湖南建设工程施工合同(示范文本)

编号湖南省建设工程施工合同湖南省住房和城乡建设厅湖南省工商行政管理局制定文件湘建价〔2014 〕114 号湖南省住房和城乡建设厅湖南省工商行政管理局关于印发建设工程施工合同（示范文本）（HNJS-2014）的通知各市州住房和城乡建设局（建委、规划建设局），邵阳市建工局，工商行政管理局：为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同（示范文本）（GF—2013 —0201 ）的通知》（建市〔2013〕56号）、2014《湖南省建设工程计价办法》（湘建价〔2014 〕113 号）以及相关法律法规，湖南省住房城乡建设厅、湖南省工商行政管理局对《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2008）进行了修订，制定了《湖南省建设工程施工合同（示范文本）»（HNJS-2014），现印发给你们。

《湖南省建设工程施工合同（示范文本）»（HNJS-2014）由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款及附件四部份组成，适用于湖南省行政区域内的建筑工程、装饰工程、安装工程、市政工程、仿古建筑及园林景观的新建、扩建和改建工程。

本合同自2014年8月1日起执行。

原《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》» HNJS-2008）同时废止。

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》《、中华人民共和国建筑法》《、中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，湖南省住房和城乡建设厅、湖南省工商行政管理局对《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》HNJS-2008）进行了修订，制定了《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》》HNJS-2014）（以下简称《示范文本》）。

为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款及附件四部分组成。

（HNJS-2014）湖南省建设工程施工合同(示范文本)湖南省住房和城乡建设厅制定湖南省工商行政管理局湖南省住房和城乡建设厅文件湖南省工商行政管理局湘建价〔2014〕114 号湖南省住房和城乡建设厅湖南省工商行政管理局关于印发建设工程施工合同（示范文本）（HNJS-2014）的通知各市州住房和城乡建设局（建委、规划建设局），邵阳市建工局，工商行政管理局：为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同（示范文本）（GF—2013—0201）的通知》（建市〔2013〕56号）、2014《湖南省建设工程计价办法》（湘建价〔2014〕113号）以及相关法律法规，湖南省住房城乡建设厅、湖南省工商行政管理局对《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2008）进行了修订，制定了《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2014），现印发给你们。

《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2014）由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款及附件四部份组成，适用于湖南省行政区域内的建筑工程、装饰工程、安装工程、市政工程、仿古建筑及园林景观的新建、扩建和改建工程。

本合同自2014年8月1日起执行。

原《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2008）同时废止。

文本及附件下载请登陆：湖南住房和城乡建设网（网址：）或湖南省建设工程造价信息网（网址：）湖南省住房和城乡建设厅湖南省住房和城乡建设厅办公室湖南省工商行政管理局2014年6月23日2014年6月23日印发（说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，湖南省住房和城乡建设厅、湖南省工商行政管理局对《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》 HNJS-2008）进行了修订，制定了《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2014）（以下简称《示范文本》）。

湖南省建设工程施工合同（示范文本）湖南省住房和城乡建设厅制定湖南省工商行政管理局湖南省住房和城乡建设厅文件湖南省工商行政管理局湘建价〔2016〕114号湖南省住房和城乡建设厅湖南省工商行政管理局关于印发建设工程施工合同（示范文本）（HNJS-2014）的通知各市州住房和城乡建设局（建委、规划建设局），邵阳市建工局，工商行政管理局：为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同（示范文本）（GF-2013-0201）的通知》（建市〔2013〕56号）、2014《湖南省建设工程计价办法》（湘建价〔2014〕113号）以及相关法律法规，湖南省住房城乡建设厅、湖南省工商行政管理局对《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2008）进行了修订，制定了《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2014，现印发给你们。

《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2014）由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款及附件四部份组成，适用于湖南省行政区域内的建筑工程、装饰工程、安装工程、市政工程、仿古建筑及园林景观的新建、扩建和改建工程。

本合同自2014年8月1日起执行。

原《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2008）同时废止。

文本及附件下载请登陆：湖南省住房和城乡建设网（网址：）或湖南省建设工程造价信息网（网址：）湖南省住房和城乡建设厅湖南省工商行政管理局2014年6月23日湖南省住房和城乡建设厅办公室 2014年6月23日印发说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，湖南省住房和城乡建设厅、湖南省工商行政管理局对《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2008）进行了修订，制定了《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2014）（以下简称《示范文本》）。

