工程合同法律制度2010-2011期末考试试卷(B)及答案

建设工程合同法律制度考试题及参考答案(doc 9页)建设工程合同法律制度考试题及参考答案一、单项选择题（每题1分，共10分）1、《合同法》规定的“同时履行抗辩权”在施工合同履行过程中是指（ D ）享有的中止履行义务的权利。

A.业主B.承包商C.监理工程师D. 业主和承包商解题要点：A、B均为单方，C不是合同主体，只有D正确。

2、《合同法》规定的“不安抗辩权”是指按照合同规定（ A ）享有的中止履行义务的权利。

A.先履行义务方B.后履行义务方C.合同当事人双方D.合同担保人3、合同转让属于（ C ）。

A.权利变更B.义务变更C.主体变更D.标的变更4、合同一方当事人的法定代表人变更后，原法定代表人签订的合同将（B）。

A.自行终止B.仍然有效C.合同无效D.双方重新协商另签合同５、下列合同中，属于主合同的是（A）。

A.施工总承包合同B.施工分包合同C.担保合同D.工程保险合同解题要点：BCD均为从合同６、不属于《合同法》调整范围的合同是（D）。

A.技术合同B.买卖合同C.委托合同D.监护合同７、属于法律行为的要约发出后，则对（A）具有法律约束力。

A.要约人B.受要约人C.合同担保人D. 要约人和受要约人８、合同一方缺乏经验因重大误解订立了对自己利益有重大损害的合同，则他可以（D）。

A.单方面宣布合同无效B.拒绝履行合同义务C.向行政主管部门申请撤消合同D.向法院请求裁定撤消合同解题要点：《合同法》54条规定：合同当事人行使“撤消权”必须向人民法院或者仲裁机构请求裁定撤消合同。

９、建设工程合同应采用（ B ）形式订立。

A.口头B.书面C.口头或书面D.口头、书面或其他解题要点：《合同法》207条规定：建设工程合同应当采用书面形式。

10、当事人在合同中的权利表现为（C ）。

A.按对方要求必须作出的行为B.按对方要求不得作出的行为C.依据自己的利益要求对方作出某种行为D.作出不侵害对方利益但有损第三人利益的某种行为解题要点：A、B均为“义务”的表现，D为错误的备选答案二、多项选择题（每题2分，共10分）1、属于无效合同的情况包括( B C D )。

工程合同法律制度考试题1. 工程合同的法律关系主体是（）A. 发包方和承包方B. 发包方和设计方C. 承包方和设计方D. 发包方、承包方和设计方2. 工程合同的法律制度属于（）A. 民法B. 合同法C. 建设工程法D. 建筑工程价款支付办法3. 以下哪种情况不属于工程合同履行中的不可抗力情形（）A. 战争B. 灾害C. 质量问题D. 政府行为4. 发包方可以随意变更工程合同约定吗（）A. 可以B. 不可以5. 在工程合同中，下列哪种内容是不合法的（）A. 工程担保金B. 不符合合同规定的工程质量验收C. 变更合同约定的工程内容D. 约定不可抗力情形6. 工程合同的解决办法一般有（）A. 和解B. 仲裁C. 诉讼D. 以上都是7. 工程合同的供应商出现了质量问题，导致工程无法按时交付，这种情况下发包方应（）A. 要求供应商承担责任B. 起诉供应商C. 寻找其他供应商D. 变更合同约定8. 下列哪种情况不属于工程合同的主要违约行为（）A. 拖延交工B. 质量不合格C. 支付款项不足D. 未经发包方同意擅自变更工程内容9. 工程合同的履行期限是指（）A. 工程的完工时间B. 签订合同时间C. 施工开始时间D. 双方约定的时间10. 工程合同中的“结构设计、施工、监理、材料、设备和变更等基本要素构成履行义务的内涵”是指（）A. 工程合同的约定内容B. 工程合同中的条款C. 工程合同中的主要内容D. 工程合同中的实质内容二、简答题部分1. 工程合同的定义及要素是什么？2. 工程合同的种类有哪些？各自的特点及适用范围是什么？3. 工程合同的履行中出现的常见争议有哪些？如何解决？4. 工程合同中的保证金是什么？其作用及退还条件是什么？5. 工程合同中的不可抗力情况有哪些？双方在遇到不可抗力情况时该如何处理？6. 工程合同中的质量问题如何界定？双方在出现质量问题时应如何处理？7. 工程合同的履行期限是如何界定的？如果一方无法按期履行合同，另一方应如何处理？8. 工程合同中的责任范围是什么？违约方应承担的责任是什么？9. 工程合同中的合同变更如何处理？何种情况下可以变更合同？10. 工程合同的解除和终止条件是什么？如何解除和终止工程合同？三、论述题部分1. 工程合同的法律制度对于建筑工程的发展起到什么作用？2. 工程合同的合同精神在法律制度中的体现是什么？3. 工程合同中的风险管理对于工程建设的重要性是什么？4. 工程合同中的分包问题如何解决？分包合同与总包合同的关系是什么？5. 工程合同中的质量管理问题如何加强？质量管理对于工程质量的重要性是什么？6. 工程合同中的服务质量如何提高？服务质量对于工程合同的重要性是什么？7. 工程合同中的履行期限如何保障？履行期限对于工程进度的影响是什么？8. 工程合同中的支付方式如何约定？支付周期对于工程经济效益的影响是什么？9. 工程合同中的保险责任如何规定？保险责任对于工程风险的管理是什么？10. 工程合同中的纠纷解决机制如何建立？纠纷解决机制对于工程合同履行的重要性是什么？。

