下载文档原格式
《建设工程招投标与合同管理》（试卷一）一、单项选择题（每道题2分，共10道题，共20分）1、可以不采用．．．法定招标方式确定承包人的项目是（）A、涉及国家安全或者抢险救灾的项目B、大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目C、使用国际组织或外国政府资金的项目D、全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目2、投标人根据招标文件内容在约定的期限内向招标人提交投标文件，此为（）A、要约B、要约邀请C、承诺D、承诺生效3、甲、乙、丙三家施工单位组成投标联合体进行投标，甲施工单位在A地，乙施工单位在B地，丙施工单位在C地，招标项目在D地，则该招投标项目必须在（）的建设工程交易中心进行交易行为A、A地B、B地C、C地D、D地4、除专用条款另有约定外，合同文件的优先解释顺序是（）A、协议书，中标通知书，本合同通用条款，本合同专用条款B、本合同专用条款，本合同通用条款，标准、规范及有关技术文件，图纸C、工程量清单，图纸，标准、规范及有关技术文件，中标通知书D、图纸、标准、规范及有关技术文件，工程量清单，投标书及其附件5、投标单位取得投标资格，获得投标文件之后的首要工作是（）A、审核工程量清单B、编制施工方案或施工组织设计C、进行各项调查D、研究招标文件6、发包人供应的材料设备使用前，由（）负责检验或试验A、发包人B、承包人C、工程师D、政府有关机构7、国际工程承包合同的争议解决应该首选（）方式A、和解B、调解C、仲裁D、诉讼8、采用工程总承包模式的建设项目，发包人可以将（）等一系列工作全部发包给一家承包单位A、勘察、设计、施工和监理B、设计、施工、材料和设备采购C、资金筹措、设计、监理D、可行性研究、资金筹措、勘察设计9、关于招标信息发布的说法，错误．．的是（）A、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前发出B、自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5个工作日C、招标人或其委托的招标代理机构应至少在2家指定的媒介发布招标公告D、招标人或其委托的招标代理机构在2个以上媒介发布的同一招标项目的招标公告的内容应当相同10、索赔是指在合同的实施过程中，合同一方因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而（），向对方提出的补偿要求A、拖延工期后B、遭受损失后C、产生分歧后D、提起公诉后二、多项选择题（每道题2分，共5道题，共10分）1、建设工程的招标方式包括（）A、公开招标B、邀请招标C、议标D、联合招标E、国际招标2、投标有效期，实质上包括了招投标活动的（）环节A、招标B、投标C、开标D、评标E、中标3、招投标的主体，包括（）A、自然人B、事业单位法人C、社会团体法人D、合伙企业E、不具备法人资格的联营体4、建设工程施工合同争议的解决方式包括（）A、和解B、诉讼C、提交争端裁决委员会D、提交工程师裁决E、调解5、关于索赔，下列说法正确的有（）A、索赔是双方行为B、索赔是单方行为C、索赔是对立行为D、索赔是惩罚行为E、索赔是补偿行为三、判断题（每道题2分，共5道题，共10分）1、1892年在上海的江海关大楼工程招投标中中标，是我国招投标制度发展史上具有里程碑意义的事件。
建筑工程合同管理员考试卷
一、选择题
1. 建筑工程合同的类型有哪些？
A. 施工合同 . 设计合同 C. 监理合同 D. 以上都是
答案：D
解析：建筑工程合同主要包括施工合同、设计合同和监理合同。
施工合同是指承包商与业
主签订的关于工程施工的合同；设计合同是指设计单位与业主签订的关于工程设计的合同；监理合同是指监理单位与业主签订的关于工程监理的合同。
2. 建筑工程合同的主要内容有哪些？
A. 工程范围 . 工程价款 C. 工期 D. 以上都是
答案：D
解析：建筑工程合同的主要内容一般包括工程范围、工程价款、工期、质量要求、违约责
任等。
其中，工程范围是指合同约定的施工内容和范围；工程价款是指合同约定的工程总
造价；工期是指合同约定的施工期限。
二、简答题
1. 请简述建筑工程合同管理的重要性。
答：建筑工程合同管理是确保工程质量、进度和投资控制的重要手段。
通过有效的合同管理，可以明确各方的权利和义务，规范各方的行为，防止纠纷的发生，保障工程的顺利进行。
同时，合同管理还可以提高企业的管理水平和经济效益，提升企业的竞争力。
2. 请简述建筑工程合同变更的程序。