湖南省建设工程施工合同(示范文本)合同编号：_______甲方（发包方）：_______地质：_______法定代表人：_______联系方式：_______乙方（承包方）：_______地质：_______法定代表人：_______联系方式：_______鉴于甲方拟将位于湖南省_______的建设工程发包给乙方施工，乙方愿意承包该工程，双方经协商一致，根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规的规定，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程范围：_______1.4工程内容：_______1.5工程质量：_______1.6工程期限：_______1.7工程价款：_______第二条合同价款及支付方式2.1工程总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。

2.2付款方式：（1）合同签订后_______日内，甲方支付乙方工程总价款的_______%；（2）工程进度达到_______时，甲方支付乙方工程总价款的_______%；（3）工程竣工并验收合格后_______日内，甲方支付乙方工程总价款的_______%；（4）工程保修期满后_______日内，甲方支付乙方工程总价款的_______%。

第三条工程质量及验收3.1乙方应严格按照国家有关工程质量的标准和规范进行施工，确保工程质量达到合同约定的质量标准。

3.2工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，甲方应在_______日内组织验收。

验收合格后，双方办理竣工结算手续。

第四条工程期限4.1工程期限为_______天，自合同签订之日起计算。

4.2如因不可抗力等原因导致工程延期，乙方应提前_______天向甲方提出书面申请，经甲方同意后，工期相应顺延。

第五条违约责任5.1甲方未按合同约定支付工程价款，应向乙方支付逾期付款金额的_______%作为违约金。

《建设工程施工合同》(示范文本)建设工程施工合同 (示范文本)第一章总则第一条合同目的根据《合同法》的规定，为明确双方的权力与义务，保证建设工程施工过程的顺利进行，特订立本建设工程施工合同（以下简称“本合同”）。

第二条合同范围本合同适用于包括但不限于房屋建筑、交通工程、市政工程等各类建设工程的施工合同。

第三条合同约定1. 双方应遵守国家法律法规、地方规章以及有关建设工程施工的技术规范和标准。

2. 合同双方应本着平等、互利、公正的原则，诚实信用地履行合同义务。

3. 双方在合同履行过程中应及时沟通、配合，共同解决出现的问题。

第二章合同的订立与生效1. 合同的订立应以书面形式进行，合同格式由双方共同商定。

2. 在签订本合，应明确合同的双方当事人、建设工程施工的地点、工程范围、工程质量要求等关键事项。

第五条合同的生效本合同自双方当事人签字盖章之日起生效，合同的履行期限为合同约定的工期期限。

第三章合同的履行第六条工程款支付1. 工程款的支付应按照工程进度和合同约定的支付方式进行。

2. 支付过程中，施工方应提供相应的支付申请和相关材料，建设方应及时审核并进行支付。

第七条施工期限1. 施工期限应按照合同约定的工期执行，如遇不可抗力或合同双方协商一致，可以适当延期。

2. 若施工方未能按时完成工程，建设方有权要求其支付违约金或采取其他合理补偿措施。

第四章合同的变更与解除1. 双方协商一致的情况下，可以对合同内容进行变更。

2. 变更内容应以书面形式进行，经双方签字盖章后生效。

第九条合同的解除1. 出现下列情形之一，本合同可被解除：合同期限届满并完成合同约定的工程内容；合同约定的工程质量无法达到要求，经双方协商决定解除合同；合同的变更沟通和协商后无法达成一致意见。

2. 解除合同后，双方应进行结算，并履行相关赔偿义务。

第五章争议解决第十条争议解决方式本合同履行过程中，若发生争议，双方应本着友好协商的原则，通过对话、调解等方式解决；如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

湖南省建设工程施工合同（示范文本）附件：工程量清单、施工图纸、技术规范甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就湖南省建设工程施工事项达成如下合同：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程范围：__________1.4工程规模：__________1.5工程质量：__________1.6工程造价：__________1.7工程期限：__________二、施工内容2.1乙方按照甲方提供的施工图纸、技术规范和工程量清单进行施工。

2.2乙方负责施工过程中的材料采购、施工设备租赁、劳务安排等事项。

2.3乙方应按照甲方的要求进行施工，确保工程质量符合合同约定的质量标准。

三、工程价款及支付方式3.1工程价款：__________3.2工程价款的支付方式：__________四、工程变更4.1甲方有权在施工过程中对工程进行变更，乙方应按照甲方的要求进行施工。