生答题不得过此线··密····························封·························线···························· 院系 专业年级 班级 姓名 学号··················装····························订·························线···························· 一、单选题(每小题1分，共30分) 1.格式条款和非格式条款不一致时适用（ ）A. 非格式条款B. 格式条款C.两者都可以D.当事人协商2.某企业在其格式劳动合同中约定：员工在雇佣工作期间的伤残、患病、死亡，企业概不负责。

XXXX 建设职业学院期末考试试卷B 卷20xx-20xx 学年 春 学期 科目 工程法规 成绩…………………………………………………………………………………………一、单项选择题：（每题1分，共40分，请将答案填在下列答题框内）1. 在工程建设法律责任的一般构成要件中，尽管行为没有违法，但造成了一定的损害结果，对损害结果（ ）A 应当承担法律责任B 必须承担法律责任C 可以承担法律责任D 不承担法律责任2. 根据《城乡规划法》的规定，建设单位在取得（ ）后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地，经县级以上人民政府审批后，由土地主管部门划拨土地。

A 建设项目选址意见书B 建设用地规划许可证C 建设工程规划许可证D 建设工程施工许可证3. 下列排序符合《招标投标发》和《工程建设项目施工招标投标办法》规定的招标程序的是（ ）①发布招标公告 ②资质审查 ③接受标书 ④开标、评标 A. ①②③④ B ②①③④ C ①③④② D ①③②④4. 在缔约过程中，一方故意隐瞒与订立合同有关的重要事实，给对方造成损失的，应承担的责任是（ ）A 违约责任B 缔约过失责任C 无过错责任D 合同责任班级 姓名 学号………………………………装……………………订……………………线………………………………5.合同的主体资格合格是指（）A 合同当事人要具有完全民事行为能力B 合同当事人要具有完全的民事权利能力C 合同当事人要具有完全民事权利能力和民事行为能力D 合同当事人要具有相应的民事权利能力和民事行为能力6.下列做法中（）符合《建筑法》关于建筑工程发承包的规定。

A 某建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程B 某建筑施工企业以另一个建筑施工企业的名义承揽工程C 某建筑施工企业持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程D 某建筑施工企业允许个体户王某以本企业的名义承揽工程7.按相关规定，建设单位或个人获得土地使用权后（）以上未开发使用的，将由县级以上人民政府无偿收回土地使用权并终止土地使用权有偿使用合同。

工程法律测试题答案解析一、选择题1. 根据《中华人民共和国合同法》，下列哪项不属于合同无效的情形？A. 一方以欺诈手段订立的合同B. 损害社会公共利益的合同C. 合同内容不明确的，经协商仍不能明确的D. 违反法律、行政法规的强制性规定的合同答案：C解析：根据《中华人民共和国合同法》第52条规定，合同无效的情形包括：欺诈、胁迫、损害国家利益、社会公共利益、违反法律、行政法规的强制性规定等。

