中标人放弃中标资格时不退还D. 所有上述内容8. 以下哪项不是招标投标法规定的招标方式?A. 公开招标B. 邀请招标C. 竞争性谈判D. 所有上述内容9. 招标投标活动中,以下哪项不是招标人的权利?A. 选择中标人B. 修改招标文件C. 决定投标保证金的金额D. 强制投标人接受中标结果10. 以下哪项不是招标投标法规定的中标无效的情形?A. 投标文件不完整B. 中标人不具备履行合同的能力C. 中标价格低于成本价D. 投标人之间串通投标答案:1-5 CADBD,6-10 DCBDB二、多项选择题(每题3分,共15分)11. 以下哪些属于招标投标法规定的禁止行为?A. 投标人之间串通投标B. 招标人与投标人串通投标C. 招标人泄露标底D. 投标人提供虚假材料12. 以下哪些情况可能导致投标无效?A. 投标文件未密封B. 投标报价低于成本价C. 投标文件未在规定时间内提交D. 投标文件未加盖公章13. 以下哪些属于评标委员会的职责?A. 审查投标文件的完整性B. 确定中标候选人C. 决定中标人D. 记录评标过程14. 以下哪些是招标人应当在招标文件中明确的内容?A. 评标标准B. 评标方法C. 投标保证金的数额D. 投标截止日期15. 以下哪些是中标人应当履行的义务?A. 按照招标文件和投标文件签订合同B. 提交履约保证金C. 按照合同约定履行合同D. 接受招标人的监督和检查答案:11-15 ABCD, ABCD, ABCD, ABCD, ABCD三、判断题(每题1分,共10分)16. 招标投标法规定,所有招标项目都必须采用公开招标方式进行。
招投标考试试题库一、单项选择题1、根据《招投标法》,下列关于招标的表述中,正确的是哪一项?A.招标人可以自行指定招标文件B.招标人可以要求投标人缴纳投标保证金C.投标人应在提交投标文件的同时提交履约保证金D.公开招标的项目,招标人可以事先确定中标人2、关于邀请招标的表述中,错误的是哪一项?A.邀请招标是指招标人向特定的潜在投标人发出邀请,进行招标的招标方式B.邀请招标的投标邀请书应当载明具体的邀请范围和投标条件C.邀请招标应当向三个以上的潜在投标人发出邀请D.公开招标的项目,经邀请招标后无人投标,则应当重新进行公开招标3、根据《招投标法》,下列哪一项是正确的?A.投标文件应当在提交截止前提交B.投标文件的修改应当在提交截止前进行C.投标人的投标保证金的有效期应当自提交投标文件之日起算D.投标人对投标文件的补充、修改应当在提交投标文件截止之日前进行4、根据《招投标法》,下列哪一项是正确的?A.任何单位和个人不得强制招标人委托特定的招标代理机构办理招标事宜B.中标人应当自确定中标之日起15日内向有关行政监督部门提交书面报告,并报送书面合同等文件C.中标人应当按照合同约定履行义务,完成中标项目,不得向他人转让中标项目,也不得将中标项目肢解后分别向他人转让D.中标人按照合同约定或者经招标人同意,可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。
接受分包的人应当具备相应的资格条件,并不得再次分包。
5、根据《招投标法》,下列哪一项是正确的?A.评标委员会成员由招标人指定,共5人,其中经济专家2人,法律专家1人,工程师2人B.评标委员会成员应当客观、公正地履行职务,遵守职业道德,对所提出的评审意见承担个人责任C.评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明,但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容D.评标委员会完成评标后,应当向招标人提出书面评标报告,并推荐中标候选人1至3名。
投标试题及答案一、单项选择题(每题2分,共10分)1. 投标文件的提交截止时间通常由()确定。
A. 招标人B. 投标人C. 招标代理机构D. 政府采购部门答案:A2. 投标保证金的金额通常不超过投标总价的()。
A. 2%B. 3%C. 5%D. 10%答案:C3. 投标文件中,以下哪项不是必须包含的内容?()A. 投标函B. 投标报价C. 投标保证金D. 投标单位的营业执照复印件答案:D4. 投标文件的密封要求通常由()规定。
A. 招标人B. 投标人C. 招标代理机构D. 政府采购部门答案:A5. 投标有效期通常从()开始计算。
A. 投标截止日期B. 投标文件提交日期C. 开标日期D. 中标通知书发出日期答案:A二、多项选择题(每题3分,共15分)1. 投标文件中必须包含的内容包括()。