4.2工程变更导致工程量增加或减少的，甲乙双方应按照实际工程量进行结算。

五、工程质量及验收5.1乙方应按照甲方的要求进行施工，确保工程质量符合合同约定的质量标准。

5.2工程完成后，甲乙双方应共同进行工程验收，验收合格的，甲方应按照合同约定支付工程价款。

六、违约责任6.1乙方未按照甲方的要求进行施工，导致工程质量不符合合同约定的质量标准的，乙方应承担违约责任。

6.2甲方未按照合同约定支付工程价款的，甲方应承担违约责任。

七、争议解决7.1本合同在履行过程中发生的争议，甲乙双方应协商解决；协商不成的，可以向有关部门申请调解；调解不成的，可以向人民法院提起诉讼。

八、其他约定8.1本合同未尽事宜，甲乙双方可以另行约定。

8.2本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________签订日期：__________========本合同更广泛的场景，特设场景及条款========特殊应用场合及增加条款：1.特殊应用场合：高海拔地区施工增加条款：高海拔施工补贴：由于高海拔地区特殊的气候和地理条件，乙方在施工过程中可能面临较大的身体和心理压力。

湖南省建设工程施工合同（示范文本）湖南省住房和城乡建设厅制定湖南省工商行政管理局湖南省住房和城乡建设厅文件湖南省工商行政管理局湘建价〔2016〕114号湖南省住房和城乡建设厅湖南省工商行政管理局关于印发建设工程施工合同（示范文本）（HNJS-2014）的通知各市州住房和城乡建设局（建委、规划建设局），邵阳市建工局，工商行政管理局：为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同（示范文本）（GF-2013-0201）的通知》（建市〔2013〕56号）、2014《湖南省建设工程计价办法》（湘建价〔2014〕113号）以及相关法律法规，湖南省住房城乡建设厅、湖南省工商行政管理局对《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2008）进行了修订，制定了《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2014，现印发给你们。

《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2014）由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款及附件四部份组成，适用于湖南省行政区域内的建筑工程、装饰工程、安装工程、市政工程、仿古建筑及园林景观的新建、扩建和改建工程。

本合同自2014年8月1日起执行。

原《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2008）同时废止。

湖南省住房和城乡建设厅湖南省工商行政管理局2014年6月23日湖南省住房和城乡建设厅办公室 2014年6月23日印发说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，湖南省住房和城乡建设厅、湖南省工商行政管理局对《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2008）进行了修订，制定了《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2014）（以下简称《示范文本》）。

省建设工程施工合同（示文本）省住房和城乡建设厅制定省工商行政管理局省住房和城乡建设厅文件省工商行政管理局湘建价〔2016〕114号省住房和城乡建设厅省工商行政管理局关于印发建设工程施工合同（示文本）（HNJS-2014）的通知各市州住房和城乡建设局（建委、规划建设局），市建工局，工商行政管理局：为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》、《住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同（示文本）（GF-2013-0201）的通知》（建市〔2013〕56号）、2014《省建设工程计价办法》（湘建价〔2014〕113号）以及相关法律法规，省住房城乡建设厅、省工商行政管理局对《省建设工程施工合同（示文本）》（HNJS-2008）进行了修订，制定了《省建设工程施工合同（示文本）》（HNJS-2014，现印发给你们。

《省建设工程施工合同（示文本）》（HNJS-2014）由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款及附件四部份组成，适用于省行政区域的建筑工程、装饰工程、安装工程、市政工程、仿古建筑及园林景观的新建、扩建和改建工程。

本合同自2014年8月1日起执行。

原《省建设工程施工合同（示文本）》（HNJS-2008）同时废止。

文本及附件下载请登陆：省住房和城乡建设网（网址：）或省建设工程造价信息网（网址：.hnccic.）省住房和城乡建设厅省工商行政管理局2014年6月23日省住房和城乡建设厅办公室 2014年6月23日印发说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》、《中华人民国招标投标法》以及相关法律法规，省住房和城乡建设厅、省工商行政管理局对《省建设工程施工合同（示文本）》（HNJS-2008）进行了修订，制定了《省建设工程施工合同（示文本）》（HNJS-2014）（以下简称《示文本》）。