而合同内容不明确，经协商仍不能明确的，属于可撤销合同的情形，不属于合同无效。

2. 在建设工程中，承包人对工程质量承担的责任期限是多久？A. 一年B. 两年C. 五年D. 十年答案：C解析：根据《中华人民共和国建筑法》及相关法律规定，承包人对工程质量承担的责任期限通常为五年。

这是为了确保工程质量的长期稳定性，保护业主的合法权益。

3. 下列哪项不是建设工程合同应当包含的内容？A. 工程款支付方式B. 工程设计图纸C. 工程质量要求D. 工程变更处理机制答案：B解析：建设工程合同应当明确双方的权利和义务，包括工程款支付方式、工程质量要求、工程变更处理机制等。

而工程设计图纸虽然是工程实施的重要依据，但它通常由业主提供，不包含在合同内容中。

二、案例分析题1. 某建筑工程项目中，甲方与乙方签订了施工合同。

合同约定，乙方需在合同签订后的6个月内完成施工。

但由于甲方提供的设计图纸存在问题，导致乙方施工进度严重延误。

请问，乙方可以要求甲方承担哪些责任？解析：根据《中华人民共和国合同法》相关规定，甲方作为合同的一方，有义务提供符合约定的设计图纸。

由于甲方提供的设计图纸存在问题导致乙方无法按期完成施工，甲方应承担违约责任。

乙方可以要求甲方赔偿因延误造成的损失，包括但不限于停工期间的人工费、机械租赁费等额外支出，以及可能的违约金。

2. 在一项市政道路建设项目中，承包商在施工过程中发现地下有大量的流沙层，这导致了工程成本大幅增加。

承包商要求业主增加工程款，但业主拒绝，认为这是承包商应该预见的风险。

2010年~2011年全国二级建造师执业资格考试《建设工程法规及相关知识》试卷及答案——合肥国生教育一、单项选择题（共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据施工合同，甲建设单位应于2009年9月30日支付乙建筑公司工程款。

2010年6月1日，乙单位向甲单位提出支付请求，则就该项款额的诉讼时效（）A．中断B．中止C．终止D．届满【答案】A【解析】《民法通则》第一百四十条规定，诉讼时效因提起诉讼。

当事人一方提了要求或者同意履行义务而中断，从中断时起，诉讼时效时间重新计算。

本题属于因乙单位向甲单位提出支付请求而中断的情形。

2.二级注册建造师注册证书有效期为（）年。

A．1B．2C．3D．4【答案】C【解析】建造师的注册分为初始注册、延续注册、变更注册和增项注册四类。

初始注册证书与执业印章有效期为3年，延续注册的。

注册证书与执业印章有效期也为3年，变更注册的、变更注册后的注册证书与执业印章仍延续原注册有效期。

3.下列规范性文件中，效力最高的是（）。

A．行政法规B．司法解释C．地方性法规D．行政规章【答案】A【解析】行政法规的效力低于宪法和法律，地方性法规具有地方性，只在本辖区内有效，其效力低于法律和行政法规；行政规章是由国家行政机关制定的法律规范性文件，包括部门规章和地方政府规章，效力低于法律，行政法规，最高人民法院对于法律的系统性解释文件和对法律适用的说明，对法院审判有约束力。

具有法律规范的性质。

在司法实践中具有重要的地位和作用。

4.没有法定或者约定义务，为避免他人利益受损失进行管理或者服务而发生的债称为( )之债。

A．合同B．侵权C．不当得利D．无因管理【答案】D【解析】无因管理是指既未受人之托，也不负有法律规定的义务，而是自觉为他人管理事务的行为。

5.根据《物权法》的相关规定，以建筑物抵押的。

抵押权自（）时设立。

A．合同签订B．备案C．交付D．登记【答案】D【解析】《物权法》规定了可以在建工程作为抵押物，同时规定，以正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立。