A. 投标函B. 投标报价C. 投标保证金D. 投标单位的资质证明E. 投标单位的营业执照复印件答案:ABD2. 投标过程中,招标人可以拒绝的投标情况包括()。
A. 投标文件未密封B. 投标文件逾期提交C. 投标报价低于成本价D. 投标单位资质不符合要求E. 投标保证金未按要求提交答案:ABDE3. 投标文件的修改或撤回,必须在()之前进行。
A. 投标截止日期B. 开标日期C. 中标通知书发出日期D. 投标有效期结束日期E. 投标文件提交日期答案:A4. 投标文件的评审标准通常包括()。
A. 投标报价B. 投标单位的资质C. 投标单位的业绩D. 投标文件的完整性E. 投标单位的信誉答案:ABCDE5. 投标过程中,以下哪些情况可能导致投标无效?()A. 投标文件未按要求密封B. 投标文件逾期提交C. 投标报价高于市场价D. 投标单位资质不符合要求E. 投标保证金未按要求提交答案:ABDE三、判断题(每题1分,共10分)1. 投标文件的提交截止时间可以由投标人自行决定。
()答案:错误2. 投标保证金的金额可以超过投标总价的5%。
招投标复习一、单项选择题(每题1分,共20分)1、在下列合同中,(C)合同是可变更的合同。
A 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益的B以合法活动掩盖非法目的C因重大误解而订立的D损害社会公共利益的2、当工程内容明确、工期较短时,宜采用( B )。
A总价可调合同 B总价不可调合同 C 单价合同 D成本加酬金合同3、根据我国《施工合同文本》规定,对于具体工程的一些特殊问题,可通过(B)约定承发包双方的权利和义务。
A通用条款 B专用条款 C监理合同D协议书4、一般认为,投标是一种( B)。
A 履约B 要约C 要约邀请D 竞拍行为5、法律规定合同的诉讼有效期为2年。
若某合同的诉讼时效进行到20个月时,发生中止是由,该是由持续5个月,则该是由消除后,诉讼时效尚有( C )。
A 9个月B 6个月C 4个月D 2个月6、工程建设施工招标,招标单位应在定标内(B )天发出招标通知书。
A5 B7 C9 D157、《施工合同示范文本》中规定,索赔事件发生( C )内,承包人应向工程师发出索赔意向通知。
A 14 B10 C 28 D568、下列建设工程施工合同文件出现矛盾时,应优先考虑执行的是(C )。
A工程量清单 B工程预算书 C工程变更协议书 D施工图纸9、对于执行政府定价或政府指导价的合同,如果在其履行过程中逾期交货而遇到标的物的价格发生变化时,则( D )。
A 无论是价格上涨还是下降,都按原合同价执行B 无论是价格上涨还是下降,都按新价格执行C 遇价格上涨,按新价执行;遇价格下降,按原价执行D 遇价格上涨,按原价执行;遇价格下降,按新价执行10、按计价方式不同,建设工程施工合同可分为:(1)总价合同(2)单价合同(3)成本加酬金合同三种。
以承包商所承担的风险从小到大的顺序来排列,应该是( B )。
A(1)(2)(3) B(3)(2)(1) C(2)(3)(1) D(2)(1)(3)11、下列事项中,承包方要求的费用索赔不成立的是( B )A 建设单位未及时供应施工图纸B 施工单位施工机械损坏C 业主原因要求暂停全部项目施工D 因设计变更而导致工程内容增加12、在投标报价程序中,在调查研究,收集信息资料后,应当( A )。
2.根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定,属于工程建设项目招标范围的工程建设项目,重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在()人民币以上的,必须进行招标。
A.50万元B.100万元C.150万元D.200万元3.根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定,属于工程建设项目招标范围的工程建设项目,勘察、设计、监理等服务,单项合同估算价在()人民币以上的,必须进行招标。
A.50万元B.100万元C.150万元D.200万元4.在招标活动的基本原则中,依法必须进行招标的项目的招标公告,必须通过国家指定的报刊、网络或者其他公共媒介发布,体现了()。