HNJS—2008工程编号：合同编号：湖南省建设工程施工合同（示范文本）工程名称：工程地点：发包人：承包人：湖南省建设厅目录第一部分合同协议书1、工程概况 (1)2、工程承发包范围 (1)3、合同工期 (1)4、工程质量标准 (1)5、合同价款 (2)6、合同文件 (2)7、发包人承诺 (2)8、承包人承诺 (2)9、合同订立 (3)第二部分合同通用条款1 一般约定 (4)2 发包人义务 (9)3 监理人 (10)4 承包人 (12)5 材料和工程设备 (16)6 施工设备和临时设施 (17)7 交通运输 (18)8 测量放线 (19)9 施工安全、治安保卫和环境保护 (20)10 进度计划 (22)11 开工和竣工 (22)12 暂停施工 (24)13 工程质量 (25)14 工程质量检测 (27)15 变更 (29)16 价格调整 (32)17 计价、计量与支付 (33)18 竣工验收 (40)19 缺陷责任与保修责任 (43)20 保险和担保 (44)21 不可抗力 (48)22 违约 (50)23 索赔 (53)24 争议的解决 (54)第三部分合同专用条款1 一般约定 (56)2 发包人义务 (57)3 监理人 (58)4 承包人 (58)5 材料和工程设备 (59)6 施工设备和临时设施 (59)7 交通运输 (60)8 测量放线 (60)9 施工安全、治安保卫和环境保护 (61)10 进度计划 (62)11 开工和竣工 (62)12 暂停施工 (63)13 工程质量 (63)14 工程质量检测 (63)15 变更 (64)16 价格调整 (65)17 计价、计量与支付 (65)18 竣工验收 (67)19 缺陷责任与保修责任 (68)20 保险和担保 (69)21 不可抗力 (70)24 争议的解决 (70)25 补充条款 (71)第四部分合同附件及格式附件一工程项目一览表 (73)附件二承包人供应主要材料、工程设备一览表 (74)附件三发包人供应材料、工程设备一览表 (75)附件四发包人支付保函 (76)附件五承包人履约保函 (79)附件六预付款保函 (82)附件七工程质量保修书 (83)附件八承包人缺陷责任期保修履约保函 (85)第一部分合同协议书发包人：（全称）承包人：（全称）为实施（项目名称），发包人已接受承包人对本项目的中标。

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)建设工程施工合同(示范文本) (GF-2013-0201)第一章总则第一条本合同是根据中华人民共和国相关法律法规制定的，用于建设工程施工的合同。