答：建筑工程合同变更的程序一般包括以下步骤：由变更方提出书面变更申请，说明变更
的原因和内容；由合同管理部门审核变更申请，评估变更对工程的影响；由合同双方协商
确定变更的内容和价款；签订合同变更协议，修改原合同的相关条款。
三、案例分析题
某建筑工程项目在施工过程中，由于地质条件的变化，需要进行设计变更。
请问在这种情
况下，应该如何进行合同管理？。
建设工程合同管理考核题1. 请简述建设工程合同管理的基本原则是什么？- 答案提示：合同自愿原则、平等互利原则、诚实信用原则、合法合规原则等。
2. 在签订合同时，通常需要注意哪些关键条款？- 答案提示：工程范围、工期要求、质量标准、合同价款及支付方式、违约责任等。
3. 描述在合同履行过程中，如何处理工程变更请求？- 答案提示：首先评估变更的必要性和可行性，然后按照合同约定的程序进行变更申请，双方协商一致后签署变更协议，并调整相应的工期和费用。
4. 如何处理合同中的索赔问题？- 答案提示：首先要明确索赔的依据和条件，然后按照规定程序提出索赔，收集相关证据材料，最后通过协商或仲裁等方式解决索赔争议。
5. 在建设工程中，如何进行有效的风险管理？- 答案提示：通过风险识别、风险评估、风险应对策略制定和风险监控等步骤来进行有效的风险管理。
6. 建设工程合同争议解决的途径有哪些？- 答案提示：协商解决、调解、仲裁或诉讼等。
7. 请举例说明在建设工程合同管理中，如何进行有效的成本控制？- 答案提示：通过成本预算编制、成本计划制定、成本控制措施实施以及成本分析和调整等环节来实现成本控制。
8. 在合同履行过程中，如何保证工程质量满足合同要求？- 答案提示：通过建立质量管理体系、进行质量检查和验收、实施质量改进措施等方式来保证工程质量。
9. 描述在建设工程合同管理中，如何进行有效的沟通协调？- 答案提示：建立沟通机制，定期召开协调会议，确保信息的及时传递和问题的及时解决。
10. 如何在合同管理中预防和减少法律风险？- 答案提示：通过严格遵守法律法规、加强合同条款的审核、提高从业人员的法律意识和专业素养等方式来预防和减少法律风险。
建设工程合同管理试题及答案第一篇：建设工程合同管理试题及答案建设工程合同管理考核题1203批次前老平台学生，该门课程不用现场笔试考试（网上预约考试时间为虚设），请预约该门课程考试的学生将答案手写A4答题纸上，于规定时间内交到学习中心，哈站交到班主任处。
未预约的学生提交的内容作废处理，预约后不按规定时间提交按旷考处理。
（答题纸附在第二页，所有答案必须写在答题纸上，标清题号）一、单选题(共30题，每题2分，共60分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.一个买卖合同执行的是政府定价，2000年2月1日订立合同时价格为每千克100元，合同规定2000年4月1日交货，违约金为每千克10元，交货后10日内付款，但卖方直至2000年4月1日交货，而政府定价于2000年5月1日调整为每千克120元，买方直至2000年6月1日才付款，买方应当按照每千克(D)元向卖方付款。
A.100B.110C.120D.1302.对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种(D)。
A.合法行为B.违法行为C.自然事件D.社会事件3.合同法律关系(A)，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。
A.主体B.客体C.内容D.事实4.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由(B)承担。
A.乙项目经理B.甲施工企业C.建设单位D.具体施工人员5.能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是(B)。
A.法律关系主体B.法律事实C.法律关系客体D.法律关系内容6.在施工合同中，(D)是承包人的义务。
A.提供施工场地B.办理土地征用C.在保修期内负责照管工程现场D.工程施工期内对施工现场的照管负责7.承包人在索赔意向通知提交后的(B)天内递交正式的索赔报告。
A.14B.28第 1 页（共 7 页）C.7D.568.设备安装完毕进行试车检验的结果表明，由于工程设计原因未能满足验收要求。
承包人依据工程师的指示按照修改后的设计将设备拆除、修正施工并重新安装。
工程建设合同管理的考题
1. 单项选择题
下列哪一项不属于工程建设合同的主要组成部分？
A. 工程范围
. 合同价格
C. 付款方式
D. 施工图纸