A.公开原则B.公平原则C.公正原则D.诚实信用原则5.在招标活动的基本原则中,招标人不得以任何方式限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标,体现了()。
B.公平原则C.公正原则D.诚实信用原则6.在招标活动的基本原则中,与投标人有利害关系的人员不得作为评标委员会的成员,体现了()。
A.公开原则B.公平原则C.公正原则D.诚实信用原则7.工程建设项目招标范围包括()。
A.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目B.一切工程项目C.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目D.一切大中型工程项目E.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目8.招标活动的基本原则有()。
A.公开原则B.公平原则C.平等互利原则D.公正原则E.诚实信用原则答案D、B、A、A、B、C、ACE、ABDE。
第1篇一、单选题(每题2分,共20分)1. 以下哪个不属于招标的基本原则?A. 公平原则B. 公开原则C. 竞争原则D. 保密原则2. 招标投标活动中,投标保证金的作用不包括以下哪项?A. 确保投标人遵守投标承诺B. 防止投标人的恶意竞争C. 保障招标人的合法权益D. 确保投标文件的质量3. 下列关于招标文件的说法,正确的是:A. 招标文件应由招标人自行编制B. 招标文件应包含招标项目的所有技术参数C. 招标文件应由招标代理机构统一编制D. 招标文件应向所有投标人公开4. 以下哪项不属于招标投标活动中的不正当竞争行为?A. 投标人以行贿手段谋取中标B. 投标人以低于成本的报价参与竞争C. 投标人之间相互串通投标D. 招标人要求投标人提供不必要的证明材料5. 招标投标活动中,投标人的投标文件应当在投标截止时间前提交,以下哪种情况不属于投标文件的有效提交?A. 招标人收到投标文件B. 招标人收到投标文件后及时签收C. 招标人收到投标文件后,因故延迟签收D. 招标人收到投标文件后,及时告知投标人签收情况6. 招标投标活动中,以下哪项不属于评标委员会的职责?A. 对投标文件进行评审B. 对投标人的资格进行审查C. 决定中标人D. 对招标文件进行编制7. 以下关于中标通知书的说法,正确的是:A. 中标通知书应当在评标结束后立即发出B. 中标通知书应当在评标结束后5个工作日内发出C. 中标通知书应当在评标结束后10个工作日内发出D. 中标通知书应当在评标结束后15个工作日内发出8. 招标投标活动中,以下哪项不属于中标人的权利?A. 获得中标通知书B. 要求招标人支付中标服务费C. 要求招标人按照中标合同履行义务D. 要求招标人提供合同履行所需的协助9. 以下关于招标投标争议解决的说法,正确的是:A. 招标投标争议只能通过诉讼解决B. 招标投标争议只能通过仲裁解决C. 招标投标争议可以通过诉讼、仲裁或者协商解决D. 招标投标争议只能通过协商解决10. 以下关于招标投标活动的监督管理,说法错误的是:A. 政府部门应当对招标投标活动进行监督管理B. 招标投标活动的监督管理应当遵循公平、公正、公开的原则C. 招标投标活动的监督管理应当由招标人自行负责D. 招标投标活动的监督管理应当接受社会公众的监督二、多选题(每题3分,共15分)1. 招标投标活动中的不正当竞争行为包括:A. 投标人以行贿手段谋取中标B. 投标人以低于成本的报价参与竞争C. 投标人之间相互串通投标D. 投标人以虚假的投标文件参与竞争E. 招标人泄露投标人的商业秘密2. 招标文件应当包括以下内容:A. 招标项目的名称、地点和规模B. 招标项目的资金来源C. 招标项目的技术参数和标准D. 投标人的资格要求E. 招标投标的程序和规则3. 评标委员会的组成应当包括:A. 招标人代表B. 投标人代表C. 技术专家D. 经济专家E. 法律专家4. 中标通知书应当包括以下内容:A. 招标项目的名称B. 中标人的名称C. 中标价格D. 中标合同的主要条款E. 中标通知书发出日期5. 招标投标活动的监督管理应当包括以下内容:A. 对招标投标活动的全过程进行监督B. 对招标投标活动中的不正当竞争行为进行查处C. 对招标投标活动的结果进行审核D. 对招标投标活动的参与人员进行考核E. 对招标投标活动的法律法规进行宣传三、判断题(每题2分,共10分)1. 招标投标活动中的不正当竞争行为,投标人可以向有关部门投诉。