工程合同法律制度的考试卷一、选择题1. 工程合同法的产生背景是：A. 满足工程建设市场需求B. 维护合同当事人的合法权益C. 规范工程建设活动D. 以上都是2. 工程合同法规定了工程合同的内容应当包括：A. 工程的名称、规模和工期B. 工程的地点C. 工程的质量标准和验收标准D. 以上都是3. 工程合同法规定，施工单位在履行合同过程中应当保证工程的质量符合规定，否则可能承担：A. 违约责任B. 刑事责任C. 民事责任D. 行政责任4. 工程合同法规定了工程款支付的方式，其中包括：A. 分期支付B. 完工结算C. 竣工结算D. 以上都是5. 工程合同法规定，当发生争议时，当事人可以选择以下哪种方式解决：A. 仲裁B. 诉讼C. 谈判D. 以上都是二、简答题1. 工程合同法的基本原则有哪些？分别简要说明其内容。

2. 工程合同的解除条件有哪些？在什么情况下可以解除工程合同？3. 工程合同法对工程质量管理有哪些规定？施工单位如何保证工程质量？4. 工程款支付的方式有哪些？请说明各种支付方式的具体内容及应用场景。

5. 工程合同法对争端解决有哪些规定？当事人选择仲裁还是诉讼解决争议的因素有哪些？三、论述题1. 工程合同法的出台对推动我国工程建设行业的发展有何作用？请结合实际案例进行分析。

2. 工程合同法如何规范施工单位和建设单位的行为？请结合条文内容进行详细说明。

3. 工程款支付在工程建设过程中的重要性及其影响因素是什么？请结合实际情况进行分析。

4. 工程合同法中对施工单位违约的处理方式有哪些？请说明施工单位可能面临的处罚及其影响。

5. 工程合同法如何保护工程建设参与者的合法权益？请结合具体案例进行说明。

四、案例分析请根据下面的情况进行案例分析，并分析工程合同法的相关规定及其适用情况：某施工单位与某建设单位签订了一份工程合同，约定施工单位将在规定工期内完成建设单位的工程项目。

然而，在施工过程中，施工单位未按照合同规定的质量标准进行工程施工，导致工程出现质量问题，建设单位要求返工。

工程合同考试题及答案
一、选择题
1. 工程合同的主体通常包括（）
A. 发包人 . 承包人 C. 设计单位 D. 监理单位
答案：A
2. 下列哪项不属于工程合同的内容（）
A. 工程范围 . 工程质量 C. 工程投资 D. 工程设计
答案：D
3. 工程合同的变更，需要（）
A. 双方协商一致 . 单方决定 C. 无需任何程序 D. 法院判决
答案：A
二、判断题
1. 工程合同的签订，必须由法人代表或其授权的代理人进行。

（正确）
2. 工程合同的履行过程中，如果发生争议，可以直接向法院起诉。

（错误）
三、简答题
1. 什么是工程合同？
答：工程合同是指发包人和承包人就工程项目的建设，约定工程的范围、质量、工期、价款等内容的法律协议。

2. 工程合同的变更应如何操作？
答：工程合同的变更应当由双方协商一致，并书面形式修改合同内容。

如果涉及到工程范围、质量、工期、价款等重大事项的变更，还需要重新进行招投标或者报批。

四、案例分析题
某工程项目，发包人与承包人签订了工程合同，但在施工过程中，由于地质条件复杂，原定的设计方案无法实施，需要改变设计方案。

请问，这种情况下，应该如何处理？
答案：承包人应立即通知发包人，并提出变更申请。

双方应协商一致，确定新的设计方案和施工方法，并对合同进行相应的修改。

如果涉及到工程范围、质量、工期、价款等重大事项的变更，还需要重新进行招投标或者报批。

工程合同法律制度期末试题一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 下列合同中，属于实践合同的是（）。