2. 判断题
在工程建设合同中，变更订单必须由双方共同签字确认才能生效。
（）
3. 简答题
请简述工程建设合同中违约责任的一般条款包括哪些内容？
4. 案例分析题
某建筑公司与业主签订了一份建设工程施工合同。
在施工过程中，由于设计变更导致工程量增加，双方同意调整合同价款。
请问：在此情况下，合同管理应注意哪些问题？
5. 论述题
阐述工程建设合同管理的重要性，并举例说明如何有效进行合同风险控制。
6. 计算题
工程项目原定合同总价为1000万元，因材料价格上涨导致实际成本增加了10%，请问按照常规的合同条款，承包商是否有权要求调整合同价款？如果有权，应如何调整？
7. 多项选择题
在进行工程建设合同管理时，以下哪些措施有助于减少争议的发生？
A. 明确合同条款
. 及时沟通协调
C. 强化现场管理
D. 忽视法律咨询
8. 填空题
在工程建设合同中，__________是指合同双方对工程质量、工期等关键性问题的共同认可。
9. 问答题
如果在施工过程中发现设计文件存在错误，作为项目经理，你会采取哪些措施？
10. 综合题
假设你是合同管理专家，现有一建设工程项目因不可抗力事件导致部分工程损坏，需要
重新修复。
请列出在此情况下，合同管理需要考虑的因素和可能的解决方案。
建设工程合同管理考试第一部分：选择题1. 建设工程合同的主要类型包括以下哪些？A. 施工合同. 设计合同C. 监理合同D. 以上全部2. 下列哪项不是合同管理的基本职能？A. 合同签订. 成本控制C. 质量监督D. 利润最大化3. 在建设工程合同中，变更指令通常由谁发出？A. 业主. 设计师C. 施工单位D. 监理单位4. 如果一方违反合同条款，另一方可以采取的措施不包括：A. 终止合同. 索赔C. 强制履行D. 无条件让步第二部分：判断题1. 合同一经签订，任何情况下都不得变更。
(错误)2. 合同管理的核心是确保项目的顺利完成，而不是追求某一方的最大利益。
(正确)3. 在合同履行过程中，所有的变更都应该得到双方当事人的书面同意。
(正确)4. 合同争议的解决方式只能通过诉讼。
(错误)第三部分：简答题1. 请简述建设工程合同管理的重要性。
答：建设工程合同管理对于确保工程项目按照预定的质量、成本和时间目标顺利完成至关重要。
它涉及到合同的签订、执行、变更、结算以及争议解决等多个环节，是连接项目各方的纽带。
良好的合同管理能够预防和减少风险，保护各方的合法权益，促进项目的顺利实施。
2. 如何处理建设工程中的合同争议？答：处理建设工程中的合同争议首先应通过友好协商解决，如果协商不成，可以通过调解、仲裁或诉讼等方式进行。
在处理争议时，应当依据合同条款和相关法律法规，公正客观地分析问题，寻求双方都能接受的解决方案。
第四部分：案例分析题某建筑工程项目在施工过程中，由于设计变更导致原计划的工期延长，施工单位因此提出了额外的费用补偿。
业主认为设计变更是由设计单位的责任造成的，因此拒绝支付额外费用。
设计单位则表示，设计变更是根据业主的要求进行的。
在这种情况下，作为合同管理顾问，你应该如何建议处理这一问题？答案提示：应该审查合同条款，明确设计变更的责任归属和变更程序。
收集相关证据，包括设计变更的原因、变更指令的发出者以及变更对工期和成本的影响。
建设工程合同管理题库建设工程合同管理题库：第一部分：基本信息1.1 合同名称：1.2 合同编号：1.3 合同签订日期：1.4合同生效日期：1.5 合同期限：第二部分：各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任2.1 建设单位身份：建设单位权利：有权要求承包商完成合同约定的工程并支付相应的费用义务：提供工程设计、施工图纸及资金并监督工程建设履行方式：委托承包商完成工程期限：按合同约定违约责任：承担违约责任并赔偿损失2.2 承包商身份：承包商权利：有权按合同约定的工程要求及期限完成工程并获得相应的费用义务：采购材料、提供劳动力及施工工具设备并按约定完成工程，并确保工程质量符合要求履行方式：按合同约定的方式完成工程期限：按合同约定违约责任：承担违约责任并赔偿损失2.3 监理单位身份：监理单位权利：有权对工程建设过程进行监督并提出合理的意见和建议义务：对工程建设过程进行监督并保证工程建设符合法规要求履行方式：委托人指定或双方协商确定的监理方式期限：按合同约定违约责任：承担违约责任并赔偿损失2.4 设计单位身份：设计单位权利：有权提供工程设计方案、图纸及技术指导并获得相应的费用义务：按合同约定的时间完成设计工作，并保证设计方案符合法规要求履行方式：按合同约定的方式完成设计工作期限：按合同约定违约责任：承担违约责任并赔偿损失第三部分：需遵守中国的相关法律法规3.1 参考法律法规：《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国民事诉讼法》《中华人民共和国仲裁法》《建筑工程合同样本》3.2 合同内容合法性：本合同内容符合中国相关法律法规的规定，各方应严格遵守合同义务并保证合同的履行。