一、单项选择题1. 以下施工工程不属于一定招标范围的是()。
A. 大型基础设备工程B. 使用世界银行贷款建设工程C.政府投资的经济合用房建设工程D.施工主要技术采纳特定专利的建设工程【此题 1 分,建议 1.0 分钟内达成此题】【正确答案】: D【答案解读】:选项 ABC均属于一定招标的工程范围。
参赐教材 P42。
2. 《工程建设工程招标范围和规模标准规定》中规定重要设备、资料等货物的采买,单项合同估量价在()万人民币以上的,一定进行招标。
A.20B.50C.150D.100【此题 1 分,建议 1.0 分钟内达成此题】【正确答案】: D【答案解读】:重要设备、资料等货物的采买,单项合同估量价在 100 万人民币以上的,一定进行招标。
参赐教材 P42。
3. 《招招标法》规定,招标人采纳公然招标方式,应当公布招标通告,依法一定进行招标工程的招标通告,应当经过()的报刊、信息网络或许其余媒介公然公布。
A. 国家指定B. 业主指定C.当地政府指定D.监理机构指定【此题 1 分,建议 1.0 分钟内达成此题】【正确答案】: A【答案解读】:拜见《建设工程法律法例选编》。
4. 依据《招标招标法》及有关规定,一定进行施工招标的工程工程是()。
( 2009 年真题)A. 施工公司在其施薪资质允许范围内自建自用的工程B. 属于利用扶贫资本推行以工代赈需要使用农民工的工程C.施工主要技术采纳特定的专利或许专有技术工程D.经济合用房工程【此题 1 分,建议 1.0 分钟内达成此题】【正确答案】: D【答案解读】: ABC属于能够不进行招标的工程建设工程。
一定招标的工程范围和规模标准:( 1)大型基础设备、公用事业等关系社会公共利益、民众安全的工程;( 2)所有或者部分使用国有资本投资或许国家融资的工程;( 3)使用国际组织或许外国政府贷款、1 / 16救助资本的工程;( 4)施工单项合同估价在 200 万元以上的工程;( 5)重要设备、资料等货物的采买,单项合同估价在 50 万元以上的;( 6)勘探、设计、监理等服务,单项合同估价在 50 万元以上的;( 7)总投资在 3000 万元以上的。
招投标期末考试试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 招投标过程中,以下哪项不属于投标人需要提交的文件?A. 投标函B. 投标保证金C. 营业执照复印件D. 招标文件答案:D2. 根据《中华人民共和国招标投标法》,以下哪项不是招标人的权利?A. 选择中标人B. 确定中标价格C. 要求投标人提供技术方案D. 强制要求投标人降低报价答案:D3. 以下哪个不是公开招标的特点?A. 公平性B. 竞争性C. 保密性D. 透明性答案:C4. 投标文件提交截止时间后,以下哪项行为是允许的?A. 修改投标文件B. 提交新的投标文件C. 撤回投标文件D. 以上都是答案:C5. 以下哪项不是评标委员会的职责?A. 审查投标文件的完整性B. 确定中标人C. 决定投标保证金的退还D. 评价投标文件的技术方案答案:C...(此处省略其他选择题)二、判断题(每题1分,共10分)1. 所有招投标活动都必须公开进行。
(错误)2. 投标人可以对招标文件提出质疑。
(正确)3. 中标后,中标人可以随意更改投标方案。
(错误)4. 评标委员会的成员必须保密。
(正确)5. 招标人可以无理由拒绝任何投标人的投标。
(错误)...(此处省略其他判断题)三、简答题(每题5分,共20分)1. 简述招投标过程中的开标程序。
答案:开标程序通常包括以下步骤:首先,由招标人或其授权代表在规定的时间和地点公开进行;其次,所有投标人的投标文件应当在场内公开展示;然后,逐一宣读投标文件中的主要内容,如投标报价、投标保证金等;最后,开标过程应当有记录,并由参与人员签字确认。
2. 什么是资格预审?其目的是什么?答案:资格预审是指招标人在招标前对潜在投标人进行资格审查,以确定其是否具备参与投标的资格。
其目的是确保参与投标的单位或个人具备相应的资质、能力以及信誉,从而保证招标项目的顺利实施。
...(此处省略其他简答题)四、案例分析题(每题15分,共30分)1. 某公司进行一项工程项目招标,招标人在招标文件中明确要求投标人必须具备相应的施工资质。