A. 保管合同B. 运输合同C. 租赁合同D. 建设工程合同2. 关于合同形式的说法，正确的是（）。

A. 合同必须采用书面形式B. 口头形式属于合同的其他形式C. 未依法采取书面形式订立的合同无效D. 合同可以采用数据电文形式3. 下列情形中，导致建设工程施工合同无效的是（）。

A. 工程款支付条款订立时显失公平的B. 发包人对投标文件有重大误解订立的C. 依法应当招标的项目中标无效后订立的D. 承包人超越资质等级订立但在竣工前取得相应等级资质证书的4. 下列合同各项内容中，不属于合同主要条款的是（）。

A. 价款或者报酬B. 保险条款C. 履行期限、地点和方式D. 当事人的名称5. 某施工项目材料采购合同中，当事人对价款没有约定，未达成补充协议，也无法根据合同有关条款或交易习惯确定，应按照（）的市场价格履行。

A. 履行义务一方所在地B. 材料所在地C. 合同签订地D. 订立合同时履行地6. 合同履行中如果价款或报酬不明确，应按照（）履行。

A. 订立合同时履行地的市场价格B. 订立合同时履行地的政府定价C. 订立合同时履行地的政府指导价D. 履行合同时履行地的市场价格7. 某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。

后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。

法院此时应该（）作为结算工程款的依据。

A. 双方达成补充协议的补充协议B. 备案合同C. 双方达成的补充协议和备案合同D. 备案合同和法院判决二、简答题（每题10分，共30分）1. 请简述合同的成立要件。

2. 请简述合同的生效要件。

3. 请简述建设工程合同的特征。

三、案例分析题（每题25分，共50分）1. 甲乙双方签订了一份建设工程施工合同，合同中约定了工程质量、工程进度、工程价款等条款。

施工过程中，乙方因甲方原因导致工程进度延误，从而产生了额外的工程费用。

共 3 页考生答题不得过此线··················密····························封·························线···························· 院系专业年级班级姓名学号··················装····························订·························线···························· 8。

A卷答案一、名词解释：1.土地征用───指国家为了社会公共利益的需要，按照法律规定的批准权限和程序批准，并给农民集体和个人补偿后，将集体所有土地依法收归为国有土地的行为。

2.工程发承包───发包方通过合同委托承包方按合同规定为其完成某一工程的全部或其中一部分工作，并按规定的价格取得相应报酬，双方在经济上的权利义务关系，通过合同加以明确规定的交易行为。

3.要约邀请───也称“要约引诱”是指行为人作出的邀请他方向自己发出要约的意思表示。

4.缔约过失责任───是指合同当事人订立合同过程中，因违反法律规定，违背诚实信用原则，致使合同未能成立，并给对方造成损失，而应承担的损害赔偿责任。

5.违约责任───当事人违反合同义务所应承担的民事责任。

二、单项选择：1-5 ACCCB ，6-10 CCDBB ，11-15 DBACB ，16-20 BCBBC三、多项选择：1 BC ，2 ABC ，3 BCDE ，4 ABE ，5 ABD四、填空题：1、国家土地所有权；集体土地所有权2、征用；划拨；出让；转让3、工程项目建设前期；工程项目建设准备；工程项目建设实施；工程项目验收与保修；工程项目生产与使用（或结束）。