第四部分：明确各方的权力和义务4.1 建设单位的权利和义务：建设单位有权根据需要要求承包商提供必要的技术支持及协助其办理与工程建设相关的手续。
建设单位应向承包商支付工程建设款，对工程建设进行监管，确保工程建设按照合同约定的方案和时间节点进行。
建设工程合同管理考试题库单选题1. 建设工程合同管理的主要目的是什么？A. 提高工程质量 . 控制工程成本 C. 缩短工程周期 D. 所有以上选项2. 在合同管理中，以下哪一项不属于合同风险的类型？A. 法律风险 . 市场风险 C. 技术风险 D. 管理风险3. 合同谈判过程中，以下哪个原则是不正确的？A. 公平原则 . 诚实信用原则 C. 利益最大化原则 D. 平等自愿原则4. 关于建设工程合同的变更，以下说法正确的是？A. 任何一方均可随意变更合同 . 变更必须经双方协商一致 C. 变更可以不经对方同意 D. 变更由第三方决定5. 在建设工程合同履行过程中，如果发生争议，以下哪种解决方式是最优先推荐的？A. 诉讼 . 仲裁 C. 调解 D. 协商多选题6. 建设工程合同管理包括哪些主要内容？A. 合同的签订 . 合同的执行 C. 合同的变更 D. 合同的解除7. 合同风险控制的方法有哪些？A. 风险识别 . 风险评估 C. 风险应对 D. 风险监控8. 合同条款通常包括哪些基本要素？A. 当事人的名称和地址 . 标的物的描述 C. 价格或报酬 D. 履行期限和方式9. 在建设工程合同中，以下哪些属于常见的违约情形？A. 未按约定时间完成工程 . 工程质量不符合约定标准 C. 未支付约定的工程款 D. 未经同意擅自转让合同10. 合同解除的条件包括哪些？A. 当事人协议解除 . 法定解除条件出现 C. 一方严重违约 D. 不可抗力导致无法履行判断题11. 建设工程合同一旦签订，任何情况下都不得变更。
(错误)12. 合同管理的目的是为了避免纠纷的发生。
(错误)13. 合同的签订意味着双方权利义务的确立。
(正确)14. 在合同履行过程中，如果一方违约，另一方有权要求赔偿。
(正确)15. 合同的解除必须经过法院判决。
(错误)。
工程建设合同管理题库一、单项选择题（每题2分，共20题，计40分）1. 下列不属于合同管理的基本任务的是（）。
A. 合同的订立、履行、变更和解除B. 合同的监督和检查C. 合同的仲裁和诉讼D. 合同的转让和继承2. 下列属于合同的订立阶段的是（）。
A. 合同的履行B. 合同的变更C. 合同的解除D. 合同的谈判和签约3. 下列属于合同履行阶段的是（）。
A. 合同的订立B. 合同的变更C. 合同的解除D. 合同的履行和结算4. 下列属于合同监督阶段的是（）。
A. 合同的订立B. 合同的履行C. 合同的变更D. 合同的解除和违约处理5. 下列属于合同解除的情形的是（）。
A. 当事人一方未履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，另一方有权解除合同B. 当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的的，另一方有权解除合同C. 当事人一方未支付价款或者报酬的，另一方有权解除合同D. 以上都是6. 下列属于违约责任的情形的是（）。
A. 当事人一方未履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任B. 当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的的，对方有权解除合同，并请求赔偿损失C. 当事人一方未支付价款或者报酬的，对方有权解除合同，并请求赔偿损失D. 以上都是7. 下列属于合同管理的原则的是（）。
A. 自愿原则B. 公平原则C. 诚实信用原则D. 以上都是8. 下列属于合同的特征的是（）。
A. 合同是当事人之间的协议B. 合同是设立、变更、解除民事权利义务关系的法律行为C. 合同是双方法律行为D. 以上都是9. 下列属于合同法的基本原则的是（）。
A. 合同自由原则B. 合同公平原则C. 诚实信用原则D. 以上都是10. 下列属于合同的无效情形的是（）。