招投标考试题库及答案一、单项选择题1. 招投标的基本程序包括以下哪一项?A. 项目启动B. 发布招标公告C. 投标截止D. 评标与中标答案:B2. 以下哪个不是招标人应具备的条件?A. 具有法人资格B. 有良好的商业信誉C. 有充足的资金来源D. 可以是个人答案:D3. 投标文件应当包括以下哪些内容?A. 投标函B. 投标报价C. 技术方案D. 所有上述选项答案:D4. 评标委员会的组成人数通常为:A. 3人以上单数B. 5人以上单数C. 7人以上单数D. 9人以上单数答案:B5. 中标通知书发出后,中标人应在多长时间内与招标人签订合同?A. 15天内B. 30天内C. 45天内D. 60天内答案:B二、多项选择题1. 以下哪些因素可能影响评标结果?A. 投标报价B. 技术方案的可行性C. 投标人的资质D. 投标文件的格式答案:ABCD2. 招标过程中,以下哪些行为是禁止的?A. 泄露招标信息B. 与投标人串通C. 向投标人提供不平等条件D. 接受投标人的贿赂答案:ABCD3. 以下哪些属于招标人的权利?A. 选择中标人B. 要求投标人提供保证金C. 修改招标文件D. 拒绝所有投标答案:ABCD三、判断题1. 所有投标人都有权获得招标文件。
(正确)2. 招标人可以在评标过程中更改评标标准。
(错误)3. 中标人可以拒绝与招标人签订合同。
(错误)4. 评标委员会成员可以是招标人的代表。
(错误)5. 投标保证金在投标结束后应退还给投标人。
(正确)四、简答题1. 请简述招投标过程中的保密原则。
答案:招投标过程中的保密原则要求所有参与人员不得泄露与招标、投标相关的任何信息,包括但不限于招标文件、投标文件、评标过程和结果等,以保证招投标的公正性和公平性。
2. 请简述评标委员会的职责。
答案:评标委员会的职责包括对投标文件进行审查,评估投标方案的可行性、合理性和投标报价,确保评标过程的公正性,并根据招标文件的要求推荐中标候选人。
工程招投标与合同管理题库一、填空1、招标投标是一种交易行为,它包括招标和投标 2个方面。
2、常见的合同变更有工程变更和合同条款变更。
3、运用HIDIC编制的合同条件可采用的方式直接采用、对比分析采用、合同谈判采用、拒不选择采用。
4、索赔证据的要求真实性、全面性、关联性、及时性、具有法律证明效力。
5工期索赔的计算方法主要有网络分析法、比例计算法。
6、评标方法条件对比法、打分评标法。
7、标底编制方法工料单价法、综合单价法。
8、监理单位与业主的关系是委托与被委托的关系。
9、招标人是指响应招标参加投标竞争的法人其它组织10、反索赔的基本原则实事求是的原则公平合理的原则。
11、投标决策顆分为2个阶段进行,前期决策后期决策12、监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。
13、工程招标代理机构,其资质等级划分为甲级和乙级。
14、工程监理企业,其资质等级划分为甲级乙级和丙级。
15,国际工程招标的特点有择优性平等性限制性。
16、合同的形式有书面形式口头形式其它形式。
17、按施工索赔的处理方式可分为单相索赔一揽子索赔。
18、投标竞争包括价格竞争素质竞争。
19、索赔的最终决定谈判调节仲裁。
20、按索赔目标分为工期索赔费用索赔。
21、作标技巧逐步升级法突然降价法陪价竞争法。
22、市场的特征平等性自主性开放性完整性竞争性。
23、直接工程费指人工费材料费施工机械使用费。
24、建筑材料的采购供应方式有公开招标询价报价直接采购等。
25、选择投标对象的主要方法有定性分析法定量分析法。
二、选择题1、开标是指(C )A、|给所有投标者打分B、当众宣布中标者名单C、把投标文件当众启封揭晓D、打开投标文件2、自招标文件发出,至接受投标文件的截至日期,不得短于(C )A、7天B、15天C、20天D、30天3、投标按性质可分为(C )A、风险标和盈利标B、保险标和保本标C、风险标和保险标D、盈利标和保险标4、建设工程中的招标,在合同订立程序上称为(A )A、要约邀请B、要约C、承诺5、投标文件一般情况下(B )附带条件A、都带B、不能带C、上级批准可带6、在建设工程招标中,承包商现场考察的费用由(B )承担A、业主B、承包商C、监理单位D、业主和承包商共同7、中标后,除不可抗力外,招标单位拒绝与中标单位签订合同,应(B )A、赔偿损失B、双倍返回投标保证金C、返回投标保证金D、返回履约保证金8、建设行政主管部门及其工程招标投标监督管理机构依法实施(D )A、开标B、评标C、公证D、监督9、采用邀请招标方式时,邀请对象至少应不少于(A )A、3家B、4家C、5家D、10家10、一般的民用建筑或中小型工业项目都采用通用的规范设计。