本合同所称建设工程是指包括房屋、道路、桥梁、水利工程、机电设备安装等工程。

第二条合同双方应当遵守法律、法规以及本合同的约定，诚信、公正、合理地履行各自的义务。

第三条本合同采用自愿协商、平等互利的原则达成，经各方签字盖章后生效。

合同双方共同认可本合同的法律效力。

第四条本合同涉及的附件如下：1. 施工图纸及设计文件：包括工程效果图、构造、设备、装修等图纸文件。

2. 技术规范和标准：包括建设工程的施工标准、质量验收标准等。

3. 工程量清单：详细列出建设工程所需的各项材料、设备等数量及规格。

4. 施工进度计划：明确工程的施工时间、工期等。

5. 建设工程招投标文件：包括工程招标公告、投标文件等。

第二章工程内容与工期第五条承包人应按照施工图纸和设计文件要求进行施工。

施工过程中如有变更，应及时与发包人协商并签署变更合同。

第六条施工工期从开工日期起计算，双方约定的工期为__天/月/年。

如遇不可抗力或其他特殊情况导致工期延长的，应及时通知发包人并申请延期。

第三章工程质量与验收第七条施工过程中，承包人应按照技术规范和标准进行施工，确保工程质量符合要求。

工程竣工后，承包人应组织工程验收，并提交相关验收报告。

第八条发包人有权对工程质量进行验收，如发现不符合要求的情况，承包人应及时进行整改。

整改不合格的，承包人应承担相应责任。

第四章合同价款与支付方式第九条本合同约定的合同价款为__万元（大写）。

第十条支付方式如下：合同签订后，由发包人按照工程进展支付工程进度款项，最后一期支付为竣工验收后支付尾款。

第五章安全与保险第十一条施工过程中，承包人应严格遵守建设工程安全操作规程，采取必要的安全保护措施。

如发生施工事故，承包人应负责处理，并承担相应责任。

湖南省建设工程施工合同示范文本合同编号：_______甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就湖南省_______工程（以下简称“工程”）的施工事项，经友好协商，达成以下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程范围：_______1.4 工程规模：_______1.5 工程质量：_______1.6 工程价款：人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元1.7 工程期限：_______年_______月_______日至_______年_______月_______日第二条甲方权利和义务2.1 提供施工图纸及技术资料，并对其准确性、完整性负责；2.2 提供施工场地，并确保场地平整、通畅；2.3 办理施工所需的各类手续，包括但不限于施工许可证、环保、消防等；2.4 按约定支付工程进度款；2.5 按约定提供施工所需的材料、设备；2.6 协助乙方处理施工现场周边关系，确保施工顺利进行；2.7 对乙方施工过程进行监督、检查，并有权要求乙方整改不符合约定的事项。

第三条乙方权利和义务3.1 严格按照施工图纸、技术规范及甲方要求进行施工；3.2 保障施工现场的安全、环保，并承担相应责任；3.3 按约定完成施工任务，确保工程质量；3.4 服从甲方的监督管理，对甲方提出的整改要求及时整改；3.5 依法办理施工人员工伤保险，并承担相应责任；3.6 按约定向甲方提交工程进度报告及支付申请；3.7 施工完成后，及时向甲方提交竣工资料，并配合甲方办理竣工验收手续。

第四条工程价款及支付4.1 工程价款按照本合同第一条1.6款约定执行；4.2 工程进度款支付方式：按实际完成工程量的_______%支付；4.3 工程竣工结算后，支付至结算总价的_______%；4.4 质保金为结算总价的_______%，质保期满后无息退还。

湖南建设工程施工合同示范文本第一章总则第一条目的和依据1. 为规范湖南省建设工程施工合同的签订和履行，保护合同当事人的合法权益，促进建设工程的质量和进度的合议，根据《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规，制定本示范文本。

第二章合同的主要内容第二条合同名称及主要条款1. 合同名称：湖南省建设工程施工合同。

2. 合同条款：合同的主要条款应包括工程范围、工程期限、工程价格、履约保证金、质量标准、合同变更、违约责任、争议解决等内容。

第三条工程范围1. 工程范围：包括但不限于施工图设计、工程设备采购、施工施工、材料采购、工程监理等。

2. 工程造价：合同中应明确工程造价的计算方式和支付方式。

第四条工程期限1. 工程期限：合同中应明确工程的开始日期、竣工日期、工期延长的条件和赔偿方式。

第五条工程价格1. 工程价格：工程价格应根据合同约定的工程范围和工程造价进行确定。

2. 工程款支付方式：工程款支付应根据工程进度进行分期支付。

第六条履约保证金1. 履约保证金：建设单位应在签订合交纳履约保证金，并按照合同约定的条件和方式进行退还。

第七条质量标准1. 质量标准：建设单位应明确工程质量的标准，并进行监督检查。

第八条合同变更1. 合同变更：合同变更应符合法律法规的规定，并经过双方协商一致后进行。

第九条违约责任1. 违约责任：当事人应按照合同的约定承担违约责任，并进行赔偿。

第十条争议解决1. 争议解决：当事人发生争议时，应友好协商解决，如协商不成可以向有关部门申请仲裁或者诉讼。

第三章合同的签订和履行第十一条合同的签订1. 合同的签订：合同的签订应采用书面形式，并由双方的法定代表人或者授权代表签字确认。

第十二条合同的生效1. 合同的生效：合同应在双方签字确认后生效，并在合同中明确生效日期。

第十三条合同的履行1. 合同的履行：各方应按照合同的约定履行各自的义务，并保证工程的质量、进度和安全。

第十四条合同的变更和解除1. 合同的变更和解除：当事人需要变更或解除合，应依法依约进行，并经过书面协商和确认。

湖南省建设工程施工合同示范文本1. 引言2. 合同主体甲方：【甲方名称】乙方：【乙方名称】3. 合同目的本合同旨在明确双方的合作关系、约定施工合同的范围、工期、质量要求、支付方式等内容，确保项目按照双方的约定顺利进行。