A. 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益B. 恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益C. 以合法形式掩盖非法目的D. 以上都是11. 下列属于合同的效力待定情形的是（）。
建设工程合同管理题库
一、选择题
1. 建设工程合同中，以下哪项不是合同双方必须遵守的原则？
A. 公平原则
. 诚实信用原则
C. 等价有偿原则
D. 损害填补原则
2. 关于建设工程合同的履行，以下说法正确的是：
A. 承包方可以随意变更合同约定的工程质量标准
. 发包方有权随时终止合同，不需承担任何责任
C. 因不可抗力导致不能履行合同时，应及时通知对方
D. 工程延期的责任一律由承包方承担
二、判断题
1. 在建设工程合同中，若发生争议，双方应首先通过协商解决。
2. 合同中的违约责任条款，只有在一方实际发生违约时才具有约束力。
三、简答题
1. 请简述建设工程合同中变更工作程序的基本步骤。
2. 描述在建设工程项目中，如何有效进行风险管理和控制。
四、案例分析题
某建筑工程项目在施工过程中遭遇不可预见的地质条件变化，导致原计划的工期延长，成本增加。
请根据合同管理的相关法律知识，分析在此情况下，发包方和承包方应如何合理分担额外成本，并说明理由。
五、论述题
1. 论述在建设工程合同中，如何平衡发包方与承包方的利益关系。
2. 探讨在当前的法律环境下，如何提高建设工程合同管理的有效性。
通过上述题库范本的学习和思考，可以帮助从业者更好地掌握建设工程合同管理的核心要点，提高解决实际问题的能力。
无论是从事建筑工程管理的专业人员，还是相关法律服务的提供者，都可以通过这种形式的训练来强化自己的专业知识和实践技能。
龙建设工程合同管理 试题下载1、FIDIC施工合同条件中，业主向承包商提供支付保函( )。
A、是在通用条件的条款中明确规定的B、取决于业主主动选用C、取决于承包商的要求D、取决于融资机构的强制性规定E、是在专用条件的条款中明确规定的2、施工合同专用条款约定某分部工程应于开工后的第10个月竣工移交。
施工过程中由于变更工程师批个月；工程师批准承包商的索赔顺延工期0.5个月；由于业主严重拖欠支付工程进度款承包商停工0.5个FIDIC施工合同条件相应通用条款的规定，( )个月应作为判定承包商该部分工程施工是否提前竣准。
A、10B、10.5C、11D、11.53、施工的竣工验收应当由( )负责组织。
A、发包人B、工程师C、承包人D、监理单位4、下列关于违约责任的说法不正确的是( )。
A、承担违约责任的条件采用过错责任原则B、承担违约责任的条件采用严格责任原则C、承担违约责任是以补偿性为原则的D、承担违约责任在有些情况下也具有惩罚性5、当合同履行过程中发现，对给付货币地点，合同中没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，法》，应在( )履行。
C、货币存放地D、货币使用地6、无效的建设工程勘察合同，当事人应当请求向( )撤销。
A、建设行政主管部门B、质量监督机构C、监理单位D、仲裁委员会7、依据施工合同示范文本规定，施工合同发包人的义务包括（ ）。
A、办理临时用地、停水、停电申请手续B、向施工单位进行设计交底C、提供施工场地地下管线资料D、做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护E、开通施工现场与城乡公共道路的通道8、依据《合同法》的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇( )。
A、按原价格执行B、按新价格执行C、按原价和新价的平均价执行D、按市场价执行9、在FIDIC合同条件中，( )属于承包商应承担的风险。
A、施工遇到图纸上未标明的地下构筑物B、社会动乱导致施工暂停C、专用条款内约定为固定汇率，合同履行过程中汇率的变化D、施工过程中当地税费的增长10、在下列几种情形中，( )合同是可变更的合同。
A、损害公共利益的B、以合法活动掩盖非法目的的C、恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的D、因重大误解而订立的E、在订立合同时显失公平的11、仲裁委员会的仲裁裁决做出以后，当事人应当履行。
当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事事诉讼法的有关规定向( )申请执行。