为了提高设计水平,可以选择(D )A、直接发包B、邀请招标C、议标D、公开招标11、中标通知书发出后,中标单位应与建设单位签订工程承包合同。
其时限为(D )A、7天内B、14天内C、20天内D、30天内12、投标工作的核心是(C )A、编制施工组织设计B、校核工程量C、投标报价D、编制施工方案13、工程建设施工招标,招标单位应在定标内(B )天发出招标通知书A、5B、7C、9D、1514、承包人仅提供劳务而不承担供应任何材料的义务,此种承包方式称为(A )A、包工不包料B、统包C、包工部分包料D、包工包料15、建设单位在(A )合同中承担了项目的全部风险A、成本加酬金B、单价C、总价可调D、总价不可调16、«中华人民共和国招标投标法»自( C )开始施行A、1999年10月1日B、1999年12月1日C、2000年1月1日D、2000年3月1日17、监理招标中,业主主要看中的是( C )A、监理单位的资源B、监理单位的报价C、监理单位的技术水平D、监理单位的信誉18、在投标报价程序中,在调查研究,收集信息资料后,应当( A )A、对是否参加投标作出决定B、确定投标方案C、办理资格审查D、进行投标计价19、索赔必须以( D )为依据A、工程预算B、结算资料C、工程变更D、合同20、( B )是指受要约人同意要约的意思表示A、要约B、承诺C、留置D、定金21、当工程内容明确,工期较短时,发包人宜采用( B )合同A、总价可调B、总价不可调C、单价D、成本加酬金22、从合同理论上来说,建设工程合同是广义的( C )合同的一种A、委托B、技术C、承揽D、保管23、在施工中由于( B )原因导致工期延误,承包人应当承担违约责任A、不可抗力B、承包人的设备损坏C、设计变更D、工程量变化24、( C )是指合同当事人之间的债权债务关系归于消灭而不复存在A、合同的变更B、合同的订立C、合同的终止D、合同的转让25、建设项目总承包招投标,实际上就是( B )A、按合同有关条款B、项目全过程招投标C、勘查设计招投标D、材料、设备供应招投标二、多选题。
1、公开招标与邀请招标在程序上的区别为(CD )。
A、投标竞争激烈程度不同B、公开招标中,可获得有竞争性的商业报价C、承包商获得招标信息的方式不同D、对投标人资格审查的方式不同E、开标以及评标方式不同2、施工投标单位资格审查的内容有(ABCD )A、法人地位B、商业信誉C、财务能力D、技术能力E、施工经验3、国际工程评标按照工作内容一般分为(ACE )A、技术评审B、财务评审C、商务评审D、能力评审4、公开招标的程序分为:建设项目报建,编制招标文件,开标、评标和定标外还有(BCD )A、发投标邀请书B、资格预审C、发放招标文件D、签订合同5、常见的评标办法,主要有(AC)A、百分制打分法B、绝对低价中标法C、经评审的最低价中标法D、两阶段评标法6、在工程项目招标中,可采取的主要方式有(AB )A、公开招标B、邀请招标C、议标D、直接发包7、招投标应遵循的原则有(ABCE )A、公开B、公平C、公正D、投标方资信好E、诚实信用8、收到投标单位提出的问题后,招标单位应通过(AB )方式通知所有投标单位A、书面形式B、投标预备会C、口头形式D、补充文件E、电话形式9、我国建设工程施工招标标底主要采用(BD )来编制A、基本直接费单价法B、工料单价法C、全费用单价法D、综合单价法E、混合单价法10、工程施工任务必须发包给持有(AB )的施工企业A、营业执照B、相应资质等级证书C、投标文件D、招标文件E、施工组织设计三、判断。
1、投标人响应招标人的要求参加投标竞争,也就是投标人在同意招标文件中所提的条件和要求的前提下,对招标项目估算自己的报价,在规定的日期内填写标书并递交给招标人,参加竞争并争取中标,这个过程成为投标。
(对)2、建设工程物资采购合同是双务、有偿、诺成要式的合同。
(×)3、招标过程分为三个阶段:准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。
(×)4、中标通知书发出30天内,中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包合同。
(√)5、投标文件中的大小写金额不一致的,以小写金额为准。
(×)6、建设工程施工合同范本由≤协议书≥、≤通用条款≥、≤专用条款≥三部分组成,并附有三个附件。
(√)7、供货方到现场的交货日期,以采购方接收货物时在货单上签收的日期为准。