4. 合同内容4.1 工程概况项目名称：【项目名称】施工地点：【施工地点】工程范围：【工程范围】4.2 工期本项目的工期约定为【工期】，自合同签订之日起计算。

4.3 合同价款预付款：【预付款比例】%进度款：根据工程进度支付，进度款比例以工程进度计算完工验收款：【完工验收款比例】%最后付款：【最后付款比例】%，在保证质量无问题的前提下支付4.4 质量要求本项目的质量要求符合相关法律法规和标准规定，乙方应按照甲方提供的设计文件和施工图纸进行施工，确保工程质量符合合同约定。

4.5 变更与索赔如因设计变更、施工变更等原因导致工程范围、工期、价款等发生变化，则双方应及时协商并签署变更合同，变更合同应与本合同具有同等法律效力。

如因甲方原因导致工程变更，乙方有权提出索赔，双方应协商合理解决。

4.6 违约责任如双方任何一方违反合同约定，导致对方受损，违约方应承担相应的违约责任。

违约方应支付违约金，并赔偿对方因违约而遭受的损失。

4.7 保修责任乙方应承担本工程的保修责任，保修期为【保修期】。

在保修期内，如发生工程质量问题，乙方应及时进行修复，不收取任何费用。

5. 合同变更和解除如因不可抗力或其他原因，导致无法继续履行本合同，双方应协商解决，可以签署变更合同或解除合同。

6. 合同争议解决本合同的争议解决适用法律。

如发生争议，双方应通过友好协商解决。

如果协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

7. 合同生效与执行本合同自双方签字或盖章之日起生效，并自始至终有效。

任何一方未按照合同约定履行义务的，应承担相应的法律责任。

8. 其他事项本合同中未尽事宜，双方需进行补充约定，并签订补充合同。

补充合同与本合同具有同等法律效力。

湖南省建设工程施工合同（示范文本）湖南省住房和城乡建设厅制定湖南省工商行政管理局湖南省住房和城乡建设厅文件湖南省工商行政管理局湘建价〔2016〕114号湖南省住房和城乡建设厅湖南省工商行政管理局关于印发建设工程施工合同（示范文本）（HNJS-2014）的通知各市州住房和城乡建设局（建委、规划建设局），邵阳市建工局，工商行政管理局：为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同（示范文本）（GF-2013-0201）的通知》（建市〔2013〕56号）、2014《湖南省建设工程计价办法》（湘建价〔2014〕113号）以及相关法律法规，湖南省住房城乡建设厅、湖南省工商行政管理局对《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2008）进行了修订，制定了《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2014，现印发给你们。

《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2014）由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款及附件四部份组成，适用于湖南省行政区域内的建筑工程、装饰工程、安装工程、市政工程、仿古建筑及园林景观的新建、扩建和改建工程。

本合同自2014年8月1日起执行。

原《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2008）同时废止。

文本及附件下载请登陆：湖南省住房和城乡建设网（网址：）或湖南省建设工程造价信息网（网址：）湖南省住房和城乡建设厅湖南省工商行政管理局2014年6月23日湖南省住房和城乡建设厅办公室2014年6月23日印发说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，湖南省住房和城乡建设厅、湖南省工商行政管理局对《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2008）进行了修订，制定了《湖南省（以下简称《示范文本》）。

建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1建设工程施工合同范本（示范文本）一、甲方（委托方）：单位名称：________________________法定代表人（负责人）：________________________联系地址：________________________联系电话：________________________二、乙方（承包方）：单位名称：________________________法定代表人（负责人）：________________________联系地址：________________________联系电话：________________________三、工程名称：________________________工程地点：________________________建设内容：________________________四、合同金额：本合同工程总造价为________________________元整（￥_____________）。