C、仲裁委员会D、调解委员会12、分包商在施工过程中，因非自身责任原因而受到损害时，应向( )提出索赔要求。
A、工程师B、业主C、承包商D、责任人13、从项目建议书开始到竣工投产的承包方式称( )。
A、全过程承包B、施工总承包C、设计总承包D、联合承包14、FIDIC施工合同条件中，有关争端裁决委员会的说法中正确的是( )。
A、合同一方提名的争端裁决委员会成员不需对方同意B、争端裁决委员会属于强制性法律效力的行为C、争端裁决委员会不需要常驻工地D、争端裁决委员会成员的工作酬金由业主和承包商平均负担E、未经对方同意，任何一方不得就任何事件向争端裁决委员会征求意见15、工程师在处理索赔时应注意自己的权力范围，下列情形中的( )不属于工程师的权力。
A、检查承包人现场同期的记录B、指示承包人缩短合同工期C、当工程师与承包人就补偿达不成一致时，工程师单方面作出处理决定D、把批准的索赔要求纳入该月的工程进度款中16、招标文件要求工程的施工期限不得超过20个月，承包商在投标书内承诺18个月竣工。
施工过程中，批准顺延工期1个月；填筑工程施工中遇到虽未达到合同约定不可预见外界条件等级的连续降雨，工程程质量，指示该部分的施工停工0．5个月。
则判定承包商提前或延误竣工标准的合同工期应为( )个A、19B、19．5C、21D、21．517、标准化的施工合同协议书的主要内容不包括( )。
A、合同工期D、违约、索赔和争议18、依照担保法规定，( )不能作为保证合同的担保人。
A、幼儿园B、银行C、学校D、企业E、医院19、一个买卖合同执行的是政府定价，2000年2月1日订立合同是价格为每千克100元，合同规定2000年违约金为每千克10元，交货后10日内付款。
但卖方2000年4月1日交货，而政府定价于2000年5月1日调整元，买方直至2000年6月1日才付款，买方应当按照每千克( )元向卖方付款。
A、100B、110C、120D、13020、招标文件要求工程的施工期限不得超过20个月，承包商在投标书内承诺18个月竣工。
施工过程中，批准顺延工期1个月；填筑工程施工中遇到虽未达到合同约定不可预见外界条件等级的连续降雨，工程程质量，指示该部分的施工停工0.5个月。
则判定承包商提前或延误竣工标准的合同工期应为( )A、19B、19.5C、21D、21.521、工程施工投标的主体是( )。
A、业主B、监理工程师C、承包商D、设备供应单位22、施工合同示范文本规定，工程竣工验收时，验收委员会提出了修改意见，承包人修复后达到验收要日期为( )。
A、送交竣工验收报告日B、修改后提请发包人验收日C、修改后验收合格日D、办理竣工移交手续日23、施工招标文件的内容一般不包括( )。
A、工程量清单B、资格预审条件C、合同条件D、投标须知24、FIDIC施工合同条件中的担保期限是到( )截止。
A、承包商圆满完成施工义务B、承包商圆满完成施工和保修义务C、工程师分发接收证书D、承包商收到最后一笔尾款25、设计招标的特点主要表现在( )方面。
A、开标时仅公布报价金额B、在投标书内提出初步设计方案C、在投标书内论述初步设计方案的实施计划D、按工程量清单中的规定工程量填报单价E、评标时侧重设计方案的科学性和合理性26、招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要有( )等。
A、选择面窄，排斥了某些有竞争实力的潜在投标人B、竞争的激烈程度相对较差C、招标时间长D、招标费用高E、评标工作量较大27、依据监理委托合同规定，委托人有权追究监理单位的违约赔偿责任的情况是( )。
A、工程总投资超过预期金额B、因施工现场的征用拖延导致竣工时间延长C、承包商按监理工程师的指示返工修复施工缺陷使竣工时间延长D、监理工程师没有进行合同内规定的检查试验而出现质量事故28、FIDIC施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会，是由( )的人员组成。
A、仲裁委员会指定B、政府管理机构指定C、业主与承包商协商选定D、行业协会指定29、在下列各项中，符合代理特征的是( )。
C、代理人在授权范围内独立地表现自己的意志D、代理行为的民事责任由代理人承担30、在采用格式条款的合同中，提供格式条款一方对可能造成人身伤害而免除其责任的条款( )。
A、有效B、无效C、经公证后有效D、被拒绝后无效31、在房地产开发项目的施工中，如果施工企业将施工的商品房卖给该工程的材料供应商，则该买卖合A、无效B、有效C、房地产开发商追认后无效D、施工企业折抵工程款后有效32、合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。