4、平等；自愿；公平；诚实信用；不得损害社会公共利益5、公开；公平；公正；诚实信用五、简答题：1、答：1.工程范围。

2.建设工期。

3.中间交工工程的开工和竣工时间。

4.工程质量。

5.工程造价。

6.技术资料交付时间。

7.材料和设备供应责任。

8.拨款和结算。

9.竣工验收。

10.质量保修范围和质量保证期。

11.双方协作条款。

2、答：1.洪水、潮水、地震、海啸、暴雨、风暴、雪崩、地崩、山崩、冻灾、冰雹及其他自然灾害。

2.雷电、火灾、爆炸。

3.飞机坠毁，飞机部件或物体坠落。

4.盗窃。

5.工人、技术人员因缺乏经验、疏忽、过失、恶意行为等造成的事故。

6.原材料缺陷或工艺不善所引起的事故。

7.除外责任以外的其他不可预料的自然灾害或意外事故。

一、（在下列各个题的备选答案中，请把你认为正确答案的题号，填入题干的选择题括号内。

少选、多选不给分，每题1分，共10分）1、合同关系的内容是指( )A.债权人的权利B.物C.行为D.债务人的义务2、合同法的基本原则有( )A.合同自愿原则B.诚实信用原则C.合法原则D.鼓励交易原则3、要约失效的原因主要有以下几种( )A.拒绝要约的通知到达要约人B.承诺期限届满，受要约人未作出承诺C.要约人依法撤销要约D.受要约人对要约的内容作出实质性变更4、合同权利，又称合同债权，它是( )A.请求权B.给付受领权C.相对权D.绝对支配权5、无效合同具有的特征有( )A.其合同效力具有待定性B.违法性C.不得履行住D.自始无效住6、可撤销合同在未披撤销以前是( )A.无效的B.有效的C.效力待定的D.不可变更的7、合同保全的基本方法是，确认债权人享有( )A.代位权B.撤销权C.代理权D.分配权8、合同变更的条件有( )A.原已存在着合同关系B.合同内容发生变化C.合同自始无效D.须遵守法律要求的方式9、债务人清偿债务，清偿抵充的方法有( )A.合同上的抵充B.清偿人指定的抵充C.法定抵充D.拒绝履行债务10、实际履行的构成要件包括( )A.必须有违约行为的存在B.必须要由非违约方在合理期限内提出继续履行的请求C.必须依据法律和合同的性质能够履行D.实际履行在事实上是可能的和在经济上是合理的二、填空题（每空1分，共15分）1、根据《中华人民共和出合同法》第CS条的规定，该法于________年10月1日实施，________、《涉外经济合同法》、《技术合同法》同时废止。

2、根据当事人是否可以从合同中获取某种利益，可以将合同分为________合同与________合同。

3、承诺可以撤回。

撤回承诺的通知应当在承诺通知到达一约人之________或者与承诺通知________到达要约人。

4、具有撤销权的合同当事人自知道或者应当知道撤销事由山之日起________年内没有行使撤销权，撤销权消灭。

工程合同法律制度试题及答案一、选择题1. 工程合同一般是指什么类型的合同？A. 劳务合同B. 货物买卖合同C. 建筑工程合同D. 股权转让合同答案：C2. 工程合同的签订应当遵循什么原则？A. 自愿原则B. 平等原则C. 诚实信用原则D. 全民共有原则答案：A、B、C3. 工程合同中，当事人可以约定什么内容？A. 合同的履行地点B. 价格和支付方式C. 工程质量要求D. 限制法定权利答案：A、B、C4. 工程合同履行过程中，当事人可以变更合同内容吗？A. 可以B. 不可以C. 部分可以D. 可以但需经双方同意答案：D5. 工程合同中，有哪些违约责任？A. 赔偿责任B. 修复责任C. 替代责任D. 记过批评答案：A、B、C二、简答题1. 工程合同的定义及分类工程合同是指施工单位与建设单位之间为了对工程建设事项而订立的契约。

按照工程性质和合同形式的不同，可以分类为建设工程合同、设计施工一体化合同、设计合同、施工合同。

2. 工程合同履行的原则工程合同的履行应当遵循自愿原则、平等原则、诚实信用原则。

双方当事人应当按照合同约定履行各自的义务，不得擅自违约。

3. 工程合同的解除条件工程合同的解除条件包括当事人约定的解约条件、法定的解约条件、协议的解约条件、权利的解约条件。

4. 工程合同的担保制度工程合同的担保制度包括履约保证金、履约保证、质量保证、保修期等。

这些保障措施可以在合同中明确约定，保障合同的履行和工程质量。

5. 工程合同的争议解决方式工程合同的争议解决方式可以通过协商达成一致、仲裁、诉讼等方式解决，也可以通过专业机构进行调解等。

双方当事人应当尽力协商解决争议，避免引起长时间的法律纠纷。

三、论述题工程合同是建设工程中重要的法律制度，对于建设单位、施工单位和相关各方都具有重要意义。

建设单位要根据工程规划、设计和预算制定工程合同，明确工程质量、工程进度、价格和支付方式等重要内容。

施工单位在履行工程合同时，应当严格按照合同约定完成工程，并保证工程质量符合要求，确保工程按时完工，同时要遵守合同条款，不得违约。

工程合同法律制度期末试题一、选择题1. 下列哪一种不属于工程合同的种类？A. 建设工程施工合同B. 设计服务合同C. 工程监理合同D. 买卖合同2. 工程合同的标的物是指什么？A. 工程设计图纸B. 建筑材料C. 工程施工和设备安装监理D. 工程的建设3. 工程合同的效力条件包括下列哪几项？A. 客体、主体、形式、内容B. 主体、形式、内容、合法C. 客体、目的、形式、内容D. 事宜、目的、形式、性质4. 工程施工合同的全过程质量控制体系应当符合《建设工程质量管理条例》规定。