五、工程进度：1. 工程开工日期为合同签订后____日内，竣工日期为合同签订后____日内。

2. 工程进度按照双方协商确定的施工计划执行，如有延期需提前三天书面通知对方。

六、工程质量：1. 乙方应保证施工质量符合国家有关标准和要求，并承担由于工程质量不合格而造成的一切后果和责任。

七、工程款支付：1. 工程款分期支付，按照工程进度完成比例支付。

2. 工程款支付方式：______________________________________。

3. 工程款支付时间：合同签订后____日内支付第一期款，其他各期款根据实际工程进度确定。

八、风险控制：1. 乙方需购买工程施工意外险和施工质量保险，确保工程施工过程中出现意外和质量问题时能及时得到赔偿。

2. 乙方应在工程施工现场设立明显的安全警示标志，保障施工现场的安全。

九、违约责任：1. 如果一方未按合同规定的时间履行合同，造成损失的，应承担相应的违约责任。

(HNJS—2014)湖南省建设工程施工合同(示范文本)湖南省住房和城乡建设厅制定湖南省工商行政管理局目录第一部分合同协议书 (1)一、工程概况 (1)二、合同工期 (1)三、质量标准 (2)四、签约合同价与合同价格形式 (2)五、项目经理 (2)六、合同文件构成 (2)七、承诺 (3)八、词语含义 (4)九、签订时间 (4)十、签订地点 (4)十一、补充协议 (4)十二、合同生效 (4)十三、合同份数 (4)第二部分通用合同条款 (6)1. 一般约定 (6)1。

1词语定义与解释 (6)1。

2语言文字 (11)1.3法律 (11)1。

4标准和规范 (11)1。

5合同文件的优先顺序 (12)1。

6图纸和承包人文件 (13)1.7联络 (14)1。

8严禁贿赂 (14)1。

9化石、文物 (15)1.10交通运输 (15)1.11知识产权 (17)1。

12保密 (18)1。

13工程量清单错误的修正 (18)2. 发包人 (18)2。

1许可或批准 (18)2。

2发包人代表 (19)2。

3发包人人员 (19)2。

4施工现场、施工条件和基础资料的提供 (20)2。

5资金来源证明及支付担保 (21)2。

6支付合同价款 (21)2.7组织竣工验收 (21)2。

8现场统一管理协议 (21)3。

承包人 (21)3。

1承包人的一般义务 (22)3。

2项目经理 (23)3。

3承包人人员 (24)3。

4承包人现场查勘 (26)3.5分包 (26)3。

6工程照管与成品、半成品保护 (27)3。

7履约担保 (28)3。

8联合体 (28)4。

监理人 (29)4。

1监理人的一般规定 (29)4。

2监理人员 (29)4。

3监理人的指示 (29)4。

4商定或确定 (30)5。

工程质量 (31)5。

1质量要求 (31)5.2质量保证措施 (31)5。

3隐蔽工程检查 (32)5。

4不合格工程的处理 (34)5。

5质量争议检测 (34)6. 安全文明施工与环境保护 (34)6。

湖南省建设工程施工合同示范文本湖南省建设工程施工合同示范文本1. 引言本文档为湖南省建设工程施工合同示范文本，旨在为湖南省范围内的建设工程提供统一的合同范本，以规范建设工程施工合同的签订和履行。

本合同适用于湖南省内各类建设工程，包括但不限于住宅建筑、道路桥梁、市政工程等。

2. 合同双方本合同由以下双方共同订立：甲方：委托方（以下简称甲方）乙方：承包方（以下简称乙方）3. 合同内容3.1 工程名称和地点工程名称：[在此处填写工程名称]工程地点：[在此处填写工程地点]3.2 工程规模和范围工程规模：[在此处填写工程规模]工程范围：[在此处填写工程范围]3.3 工程价款及支付方式1. 工程价款：总价款为人民币[在此处填写总价款]元，甲方应按照以下方式支付给乙方：预付款：人民币[在此处填写预付款金额]元，在签订合同后[在此处填写预付款支付期限]个工作日内支付。

进度款：根据工程进度支付，具体支付方式参照附件进度款支付计划。

2. 工程变更和索赔：双方对于工程变更或索赔事宜应及时协商解决，未经书面同意不得擅自变更工程内容。

如发生工程变更或索赔，甲方应按照变更或索赔价格的70%预付款给予乙方，剩余金额在工程完工后支付。

3.4 合同履行期限工程合同履行期限为[在此处填写工程履行期限]个工作日，自合同签订日期起计算。

3.5 质量保证和验收标准1. 质量保证：乙方应按照国家和地方有关质量管理标准和要求进行施工，确保工程质量符合规定标准。

乙方对其施工所使用的材料和工艺质量负责。

乙方承诺工程质量保修期为[在此处填写质量保修期限]个月，自工程竣工验收之日起计算。

2. 验收标准：工程竣工时，双方应进行验收，符合以下标准方可通过验收：完成合同规定的工程范围；符合国家和地方有关建设工程质量验收标准；无安全隐患，经检测合格。

3.6 违约责任1. 如甲方未按时支付工程款项或其他约定款项，甲方应按逾期总金额的1%支付给乙方作为逾期利息。