(√)8、FIDIC施工合同条件中规定的合同有效期,是指从工程师按合同约定办发布的“开工令”中指明的应开工之日起,至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数(√)9、工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后,应在28内给予答复,否则视为对方赔偿要求已经认可。
(√)10、FIDIC合同条件中规定,业主的索赔主要限于施工质量缺陷和拖延工期等违约行为导致的业主损失。
(√)11、承包商按照合同规定时间提出索赔意向和索赔报告,则失去对该事件请求的索赔权利。
(√)12、在承包商提出的费用索赔中,以实际损失为依据,因此其索赔金额均不应包括利润。
(×)13、FIDIC合同条件,监理工程师有权批准工程分包。
(√)14、FIDIC合同条件规定,诉讼是解决合同争议的最终方式。
(×)15、≤工程建设监理委托合同≥是由“标准条件”和“专用条件”俩部分组成的通用文本。
(×)16、工程招标必须采用公开招标方式。
(×)17、≤监理委托合同≥经过当事人双方协商一致而终止后,双方的权利和责任也即终止。
(×)18、某建筑工程公司下属第四分公司领有营业执照,依法可以承包工程,因此,分公司是一个独立的企业法人。
(√)19、经济合同当事人之间发生纠纷时,双方可以约定:请求仲裁或向法院起诉,二者只能选其一。
(√)20、我国≤民法通则≥规定,向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼事项时效为2年。
(√)21、要约是希望他人向自己发出要约的意思表示。
(√)22、违约责任的表现形式包括不履行和不适当履行。
(√)23、招标过程划分为三个阶段:准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。
(×)24、建设工程施工合同范本由≤协议书≥、≤通用条款≥、≤专用条款≥三部分组成,并附有三个附件。
(√)25、投标文件中的大小写金额不一致的,以小写金额为准。
(×)26、建设工程物资采购合同是双务、有偿、诺成要式的合同。
(×)27、工程师可以以口头方式通知承包人推迟开工日期。
(×)28、FIDIC施工合同规定以投标截止日期前第28天定义为基准日作为业主与承包商划分合同风险的时间点。
(√)29、当工程是确定的索赔额超过其权限范围时,必须报请发包人批准。
(√)30、索赔是事件发生后,承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知,生命将对此事件提出索赔。
(√)五、名词解释1、委托代理:是基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理。
2、合同法:是调整平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更终止民事权力义务关系的法律规范的总称。
3、招标人:依法提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。
4、投标人:响应招标人招标需求并购买招标文件,参与投标竞争活动的法人或其他组织。
5、投标文件:具备承担招标项目的能力的投标人,按照招标文件的要求编制的文件。
6、开标:招标活动中公开宣读各投标者报价的程序。
7、两段三审:两段指初审和终审;三审指符合性评审、技术性评审和商务性评审。
8、定标:也即授予合同,是招标人决定中标人的行为。
六、简答题1、设计招标与施工招标的主要区别?答:(1)招标文件的内容不同(2)对投标书的编制要求不同(3)开标方式不同(4)评标的原则不同2、招标由哪两种形式?答:(1)公开招标(2)邀请招标3、按工程承包范围不同分为哪几类?答:(1)建设项目总承包招标(2)建筑安装工程承包招标(3)专项工程招标4、招标文件编制内容有哪些?答:(1)投标须知(2)合同条款(3)合同格式(4)技术规范(5)投标文件(6)图纸5、索赔证据的要求有哪些?答:(1)真实性(2)全面性(3)关联性(4)及时性(5)具有法律证明效力6、施工合同管理的主要工作有哪些?答:(1)建立合同管理保证体系(2)做好合同的监督工作(3)跟踪合同实施情况(4)进行合同变更管理(5)索赔与反索赔管理7、标底编制的方法有哪些?答:(1)工料单价法(2)综合单价法。