A. 对B. 错5. 工程发包人应当按照约定支付相应工程付款。

A. 对B. 错6. 下列哪一项不属于工程监理合同履行的义务？A. 验收B. 监理停止合同履行的决定C. 财产赔偿D. 监理规范与费用7. 工程合同因下列哪一项情形之一造成的无效？A. 超出法律范围B. 虚假告知C. 违反形式要求D. 违反内容要求8. 工程合同因下列哪一项情形之一造成的撤销？A. 恶意瞒报B. 同意终止C. 监理提出撤销D. 地震等不可抗力9. 工程合同因下列哪一项情形之一造成的解除？A. 无效合同B. 履行的可能性C. 违约的情形D. 违法内容要求10. 工程合同法律制度主要包括哪两个方面的法规？A. 《合同法》、《建设工程质量管理条例》B. 《合同法》、《建筑法》C. 《合同法》、《建设工程招标投标法》D. 《建设工程合同管理暂行条例》、《建设工程施工质量管理条例》二、判断题1. 工程合同的效力条件主要包括客体、主体、形式和内容四个方面。

2. 工程合同的付款方式主要有两种，分别是计划支付和分配支付。

3. 工程施工合同的业主有权要求承包人对已竣工的工程进行整改。

4. 工程监理合同的监理工程师具有对承包人进行处罚的权利。

5. 工程合同设立如有一方主动隐藏重要事实或者提供虚假情况，导致合同的无效，对此应当追究其法律责任。

三、简答题1. 请简要说明工程合同的定义及分类。

工程民法典律制度期末试题1. 在工程合同中，以下哪一项不是合同的必备条款？A. 工程名称和地点. 工程质量要求C. 工程进度计划D. 承包方的家庭住址答案：D2. 根据我国《民法典》的规定，以下哪种行为不属于违约？A. 未按约定时间完成工程. 工程质量不符合约定标准C. 未经对方同意擅自转包工程D. 因不可抗力导致无法履行合同答案：D3. 在工程合同中，如果双方对某一问题的理解存在分歧，应首先采取什么方式解决？A. 提起诉讼. 申请仲裁C. 协商解决D. 请求行政机关介入答案：C4. 以下哪一项不属于工程合同的解除条件？A. 合同目的已经实现. 一方明确表示不履行合同义务C. 一方严重违反合同约定D. 双方协议解除合同答案：A5. 在工程合同中，如果承包方未能按照合同约定的时间完成工程，发包方有权采取以下哪种措施？A. 要求承包方支付违约金. 要求承包方赔偿因此造成的损失C. 解除合同并要求承包方承担违约责任D. 所有以上选项答案：D6. 根据我国《民法典》的规定，以下哪种情况下，合同可以被视为无效？A. 合同内容违反法律规定. 合同签订时存在重大误解C. 合同签订时存在欺诈行为D. 所有以上选项答案：D7. 在工程合同中，如果一方希望变更合同内容，应如何操作？A. 单方面决定并通知对方. 与对方协商一致后进行变更C. 通过法院判决进行变更D. 通过仲裁机构裁决进行变更答案：8. 以下哪一项不属于工程合同的终止条件？A. 合同期满. 合同目的已经实现C. 一方破产或解散D. 一方放弃履行合同权利答案：D9. 在工程合同中，如果发生争议，以下哪种方式是首选的解决方式？A. 提起诉讼. 申请仲裁C. 协商解决D. 请求行政机关介入答案：C10. 根据我国《民法典》的规定，以下哪种情况下，当事人可以请求解除合同？A. 对方未按约定时间完成工程. 对方未按约定质量完成工程C. 对方未按约定支付工程款D. 所有以上选项。