合同履行过程中发生违约后，( )。
A、未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿B、违约一方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任C、未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿D、违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任33、根据国务院颁布的《建设工程质量管理条例》，建设工程在正常使用条件下的最低保修期限正确的A、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限B、屋面防水工程、有防水要求的卫生间和外墙面的防渗漏，为3年C、供热与供冷系统，为1个采暖期、供冷期D、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为1年34、工程建设监理招标，鉴于标的的特殊性，招标人选择中标人的基本原则是基于对投标人( )的选择。
A、经验多少B、能力强弱C、报价高低D、财务状况35、施工招标中采用综合评分法评标，评定报价部分得分高低的评分标准可以采用( )。
A、最高报价衡量法B、标底衡量法C、复合标底衡量法D、无标底衡量法36、投料试车的组织和试车工作由( )负责。
A、承包人B、发包人C、工程师D、设备供应商37、撤回要约的通知应当在( )到达受要约人。
A、要约到达受要约人之前B、受要约人发出承诺通知之前C、要约到达受要人同时D、承诺到达对方之前E、要约在发生效力之后38、合同生效后，当事人发现合同对质量的约定不明确，首先应当采用( )确定价款。
A、补充协议B、合同有关条款C、交易习惯D、按照通常标准39、施工合同履行过程中，由于( )原因造成工期延误，经工程师确认后工期可以相应顺延。
A、工程量增加B、合同内约定应由承包人承担的风险C、发包人不能按专用条款约定提供开工条件D、设计变更E、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时40、按索赔的合同依据进行分类，索赔可以分为( )。
A、工程加速索赔B、工程变更索赔C、合同中明示的索赔D、合同中默示的索赔E、合同外的索赔41、下列关于要约的撤回和撤销的说法中，不正确的是( )。
A、要约的撤回和撤销的区别在于要约是否已经发生法律效力B、撤回要约的通知必须在要约到达受要约人之前到达受要约人C、撤回要约的通知可以在要约到达受要约人的同时到达受要约人D、撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人E、撤销要约的通知可以在受要约人发出承诺通知的同时到达受要约人42、按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括（ ）。
A、协调处理施工现场周围地下管线保护工作B、按工程需要提供非夜间施工使用的照明C、办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续D、组织设计交底43、建设工程施工合同的当事人包括( )。
A、建设行政主管部门B、建设单位C、监理单位D、施工单位E、材料供应商44、要使索赔得到公正合理地解决，工程师在工作中必须遵守( )等基本原则。
A、批评教育B、公正C、自愿D、协商一致E、平等45、下列哪些合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销( )。
A、因重大误解而订立的合同B、显失公平的合同C、以欺诈、胁迫等手段使对方在违背真实意思的情况下订立的合同D、乘人之危使对方在违背真实意思的情况下订立的合同E、以合法形式掩盖非法目的的合同46、要约以非对话方式作出的，承诺应当在合理期限内到达，“合理期限”要根据要约发出的)确定，的利益平衡。
A、具体内容B、要约人C、意思表示D、客观情况E、交易习惯47、一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起( )。
A、3个月B、6个月C、12个月48、委托监理合同示范文本中，委托人的权利包括( )。
A、授权监理人权限的权限B、对合同承包人的选定权C、重大事项的决定权D、对监理人履行合同的监督控制权E、审核承包人索赔的权利49、在施工合同中，不论何种形式的仲裁协议，都应包括( )。