一、单项选择题（每题1分，共20分）1. 工程合同管理的目的是（）A. 确保工程质量B. 控制工程成本C. 规范工程建设行为D. 提高工程效益2. 下列不属于工程合同管理内容的是（）A. 合同文件的组成B. 合同的订立与履行C. 工程招投标管理D. 工程质量监督管理3. 下列关于工程合同履行期限的说法，正确的是（）A. 履行期限可以延长，但需经过合同双方的协商一致B. 履行期限不得延长，如需延长必须重新签订合同C. 履行期限可以延长，但需经过合同双方的协商一致，并报原合同审批机关批准D. 履行期限不得延长，如需延长必须重新签订合同，并报原合同审批机关批准4. 下列不属于工程合同履行地点的是（）A. 工程项目的施工现场B. 承包人的注册地C. 发包人的注册地D. 合同约定的其他地点5. 工程合同价款支付的方式不包括（）A. 进度付款B. 竣工付款C. 质量保证金支付D. 工程索赔支付6. 下列不属于工程合同变更内容的是（）A. 工程项目的规模和范围B. 工程合同的价格C. 工程项目的建设标准D. 工程合同的履行期限7. 工程合同解除的条件包括（）A. 合同双方协商一致B. 合同一方违约，对方无法实现合同目的C. 合同一方违约，对方有权解除合同D. 以上都对8. 工程合同争议解决的方式不包括（）A. 协商解决B.调解解决C. 仲裁解决D. 提起行政诉讼9. 下列不属于工程合同管理的原则的是（）A. 合法原则B. 公平原则C. 诚实信用原则D. 任意原则10. 下列关于工程合同担保的说法，正确的是（）A. 担保金额不得高于合同价款的20%B. 担保期限至工程竣工验收合格为止C. 担保方式包括保证、抵押、质押和定金D. 担保期限至工程保修期满为止二、简答题（每题10分，共40分）1. 请简述工程合同履行的主要环节。

2. 请简述工程合同变更的条件和程序。

3. 请简述工程合同解除的条件和程序。

4. 请简述工程合同争议解决的途径。

工程合同法律制度期末考随着我国经济的快速发展，建设工程项目的数量和规模也在不断壮大。

因此，对于建设工程合同法律制度的学习和研究显得尤为重要。

本次期末考试旨在检验同学们对建设工程合同法律制度的掌握程度，下面我将结合考试题目进行解答。

一、单项选择题1.在下列合同中，（）合同是可变更的合同。

A.建设工程合同B.货物买卖合同C.租赁合同D.委托合同【答案】A【解析】根据《合同法》的规定，可变更的合同是指合同内容或者合同性质发生变化，但合同主体不发生变更的合同。

建设工程合同是指发包人与承包人约定由承包人完成一定工程，发包人支付价款的合同。

由于建设工程合同的标的物是特定的，合同内容一旦确定，就不得随意变更。

因此，建设工程合同一般为不可变更的合同。

但是，在特定情况下，如设计变更、工程量增减等，建设工程合同可以进行变更。

所以，选项A正确。

2.建设单位拖欠工程款，施工企业的诉讼时效期间应从（）时起算。

A.订立施工合同B.工程完工C.约定应当支付工程款D.工程通过竣工验收【答案】C【解析】根据《民法通则》的规定，诉讼时效期间从知道或者应当知道权利被侵害时起算。

施工企业在与建设单位订立施工合同后，有权按照合同约定要求建设单位支付工程款。

如果建设单位拖欠工程款，施工企业应当及时催告建设单位支付，并在合理期限内未得到支付，就可以提起诉讼。

因此，诉讼时效期间应从约定应当支付工程款时起算。

所以，选项C正确。

二、简答题1.简述建设工程合同的特征。

【答案】建设工程合同具有以下特征：（1）合同主体特定：建设工程合同的主体包括发包人和承包人，发包人通常是建设工程的项目法人，承包人则是具有相应资质的建设单位。

（2）合同标的特定：建设工程合同的标的是一定的建设工程项目，包括工程的设计、施工、监理等。

（3）合同内容复杂：建设工程合同的内容包括工程项目的投资、建设周期、工程质量、工程安全等方面的约定。

（4）合同履行期限较长：建设工程合同的履行期限通常较长，一般要经过设计、施工、监理等多个阶段。